عقد مقاولة

Page 1

‫عقد مصنعية اللياسة‬ ‫ــــــــــــ‬

‫الحمد لله والصل ة والسل م على رسول ا ‪ ،‬وبعد ‪...‬‬ ‫فإنه بتاريخ‪ ...........‬تم التفاق في مدينة‪ ...............‬بين كل من ‪-:‬‬ ‫‌أ‪-‬‬

‫المكر م‪ ..........................‬رقم البطاقة‪ ..................‬تاريخها‪.............‬‬

‫مصدرها‪ ..............‬وهو المالك للرض ذات الصك رقم‪ ............‬وتاريخ‪................‬‬ ‫الواقعة بحي‪ ...........‬ويشار إليه فيما بعد بالطرف الول أو المالك‪.‬‬ ‫و‬ ‫‌ب‪-‬‬

‫المقاول مؤسسة‪/‬شركة ‪ ...............................‬ص‪.‬ب ‪ .......‬الرمز البريدي‬

‫‪ ........‬هاتف‪ ..................‬فاكس‪ ...............‬ويمثلها المكر م‪................................. /‬‬ ‫بموجب التفويض رقم ‪ ...................‬وتاريخ‪ ....................‬ويشار إليه فيما بعد‬ ‫بالطرف الثاني أو المقاول ‪.‬‬ ‫وهما بكامل أهليتهما الشرعية على ما يلي‪-:‬‬ ‫التمهيد‪-:‬‬ ‫حيث أن الطرف الول حاصل على ترخيص رقم‪ ..........‬وتاريخ‪ ..............‬لقامة‬ ‫مشروع على الرض المشار إليها بعاليه ويرغب في تكليف مقاول للقيا م بأعمال‬ ‫) مصنيعة اللياسة ( عليه فقد أطلع الطرف الثاني على جميع مستندات العقد وكذلك موقع‬ ‫المشروع وأبدى استعداده التا م للقيا م بهذه العمال وفق البنود التالية‪-:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫يعتبر التمهيد وما جاء أعله جزء ل يتجزأ من العقد ‪.‬‬


‫‪.2‬‬

‫يكون نطاق عمل الطرف الثاني مصنعية اللياسة لجميع مسطحات مشروع‬

‫الطرف الول الداخلية والخارجية‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫يلتز م الطرف الثاني بإحضار الفنين والعمالة ذات الخبر ة في تنفيذ العمال‬

‫الوارد ة أعله وتكون مسؤوليتهم النظامية ومصروفاتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم على‬ ‫الطرف الثاني ‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫يلز م أن تكون جميع العمال المنفذ ة حسب مستندات العقد الوارد ة في بند رقم‬

‫‪ ،22‬وفي حالة عد م وجود مواصفات للعمال المطلوبة فيلز م أن تكون حسب مواصفات‬ ‫الشغال العامة و السكان السعودية ‪.‬‬ ‫‪.5‬‬

‫في حالة مخالفة الطرف الثاني لما جاء في البند رقم ‪ 4‬فيلتز م الطرف الثاني‬

‫بإزالة العمال المخالفة على حسابه الخاص وتحمل كافة التكاليف الناتجة عن هذه‬ ‫المخالفة ‪.‬‬ ‫‪.6‬‬

‫يلتز م الطرف الثاني بتوريد جميع المعدات واللت اللزمة لتنفيذ العمال المتفق‬

‫عليها ‪.‬‬ ‫‪.7‬‬

‫يلتز م الطرف الثاني بإزالة كافة المخلفات وتنظيف المشروع من بقايا عمله أول ب ً‬

‫بأول وتسليم المشروع في نهاية العقد إلى الطرف الول أو المقاول التالي خاليا ونظيفا‬ ‫من هذه المخالفات وبقايا العمال‪.‬‬ ‫‪.8‬‬

‫يكون الطرف الثاني مسؤول ب ً عن فحص المواد أو العينات المورده للموقع للتأكد‬

‫من مطابقتها لشروط ومواصفات الطرف الول‬ ‫‪.9‬‬

‫الضمان ‪ :‬يلتز م الطرف الثاني بضمان أعماله التي قا م بها لمد ة ‪ ................‬شهر‬

‫من تاريخ استل م الطرف الول للعمال‬ ‫‪.10‬‬

‫مد ة التنفيذ ‪ :‬يلتز م الطرف الثاني بإنهاء كافة العمال وتسليم المشروع للطرف‬

‫الول في مد ة أقصاها ‪ ..........‬شهر من تاريخ □ ) توقيع هذا العقد ( أو □ ) توقيع محضر‬ ‫استل م الموقع من الطرف الول ( ‪.‬‬


