ALCALDE-PRESIDENTE D. Jesús Fernández Clemente CONCEJALES PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
D. Jesús Fernández Clemente Dña. María del Mar Muñoz Cereceda. Dña. Mercedes Cebrián Mercado D. Javier Romero Fernández Dña. Alicia Mejías Romero. Dña. Luisa Vega García. D. Javier Martín Morales PARTIDO POPULAR
Dña. Alfonsa Fernández Pinardo D. Miguel Angel López Fernández D. José Manuel Chozas Bueno
En Tembleque a 2 de diciembre de 2016. Siendo las 21:30 horas del día señalado, se reúnen en la Salón de Plenos bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, los miembros de la Corporación que figuran al margen, asistidos por el Secretario D. Juan José de la Mata Posadilla. Constituida válidamente la sesión, de conformidad con lo dispuesto en el art.46 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 90 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales..
CIUDADANOS
D. Eugenio Ariza Bueno SECRETARIO D. Juan José de la Mata Posadilla
El Sr. Alcalde - Presidente, abrió la sesión, procediéndose según el Orden del Día.
1
Cód. Validación: AGFP3JH6CLCDC2X7LGXFTKKF6 | Verificación: http://tembleque.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 13
Juan José de la Mata Posadilla (2 de 2) Secretario - Interventor Fecha Firma: 05/12/2016 HASH: 28c4584e6ade29781b8268a6fbc4adfa
Jesús Fernández Clemente (1 de 2) Alcalde - Presidente Fecha Firma: 05/12/2016 HASH: 69bfb734423804bacc354f1033588334
ASISTENTES
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN, EL 2 DE DICIEMBRE DE 2016.
PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016. Se aprueba por unanimidad de los miembros presentes con los votos a favor de todos los presentes el acta de la sesión anterior de 16 de Septiembre de 2016, con las correcciones indicadas. Miembros Jesús Fernández Clemente (PSOE) María del Mar Muñoz Cereceda (PSOE) Luisa Vega García (PSOE) Mercedes Cebrián Mercado (PSOE) Javier Romero Fernández (PSOE) Javier Martín Morales (PSOE) Alicia Mejías Romero (PSOE) Alfonsa Fernández Pinardo (PP) José Manuel Chozas Bueno (PP) Miguel Ángel López Fernández (PP) Eugenio Ariza Bueno (C´s) TOTAL PRESENTES 11 Lo que constituye Mayoría simple
FAVOR CONTRA ABST AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE X MIEMBROS (11 ) FAVOR ( ) CONTRA ( ) ABST M absoluta Nº LEGAL X Unanimidad de presentes
Se somete a la consideración del Pleno de la Corporación, el dictamen emitido por la Comisión Informativa Mixta, relativo a la propuesta de aprobación de la prórroga del contrato de gestión del servicio público de la Residencia de mayores Fray Francisco de Tembleque, que actualmente está adjudicada a la Asociación Cicerón, desde la fecha de 26 de enero de 2013, venciendo dicho plazo de duración el día 26 de enero de 2017. Ante la solicitud formulada por el concesionario de prorrogar el contrato conforme a las cláusulas previstas en los pliegos de cláusulas administrativas particulares del contrato, que permiten la prórroga del contrato por períodos anuales en caso de mutuo acuerdo, debiendo aprobarse dicha prórroga de forma expresa, se propone: 1º.- Aprobar la prórroga del contrato de gestión de servicio público citado, hasta el 26 de Enero de 2018. 2º.- Notificar el presente acuerdo al concesionario actual para su conocimiento y efectos oportunos. Sometida a votación se acuerda por unanimidad de los miembros de la Corporación aprobar la propuesta presentada, con el siguiente detalle de votación: Miembros Jesús Fernández Clemente (PSOE) María del Mar Muñoz Cereceda (PSOE) Luisa Vega García (PSOE) Mercedes Cebrián Mercado (PSOE) Javier Romero Fernández (PSOE) Javier Martín Morales (PSOE) Alicia Mejías Romero (PSOE)
AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE
FAVOR X X X X X X X
CONTRA
Ayuntamiento de Tembleque Plza. Mayor, 1. 45780 Toledo. Tfno. 925 145 261. Fax: 925 145 585
ABST
2
Cód. Validación: AGFP3JH6CLCDC2X7LGXFTKKF6 | Verificación: http://tembleque.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 13
