AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Marché de travaux d'exécution IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE Commune Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'ARGELES sur MER M Le Maire Allée Ferdinand Buisson B.P. 99 66704 Argeles Sur Mer Cedex Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. OBJET DU MARCHE REAMENAGEMENT DE L'AVENUE DE LA GARE, RUE WILSON ET PARTIE DE LA RUE D'ALEMBERT Lieu d'exécution ou de livraison Argeles sur mer L'AVIS CONCERNE Un marché public CARACTERISTIQUES PRINCIPALES La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC Variantes : Pas de variante Nature et étendue : Marché ordinaire séparé Durée du marché ou délai d'exécution : A compter du 01/12/2009 jusqu'au 30/04/2010 CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE CONDITIONS DE PARTICIPATION Forme juridique : lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants (ou DC4) Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire Capacité économique et financière : déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionels Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles Capacité technique : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature ; La présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin CRITERES D'ATTRIBUTION Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 50% : Prix des prestations 15% : Valeur technique (mémoire justificatif) 35% : Délai d'exécution et phasage du chantier PROCEDURES Mode de passation : Procédure adaptée CONDITIONS DE DELAI Date limite de réception des offres : 30/10/2009 à 11 H 00 Délai minimum de validité des offres : 120 jours AUTRES RENSEIGNEMENTS Référence du marché : 9AVGARE INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Prix de reprographie 24,60 H.T. par lot MARCHE DIVISE EN LOTS Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots
•
Lot N° 1 Description : DEMOLITION Classification CPV : 45111100
• •
Lot N° 2 Description : RESEAUX HUMIDES Classification CPV : 32400000 Lot N° 3 TERRASSEMENT VOIRIE MOBILIER URBAIN Description : Option : dalles granit Classification CPV : 45233252 34928400
DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION 07/10/2009 ADRESSE COMPLEMENTAIRES Renseignement d'ordre administratif MME MESTRES Mairie d'ARGELES sur MER Direction des Services Techniques Allée Ferdinand Buisson B.P. 99 66704 Argeles Sur Mer Cedex Tél : 0468953466 Renseignement d'ordre Technique M RIGAILL B.E.R.G 8 bld d'ARCOLE 31000 Toulouse Tél : 0561628271 Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus MTM BUREAUTIQUE 92 bld A. Briand 66000 Perpignan Tél : 0468504744 URL : http://www.mtm-bureautique.fr Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées Mairie d'ARGELES sur MER Dierction des Services Techniques Allée Ferdinand Buisson B.P. 99 66704 Argeles Sur Mer Cedex INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS Tribunal administratif 6 rue PITOT 34000 Montpellier