‫‪.11‬‬

‫يجوز للطرف الول زياد ة أو نقصان أعمال العقد بنسبة ‪ %20‬دون معارضة أو‬

‫مطالبة بالتعويض من الطرف الثاني‪ ،‬وتكون المحاسبة بين الطرفين لقاء الزياد ة أو‬ ‫النقص حسب فئات السعار المتفق عليها‪ ،‬أو بالنسبة والتناسب إذا كان العقد‬ ‫بالمقطوعية‪.‬‬ ‫‪.12‬‬

‫يخضع هذا العقد لنظمة ) المملكة العربية السعودية ( وفي حالة وجود خلف ل‬

‫سمح ا بين الطرفين فيتم حله وديا وإذا تعذر ذلك فيحال الخلف إلى‪-:‬‬ ‫‪o‬‬

‫التحكيم‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫المحاكم الشرعية في البلد الذي يوجد به المشروع‪.‬‬

‫‪.13‬‬

‫يجوز للطرف الول إجراء أي تعديل غير إنشائي قبل شروع الطرف الثاني بتنفيذ‬

‫العمال‪ .‬أما التعديلت بعد تنفيذ الطرف الثاني للعمل فتكون على حساب الطرف الول‪.‬‬ ‫‪.14‬‬

‫إذا كانت التعديلت التي يطلبها الطرف الول تتطلب حسابات فنية فيلز م أن تكون‬

‫هذه التعديلت مكتوبة وموقعة من مكتب هندسي معتمد ‪.‬‬

‫‪.15‬‬

‫يلتز م الطرف الول بما يلي‪-:‬‬

‫‪o‬‬

‫تزويد الطرف الثاني بنسخة من المخططات ‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫التراخيص اللزمة للبناء ومراجعة الدوائر الحكومية إذا لز م المر ‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫الكهرباء المؤقتة للموقع ‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫تكاليف المياه للموقع ‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫دفع قيمة جميع مواد البناء المورد ة للمشروع ‪ ،‬ماعدا ما تم التفاق على خلفة‬

‫في هذا العقد ‪.‬‬


‫‪.16‬‬

‫ل يجوز للطرف الثاني تغطية أي مرحلة أو عمل أو حجبه عن النظر قبل موافقة‬

‫الطرف الول أو من يمثله ‪ ،‬وعلى الطرف الثاني إشعار الطرف الول قبل فتر ة كافية‬ ‫بالعمال التي سوف يتم تغطيتها لجراء الفحص والقياس اللزمين ‪.‬‬ ‫‪.17‬‬

‫يلتز م الطرف الول بدفع أتعاب الطرف الثاني حسب الدفعات المتفق عليها وفي‬

‫موعدها دون تأخير ‪ ،‬وفي حالة تأخر الطرف الول عن الدفع فتضاف مد ة التأخير إلى‬ ‫مد ة العقد ‪ ،‬أما إذا تضرر الطرف الثاني من طول مد ة التأخير ‪ ،‬عندها يحق للطرف الثاني‬ ‫التوقف عن العمل بعد إشعار المالك بذلك قبل شهر من التوقف والرجوع على الطرف‬ ‫الول بالضرار إن وجد‪.‬‬ ‫‪.18‬‬

‫التعاب‪-:‬‬

‫‪o‬‬

‫سعر المتر المربع مصنعية لياسة داخلية شامل ب ً للحوائط والسقف والسور‬

‫‪ ...............-:‬ريال‬ ‫‪o‬‬

‫سعر المتر المربع مصنعية لياسة خارجية ) المسطحات التي تحتاج إلى سقالت‬

‫فقط ( ‪ .................-:‬ريال‬ ‫‪.19‬‬

‫الدفعات‪-:‬‬

‫تم تقدير إجمالي أتعاب الطرف الثاني حسب السعار الوارد ة أعله بموجب المخططات‬ ‫مبلغ وقدره )‪ (..........‬ريال‪ ،‬وذلك لحساب قيمة النسب أدناه‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫دفعة مقدمة عند توقيع العقد ‪.%5‬‬

‫‪-‬‬

‫دفعة ‪ %10‬عند النتهاء من لياسة الستر ة في السطح والملحق العلوية وبيت‬

‫الدرج من الخارج ومن الداخل إلى مستوى الدور الول‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫دفعة ‪ %20‬بعد النتهاء من كامل لياسة الدور الول والدرج إلى مستوى الدور‬

‫الرضي‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫دفعة ‪ %20‬بعد النتهاء من كامل لياسة الدور الرضي‪.‬‬


‫‪-‬‬

‫دفعة ‪ %40‬بعد النتهاء من لياسة الواجهات بمعدل ‪ %10‬لكل واجهة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫دفعة ‪ %5‬بعد النتهاء من لياسة السور والملحق الخارجية وإكمال كافة‬