SEGUNDO.- APROBACIÓN PRÓRROGA CONTRATO DE GESTIÓN DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS. (EXP. 347/2011)
Alfonsa Fernández Pinardo (PP) José Manuel Chozas Bueno (PP) Miguel Ángel López Fernández (PP) Eugenio Ariza Bueno (C´s) TOTAL PRESENTES 11 Lo que constituye Mayoría simple
AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE X MIEMBROS (11 ) FAVOR ( M absoluta Nº LEGAL X
) CONTRA ( ) ABST Unanimidad de presentes
INTERVENCIONES TERCERO.- APROBACIÓN PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA DE LA GALERÍA OESTE DE LA PLAZA MAYOR. (276/2015). Se somete a la consideración del Pleno de la Corporación el siguiente dictamen de la Comisión Informativa Mixta,
1º.- Aprobar la prórroga del contrato de obras indicando al adjudicatario que la fecha de terminación de las obras deberá producirse el día 29 de diciembre de 2016. 2º.- Notificar el presente acuerdo al concesionario actual para su conocimiento y efectos oportunos. Sometida a votación se acuerda por unanimidad de los miembros de la Corporación, con el siguiente detalle de votación, aprobar la propuesta presentada: Miembros Jesús Fernández Clemente (PSOE) María del Mar Muñoz Cereceda (PSOE) Luisa Vega García (PSOE) Mercedes Cebrián Mercado (PSOE) Javier Romero Fernández (PSOE) Javier Martín Morales (PSOE) Alicia Mejías Romero (PSOE) Alfonsa Fernández Pinardo (PP) José Manuel Chozas Bueno (PP) Miguel Ángel López Fernández (PP) Eugenio Ariza Bueno (C´s) TOTAL PRESENTES 11 Lo que constituye Mayoría simple
AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE MIEMBROS
FAVOR CONTRA ABST X X X X X X X X X X X (11 ) FAVOR ( 0 ) CONTRA ( 0 ) ABST M absoluta Nº LEGAL X Unanimidad de presentes
Ayuntamiento de Tembleque Plza. Mayor, 1. 45780 Toledo. Tfno. 925 145 261. Fax: 925 145 585
3
Cód. Validación: AGFP3JH6CLCDC2X7LGXFTKKF6 | Verificación: http://tembleque.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 13
”Dictamen relativo a la propuesta de aprobación de la prórroga del contrato de obras de la Galería Oeste de la Plaza Mayor, que actualmente está adjudicado a la empresa Promociones Edificios y Contratas S.A., adjudicado por el Pleno de la Corporación el día 4 de abril de 2016, y cuyas obras dieron comienzo el día 29 de Abril de 2016, con una duración inicial de 300 días, que finalmente fue reducida mediante oferta del adjudicatario en 120 días, debiendo finalizar el día 26 de Octubre de 2016. Con informe favorable del Director de Obra, la empresa adjudicataria solicita que situaciones como el mercadillo semanal, así como la Feria de Agosto, le han ocasionado retrasos en la ejecución y por ello, solicita poder terminar las obras el día 29 de diciembre de 2016. Por todo ello, se propone:
INTERVENCIONES CUARTO.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS. (405/2016). Se somete a la consideración del Pleno de la Corporación el siguiente dictamen de la Comisión Informativa Mixta: Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal. Visto el informe de Secretaría de fecha 1-12-2016 sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención de fecha 1-12-2016, así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar, esta Comisión Informativa Mixta propone al Pleno la adopción del siguiente, ACUERDO PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 12/2016, con la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, de acuerdo al siguiente detalle:
ESTADO DE GASTOS/ PARTIDAS DEFICITARIAS Partida
Denominación
Importe
2016/920/22100
Energía eléctrica. Casa Consistorial
16.000,00 €
2016/341/22609
Actividades deportivas
12.000,00 €
2016/414/466000
Cuota LEADER DULCINEA 2016
Total modificación Estado de Gastos
500,00 € 28.500,00 €
Baja en aplicaciones de gastos
ESTADO DE INGRESOS/ PARTIDA DE GASTOS EXCENDENTARIA Concepto/ Partida 2016/336/61900
Denominación Rehabilitación Galería Oeste Plaza Mayor
Total reducción del Estado de Gastos