‫العمال وإزالة المخلفات وإجراء التمتير النهائي‪.‬‬ ‫‪.20‬‬

‫القياس والتمتير‪-:‬‬

‫المعتمد في صافي أتعاب الطرف الثاني هو القياس على الطبيعة في نهاية العقد مع‬ ‫اعتبار مايلي‪-:‬‬ ‫‌أ‪-‬‬

‫تحتسب البروزات والكرانيش من ضمن مسطحات التمتير‪.‬‬

‫‌ب‪-‬‬

‫البواب أو النوافذ أو الفتحات التي في السقف والتي ليس لها جدران‪-:‬‬

‫‪o‬‬

‫تخصم من التمتير مهما بلغت مساحتها )الفاضي فاضي(‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫ل تخصم من التمتير ‪ ،‬وتحسب للطرف الثاني مهما بلغت مساحتها‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫إذا كانت بمساحة متر مربع أو أقل فتحسب للطرف الثاني ‪ ،‬وإذا زادت عن ذلك‬

‫فتخصم من التمتير‪.‬‬ ‫ملحظة‪ :‬إذا حسبت الفتحة من ضمن التمتير فل يتم تمتير الجوانب وإذا خصمت الفتحة‬ ‫من التمتير فيتم تمتير الجوانب‪.‬‬ ‫‌ج‪-‬‬

‫في حالة وجود ملحق خارجية مشتركة مع جدار السور فيلز م عند تمتير لياسة‬

‫السور ‪ ،‬ملحظة عد م تمتير لياسة جدار الملحق مرتين )مر ة كسور ومر ة كجدار للملحق(‪.‬‬ ‫‪.21‬‬

‫غرامة التأخير‪-:‬‬

‫إذا تأخر الطرف الثاني عن تسليم العمل خلل المد ة المتفق عليها في هذا العقد‬ ‫فيتحمل غرامة مالية تراكمية تقدر بما يلي‪-:‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ 50‬ريال يوميا في السبوع الول‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ 100‬ريال يوميا في السبوع الثاني‪.‬‬


‫‪-‬‬

‫‪ 150‬ريال يوميا في السبوع الثالث‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ 200‬ريال يوميا في السبوع الرابع‪.‬‬

‫وهكذا لما بعده بشرط أن ل تزيد إجمالي غرامات التأخير عن ‪ %10‬من إجمالي قيمة‬ ‫العقد أما في حالة بلوغ الغرامات ‪ %10‬من قيمة العقد ولم يتم النتهاء من المشروع‪،‬‬ ‫فيحق للطرف الول سحب العمل وإكمال باقي العمال على حساب الطرف الثاني بعد‬ ‫إشعاره بذلك قبل شهر من تاريخ سحب العمال والرجوع على الطرف الثاني بالضرر إن‬ ‫وجد‪ .‬علما بأنه يجوز باتفاق الطرفين إما العدول عن قرار السحب والكتفاء بالخصم‬ ‫على الطرف الثاني حسب ما جاء أعله بشرط أل تزيد قيمة الخصم عن ‪ %20‬من‬ ‫إجمالي قيمة العقد ‪ ،‬أو فسخ العقد ومحاسبة الطرف الثاني على أعماله وإجراء‬ ‫المقاصة اللزمة وتصفية الحسابات بين الطرفين ‪.‬‬

‫‪.22‬‬

‫في حالة وجود تعارض بين مستندات العقد فتكون الولوية في التطبيق حسب‬

‫الترتيب التالي‪-:‬‬ ‫‌أ‪-‬‬

‫وثيقة العقد الساسية )بند ‪ 1‬إلى بند ‪. (22‬‬

‫‌ب‪-‬‬

‫المخططات المعتمد ة ‪.‬‬

‫‌ج‪-‬‬

‫الشروط الخاصة ‪.‬‬

‫‌د‪-‬‬

‫المواصفات العامة ‪.‬‬

‫‌ه‪-‬‬

‫مواصفات وزار ة الشغال العامة و السكان ‪.‬‬

‫‪.23‬‬

‫الشروط الخاصة‪-:‬‬

‫‪ .23-1‬تكون تكاليف إحضار عامل للرش بصفة دائمة في الموقع لحين إنهاء عمل‬ ‫المقاول‪:‬‬ ‫‪o‬‬

‫على المالك‪.‬‬


‫‪o‬‬

‫على المقاول‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫مناصفة بين الطرفين‪.‬‬

‫‪.23-2‬تكون تكاليف تطليع المونة أو السمنت أو الرمل أو خلفه إلى مكان العمل‪:‬‬ ‫‪o‬‬

‫على المالك‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫على المقاول‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫مناصفة بين الطرفين‪.‬‬

‫‪ .23-3‬تكون تكاليف شبك اللياسة مع المسامير‪-:‬‬ ‫‪o‬‬

‫على المالك‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫على المقاول‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫مناصفة بين الطرفين‪.‬‬