Ayuntamiento de Tembleque Plza. Mayor, 1. 45780 Toledo. Tfno. 925 145 261. Fax: 925 145 585
Importe 28.500,00 € 28.500,00 €
4
Cód. Validación: AGFP3JH6CLCDC2X7LGXFTKKF6 | Verificación: http://tembleque.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 13
Altas en aplicaciones de gastos
28.500,00 €
TOTAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
” Sometida a votación se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Corporación, aprobar la propuesta, con el siguiente detalle de votación: FAVOR AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE MIEMBROS (10 ) FAVOR X M absoluta Nº LEGAL
CONTRA
(
ABST
X ) CONTRA ( 1 ) ABST Unanimidad de presentes
INTERVENCIONES. Miguel Angel López Fernández. Eugenio Ariza Bueno, del grupo municipal Ciudadanos, indica que el dinero de la modificación se podría emplear en pintar toda la Plaza y no está de acuerdo en que se gaste en otras cosas, y por eso se va a abstener. El Alcalde explica que cuando se presupuestó la obra de la Plaza no se sabía si la Junta iba a financiar, por eso se ha tenido que poner todo el crédito presupuestario, pero que ahora con la ayuda de la Junta, resulta una doble financiación y que además en el Presupuesto 2017, se ha consignado un importe de 30.000 euros para la pintura de la Plaza, que ahora mismo se está preparando el tema del contrato para que se ejecute en 2017. Pregunta Eugenio quién se tiene que encargar de la pintura de la Plaza. El Alcalde contesta que al ser de propiedad municipal es competencia municipal. QUINTO.- APROBACIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2017. (257/2016). Se somete a la consideración del Pleno de la Corporación el siguiente dictamen de la Comisión Informativa Mixta.
Ayuntamiento de Tembleque Plza. Mayor, 1. 45780 Toledo. Tfno. 925 145 261. Fax: 925 145 585
5
Cód. Validación: AGFP3JH6CLCDC2X7LGXFTKKF6 | Verificación: http://tembleque.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 13
Miembros Jesús Fernández Clemente (PSOE) María del Mar Muñoz Cereceda (PSOE) Luisa Vega García (PSOE) Mercedes Cebrián Mercado (PSOE) Javier Romero Fernández (PSOE) Javier Martín Morales (PSOE) Alicia Mejías Romero (PSOE) Alfonsa Fernández Pinardo (PP) José Manuel Chozas Bueno (PP) Miguel Ángel López Fernández (PP) Eugenio Ariza Bueno (C´s) TOTAL PRESENTES 11 Lo que constituye Mayoría simple
“Se da cuenta del expediente tramitado para su aprobación, en su caso, del Presupuesto de este Ayuntamiento, formado para el ejercicio de 2017 por el Sr. Alcalde-Presidente, sometiéndose a consideración de la Comisión Informativa Mixta, la siguiente PROPUESTA: ASUNTO: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD AÑO 2017. El Ayuntamiento Pleno, basándose en los siguientes FUNDAMENTOS: 1. Lo dispuesto en la legislación específica de Régimen Local, así como en la legislación estatal de carácter básico o complementario, en materia presupuestaria. 2. El Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el año 2017. 3. Las Bases de Ejecución del Presupuesto y los Anexos y demás documentación complementaria señalados en los artículos 168 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 4. La Plantilla Presupuestaria del Personal para el Ejercicio 2017.
6. El Informe emitido por la Intervención Municipal, con fecha 22 de noviembre de 2016. Adopta los siguientes
A C U E R D O S:
1. Aprobar inicialmente el Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el año 2017, por un importe total de Ingresos y Gastos equivalente a 1.992.493,00 euros, cuyo desglose por capítulos es el siguiente: ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE INGRESOS
Ayuntamiento de Tembleque Plza. Mayor, 1. 45780 Toledo. Tfno. 925 145 261. Fax: 925 145 585
6
Cód. Validación: AGFP3JH6CLCDC2X7LGXFTKKF6 | Verificación: http://tembleque.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 13
5. Lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en lo referente al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y de la Regla de Gastos.
DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN ECONOMICA
PRESUPUESTO 2017
CAPITULO I
IMPUESTOS DIRECTOS
724.018,60
CAPITULO II
IMPUESTOS INDIRECTOS
CAPITULO III
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
517.544,34
CAPITULO IV
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
676.797,05
CAPITULO V
INGRESOS PATRIMONIALES
7.300,00
30.114,00
1.955.773,99
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES CAPITULO VI
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
CAPITULO VII
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
0,00 36.719,01
36.719,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.992.493,00
CAPITULO VIII
ACTIVOS FINANCIEROS
0,00
CAPITULO IX
PASIVOS FINANCIEROS
0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
1.992.493,00
ESTADO DE GASTOS
CLASIFICACION ECONOMICA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO 2017
CAPITULO I
GASTOS DE PERSONAL
845.283,78
CAPITULO II
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
888.399,77
CAPITULO III
GASTOS FINANCIEROS
15.805,20
CAPITULO IV
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
26.400,00
CAPITULO V
FONDO DE CONTINGENCIA
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES CAPITULO VI
INVERSIONES REALES
CAPITULO VII
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Ayuntamiento de Tembleque Plza. Mayor, 1. 45780 Toledo. Tfno. 925 145 261. Fax: 925 145 585
0,00 1.775.888,75 126.319,01 0,00
7
Cód. Validación: AGFP3JH6CLCDC2X7LGXFTKKF6 | Verificación: http://tembleque.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 13
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
126.951,59
1.902.207,76
CAPITULO VIII
ACTIVOS FINANCIEROS
0,00
CAPITULO IX
PASIVOS FINANCIEROS
90.285,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
90.285,24
1.992.493,00
Respecto de la Clasificación por Programas de Gastos, cuyo objetivo consiste en determinar las Finalidad y Objetivos a alcanzar con el Gasto que se presupuesta para el 2017, el Resumen por Áreas de Gasto es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS (CLASIFICACION POR PROGRAMAS)
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 2017
AREA 1
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
600.768,03
AREA 2
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
475.881,43
AREA 3
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
275.889,38
AREA 4
ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
AREA 9
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
511.799,94
AREA 0
DEUDA PÚBLICA
106.090,44
TOTAL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE GASTO
28.344,78
1.998.774, 00
2. Aprobar el Anexo de Inversiones para el año 2017. 3. Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Entidad. Ayuntamiento de Tembleque Plza. Mayor, 1. 45780 Toledo. Tfno. 925 145 261. Fax: 925 145 585
8
Cód. Validación: AGFP3JH6CLCDC2X7LGXFTKKF6 | Verificación: http://tembleque.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 13
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS
4. Aprobar la Plantilla Presupuestaria y las Tablas Retributivas del Personal de la Entidad para el año 2017, que consta en el expediente de Presupuestos, con los incrementos (y en su caso modificación de puestos de trabajo), así como la actualización de las retribuciones de los Concejales con dedicación exclusiva y parcial, que en la misma se señalan: PERSONAL FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES DENOMINACIÓN
GRUPO
1.1.
Escala de Habilitación Nacional
1.1.1.
Secretario-Interventor
1.2.
Escala de Administración General
1.2.1. 1.2.1. 1.3.
Escala de Administración Especial
1.3.1.
Policía Local
2.
NIVEL C.D.
Nº DE PLAZAS
A
26
1
Administrativo
C1
22
1
Auxiliar administrativo
C2
18
2
C1
18
1
PERSONAL LABORAL DENOMINACIÓN
Nº DE PUESTOS
OBSERVACIONES
2.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.2.
Servicios Generales Auxiliar Administrativo 1 Laboral duración determinada Arquitecta municipal 1 Laboral duración determinada Servicios de mantenimiento, culturales, sociales y deportivos
2.2.1.
Guardas Rurales
2
Laboral Fijo
2.2.2.
Responsable Oficina de Turismo
1
Laboral duración determinada
2.2.3.
Auxiliares de Ayuda a Domicilio
5
Laboral duración indefinida
2.2.4.
Auxiliares de Ayuda a Domicilio
2
Laboral duración determinada
2.2.5.
Bibliotecaria
1
Laboral duración indefinida
2.2.6.
Educadora Infantil
1
Laboral duración determinada
2.2.7.
Subalternos
2
Laboral duración determinada
2.2.8.
Encargado mantenimiento viales
2
Laboral Fijo
2.2.9.