‫‪.24‬‬

‫المواصفات العامة للياسة‪-:‬‬

‫‪ 24-1‬يلز م أن يبدأ العمل داخل المشروع من الستر ة والسطح نزول ب ً إلى الدور الول ثم‬ ‫الرضي‪.‬‬ ‫‪24-2‬يلتز م الطرف الثاني بإزالة الزوائد الخرسانية والخشاب والمسامير والوراق من‬ ‫الجدران والسقف قبل البدء في العمل‪.‬‬ ‫‪24-3‬يلتز م الطرف الثاني بملء الفتحات في الحوائط بالمونة وتخشينها قبل البدء في‬ ‫الطرطشة ‪.‬‬ ‫‪ 24-4‬يتم تركيب شبك اللياسة عند التقاء البلوك والخرسانة وكذلك عند التمديدات‬ ‫الكهربائية والصحية‪.‬‬ ‫‪24-5‬قبل الطرطشة يتم رش الجدار بالماء أول ب ً ‪ ،‬مع ضرور ة عمل المعايير لنسب الرمل‬ ‫والسمنت بالصندوق الخشبي قبل عمل الطرطشة أو اللياسة‪.‬‬


‫‪24-6‬يلز م أن تكون الطرطشة مسمارية وتغطي كامل الجدار وتخفي معالمه مع‬ ‫ملحظة وزنية الطرطشة بمعدل ‪ 450‬كجم لكل ‪ 1‬م مكعب رمل‪.‬‬ ‫‪ 24-7‬يتم رش الطرطشة لمد ة ثلثة أيا م قبل البدء في المرحلة التالية‪.‬‬ ‫‪ 24-8‬ل يسمح باللياسة إل بعد استل م الحوائط عن طريق البؤج ووزن الجدار أفقيا‬ ‫وعموديا وعند الركان‪.‬‬ ‫‪ 24-9‬يتم عمل اللياسة بمونة ‪300‬كجم لكل ‪ 1‬م مكعب رمل ويمنع إضافة الجبس بأي‬ ‫حال من الحوال‪.‬‬ ‫‪ 24-10‬يلز م أن تكون مستوى جلسة النوافذ مائلة إلى الخارج مع ضرور ة النتهاء من‬ ‫كامل الغرفة مع حواف النوافذ دفعة واحد ة‪ ،‬وعد م ترك أي جزء من الغرفة لليو م التالي‪.‬‬ ‫‪24-11‬يجب استخدا م المونة خلل ساعتين من تجهيزها وعد م تحضير كميات كبير ة لكثر‬ ‫من الوقت السابق‪.‬‬ ‫‪ 24-12‬يتم شطف الزوايا عند الركان ‪45‬درجة‪.‬‬ ‫‪ 24-13‬إذا كان هناك بروز في الجدار أو الخرسانات فيتم تكسيره بعد موافقة الطرف‬ ‫الول والمهندس المشرف ‪ ،‬أما إذا كان هناك هبوط في مستوى الحائط أو الخرسانات‬ ‫مما يتطلب معه زياد ة سماكة اللياسة ‪ ،‬فإنه يلز م حينئذ عمل اللياسة على طبقتين ‪ ،‬طبقة‬ ‫بطانة ويتم تخشينها ثم طرطشتها مع الجدار وطبقة ظهار ة وهي اللياسة المعتاد ة والتي‬ ‫ل تزيد سماكتها عن ) ‪ ( 2‬سم‪.‬‬ ‫‪ 24-14‬يلز م إزالة وتنظيف بقايا اللياسة أول ب ً بأول وخاصة في السطح‪.‬‬ ‫‪ 24-15‬يكون الرش للياسة بعد ‪ 6‬إلى ‪ 8‬ساعات من إنهاء العمل مرتين في اليو م بعد‬ ‫الفجر ‪ ،‬وبعد العصر ولمد ة ل تقل عن أسبوع‪.‬‬ ‫‪.25‬‬

‫إنهاء العمال والستل م والتسليم‪-:‬‬


‫يقو م الطرف الثاني بإشعار الطرف الول خطيا بإنهاء العمال ‪ ،‬حيث يقو م‬ ‫الطرف الول بإجراء التمتير النهائي وحساب ما للطرف الثاني وما عليه وتسليمه باقي‬ ‫مستحقاته فورا‪.‬‬ ‫‪.26‬‬

‫المراسلت وتوقيع العقد‪-:‬‬ ‫تتم المراسلت الرسمية بين الطرفين على العناوين الموضحة بهذا العقد ‪ ،‬ويلتز م‬

‫كل من الطرفين بإشعار الطرف الخر خطيا في حالة تغير عنوانه‪.‬‬ ‫هذا وقد تم توقيع هذا العقد من نسختين أصليتين وتم تسليم كل طرف نسخة أصلية‬ ‫موقعة ومختومة وا الموفق‪،،،‬‬

‫عقد مصنعية الدهانات‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫الحمد لله والصل ة والسل م على رسول ا ‪ ،‬وبعد ‪...‬‬ ‫فإنه بتاريخ‪ ...........‬تم التفاق في مدينة‪ ...............‬بين كل من ‪-:‬‬ ‫‌أ‪-‬‬

‫المكر م‪ ..........................‬رقم البطاقة‪ ..................‬تاريخها‪.............‬‬

‫مصدرها‪ ..............‬وهو المالك للرض ذات الصك رقم‪ ............‬وتاريخ‪................‬‬ ‫الواقعة بحي‪ ...........‬ويشار إليه فيما بعد بالطرف الول أو المالك‪.‬‬ ‫و‬ ‫‌ب‪-‬‬

‫المقاول مؤسسة‪/‬شركة ‪ ...............................‬ص‪.‬ب ‪ .......‬الرمز البريدي‬

‫‪ ........‬هاتف‪ ..................‬فاكس‪ ...............‬ويمثلها المكر م‪................................. /‬‬ ‫بموجب التفويض رقم ‪ ...................‬وتاريخ‪ ....................‬ويشار إليه فيما بعد‬ ‫بالطرف الثاني أو المقاول ‪.‬‬ ‫وهما بكامل أهليتهما الشرعية على ما يلي‪-:‬‬


‫التمهيد‪-:‬‬ ‫حيث أن الطرف الول حاصل على ترخيص رقم‪ ..........‬وتاريخ‪ ..............‬لقامة‬ ‫مشروع على الرض المشار إليها بعاليه ويرغب في تكليف مقاول للقيا م بأعمال‬ ‫) مصنيعة الدهانات ( عليه فقد أطلع الطرف الثاني على جميع مستندات العقد وكذلك‬ ‫موقع المشروع وأبدى استعداده التا م للقيا م بهذه العمال وفق البنود التالية‪-:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫يعتبر التمهيد وما جاء أعله جزء ل يتجزأ من العقد ‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫يكون نطاق عمل الطرف الثاني مصنعية الدهان لجميع مسطحات مشروع‬

‫الطرف الول الداخلية والخارجية‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫يلتز م الطرف الثاني بإحضار الفنين والعمالة ذات الخبر ة في تنفيذ العمال‬

‫الوارد ة أعله وتكون مسؤوليتهم النظامية ومصروفاتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم على‬ ‫الطرف الثاني ‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫يلز م أن تكون جميع العمال المنفذ ة حسب مستندات العقد الوارد ة في بند رقم‬

‫‪ ،22‬وفي حالة عد م وجود مواصفات للعمال المطلوبة فيلز م أن تكون حسب مواصفات‬ ‫الشغال العامة و السكان السعودية ‪.‬‬ ‫‪.5‬‬

‫في حالة مخالفة الطرف الثاني لما جاء في البند رقم ‪ 4‬فيلتز م الطرف الثاني‬

‫بإزالة العمال المخالفة على حسابه الخاص وتحمل كافة التكاليف الناتجة عن هذه‬ ‫المخالفة ‪.‬‬ ‫‪.6‬‬

‫يلتز م الطرف الثاني بتوريد جميع المعدات واللت اللزمة لتنفيذ العمال المتفق‬

‫عليها ‪.‬‬ ‫‪.7‬‬

‫يلتز م الطرف الثاني بإزالة كافة المخلفات وتنظيف المشروع من بقايا عمله أول ب ً‬

‫بأول وتسليم المشروع في نهاية العقد إلى الطرف الول أو المقاول التالي خاليا ونظيفا‬ ‫من هذه المخالفات وبقايا العمال‪.‬‬


‫‪.8‬‬

‫يكون الطرف الثاني مسؤول ب ً عن فحص المواد أو العينات المورده للموقع للتأكد‬

‫من مطابقتها لشروط ومواصفات الطرف الول‪.‬‬ ‫‪.9‬‬

‫الضمان ‪ :‬يلتز م الطرف الثاني بضمان أعماله التي قا م بها لمد ة ‪ ................‬شهر‬

‫من تاريخ استل م الطرف الول للعمال‪.‬‬ ‫‪.10‬‬

‫مد ة التنفيذ ‪ :‬يلتز م الطرف الثاني بإنهاء كافة العمال وتسليم المشروع للطرف‬

‫الول في مد ة أقصاها ‪ ..........‬شهر من تاريخ □ ) توقيع هذا العقد ( أو □ ) توقيع محضر‬ ‫استل م الموقع من الطرف الول ( ‪.‬‬ ‫‪.11‬‬

‫يجوز للطرف الول زياد ة أو نقصان أعمال العقد بنسبة ‪ %20‬دون معارضة أو‬

‫مطالبة بالتعويض من الطرف الثاني‪ ،‬وتكون المحاسبة بين الطرفين لقاء الزياد ة أو‬ ‫النقص حسب فئات السعار المتفق عليها‪ ،‬أو بالنسبة والتناسب إذا كان العقد‬ ‫بالمقطوعية‪.‬‬ ‫‪.12‬‬

‫يخضع هذا العقد لنظمة ) المملكة العربية السعودية ( وفي حالة وجود خلف ل‬

‫سمح ا بين الطرفين فيتم حله وديا وإذا تعذر ذلك فيحال الخلف إلى‪-:‬‬ ‫‪o‬‬

‫التحكيم‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫المحاكم الشرعية في البلد الذي يوجد به المشروع‪.‬‬

‫‪.13‬‬

‫يجوز للطرف الول إجراء أي تعديل غير إنشائي قبل شروع الطرف الثاني بتنفيذ‬

‫العمال‪ .‬أما التعديلت بعد تنفيذ الطرف الثاني للعمل فتكون على حساب الطرف الول‪.‬‬ ‫‪.14‬‬

‫إذا كانت التعديلت التي يطلبها الطرف الول تتطلب حسابات فنية فيلز م أن تكون‬

‫هذه التعديلت مكتوبة وموقعة من مكتب هندسي معتمد ‪.‬‬ ‫‪.15‬‬

‫يلتز م الطرف الول بما يلي‪-:‬‬

‫‪o‬‬

‫تزويد الطرف الثاني بنسخة من المخططات ‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫التراخيص اللزمة للبناء ومراجعة الدوائر الحكومية إذا لز م المر ‪.‬‬


‫‪o‬‬

‫الكهرباء المؤقتة للموقع ‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫تكاليف المياه للموقع ‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫دفع قيمة جميع مواد البناء المورد ة للمشروع ‪ ،‬ماعدا ما تم التفاق على خلفة‬

‫في هذا العقد ‪.‬‬

‫‪.16‬‬

‫ل يجوز للطرف الثاني تغطية أي مرحلة أو عمل أو حجبه عن النظر قبل موافقة‬

‫الطرف الول أو من يمثله ‪ ،‬وعلى الطرف الثاني إشعار الطرف الول قبل فتر ة كافية‬ ‫بالعمال التي سوف يتم تغطيتها لجراء الفحص والقياس اللزمين ‪.‬‬ ‫‪.17‬‬

‫يلتز م الطرف الول بدفع أتعاب الطرف الثاني حسب الدفعات المتفق عليها وفي‬

‫موعدها دون تأخير ‪ ،‬وفي حالة تأخر الطرف الول عن الدفع فتضاف مد ة التأخير إلى‬ ‫مد ة العقد ‪ ،‬أما إذا تضرر الطرف الثاني من طول مد ة التأخير ‪ ،‬عندها يحق للطرف الثاني‬ ‫التوقف عن العمل بعد إشعار المالك بذلك قبل شهر من التوقف والرجوع على الطرف‬ ‫الول بالضرار إن وجد‪.‬‬ ‫‪.18‬‬

‫التعاب‪-:‬‬

‫‪o‬‬

‫سعر المتر المربع مصنعية دهان البلستيك )‬

‫‪o‬‬

‫سعر المتر المربع مصنعية دهان زياتي )‬

‫‪o‬‬

‫سعر المتر المربع مصنعية رشة أو دهان خارجي‪) .‬المسطحات التي تحتاج إلى‬

‫سقايل( )‬

‫( ريال ‪.‬‬ ‫( ريال ‪.‬‬

‫( ريال للباب‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫سعر دهان الباب الخشبي الواحد شامل ب ً الحلق )‬

‫( ريال للباب‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫سعر دهان الباب الحديدي الواحد شامل ب ً الحلق )‬

‫( ريال للباب‪.‬‬

‫‪.19‬‬

‫الدفعات‪-:‬‬


‫تم تقدير إجمالي أتعاب الطرف الثاني حسب السعار الوارد ة أعله بموجب المخططات‬ ‫مبلغ وقدره )‪ (..........‬ريال‪ ،‬وذلك لحساب قيمة النسب أدناه‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫دفعة مقدمة عند توقيع العقد ‪.%5‬‬

‫‪-‬‬

‫دفعة ‪ %10‬عند النتهاء من دهان الستر ة في السطح والملحق العلوية وبيت‬

‫الدرج من الخارج ومن الداخل إلى مستوى الدور الول‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫دفعة ‪ %20‬بعد النتهاء من كامل دهان الدور الول والدرج إلى مستوى الدور‬

‫الرضي‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫دفعة ‪ %20‬بعد النتهاء من كامل دهان الدور الرضي‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫دفعة ‪ %40‬بعد النتهاء من دهان الواجهات بمعدل ‪ %10‬لكل واجهة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫دفعة ‪ %5‬بعد النتهاء من دهان السور والملحق الخارجية وإكمال كافة العمال‬

‫وإزالة المخلفات وإجراء التمتير النهائي‪.‬‬ ‫‪.20‬‬

‫القياس والتمتير‪-:‬‬

‫المعتمد في صافي أتعاب الطرف الثاني هو القياس على الطبيعة في نهاية العقد مع‬ ‫اعتبار مايلي‪-:‬‬ ‫‌أ‪-‬‬

‫تحتسب البروزات والكرانيش من ضمن مسطحات التمتير‪.‬‬

‫‌ب‪-‬‬

‫البواب أو النوافذ أو الفتحات التي في السقف والتي ليس لها جدران‪-:‬‬

‫‪o‬‬

‫تخصم من التمتير مهما بلغت مساحتها )الفاضي فاضي(‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫ل تخصم من التمتير ‪ ،‬وتحسب للطرف الثاني مهما بلغت مساحتها‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫إذا كانت بمساحة متر مربع أو أقل فتحسب للطرف الثاني ‪ ،‬وإذا زادت عن ذلك‬

‫فتخصم من التمتير‪.‬‬


‫ملحظة‪ :‬إذا حسبت الفتحة من ضمن التمتير فل يتم تمتير الجوانب وإذا خصمت الفتحة‬ ‫من التمتير فيتم تمتير الجوانب‪.‬‬ ‫‌ج‪-‬‬

‫في حالة وجود ملحق خارجية مشتركة مع جدار السور فيلز م عند تمتير لياسة‬

‫السور ‪ ،‬ملحظة عد م تمتير لياسة جدار الملحق مرتين )مر ة كسور ومر ة كجدار للملحق(‪.‬‬ ‫‪.21‬‬

‫غرامة التأخير‪-:‬‬

‫إذا تأخر الطرف الثاني عن تسليم العمل خلل المد ة المتفق عليها في هذا العقد‬ ‫فيتحمل غرامة مالية تراكمية تقدر بما يلي‪-:‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ 50‬ريال يوميا في السبوع الول‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ 100‬ريال يوميا في السبوع الثاني‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ 150‬ريال يوميا في السبوع الثالث‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ 200‬ريال يوميا في السبوع الرابع‪.‬‬

‫وهكذا لما بعده بشرط أن ل تزيد إجمالي غرامات التأخير عن ‪ %10‬من إجمالي قيمة‬ ‫العقد أما في حالة بلوغ الغرامات ‪ %10‬من قيمة العقد ولم يتم النتهاء من المشروع‪،‬‬ ‫فيحق للطرف الول سحب العمل وإكمال باقي العمال على حساب الطرف الثاني بعد‬ ‫إشعاره بذلك قبل شهر من تاريخ سحب العمال والرجوع على الطرف الثاني بالضرر إن‬ ‫وجد‪ .‬علما بأنه يجوز باتفاق الطرفين إما العدول عن قرار السحب والكتفاء بالخصم‬ ‫على الطرف الثاني حسب ما جاء أعله بشرط أل تزيد قيمة الخصم عن ‪ %20‬من‬ ‫إجمالي قيمة العقد ‪ ،‬أو فسخ العقد ومحاسبة الطرف الثاني على أعماله وإجراء‬ ‫المقاصة اللزمة وتصفية الحسابات بين الطرفين ‪.‬‬ ‫‪.22‬‬

‫في حالة وجود تعارض بين مستندات العقد فتكون الولوية في التطبيق حسب‬

‫الترتيب التالي‪-:‬‬ ‫‌أ‪-‬‬

‫وثيقة العقد الساسية )بند ‪ 1‬إلى بند ‪. (22‬‬


‫‌ب‪-‬‬

‫المخططات المعتمد ة ‪.‬‬

‫‌ج‪-‬‬

‫الشروط الخاصة ‪.‬‬

‫‌د‪-‬‬

‫المواصفات العامة ‪.‬‬

‫‌ه‪-‬‬

‫مواصفات وزار ة الشغال العامة و السكان ‪.‬‬

‫‪.23‬‬

‫الشروط الخاصة‪-:‬‬

‫‪ .23-1‬يكون عدد أوجه المعجون ‪-:‬‬ ‫‪o‬‬

‫وجهين متعامدين‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫ثلثة أوجهة متعامد ة‪.‬‬

‫‪.23-2‬تكون تكاليف مواد الصنفر ة والشطرطونات والغطية البلستيكية ‪:‬‬ ‫‪o‬‬

‫على المالك‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫على المقاول‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫مناصفة بين الطرفين‪.‬‬

‫‪ .23-3‬يلز م أن يتم عمل المعجون ‪-:‬‬ ‫‪o‬‬

‫عن طريق الخلط اليدوي في الموقع‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫عن طريق المعجون الجاهز‪.‬‬

‫‪.23-4‬عدد أوجه الدهان الداخلي‪-:‬‬ ‫‪o‬‬

‫وجه واحد‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫وجهين‪.‬‬


‫‪o‬‬

‫ثلثة أوجه‪.‬‬

‫‪.23-5‬يكون الدهان للحوائط ‪-:‬‬ ‫‪o‬‬

‫نوع زياتي‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫نوع بلستيكي‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫نوع رشة‪.‬‬

‫‪.23-6‬السقف تكون ‪-:‬‬ ‫‪o‬‬

‫زياتي‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫بلستيكي‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫رشة‪.‬‬

‫‪.24‬‬

‫المواصفات العامة للدهان‪-:‬‬ ‫دهان الحوائط‪-:‬‬

‫‪ .24-1‬يتم تنظيف سطح الجدار المراد دهانه جيدا وتزال النتوؤات بالصنفر ة مع معالجة‬ ‫التشققات ويترك السطح ليجف تماما‪.‬‬ ‫‪ .24-2‬يتم دهان السطح بالساس ويراعى أن يكون من نفس الشركة الصانعة للدهان‪.‬‬ ‫‪ .24-3‬يتم بعد ذلك معجنة السطح وجهين متعامدين )أو حسب الشروط والمواصفات(‬ ‫بلونين مختلفين قليل ب ً لتمييزهما‪.‬‬ ‫‪ .24-4‬يترك السطح ليجف تماما بعد المعجون مع مراعا ة أن تتم الصنفر ة بعد كل وجه‬ ‫معجون وذلك للحصول على وجه ناعم‪.‬‬ ‫‪ .24-5‬يلز م عد م البدء في أي وجه من الدهانات إل بعد جفاف الوجه السابق‪.‬‬


‫‪ .24-6‬في حالة استخدا م معجون محضر في الموقع فيلز م خلط زيت المعجون مع )‪(2‬‬ ‫اسبيداج و)‪ (1‬زنك للحصول على خلطة متجانسة ويمكن لصقها بسهولة على الجدار بدون‬ ‫أن تتساقط‪.‬‬ ‫‪ .24-7‬ل يتم عمل الوجه الخير للدهان إل بعد تركيب نوافذ اللمنيو م والبواب والجهز ة‬ ‫الكهربائية والصحية‪.‬‬ ‫‪ .24-8‬دهانات الحديد‪-:‬‬ ‫‪-‬‬

‫يراعى أول ب ً تنظيف السطح من الشحو م والزيوت والوساخ مع صنفر ة اللحامات‬

‫وإزالة الصدأ و قشور الحديد البارز ة‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫يراعى عد م تنعيم أسطح الحديد تماما‪.‬‬

‫يتم دهان السطح بالسلقون لمنع الصدأ وجهين متعامدين‪.‬‬‫‪-‬‬

‫يدهن السطح بعد ذلك بالدهان الزيتي وجهين وباللون المطلوب‪.‬‬

‫‪ .24-9‬دهانات الخشب‪-:‬‬ ‫ تصنفر السطح بواسطة ورق الصنفر ة للحصول على أسطح ناعمة ثم تنظف من البقايا‬‫والغبار‪.‬‬ ‫ يدهن السطح بوجه تحضيري )دهان برايمر( ذو أساس زيتي خاص بالخشب‪.‬‬‫‪-‬‬

‫يتم تعبئة الفراغات في السطح الخشبية بمعجون ذو اساس زيتي ثم تصنفر‬

‫جيدا‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫يدهن السطح بوجه بطانة ويترك ليجف‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يتم بعد ذلك دهان السطح الخشبية وجهين بالفرشا ة باللون المطلوب‪.‬‬

‫‪.25‬‬

‫إنهاء العمال والستل م والتسليم‪-:‬‬


‫يقو م الطرف الثاني بإشعار الطرف الول خطيا بإنهاء العمال ‪ ،‬حيث يقو م‬ ‫الطرف الول بإجراء التمتير النهائي وحساب ما للطرف الثاني وما عليه وتسليمه باقي‬ ‫مستحقاته فورا‪.‬‬ ‫‪.26‬‬

‫المراسلت وتوقيع العقد‪-:‬‬ ‫تتم المراسلت الرسمية بين الطرفين على العناوين الموضحة بهذا العقد ‪ ،‬ويلتز م‬

‫كل من الطرفين بإشعار الطرف الخر خطيا في حالة تغير عنوانه‪.‬‬ ‫هذا وقد تم توقيع هذا العقد من نسختين أصليتين وتم تسليم كل طرف نسخة أصلية‬ ‫موقعة ومختومة وا الموفق‪،،،‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.