Oficial de Primera
1
Laboral Fijo
2.2.10. Monitor Deportivo
1
2.2.11. Monitores Escuelas deportivas
6
2.2.12
1
Laboral duración determinada tiempo parcial Laboral duración determinada a tiempo parcial Laboral duración determinada
Operario de mantenimiento del Punto Limpio
5. En cumplimiento de lo que establece el artículo 103. Bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril (LRBRL), se aprueba la masa salarial del personal laboral 10 de la corporación local respetando y cumpliendo los límites que marca la Ley de Presupuestos Generales del Estado por importe de 438.831,47 €. La masa salarial será objeto de publicación en la sede electrónica de la misma y en el Boletín Oficial de la Provincia. 6. Aprobar y fijar el Límite de Gasto no Financiero, coincidente con la Regla de Gasto11, en 1.999.734,51 € , en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 de la LOEPSF. Ayuntamiento de Tembleque Plza. Mayor, 1. 45780 Toledo. Tfno. 925 145 261. Fax: 925 145 585
9
Cód. Validación: AGFP3JH6CLCDC2X7LGXFTKKF6 | Verificación: http://tembleque.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 13
1.
7. Exponer al público el acto de aprobación inicial del Expediente, por espacio de 15 días hábiles, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. Procédase a la publicación del expediente en el Portal de Transparencia de esta Corporación (www.tembleque.sedelectronica.es) 8. El Expediente se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de exposición no se hubieran presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, debiendo cumplirse el trámite de su publicación, resumido por Capítulos, en el BOP y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, junto con la Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo, así como relación de cargos con dedicación exclusiva y parcial e indemnizaciones y asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169.3 del citado Real Decreto Legislativo y en otro caso, se procederá de acuerdo con lo previsto en el número 1 in fine del citado artículo.
”
Sometida a votación se acuerda por unanimidad de los miembros presentes en la sesión, aprobar la propuesta presentada, con el siguiente detalle de votación. Miembros Jesús Fernández Clemente (PSOE) María del Mar Muñoz Cereceda (PSOE) Luisa Vega García (PSOE) Mercedes Cebrián Mercado (PSOE) Javier Romero Fernández (PSOE) Javier Martín Morales (PSOE) Alicia Mejías Romero (PSOE) Alfonsa Fernández Pinardo (PP) José Manuel Chozas Bueno (PP) Miguel Ángel López Fernández (PP) Eugenio Ariza Bueno (C´s) TOTAL PRESENTES 11 Lo que constituye Mayoría simple
FAVOR AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE X AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE MIEMBROS (7 ) FAVOR X M absoluta Nº LEGAL
CONTRA
ABST
X X X X ( 4 ) CONTRA ( ) ABST Unanimidad de presentes
Ayuntamiento de Tembleque Plza. Mayor, 1. 45780 Toledo. Tfno. 925 145 261. Fax: 925 145 585
10
Cód. Validación: AGFP3JH6CLCDC2X7LGXFTKKF6 | Verificación: http://tembleque.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 13
9. Que de conformidad con el número 4 del mismo artículo, se remita copia del referido presupuesto a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma.”
INTERVENCIONES Miguel Ángel López Fernández indica que no se puede entregar un presupuesto 24 horas antes de aprobarlo y que por ese motivo van a votar en contra. Eugenio Ariza Bueno va a votar en contra porque lo han recibido sobre las 10 de la mañana. El Alcalde indica que la idea era ganar unos días para que entre cuanto antes en vigor el Presupuesto, así como las modificaciones de las Ordenanzas, pero que en cualquier caso ya conocen el Presupuesto, y que se trata de un presupuesto “administrativo”. SEXTO.- MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES DE AGUA, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN (EXP. 406/2016).
Artículo 5.- Cuota tributaria. 1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red general de suministros del servicio se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 107,49 EUR, por tasa de enganche al ayuntamiento, y a la empresa concesionaria: - Por acometida de agua en calzada con apertura y reposición, 499,45 EUR. - Por acometida de agua en acera con apertura y reposición, 340,11 EUR. - Por acometida de agua en acera sin apertura y reposición, 380,06 EUR. - Por Instalación de contador de agua en batería, 134,57 EUR. - Por instalación de contador sin acometida, 169,58 EUR. - Traslado contador a la calle, 114,37 EUR. 2. Todos éstos precios incluyen, el IVA, los gastos de materiales, incluido contador, y mano de obra hasta llave de paso o contador si está en el exterior, ambos inclusive. Desde dicha llave de paso o contador exterior, la responsabilidad de su ejecución y conservación corresponde al usuario. La acometida será realizada por el Ayuntamiento, por sí o a través de la empresa concesionaria del servicio. 3. La cuota tributaria a exigir, por la prestación del servicio de suministro, se determinará en función de las siguientes tarifas: a) Canon o cuota fija: 5,1574 EUR trimestrales IVA no incluido, por conservación de acometida y contador. b) Consumo (trimestral), IVA no incluido: - B1 < de 15 metros cúbicos, a 0,3231 EUR el metro cúbico. - B2 16 a 25 metros cúbicos, a 0,6910 EUR el metro cúbico. - B3 > de 25 metros cúbicos, a 1,2712 EUR el metro cúbico.
Ayuntamiento de Tembleque Plza. Mayor, 1. 45780 Toledo. Tfno. 925 145 261. Fax: 925 145 585
11
Cód. Validación: AGFP3JH6CLCDC2X7LGXFTKKF6 | Verificación: http://tembleque.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 13
Se propone al Pleno de la Corporación la aprobación en su caso del siguiente dictamen de Comisión Informativa Mixta, relativo a las modificaciones de las Ordenanzas fiscales reguladoras del suministro de agua potable, alcantarillado y depuración. Ordenanza nº 7. Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por servicio de suministro de agua potable.
4. En caso de averías interiores sin conocimiento del usuario, cuya consecuencia sea un consumo excesivo de agua, se facturará la media de consumos anteriores (entendiendo por éstos el consumo histórico del usuario), de acuerdo a los diferentes bloques por m3 consumido, facturándose el exceso provocado por la avería por el primer bloque.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA DE LA TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO. Ordenanza nº 8. Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por servicio de
alcantarillado. Artículo 5. Cuota tributaria. 1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 107,49 EUR de derecho de enganche; por materiales y mano de obra de su efectiva realización, 420,17 EUR, cuando sea en tierra o zahorra y 546,11 EUR, cuando sea en hormigón, asfalto o similar. La acometida será realizada por el Ayuntamiento, por sí o a través de la empresa concesionaria del servicio. 2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración se determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, consumida en la finca. A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa: Por cada metro cúbico de agua consumida, a 0,4098 EUR más IVA. 3. En caso de avería interior de la vivienda, cuya consecuencia sea un consumo excesivo de agua, la base para la tarifa será la media de consumos anteriores. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA DE LA TASA POR SERVICIO DE DEPURACIÓN.
depuración de aguas residuales. Artículo 4.- Cuota tributaria. Las bases y cuotas de gravamen serán las siguientes: a) La tasa base por este concepto se fija en un importe por metro cúbico de agua facturada, en razón a los costes de tal servicio, quedando fijado en un coste de 0,3302 euros por metro cúbico de agua consumida + IVA. b) Se establece un canon fijo trimestral por inmueble de 5,6251 euros + IVA.
Sometida a votación se acuerda por unanimidad de los miembros presentes en la sesión, aprobar la propuesta presentada, con el siguiente detalle de votación. Miembros Jesús Fernández Clemente (PSOE) María del Mar Muñoz Cereceda (PSOE) Luisa Vega García (PSOE) Mercedes Cebrián Mercado (PSOE) Javier Romero Fernández (PSOE) Javier Martín Morales (PSOE) Alicia Mejías Romero (PSOE)
AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE
FAVOR X X X X X X X
CONTRA
Ayuntamiento de Tembleque Plza. Mayor, 1. 45780 Toledo. Tfno. 925 145 261. Fax: 925 145 585
ABST
12
Cód. Validación: AGFP3JH6CLCDC2X7LGXFTKKF6 | Verificación: http://tembleque.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 13
Ordenanza 8 BIS. Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por servicio de
Alfonsa Fernández Pinardo (PP) José Manuel Chozas Bueno (PP) Miguel Ángel López Fernández (PP) Eugenio Ariza Bueno (C´s) TOTAL PRESENTES 11 Lo que constituye Mayoría simple
AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE MIEMBROS
X X X X (11 ) FAVOR ( M absoluta Nº LEGAL X
) CONTRA ( ) ABST Unanimidad de presentes
Vº Bº EL ALCALDE PRESIDENTE Fdo. Jesús Fernández Clemente
EL SECRETARIO INTERVENTOR Fdo. D. Juan José de la Mata Posadilla
Firmado electrónicamente
Firmado electrónicamente
Ayuntamiento de Tembleque Plza. Mayor, 1. 45780 Toledo. Tfno. 925 145 261. Fax: 925 145 585
13
Cód. Validación: AGFP3JH6CLCDC2X7LGXFTKKF6 | Verificación: http://tembleque.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 13
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las veintidós horas horas y diez minutos del día de la fecha, con la salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre.