doc prueba

MODELO DE PLIEGOS

MENOR CUANTÍA OBRAS

Versión 1.2 Marzo/2010 Actualizado en función de las resoluciones INCOP Nos. 037‐09 (27 de noviembre de 2009), 038‐09 (9 de diciembre de 2009) y 039‐2010 (27 de febrero de 2010)

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO

CÓDIGO DEL PROCESO: GMLA­OBR­MC­126­2011

Objeto de Contratación:

CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS, PARA LA ESCUELA LAGO AGRIO; UBICADO EN LA CALLE 12 DE FEBRERO Y 09 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO

Nueva Loja, Agosto del 2011

MENOR CUANTÍA OBRAS GMLA­OBR­MC­126­2011

ÍNDICE

SECCIÓN I CONVOCATORIA

SECCIÓN II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

SECCIÓN III CONDICIONES GENERALES 3.1 Responsable de la Contratación 3.2 Participantes 3.3 Inhabilidades 3.4 Modelos Obligatorios de Pliegos 3.5 Obligaciones del Oferente 3.6 Modificación de los Pliegos 3.7 Convalidación de Errores de Forma 3.8 Causas de Rechazo 3.9 Sorteo de Oferentes Calificados 3.10 Adjudicación y Notificación 3.11 Garantías 3.12 Cancelación del Procedimiento 3.13 Declaratoria de Procedimiento Desierto 3.14 Adjudicatario Fallido 3.15 Proyecto del Contrato 3.16 Moneda de Cotización y Pago 3.17 Reclamos 3.18 Administración del Contrato 3.19 Fiscalización 3.20 Control Ambiental

SECCIÓN IV CONDICIONES ESPECÍFICAS 4.1 Vigencia de la Oferta 4.2 Plazo de Ejecución 4.3 Oferta Económica 4.4 Forma de Pago 4.5 Metodología de Evaluación de las Ofertas 4.6 Sorteo 4.7 Fiscalización 4.8 Obligaciones del Contratista 4.9 Obligaciones de la Entidad Contratante 4.10 Ejecución del Contrato

4.10.1 Inicio, Planificación y Control de Obra

4.10.2 Cumplimiento de Especificaciones

4.10.3 Personal del Contratista

4.10.4 Materiales

4.10.5 Vigilancia y Custodia

4.10.6 Trabajos Defectuosos o no Autorizados

4.10.7 Pagos

4.10.8 Formularios para la elaboración de la Oferta Técnica 4.11 Cronograma del Procedimiento 4.12 Aceptación del Presupuesto Referencial 4.13 Anexos de las Condiciones Específicas (serán preparados por la entidad contratante) 4.13.1 Especificaciones Técnicas 4.13.2 Planos del Proyecto 4.13.3 Presupuesto Referencial 4.13.4 Equipo Mínimo Solicitado 4.13.5 Personal Técnico Solicitado

SECCIÓN V PROYECTO DE CONTRATO

SECCIÓN VI MODELOS DE FORMULARIOS Formulario No.1 CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO Formulario No.2 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS. UNIDADES,

CANTIDADES Y PRECIOS. Formulario No. 3 DATOS GENERALES DEL OFERENTE Formulario No.4 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO Formulario No.5 EXPERIENCIA DEL OFERENTE Formulario No.6 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS Formulario. No.7 REFERENCIA RESOLUCIÓN INCOP 037‐09 (que sustituye a la

Resolución INCOP No. 028‐09)

MENOR CUANTÍA OBRAS

GMLA­OBR­MC­126­2011 SECCIÓN I

CONVOCATORIA

De acuerdo con los Pliegos de Menor Cuantía para Ejecución de Obra, elaborados por la Dirección de Planificación del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO; y, aprobados por el Ing. Abraham Freire Paz, ALCALDE DEL CANTÓN LAGO AGRIO ENCARGADO, mediante Resolución No. GMLA‐OBR‐MC‐126‐2011, de fecha 27 de julio de 2011, se convoca a los profesionales, y micro o pequeñas empresas que estén habilitadas en el Registro Único de Proveedores, RUP, para realizar ejecución de obra, a las asociaciones o consorcios de éstas, o a los compromisos de asociación o consorcio de aquellas, domiciliados en la provincia de Sucumbíos cantón Lago Agrio, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la “CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS, PARA LA ESCUELA LAGO AGRIO”.

Los oferentes que participen individualmente o en asociación deberán estar inscritos y habilitados como proveedores en el Registro Único de Proveedores ‐RUP‐, conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ­ LOSNCP­ En caso de participar como asociaciones, consorcios o compromisos de asociación o consorcio, los proveedores asociados deberán obligatoriamente ser profesionales, micro o pequeñas empresas habilitadas en el RUP para realizar ejecución de obra, y domiciliadas en el cantón donde surtirá efectos la ejecución de obra.

El Presupuesto Referencial es de (USD 70,000.00) SETENTA MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, más el IVA, y deberá ser aceptado incondicionalmente por el proveedor interesado, a través del procedimiento establecido en el portal www.compraspublicas.gob.ec .

El plazo estimado para la ejecución del Contrato es de CIENTO CINCO (105) DÍAS, contado a partir de la fecha que se estipule en el contrato.

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1.‐ Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el portal www.compraspublicas.gob.ec, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ‐LOSNCP­, únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la entidad el valor equivalente al cinco por mil (5x1000) del valor total referencial. Así también en los pagos que se realice al contratista adjudicado, la Municipalidad retendrá el valor que corresponda por concepto de Servicios Técnicos y Administrativos para pagos, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal vigente.

2.‐ Los interesados podrán formular preguntas a través del Portal www.compraspublicas.gob.ec en un término máximo de 72 horas, contado a partir de la fecha de publicación, de acuerdo a lo que establezca la entidad contratante. La Comisión

Técnica absolverá las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término no mayor a 72 horas.

3.‐ La oferta técnica se presentará en la Oficina de compras Públicas del Municipio de Lago Agrio, ubicada en la segunda planta del edificio municipal, situado en las calles 12 de Febrero, entre Venezuela y Cofanes, hasta las 16h00 del día 05‐08‐2011, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ‐RGLOSNCP‐. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas técnicas.

4.‐ La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.

5.‐ La evaluación de las ofertas técnicas presentadas físicamente, se realizará aplicando la metodología “cumple o no cumple” (check list), siempre y cuando el oferente hubiere aceptado a través del portal www.compraspublicas.gob.ec, el presupuesto referencial establecido por la entidad contratante.

6.‐ Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del Presupuesto del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO mediante la partida presupuestaria No. 38.75.01.07.05, denominada “BLOQUE DE 3 AULAS ESCUELA LAGO AGRIO” aplicable a financiar el “CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS, PARA LA ESCUELA LAGO AGRIO” ubicado en la Calle 12 de Febrero y 9 de Octubre de la Ciudad de Nueva Loja, según consta en la certificación financiera No. 2464­DF­GADMLA­2011, de fecha 30 de junio de 2011, emitida por la Ing. Elena Abril, Directora Financiera, los pagos se realizarán mediante entrega de un anticipo del cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato y el cincuenta por ciento (50%) restante contra presentación de planillas por avance de obra, de conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato.

7.‐ El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del INCOP y los presentes Pliegos.

Nueva Loja, 01 de agosto de 2011

Ing. Abraham Freire Paz ALCALDE DEL CANTÓN LAGO AGRIO (E)

MENOR CUANTÍA OBRAS

GMLA­OBR­MC­126­2011

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar las ofertas de Mejor Costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 y del artículo 52 de la LOSNCP, para el “CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS, PARA LA ESCUELA LAGO AGRIO”, Ubicado en la Calle 12 de Febrero y 9 de Octubre de la Ciudad de Nueva Loja, conforme a los estudios, especificaciones técnicas, diseños, planos y más determinados en estos pliegos.

Los principales trabajos del Proyecto a realizarse y que se encuentran detallados en el documento precontractual son los siguientes: Replanteo y Nivelación, Excavación de cimientos, plintos suelo natural, Relleno compacto con lastre y piedra bola, Replantillo de Hormigón simple, hormigones, Acero de refuerzo, revestimiento de paredes y pisos, puertas, ventanas y protectores, instalaciones sanitarias y eléctricas e aceras, bordillos y pizarra, considerando que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Lago Agrio está fomentando la preservación de los espacios naturales, se ha considerado que en toda obra el contratista incluirá arborización alrededor de la misma, para que el diseño sea agradable, y tenga menor impacto ambiental ayudando así a garantizar la preservación del ambiental, los cuales deben sujetarse a las especificaciones técnicas que forman parte de los pliegos.

MENOR CUANTÍA OBRAS

GMLA­OBR­MC­126­2011

SECCIÓN III

CONDICIONES GENERALES

3.1 Responsable de la Contratación: El ALCALDE DEL CANTÓN LAGO AGRIO será el responsable del proceso. No existe la figura de la Comisión Técnica.

3.2 Participantes: La convocatoria está abierta para los profesionales, micro y pequeñas empresas, asociaciones o consorcios de estas, o compromisos de asociación domiciliados en el cantón donde surtirá efectos la ejecución de la obra, que tengan interés en participar en este procedimiento y se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores, RUP, en la categoría correspondiente.

En caso de participar como asociaciones, consorcios o compromisos de asociación o consorcio, los proveedores asociados deberán obligatoriamente ser profesionales, micro o pequeñas empresas habilitadas en el RUP para realizar ejecución de obra, y domiciliadas en el cantón donde surtirá efectos la ejecución de obra.

Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, para la participación en este tipo de procedimiento, se designará un Procurador Común de entre ellos, que actuará a nombre de los comprometidos. En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación o consorcio e inscribir tal persona jurídica en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos.

3.3 Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades generales y especiales, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la LOSNCP, y 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP.

De manera obligatoria, los oferentes deberán llenar el formulario establecido en la Resolución INCOP No. 037‐09, de 27 de noviembre de 2009.

3.4 Modelos Obligatorios de Pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentará su oferta utilizando el modelo de pliego establecido por el INCOP.

3.5 Obligaciones del Oferente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta.

3.6 Modificación de los Pliegos: La entidad contratante podrá emitir aclaraciones o modificaciones de los pliegos, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, siempre

que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el portal www.compraspublicas.gob.ec.

Asimismo, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá cambiar el cronograma con la motivación respectiva; el cambio será publicado en el portal www.compraspublicas.gob.ec y podrá realizarse hasta la fecha límite de la etapa de respuestas y aclaraciones.

3.7 Convalidación de Errores de Forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrán ser convalidadas por el oferente en un término de entre 1 a 5 días, a criterio de la entidad contratante. Así mismo, dentro del período de convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la misma, conforme al artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP. En este caso, la entidad contratante recibirá físicamente los documentos correspondientes.

La entidad contratante está obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificará a través del portal www.compraspublicas.gob.ec en el mismo día y hora a cada uno de los oferentes, el requerimiento de convalidación respectivo. Los oferentes notificados podrán convalidar tales errores para efectos de ser calificados.

Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados.

3.8 Causas de Rechazo: Luego de evaluada la oferta técnica, la entidad contratante podrá rechazarla por las siguientes causas:

3.8.1 Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales, especificaciones técnicas y formularios de estos pliegos.

3.8.2 Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello.

3.8.3 Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados por no se errores de forma. Los errores de forma deberán ser obligatoriamente notificados al oferente respectivo, para que pueda convalidarlos.

3.8.4 Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en los pliegos, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato.

3.8.5 Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas cuando no puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP

Una oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare falsedad o adulteración de la información presentada.

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas. Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.

3.9 Sorteo de oferentes calificados: Los oferentes que hayan aceptado el presupuesto referencial, y cuya oferta técnica haya sido calificada por la entidad contratante, serán sometidos a un sorteo público realizado a través del Portal.

3.10 Adjudicación y Notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante, con base en el resultado del sorteo público, adjudicará al beneficiario del mismo, a través del Portal www.compraspublicas.gob.ec.

3.11 Garantías: En este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los artículos 73 y 75 de la LOSNCP.

3.11.1 La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este concepto.

Las garantías indicadas en el numeral anterior serán entregadas, en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 73 de la LOSNCP

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP.

El valor máximo por concepto de anticipo en contratos de ejecución de obra será del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato.

3.12 Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP.

3.13 Declaratoria de Procedimiento Desierto: La autoridad máxima de la entidad contratante, antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 el artículo 33 de la LOSNCP.

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada de la autoridad mayor de la entidad contratante. Una vez declarado desierto el procedimiento, el ALCALDE DEL CANTÓN LAGO AGRIO podrá disponer su archivo o su reapertura.

3.14 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la Entidad Contratante le declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al INCOP, procederá de conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP.

Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo114 del Reglamento General de la LOSNCP, la entidad contratante llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad declarará desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo adjudicatario fallido.

3.15 Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días contado a partir de la misma, la entidad contratante formalizará el proyecto de contrato que es parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de su Reglamento General.

3.16 Moneda de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

3.17 Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta, se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la LOSNCP, según el procedimiento que consta en los artículos 150 al 159 de su Reglamento General.

3.18 Administración del Contrato: La entidad contratante designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.

El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las especificaciones constantes en los pliegos y en el propio contrato.

3.19 Fiscalización: Velará por la correcta ejecución de la obra, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. La fiscalización podrá ser realizada por servidores de la entidad o por terceros, de ser el caso.

3.20 Control ambiental: El contratista deberá realizar todas las actividades en observancia de las normas ambientales vigentes.

MENOR CUANTÍA OBRAS

GMLA­OBR­MC­126­2011

SECCIÓN IV

CONDICIONES ESPECÍFICAS

4.1 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta la fecha de firma del contrato correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.

4.2 Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución de la obra es de CIENTO CINCO (105) DÍAS contado a partir de lo estipulado en el contrato.

4.3 Oferta económica: El oferente deberá aceptar el presupuesto referencial fijado por la entidad contratante, la que también deberá elaborar la tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precio que justifique el valor establecido como presupuesto referencial, el que representará la ejecución total de la obra contratada.

El presupuesto referencial del proceso GMLA­OBR­MC­126­2011 es de: SETENTA MIL, CON 00/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 70,000.00), MÁS EL IVA.

4.4 Forma de Pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el Numeral 6 de la Convocatoria y en el Proyecto de Contrato.

Anticipo: El cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato.

• Valor restante de la obra: mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del Contrato.

4.5 Metodología de evaluación de las ofertas: En este tipo de procedimientos, la evaluación de la oferta técnica se realizará utilizando la metodología “cumple o no cumple” (check list), a fin de que la entidad contratante verifique el cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en los pliegos. No existe oferta económica, sino aceptación expresa a través del Portal www.compraspublicas.gob.ec del presupuesto referencial realizado por la entidad contratante.

PARAMETROS DE CALIFICACIÓN PARÁMETRO Cumplimiento Especificaciones y precios unitarios Trabajos similares Experiencia Personal Técnico

Indices Financieros Instrumentos y equipos disponibles Metodologia y Cronograma Mypes Nacionales Participación Local Participación Nacional Personal Técnico Plan de trabajo 4.5.1.- Evaluación de las ofertas: La Subcomisión de Apoyo vigilará que se dé el respectivo proceso legal, según los parámetros establecidos para la evaluación, y para cada uno de los parámetros establecidos en el capítulo 4.5 de este Pliego, se aplicará la metodología que se explica a continuación: Todos los formularios debidamente llenados de acuerdo a las instrucciones, cumple” caso contrario “no cumple” 4.5.1.1.- La Carta de Presentación y Compromiso, que incluye la aceptación del presupuesto establecido por la entidad contratante (Formulario No.1 y No.2 y No.3). “cumple - no cumple”.

Cumple.- Cuando esté debidamente llenado y firmado. Casó Contrario “No cumple”

4.5.1.2.- Listado de Equipo (Formularios No. 4) “cumple no cumple”

Cumple: Cuando el Lista de equipo asignado al proyecto, con la respectiva matrícula actualizada sea al menos el equipo mínimo requerido puede ser propiedad del oferente, arrendado o hallarse bajo compromiso firme de ser adquirido.

Si se propone equipo pesado, que haya arrendado o vaya a arrendar el oferente, además de copias de las matrículas y registros correspondientes, presentará la certificación actualizada del propietario del equipo, respecto a la disponibilidad de éste para ser utilizado en el proyecto objeto de esta presentación de ofertas y el compromiso firme de mantener el arrendamiento o efectuarlo.

Si se propone equipo para ser adquirido, se presentará la certificación del proveedor sobre la disponibilidad para la venta de tal equipo, el compromiso de venderlo y la certificación sobre la existencia del financiamiento necesario para adquirirlo.

Para el equipo de propiedad del oferente se debe presentar copias certificadas de los títulos de propiedad o facturas de compra. Caso contrario “No cumple”

4.5.1.3.-Trabajos similares Formularios No. 5 “cumple - no cumple” Cumple: 1.- Las Referencias sobre su capacidad técnica y cumplimiento de contratos similares ejecutados en los últimos DOS (2) años; con indicación de fecha de suscripción, monto inicial y final, y plazo de cada contrato y comentarios sobre demoras, multas, reclamos, etc., se

tomarán en cuenta para la evaluación aquellos contratos que tengan acta de recepción en el sector público y actas o certificados, en los cuales debe constar el monto, plazo y tipo de obra.

Para el sector privado. (NO APLICA). Se entenderá por obras similares aquellos proyectos de obras que tengan características y exigencias similares al que se oferta.

2.- Las Referencias sobre su capacidad técnica y cumplimiento laboral como RESIDENTE DE OBRA o FISCALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS; el certificado emitido será en papel sellado de la institución o compañía con las respectivas firmas actualizadas, y la descripción de la obra a su cargo. (Copia certificada) Nota: Esta información será debidamente comprobada para lo cual se adjuntará número de teléfonos actualizados.

Caso contrario “No cumple” 4.5.1.4.- Información de accionistas Formulario No. 7 “cumple - no cumple” Cumple: En el caso de Personas Jurídicas: Acta de la constitución de la empresa elevada a escritura pública, nombramiento del representante legal o poder notarial de designación de apoderado en el Ecuador, debidamente legalizado e inscrito y con vigencia a la fecha de presentación de la oferta. Certificado de existencia legal y de cumplimiento de obligaciones, expedido por la Superintendencia de Compañías o por la entidad de control respectiva En caso de personas naturales: Copia a color de la cédula de identidad, copia del Título profesional registrado en el CONESUP. En caso de consorcios copia de la cédula de identidad de cada uno de los integrantes del consorcio, copia certificada del instrumento constitutivo del consorcio.

4.5.1.5.- ANEXOS • Listado de personal técnico (Formulario No. 8) “cumple - no cumple” Cumple: Cuando el personal técnico clave sea suficiente en cuanto al número, su capacidad técnica, experiencia y las especialidades, así como también el equipo ofertado según la naturaleza de las obras que se proponga realizar. Se tomarán las EXPERIENCIAS DEBIDAMENTE SUSTENTADAS. Caso contrario “No cumple” • Índices financieros (Formulario No. 9 y 10) “cumple - no cumple”

Cumple: Cuando todos los índices detallados a continuación, estén dentro de los rangos establecidos en el siguiente cuadro.

Indice de Liquidez o Solvencia Activo Corriente / Pasivo Corriente Indice de Endeudamiento

>1

Deuda Total / Activo Total < 0,35 Indice de Rentabilidad sobre los Activos > 0,10 Utilidad Antes de Impuestos / Activo Total Indice Estructural Patrimonio / Activo Total > 0,45

Estos formularios deben estar firmados por un Contador Público autorizado y el oferente o representante legal, según el caso, estén o no obligados a llevar contabilidad.

Asimismo, todos estos documentos serán debidamente firmados por las personas que se citan anteriormente. Adicionalmente, deberá adjuntarse una copia certificada de la licencia profesional del Contador antes mencionado, la misma que debe estar vigente al momento de la presentación de la oferta. Adicional deben adjuntar certificado de Buro de Crédito y Lista blanca del SRI. Caso contrario “No cumple”

Nota: La capacidad financiera del oferente se analizará con base a los balances de situación y resultados y a la información que suministre en el formulario correspondiente •

Análisis de precios unitarios (Formulario No. 11) “cumple - no cumple”

Cumple: Cuando los formularios estén llenados con precios actualizados y materiales que cumplan con las especificaciones de estos pliegos. Caso contrario “No cumple”

4.6 Sorteo: De acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la LOSNCP y el artículo 59 de su Reglamento General, de entre los proveedores calificados, que previamente hayan manifestado su aceptación expresa del presupuesto económico determinado por la entidad contratante, la misma herramienta informática del procedimiento a través del Portal www.compraspublicas.gob.ec, realiza el sorteo del proveedor, el que será adjudicado por la entidad contratante.

4.7 Fiscalización: La entidad contratante, en función de la debida ejecución del objeto de la contratación, establecerá las atribuciones del fiscalizador, sobre la base del siguiente esquema:

4.7.1 Funciones y Atribuciones del Fiscalizador: • Calificar la condición del proyecto, para aprobar los programas y cronogramas actualizados, presentados por el Contratista y evaluar mensualmente el grado de cumplimiento de los programas de trabajo.

• Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas o soluciones técnicas que se consideren necesarias en los trabajos constructivos, inclusive aquellas referidas a nuevos métodos de construcción.

• Calificar el estado y determinar las condiciones y elementos que componen el proyecto y certificar que cumple con los estándares y niveles de servicio preestablecidos.

• Examinar los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo a través de ensayos de laboratorio, pruebas en sitio o certificados de calidad.

• Resolver las dudas sobre cualquier asunto técnico relativo a la ejecución de la obra;

• Presentar mensualmente al administrador del contrato los informes de Fiscalización que contendrán, al menos, la siguiente información: Calificación del proyecto, estado y condición, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto; cumplimiento del Contratista y recomendaciones al respecto, multas, sanciones, suspensiones y otros aspectos importantes del proyecto.

• Realizar evaluaciones periódicas del avance del proyecto para determinar su estado y tomar correctivos de ser del caso.

• Calificar al personal asignado a la obra y disponer justificadamente el reemplazo de aquel que no satisfaga los requerimientos necesarios.

• Comprobar sectores vulnerables y donde se reporte accidentes, zonas críticas; y, eventos de orden técnico o proveniente de caso fortuito o fuerza mayor que atenten contra la continuidad de los trabajos.

• Comprobar conforme el cronograma de utilización, la disposición de los equipos comprometidos y requeridos contractualmente para la ejecución de la obra y que se encuentren en buenas condiciones de operación.

• Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas verificar y certificar la exactitud de las planillas de trabajo y aprobar las mismas para el pago, incluyendo la aplicación de fórmulas de reajuste de precios, cuando corresponda.

• Disponer al contratista que a su costo corrija los defectos que se observaren en la ejecución de la obra, incluyendo la demolición total y el reemplazo de los trabajos mal ejecutados o defectuosos y le concederá un plazo prudencial para su realización; a la expiración de este plazo o antes, si el contratista lo solicitara, efectuará un nuevo reconocimiento; si de éste resultare que el contratista no ha cumplido con las órdenes emanadas, dispondrá que por cuenta del contratista se ejecuten los trabajos necesarios para corregir los defectos existentes, sin que se exima al contratista de las responsabilidades o multas a que hubiere lugar.

• Consignará por oficio regular, las observaciones que tengan especial importancia, instrucciones o comentarios que en su criterio deben ser considerados por el Contratista para el mejor desarrollo de la obra.

• Participar como observador en la recepción definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados;

• Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes laborales y del reglamento de seguridad industrial.

• Las demás que la normativa vigente determine.

4.7.2 Suspensión de los Trabajos: La fiscalización dispondrá la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento y por el período que considere necesario, en los siguientes casos:

• Si las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son insuficientes o inadecuadas para proteger la vida del personal o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas;

• Por negligencia en la conducción de los trabajos y/o empleo de sistemas inadecuados;

• Cuando el Contratista no acate las órdenes impartidas por la Fiscalización, por no emplear personal idóneo y equipo, en la cantidad y calidad requeridos; por no utilizar métodos y normas atinentes a la obra; por negarse a despedir a personal no calificado.

En caso de reiterado incumplimiento, el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO podrá dar por terminado unilateralmente el contrato.

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a pagos adicionales o indemnizaciones al Contratista.

4.8 Obligaciones del contratista:

4.8.1 El contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato.

El contratista por su parte deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (letreros de peligro, precaución, etc.,), para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos.

4.8.2 Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

4.9 Obligaciones de la Entidad Contratante:

4.9.1 Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del Contrato, en un plazo (15 días) contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

4.9.2 Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al Contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo (10 días) contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

4.9.3 En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazo (10 días) contados a partir de la decisión de la máxima autoridad.

4.9.4 Designar al Administrador del contrato.

4.9.5 Designar a la Fiscalización del Contrato.

4.9.6 Entregar oportunamente la superficie previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

4.9.7 La Contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución, así como la vigilancia de la ejecución del plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y/o compensaciones.

4.10 Ejecución del Contrato:

4.10.1 Inicio, Planificación y Control de Obra: El contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizará conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su Oferta para la ejecución del “CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS, PARA LA ESCUELA LAGO AGRIO”. Por razones no imputables al contratista, reprogramará y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos.

4.10.2 Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, y el contratista observará las instrucciones del fiscalizador. En caso de que el contratista descubriera discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que

prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista.

4.10.3 Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras, y con la debida experiencia.

4.10.4 Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalización.

4.10.5 Vigilancia y Custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

4.10.6 Trabajos Defectuosos o no Autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.

4.10.7 Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del Contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá el Artículo 101 de la LOSNCP.

4.10.8 Formularios para la elaboración de la oferta técnica: El oferente incluirá en su oferta la información que se determina en los formularios que constan en la sección VI. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita.

4.10.8.1 Formulario de Oferta, que comprenderá: La Carta de Presentación y Compromiso, que incluye la aceptación del presupuesto establecido por la entidad contratante (Formulario No.1).

4.10.8.2 Datos generales del oferente (Formulario No.3).

4.10.8.3 Lista de equipo asignado al proyecto, con la respectiva matrícula actualizada de al menos el equipo mínimo requerido (Formulario No.4).

4.10.8.4 Detalle de trabajos similares ejecutados por el Oferente en los últimos dos años (la entidad debe determinar de acuerdo con la realidad nacional y el objeto del contrato) (Formularios No. 5).

4.10.8.5 El cronograma valorado de trabajos (Formulario No. 6).

4.10.8.6 Información de accionistas de personas jurídicas (Resolución INCOP No.037‐09, Formulario No.7).

4.11 Cronograma del procedimiento: La Entidad Contratante establecerá el cronograma del procedimiento de menor cuantía de obras, el que será publicado a través del Portal www.compraspublicas.gob.ec , y contendrá la siguiente información:

CONCEPTO Fecha de Publicación Fecha de aceptación del Proveedor Fecha Límite de preguntas Fecha Límite de respuestas y preguntas y aclaraciones Fecha límite de entrega de oferta Técnica Fecha de apertura de ofertas Fecha estimada de adjudicación

DÍA

HORA

01-08-2011 02-08-2011 03-08-2011 04-08-2011

17H00 17H00 17H00 17H00

05-08-2011 05-08-2011 11-08-2011

16H00 17H00 17H00

* El término para la convalidación de errores será de 2 días.

Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados, para lo cual se tomará en cuenta el siguiente cronograma que contemplará una nueva fecha de adjudicación: Concepto Día Hora Fecha Límite para solicitar convalidación de errores 08-08-2011 16:00 Fecha Límite para convalidación errores 10-08-2011 16:00 Fecha estimada de Adjudicación 11-08-2011 16:00

4.12 Aceptación del presupuesto referencial: Previamente a la entrega de la oferta técnica, el oferente deberá aceptar a través del portal www.compraspublicas.gob.ec el presupuesto referencial que la entidad contratante ha establecido para la ejecución de la obra. La entidad contratante deberá adjuntar en los pliegos la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que justifiquen el valor del presupuesto referencial propuesto (formulario No.2).

Carátula del sobre de la oferta:

MENOR CUANTÍA OBRAS GMLA­OBR­MC­126­2011

CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS, PARA LA ESCUELA LAGO AGRIO; UBICADO EN LA CALLE 12 DE FEBRERO Y 09 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO

OFERTA TÉCNICA

Señor: Yofre Poma Herrera ALCALDE DEL CANTÓN LAGO AGRIO

Presente

PRESENTADA POR: ____________________________________

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega‐recepción. LAS HOJAS QUE CONFORMAN LA OFERTA DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE NUMERADAS Y SUMILLADAS POR EL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL.

El funcionario designado de la entidad contratante recibirá la oferta y conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.

4.13 Anexos de las Condiciones Específicas (serán preparados por la entidad contratante):

4.13.1 Especificaciones Técnicas: Se incluirán las especificaciones técnicas del proyecto, considerando todos los rubros a contratarse; los estudios y diseños previos, completos, definitivos y actualizados correspondientes; y, los estudios de prevención/mitigación de impactos ambientales, para lo cual la entidad deberá cumplir la normativa ambiental aplicable respecto de la contratación. La descripción abarcará el rubro, procedimiento de trabajo, materiales a emplearse, requisitos, disponibilidad del equipo mínimo para la ejecución del rubro, ensayos, tolerancias de aceptación, forma de medida y pago, en la medida de que sean necesarios.

CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS, PARA LA ESCUELA LAGO AGRIO; UBICADO EN LA CALLE 12 DE FEBRERO Y 09 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO GENERALIDADES

Ámbito de Aplicación: Las presentes especificaciones técnicas forman parte integrante de contrato que la Municipalidad otorga al contratista, complementa la información contenida en los planos prevaleciendo sobre los mismos, y son de obligatoria aplicación en la ejecución y terminación de la obra contratada.

Obra: Se define por obra a cada una de las partes del proyecto, o al conjunto de estas, que constan en los planos en el presupuesto del contrato y cuya realización es obligatoria para el contratista.

Trabajo: Se entiende por trabajo al conjunto de operaciones manuales y /o mecanizadas, necesarias para la realización de las obras de conformidad con planos y especificaciones técnicas.

Responsabilidad del contratista: El contratista, como profesional de la construcción es el único responsable de la correcta y oportuna ejecución de los trabajos, para lo cual deberá planificar adecuadamente tanto la adquisición y transporte de materiales al sitio de la obra, así como el personal y equipos adecuados para la ejecución de la obra, aplicando los métodos constructivos más recomendables, y las normas básicas de seguridad e higiene.

Reconocimiento de terreno: El contratista habrá visitado previamente el lugar en que se construirá el proyecto y efectuado el reconocimiento del mismo, por lo que no podrá presentar como excusa ante cualquier imprevisto técnico, su desconocimiento del terreno.

Residente de obra: Lo trabajos se ejecutarán bajo la dirección técnica de un profesional de la construcción, el cual deberá permanecer en obra delegando su responsabilidad, a un encargado cuando por alguna razón justificada tenga necesidad de ausentarse.

Inicio de la obra: Antes de iniciar cualquier trabajo, el contratista solicitara al Administrador o Director de Obras Publicas la respectiva orden de inicio, la cual se extenderá por escrito con copia a la fiscalización. Cualquier trabajo iniciado sin autorización oficial del Administrador o Departamento de Obras Publicas podrá ser objetado el pago.

Libro de obra: Desde el primer día de iniciado los trabajos, el contratista llevara un registro diario de las actividades que se van ejecutando, así como recibirá en el mismo las disposiciones de la fiscalización.

Fiscalización: El contratista está en la obligación de permitir el acceso a la obra del personal de fiscalización en cualquier momento, y de dar las facilidades del caso para el cumplimiento de la función fiscalizadora. La Fiscalización podrá hacer observaciones de carácter técnico con respecto al cumplimiento de planos, especificaciones técnicas e inclusive de los métodos constructivos utilizados por el contratista, cuando, a su juicio resulten perjudiciales para la obra. Las disposiciones de la fiscalización, verbales o escritas, tiene el carácter de obligatorio para el contratista.

Letrero de obra: El contratista instalará, en la oportunidad y el sitio que le sea indicado, un letrero con las características, dimensiones, leyenda y colores que disponga la contratante manteniéndolo por los menos hasta la Recepción Provisional.

MECANISMOS DE CONTROL Y MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, Y DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Sera responsabilidad del contratista de la obra, implementar todos los mecanismos de control y mitigación del impacto ambiental, así como los de seguridad industrial e higiene durante el proceso constructivo. Además tendrá en cuenta los siguientes puntos:

Durante el proceso de limpieza del terreno y excavación no se permitirá la colocación de material de desecho sobre cauces de agua, cunetas ni sumideros, ni afectar a la vegetación natural fuera del área de trabajo, tampoco se permitirá la quema de vegetación ni de deshechos.

Todo el material de demolición o desmontaje deberá ser dispuesto según el siguiente orden: 1. Reutilización como material de reciclaje en rellenos, muros ciclópeos, hormigones con áridos reciclados, etc. Para cualquiera de estos casos se deberá contar con la aprobación de la fiscalización.

2. Transportado al botadero de basura más cercano o en el sitio que indique la fiscalización.

3. Toda la basura proveniente de actividades constructivas o complementarias (tarrinas, fundas de cemento, papeles, etc.) Deberán ser recolectadas diariamente y tratadas según el caso hasta su desalojo.

4. Todos los sobrantes de agentes químicos tales como aditivos, detergentes, solventes, pinturas, aceites, deben ser recolectados para su eliminación; no se permitirá la descarga o vertido directo al suelo o en alguno de los sistemas Hídricos.

5. El constructor deberá mantener los materiales y elementos de la construcción ordenados y limpios, en las aéreas destinadas para este fin.

6. En cuanto a la seguridad e higiene en el trabajo, se deberá observar lo indicado en el Código del trabajo y los Reglamentos de Seguridad e higiene laboral pertinentes.

7. Se deberá incluir arborización alrededor de la obra, los mismos que serán arboles de 1mts de alto garantizando la calidad ambiental, estos deberán ser coordinados con fiscalización para su ubicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MUNICIPIO DEL CANTÓN LAGO AGRIO, PARROQUIA NUEVA LOJA, PROVINCIA DE SUCUMBIOS

INDICE

CAPITULO UNO TRABAJOS PRELIMINARES 1.1 Replanteo y Nivelación manual del terreno 1.2 Derrocamiento de estructura existente, Limpieza y desalojo

CAPITULO DOS MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.1 Excavación de cimientos, plintos suelo natural 2.2 Relleno compactado con lastre (en capas de 20 cm) 2.3 Relleno con piedra bola

CAPITULO TRES CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 3.1 Materiales 3.1.1 Cemento 3.1.2 Grava o ripio 3.1.3 Agua 3.1.4 Arena 3.1.5 Piedra Bola para Hormigón Ciclópeo 3.1.6 Hormigones 3.1.7 Aditivos 3.2 Cimentaciones y estructuras de hormigón 3.2.1 Replantillo de H.Simple f'c = 180 kg/cm2 e=10cm 3.2.2 Hormigón ciclópeo (60% H.S.f'c=180 Kg/cm2‐40%P) cim 3.2.3 H. Simple en cadenas f'c=210 kg/cm2 3.2.4 H. Simple en columnas f'c=210 kg/cm2 3.2.5 H. Simple en Zapata Corrida f'c=210 kg/cm2 3.2.6 H. Simple en vigas de cimentacion f'c=210kg/cm2 3.2.7 H. Simple en vigas F'c=210kg/cm2 3.2.8 H. Simple en losa 210 kg/cm2

CAPITULO CUATRO ACERO DE REFUERZO 4.1 Acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm2

CAPITULO CINCO REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y PISOS 5.1 Enlucido vertical (paleteado) mortero 1:3 5.2 Enlucido Horizontal (paleteado) 5.3 Mampostería de bloque e=15 cm 5.4 Malla electrosoldada R‐106 5.5 Filos puertas y ventanas 5.6 Dintel de HºA d = 12 mm 5.7 Bloque alivianado en losa 15x20x40 cm 5.8 Pintura de caucho (dos manos) 5.9 Contrapiso H.S. + Masillado f'c=180 kg/cm2 e=7cm 5.10 Pilaretes de H°A 5.11 Cerámica antideslizante para piso 40*40 cm

5.12 Alisado de losa terraza con impermeabilizante

CAPITULO SEIS PUERTAS, VENTANAS Y PROTECTORES 6.1 Puerta panelada en canelo de 1.00x2.10 6.2 Ventana de aluminio y vidrio 6.3 Rejas Protectoras (varilla cuadrada 12mm y ángulo 30x30x2mm)

CAPITULO SIETE INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS 7.1 Caja de revisión (0.60x0.60 con tapa de H.A.) 7.2 Instalacion de Tuberia 75mm 7.3 Bajantes de agua lluvia (PVC 3") 7.4 Instalación de lámparas con rejilla 2x32W 7.5 Instalacion eléctrica con foco ahorrador de 45w 7.6 Tomacorriente polarizado doble 110v 7.7 Tomacorriente polarizado doble 220v 7.8 Tablero de distribución de 4 espacios 7.9 Acometida Eléctrica conductor 3x6 AWG ‐1KV 7.11 Instalacion eléctrica futura (manguera de 1" y 1/2") 7.12 Puesta a tierra CAPITULO OCHO ACERAS, BORDILLOS Y PIZARRA 8.1 Aceras de H.S. f'c=180kg/cm2 e=7cm‐escobillado 8.2 Bordillo de H.S.(f'c=210 kg/cm2 ‐ 0,15x0,50) 8.3 Pizarra Tiza Liquida

CAPITULO UNO TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL DEL TERRENO

1. Descripción El contratista debe efectuar el replanteo con la mayor exactitud posible, empleando para ello personal con experiencia. Las dimensiones deberán fijarse marcándolos en puentes de madera fuertemente anclados en el terreno, hitos de ejes que no serán removidos durante el proceso de construcción; estos deberán ser comprobados por el fiscalizador de la obra.

Unidad:

m2.

Materiales mínimos: Estacas, marcas, puentes, cintas, pintura.

Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima: Categorías II, III, IV.

2. Materiales y equipo Se usaran para la ejecución del presente rubro, todos los ejes con precisión utilizando el equipo requerido: estacas, marcas, puentes, cintas y todo lo que el constructor crea necesario para la correcta ejecución del presente rubro y estos sean aprobados por el fiscalizador de la obra.

3. Medición y Pago La cantidad a pagarse por el replanteo será en área, medida en metros cuadrados tomada en su proyección horizontal, de los trabajos ordenados y aceptablemente ejecutados con relación a los ejes periféricos. La unidad de medición es el metro cuadrado.

1.2 DERROCAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE, LIMPIEZA Y DESALOJO 1. Definición Este rubro describe las actividades que tiene que realizar el constructor para derrocar la estructura existente, con la limpieza y desalojo del mismo, tomando como base las indicaciones establecidas en los planos respectivos.

Unidad: global.

Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima: Categorías II. 2. Medición y pago Este rubro se medirá y se pagará global (gbl) del derrocamiento de cubierta de estructura existente.

CAPITULO DOS MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS 2.1 EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS Y PLINTOS SUELO NATURAL

1. Definición Este trabajo consistirá en la excavación, transporte, desalojo, del material necesario a remover en las zonas de corte hasta obtener los niveles establecidos en los planos arquitectónicos y/o estructurales y aquellos determinados por la fiscalización para lograr la construcción de la obra básica y estructuras de drenaje y todo otro trabajo de movimiento de tierras de acuerdo con los documentos contractuales y las instrucciones entregadas en forma oportuna.

Todo el material producto de las excavaciones deberá ser desalojado a un sitio destinado por el fiscalizador y/o en los sitios ubicados por la municipalidad.

Las latitudes del corte terminado deberán conformarse razonablemente a lo estipulado en los planos y en ningún punto deberán variar del plano especificado más de 5 cm. medido en forma perpendicular al plano del talud. En caso de encontrar condiciones críticas en el suelo las que pueden afectar la estabilidad de la construcción deberán comunicar al fiscalizador para que autorice medidas adecuadas para prevenir problemas futuros.

La remoción y desalojo de materiales provenientes de derrumbos y deslizamientos dentro de la obra, deberán realizarse empleando el equipo, personal y procedimientos aprobados previamente por el fiscalizador.

2. Especificaciones

Cuando sea necesario escalonar la cimentación, deberá tenerse especial cuidado en conservar la nivelación de los fondos. La altura de los escalones no deberá ser superior a la altura fijada para los cimientos con el fin de poder traslapar perfectamente las diferentes secciones en una longitud no inferior a la altura del cimiento especificado. Si fuere necesario dar una mayor altura al escalonamiento, el cimiento se prolongará o levantará verticalmente en la misma sección estipulada, con el fin de unir monolíticamente los diferentes escalones. Las zanjas deberán permanecer limpias y no se harán obras en ellas mientras contengan basuras, tierra suelta, agua, etc. Después de fundido el cimiento y hecho el sobre cimiento, el espacio dejado por la excavación deberá llenarse y compactarse con la tierra extraída de ella hasta restituir la elevación inicial. El material sobrante deberá retirarse o colocarse como relleno si es aceptable para tal efecto, a criterio del Fiscalizador.

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar a toda costa el ingreso de agua en las excavaciones que estuvieren listas para cimentar. De todas maneras si por razones imponderables el terreno se deterioraré por efectos de humedad, se deberán realizar los análisis y estudios necesarios para profundizar los niveles de la cimentación.

Unidad:

m3.

Materiales mínimos: madera rústica de la zona y similares para conformar entibados provisionales.

Equipo mínimo: Herramienta menor Mano de obra mínima: Categorías II, IV

3. Medición y pago Las cantidades a pagarse por la excavación serán los volúmenes medidos en su posición original calculados de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Las cantidades establecidas en la forma indicada en el contrato, se pagarán a los precios contractuales para cada uno de los rubros específicos. La unidad de medición es el metro cúbico.

2.2 RELLENO COMPACTADO CON LASTRE (en capas de 20 cm)

1. Definición Se entenderá por relleno la ejecución del conjunto de operaciones necesarias para rellenar, hasta completar las secciones que indique el proyecto, los vacíos existentes entre las estructuras y las excavaciones hechas para alojarlas; o bien entre las estructuras y terreno natural, en tal forma de que ningún punto de la sección terminada quede a una distancia mayor de 10 centímetros del correspondiente a la sección del proyecto.

Una vez realizada la excavación, se procede a colocar la capa de lastre de río, debidamente compactada humedeciéndola adecuadamente en capas de 20 cm. hasta llegar al nivel previsto en los planos y así conseguir un nivel de piso regular.

2. Especificaciones Los rellenos serán hechos según el proyecto con lastre de rio. El material para ello podrá ser producto de las excavaciones efectuadas para alojar las estructuras, de otro sector de la obra, o bien de los bancos de préstamo; procurándose sin embargo que, hasta donde lo permita la cantidad y calidad de materiales excavados en la propia estructura, sea éste el utilizado para el relleno.

Previamente a la construcción del relleno, el terreno debe estar libre de escombros y de todo material que no sea adecuado para el efecto.

El material utilizado para la conformación de rellenos, estará libre de troncos, ramas o residuos de capa vegetal y, en general, de toda materia orgánica. Para esto el fiscalizador de la obra será el encargado de aprobar el material a utilizarse en el relleno, sea cual sea su procedencia, es decir, de excavaciones o de bancos de préstamo.

Los rellenos para el mejoramiento del suelo se realizarán con lastre de río, se compactaran en capas de 20 cm. El material del rio no bebe contener material orgánico ya que podría ocasionar daños irreparables a la estructura.

Unidad:

m3.

Materiales mínimos: lastre de rio, Equipo mínimo: Herramienta menor, Compactadora Mano de obra mínima: Categorías II y III

3. Medición y pago Las cantidades a pagarse serán las medidas en obra por el fiscalizador. Los precios serán los estipulados en el contrato según análisis de precios unitarios.

Estos pagos constituirán la compensación total por el rubro completamente ejecutado. La unidad de medición es el metro cúbico.

2.3 RELLENO CON PIEDRA BOLA

1. Definición Se entenderá por relleno la ejecución del conjunto de operaciones necesarias para rellenar, hasta completar las secciones que indique el proyecto, los vacíos existentes entre las estructuras y las excavaciones hechas para alojarlas; o bien entre las estructuras y terreno natural, en tal forma de que ningún punto de la sección terminada quede a una distancia mayor de 10 centímetros del correspondiente a la sección del proyecto.

2. Especificaciones Los rellenos serán hechos según el proyecto con piedra bola. El material para ello podrá ser producto de las excavaciones efectuadas para alojar las estructuras, de otro sector de la obra, o bien de los bancos de préstamo; procurándose sin embargo que, hasta donde lo permita la cantidad y calidad de materiales excavados en la propia estructura, sea éste el utilizado para el relleno.

Previamente a la construcción del relleno, el terreno debe estar libre de escombros y de todo material que no sea adecuado para el efecto.

El material utilizado para la conformación de rellenos, estará libre de troncos, ramas o residuos de capa vegetal y, en general, de toda materia orgánica. Para esto el fiscalizador de la obra será el encargado de aprobar el material a utilizarse en el relleno, sea cual sea su procedencia, es decir, de excavaciones o de bancos de préstamo.

Los rellenos para el mejoramiento del suelo se realizarán con lastre de río, se compactaran en capas de 20 cm. El material del rio no bebe contener material orgánico ya que podría ocasionar daños irreparables a la estructura.

Unidad:

m3.

Materiales mínimos: piedra bola, Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima: Categorías II y III

3. Medición y pago Las cantidades a pagarse serán las medidas en obra por el fiscalizador. Los precios serán los estipulados en el contrato según análisis de precios unitarios.

Estos pagos constituirán la compensación total por el rubro completamente ejecutado. La unidad de medición es el metro cúbico.

CAPITULO TRES CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

3.1 MATERIALES

3.1.1 CEMENTO

1. Definición Se denomina cemento a toda materia pulverulenta que, amasada con un líquido, forma una pasta aglomerante capaz de endurecer, con el tiempo, tanto bajo el agua como al aire libre y que sirve para unir otros cuerpos sólidos.

Entre los cementos empleados en la construcción están las puzolanas, cenizas volcánicas, el cemento romano (amalgamas calizas) y los cementos artificiales como el Portland y los puzolánicos.

La solidificación de los cementos por fijación de agua, se verifica por un proceso rápido de fraguado, que progresa luego más lentamente.

El cemento hidráulico es aquel que fragua y endurece por interacción química con el agua y que es capaz de hacerlo bajo el agua.

Clasificación: Se clasifican de acuerdo a su origen y características, de la siguiente manera:

¾ CEMENTO LUMINOSO: Es un producto que se obtiene de la molienda del clínker aluminoso con la posible adición de otros materiales adecuados, es de fabricación importada. ¾ CEMENTO DE ALBAÑILERIA: Es aquel que se obtiene de la pulverización conjunta de clínker Portland y materiales que, aún careciendo de propiedades hidráulicas o puzolánicas, mejoran la plasticidad y la retención de agua, haciéndolos aptos para trabajos de albañilería. ¾ CEMENTO NATURAL: Es un producto pulverizado que, por adición de una determinada cantidad de agua, forma una pasta conglomerante capaz de endurecerse tanto bajo el agua como en el aire. ¾ CEMENTOS ESPECIALES: Son aquellos que se usan para dar un tratamiento específico aciertas superficies, y que son: cemento blanco, cemento para uso petrolero, y el cemento para mampostería. ¾ CEMENTO PUZOLANICO: Es la resultante de la pulverización conjunta de clínker Portland y puzolana, o de una mezcla íntima y uniforme de cemento Portland y puzolana finamente molida, con la posible adición de sulfato de calcio, siendo el contenido de puzolana entre el 20 y 50% de la mezcla en masa.

Este cemento debe satisfacer la norma INEN 490. ¾ CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO: Es la resultante de la pulverización conjunta de clínker Portland y puzolana, o de una mezcla íntima y uniforme de cemento Portland y puzolana finamente molida, con la posible adición de sulfato de calcio, siendo el contenido de puzolana del 20% de la mezcla en masa. Este cemento no necesariamente satisface la norma INEN 490. ¾ CEMENTO PORTLAND: Es el producto de la pulverización del clínker Portland, con la posible adición, durante la molienda, de una o más de las formas de sulfato de calcio, y/u otros materiales adecuados en proporciones que no sean nocivas para el comportamiento posterior del producto.

2. Especificaciones Deberá cumplir con las normas de la ASTM, especificación C 150 El constructor deberá proveer elementos adecuados para el almacenamiento y protección del cemento contra su humedecimiento. Un cemento que por cualquier causa, haya fraguado parcialmente o contenga terrones deberá ser rechazado. No podrá utilizarse cemento rechazado o proveniente de fundas utilizadas con anterioridad.

Se usará cemento nacional Portland Standard que cumpla con las especificaciones de la ASTM y que sea aceptado por los organismos respectivos, quedando facultados a usar cementos de procedencia extranjera en el caso de escasez de los nacionales, siempre y cuando cumplan los requerimientos básicos.

Por ningún concepto es recomendable usar diferentes marcas de cemento para la elaboración de un mismo hormigón, o en una misma fundición.

Las características de los cementos extranjeros serán calificadas por la fiscalización o dirección técnica, debiendo remitirse dicha calificación a pruebas de laboratorio.

Todo saco que llegue roto, abierto, deteriorado o con muestras de humedad, será inmediatamente rechazado, el cemento será almacenado en sitios completamente secos, protegidos contra la atmósfera y la humedad.

Unidad: saco (sac).

3. Medición y pago No se realzará ningún pago por saco de cemento, a no ser que en el contrato se estipule algún caso particular. Este material y su pago están incluidos en los rubros de obra contratados como hormigones, morteros, mamposterías, etc.

3.1.2 GRAVA O RIPIO

1. Definición Se entenderá como suministro de grava o ripio, al conjunto de operaciones que deberá efectuar el contratista para disponer en el lugar de las obras la cantidad necesaria de grava o ripio que se empleará para la fabricación de hormigones, rellenos, filtros, zonas de transición, drenes, etc.

Estas operaciones consisten en la extracción del material en bruto del banco de préstamo, su acarreo a la planta de cribado y lavado; el lavado y cribado propiamente dichos incluyendo el suministro de agua necesaria, así como todas las acciones para retirar el material de la planta, la colocación en los bancos de almacenamiento y la carga a bordo del equipo de transporte para su utilización.

El ripio que se utilice para la fabricación del hormigón simple o de otra clase, deberá ser producto de trituración mecánica, quedando prohibido el uso de material natural extraído de cantera. Este material deberá provenir de preferencia de piedra azul y tendrá que pasar por el tamiz de 4 centímetros según lo especifica la norma ASTM.

2. Especificaciones Los bancos o minas de grava a utilizarse en el proyecto deberán ser aprobados por el Supervisor de la Obra previa a su explotación. La grava natural podrá ser utilizada sin lavar ni cribar, en obras donde se utilicen hormigones de poca importancia, o en la formación de filtros y zonas de transición, solamente con la autorización de la Supervisión de Obra y si la granulometría y estado de limpieza del material así lo permitan.

El agregado grueso que se utilice para la elaboración de hormigón, consistirá en fragmentos de roca dura, de un diámetro no menor a 5 milímetros, densos y durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, álcalis, materia orgánica, tierra vegetal, mica u otras sustancias perjudiciales.

Deberá cumplir los siguientes requisitos: ¾ Las partículas no deberán tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o cúbicas, con caras rugosas e irregulares. ¾ La densidad absoluta no deberá ser menor a 2.4 gr./cm3.

¾ El contenido de partículas menores de 74 micras (tamiz # 200), o polvo no deberá exceder del 1% en peso. ¾ El contenido de polvo o partículas suaves no deberá exceder del 5% en peso. ¾ No deberá contener materia orgánica, sales o cualquier otra sustancia extraña en proporción perjudicial para la confección de hormigones. ¾ El agregado grueso se dividirá en tres tamaños, que se manejarán y almacenarán independientemente para después combinarse en forma adecuada para obtener revolturas que presenten la resistencia y trabajalidad requerida, para que el consumo de cemento sea el menor posible, dichos tamaños corresponden a los siguientes tamices de abertura cuadrada: o De 4.8 a 19 mm. 3/16” a ¾” o De 19 a 38 mm. ¾” a 1.5” o De 38 a 76 mm. 1.5” a 3”

Fiscalización podría exigir al constructor, las pruebas y ensayos que crea conveniente para la aceptación de la arena a utilizarse, pudiendo tomar la guía de normas dictadas por el INEN, a saber: ¾ INEN 696 Áridos para hormigón. Determinación de la granulometría. ¾ INEN 698 Áridos para hormigón. Determinación del contenido de terrones de arcilla. INEN 857 Árido grueso para hormigón. Determinación de la densidad y absorción de agua. ¾ INEN 860 Árido grueso para hormigón. Determinación de la abrasión de árido en partículas mayores a 37.5 mm, mediante el uso de la máquina de los ángeles. ¾ INEN 861 Árido grueso para hormigón. Determinación de la abrasión del árido en partículas mayores a 19 mm, mediante el uso de la máquina de los ángeles. ¾ INEN 862 Áridos para hormigón. Determinación del contenido total de humedad. ¾ INEN 863 Áridos para hormigón. Determinación de la resistencia a la disgregación.

La operación de la planta de cribado deberá ser suficientemente eficaz para evitar la presentación de porcentajes decrementales de partículas menores y mayores que los límites nominales correspondientes a cada agregado. Cada uno de los diferentes tamaños de agregados, tal como se almacenará, no deberá contener partícula alguna de tamaño mayor significativo, y no tendrá más del 3% de tamaños menores a los indicados. El agregado grueso se debe lavar siempre.

3. Medición y pago Se medirá y pagará en metros cúbicos (m3). En el caso de que sean entregas netas de material para conformar drenes, rellenos, etc.

En el caso de su utilización en la confección de hormigones, este se considera dentro del rubro establecido en el contrato.

3.1.3 AGUA

Definición El agua a usarse, tanto para el lavado de los agregados como la preparación de las mezclas y curado del hormigón deberá ser libre de toda sustancia que infiera con el proceso normal de hidratación del cemento. Se rechazará agua que contenga sustancias nocivas tales como aceites, ácidos, sales alcalinas como materia orgánica, etc.

El constructor presentará al fiscalizador, en caso de no disponer agua potable, los resultados de los análisis físicos – químicos del agua a utilizarse, que deberá cumplir con la norma INEN 1108.

3.1.4 ARENA 1. Definición Se entenderá como suministro de arena, al conjunto de operaciones que deberá efectuar el contratista para disponer en el lugar de las obras la cantidad necesaria de estos materiales que se emplearán para la fabricación de hormigones, rellenos, filtros, morteros, etc.

La arena que se utilice para la fabricación del hormigón simple o de otra clase, podrá ser un producto sobrante de la trituración mecánica para la obtención de agregado grueso o arena fina natural o una mezcla de las dos, que cumpla con la norma INEN, es decir que sus partículas pasen por el tamiz de 4,75 mm., pero que sean retenidas por el tamiz de 75 micrones.

2. Especificaciones Los bancos o minas de arena a utilizarse en el proyecto deberán ser aprobados por el Supervisor de la Obra previa a su explotación.

El agregado fino proveniente de diferentes minas deberá ser almacenado por separado.

El agregado fino que se utilice para la elaboración de hormigón, consistirá en polvo de roca dura triturada o arena natural, limpia, áspera al tacto, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, álcalis, materia orgánica, tierra vegetal, mica u otras sustancias perjudiciales.

El árido fino rechazado que no cumpla con los requisitos de gradación y módulo de finura, podrá ser utilizado en obra, siempre y cuando las mezclas de prueba cumplan con las especificaciones particulares de la misma.

El contenido de material orgánico deberá ser tal, que en la prueba de color, se obtenga un color más claro que el estándar, para que sea satisfactorio.

Para el muestreo del material que ingrese a la obra, deberá tomarse y examinarse por separado cada lote de árido fino y cuando éste se encuentre en movimiento, es decir, cuando se produzca la descarga del material.

Fiscalización podría exigir al constructor, las pruebas y ensayos que crea conveniente para la aceptación de la arena a utilizarse, pudiendo tomar la guía de normas dictadas por el INEN, a saber:

¾ INEN 691 Mecánica de suelos. Determinación del límite líquido, método de casa grande. ¾ INEN 692 Mecánica de suelos. Determinación del límite plástico. ¾ INEN 696 Áridos para hormigón. Determinación de la granulometría. ¾ INEN 855 Áridos para hormigón. Determinación de impurezas orgánicas en áridos finos. ¾ INEN 856 Áridos para hormigón. Determinación de la densidad y absorción de agua en áridos finos. ¾ INEN 859 Áridos para hormigón. Determinación de la humedad superficial en áridos finos. ¾ INEN 863 Áridos para hormigón. Determinación de la resistencia a la disgregación en áridos finos.

Es conveniente el proteger a los áridos finos de la sobre saturación por causa de lluvias, además de la mezcla con sustancias como polvo, tierra, etc.

Unidad: metro cúbico (m3).

3. Medición y pago Se medirá y pagará en metros cúbicos (m3). En el caso de que sean entregas netas de material para conformar drenes, rellenos, filtros, etc.

En el caso de su utilización en la confección de hormigones, este se considera dentro del rubro establecido en el contrato.

3.1.5 PIEDRA BOLA PARA HORMIGON CICLOPEO

1. Definición La piedra para hormigón ciclópeo provendrá de canteras o bancos de recolección, las que serán limpias. Para este tipo de hormigón, generalmente se utiliza la piedra bola, en ningún caso la piedra excederá más del 50% del componente del hormigón.

2. Especificaciones La piedra será sólida, resistente y durable, limpia de materia orgánica y de residuos de arcilla. Será homogénea, de color uniforme y estará exenta de resquebrajamientos o fisuras (sonido claro al martillazo), u otros defectos que perjudiquen su resistencia.

Toda piedra alterada por la acción de la intemperie o que se encuentre meteorizada deberá ser rechazada. Tendrá una densidad igual o mayor al 12% en los ensayos de durabilidad.

El tamaño de las piedras en ningún caso superará el 25% de la menor dimensión de la estructura a construirse.

Es inexcusable advertir que la humedad disminuye la resistencia, de ahí que el ensayo de piedras porosas debe de hacerse por saturación y sin eflorescencias localizadas.

Fiscalización podrá exigir al constructor, las pruebas y ensayos que crea conveniente para verificar el buen estado y la calidad de este agregado, tomando en consideración las normas emanadas por el INEN para estos casos:

¾ NTE INEN 861 Árido grueso para hormigón. Determinación del valor de la abrasión del árido grueso para partículas mayores a 19 mm, mediante el uso de la máquina de los ángeles.

¾ NTE INEN 863 Áridos para hormigón. Determinación de la resistencia a la disgregación.

El transporte será al granel y se tomarán las medidas preventivas para que durante el manipuleo de carga y descarga no sean deterioradas o golpeadas unas con otras. No requiere de un bodegaje cubierto, pero se cuidará de que el material no se sature de polvo u otros materiales que perjudiquen su resistencia.

Unidad: metro cúbico (m3).

3. Medición y pago Se medirá y pagará en metros cúbicos (m3). En el caso de que sean entregas netas de material.

En el caso de su utilización en la confección de hormigones, este se considera dentro del rubro establecido en el contrato.

3.1.6 HORMIGONES

1. Definición Este rubro consiste en la provisión de todos los materiales necesarios, equipo y mano de obra para elaboración del hormigón simple.

Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante de la mezcla de cemento Portland, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas; puede contener aditivos para brindarle propiedades específicas o especiales.

DOSIFICACIÓN La dosificación podrá ser cambiada cuando fuere conveniente, para mantener la calidad del hormigón requerido en las distintas estructuras para afrontar las diferentes condiciones que se encuentra en la construcción.

Todos los ensayos que permitan ejercer el control de la calidad de las mezclas de concreto, deberán ser efectuadas por el fiscalizador, inmediatamente después de realizada la mezcla.

En caso de requerirse ensayos de hormigón, la cantidad de cilindros a probarse será por lo menos tres por ensayo, debiendo romperse a los veintiocho días por cada estructura individual.

PREPARACION DEL HORMIGON

Las mezclas frescas del hormigón deberán ser uniformes, homogéneas y estables, utilizándose concretera que garanticen la estabilidad y durabilidad de las estructuras.

ENCOFRADO Se utilizarán encofrados cuando sea necesario confinar al hormigón y proporcionarle la forma y dimensiones indicadas en los planos. Deberán tener suficiente rigidez para mantener su posición y resistir las presiones resultantes del vaciado del hormigón, deberán encontrarse completamente limpios.

Como material para encofrados podrá utilizarse madera de monte conforme lo contemple el análisis de costos unitarios presentados en forma conjunta con la oferta.

El sistema de ejecución y apoyo de encofrados deberán evitar su asentamiento y/o de formación así como de su desplazamiento de las líneas definidas de los planos.

En caso de que los encofrados sufran deformaciones por cualquier causa, el constructor deberá desarmarlos y construir de nuevo en las condiciones requeridas.

COLOCACION (VACIADO) DEL HORMIGON Para la colocación del hormigón en la obra el constructor solicitará la autorización del fiscalizador por lo menos con veinticuatro horas de anticipación y aprobación del fiscalizador de los encofrados y como elementos embebidos según los planos y estas especificaciones, así como el método a usarse para su colocación.

Se evitará el vaciado del hormigón sobre superficies inundadas a menos que disponga de equipos adecuados y de la autorización por escrito del fiscalizador.

No se permitirá el vaciado de hormigones sobre agua corriente, y tampoco la acción de esta, mientras no se haya alcanzado su endurecimiento.

Todas las superficies sobre las cuales se va a colocar hormigón o mortero fresco incluyendo aquellas de hormigón endurecido (juntas de construcción), deberán ser rugosas previamente limpiadas y humedecidas y exentas de todo material suelto y indeseable.

Para la ejecución de los trabajos, se podrá utilizar las recomendaciones del Código Ecuatoriano de la Construcción. El constructor deberá notificar al fiscalizador el momento en el que se realizará el vaciado del hormigón fresco.

En caso de interrupción en el vaciado continuo, el constructor preverá que éste se produzca fuera de la zona crítica de la estructura o en su defecto, procederá la formación inmediata de una junta de construcción técnicamente ejecutada, según los requerimientos del caso.

El hormigón será bien distribuido dentro del encofrado para evitar los acumulamientos de agregado grueso o aire entrampado y acomodarlo a las formas del encofrado.

El fiscalizador podrá hacer modificaciones por cuenta del constructor en los encofrados, puntales o sistemas en general, si a su juicio no reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia.

Cualquier elemento de hormigón visto que contenga defectos que no puedan remediarse o corregirse, debe ser totalmente reemplazado.

REPARACIÓN DEL HORMIGÓN Toda reparación del hormigón será realizado bajo la aprobación del fiscalizador y en un plazo máximo de veinticuatro horas después de retirados los encofrados.

Cuando la calidad del hormigón fuere defectuosa, todo el volumen comprometido deberá ser reemplazado a satisfacción del fiscalizador. El fiscalizador podrá aprobar o rechazar e inclusive ordenar rehacer una estructura.

CURADO DEL HORMIGON El constructor deberá contar con los medios necesarios para efectuar un control del contenido de humedad, temperatura, curado, etc., del hormigón especialmente durante los primeros días después del vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de hidratación del cemento y de la resistencia del hormigón.

El curado del hormigón podrá ser efectuado siguiendo las recomendaciones del Código Ecuatoriano de Construcción. De manera general, podrán utilizarse los siguientes métodos: esparcir agua sobre una superficie ya endurecida suficientemente durante el tiempo mínimo de 14 días; utilizar mantas impermeables de papel; compuestos químicos, líquidos que formen una membrana sobre la superficie del hormigón y que satisfagan las especificaciones del Código.

2. Especificaciones

Hormigón Ciclópeo: Es el hormigón simple, al que se añade hasta un 40% en volumen de piedra o agregados, de preferencia angular de tamaño variable entre 10 y 25 centímetros.

El hormigón ciclópeo tiene una resistencia a los 28 días de 180 Kg/cm². ¾ Para construir se coloca primeramente una capa de hormigón simple de 15 centímetros de espesor, sobre la cual se coloca a mano una capa de piedra, sobre ésta otra capa de hormigón simple de 15 centímetros, así sucesivamente hasta llegar a la cota requerida. ¾ Se tendrá cuidado de que las piedras no estén en ningún momento a distancias menores a 5 centímetros entre ellas y de los bordes de las estructuras. ¾ La dosificación varía de acuerdo a las necesidades de la estructura:

DOSIFICACION Muros de sostenimiento de gran volumen, cimentaciones de mayor espesor y otros.

UTILIDAD Obras hidráulicas y estructuras voluminosas resistentes.

Hormigón Simple: Es el hormigón simple que resulta de la mezcla de áridos gruesos de hasta 5 centímetros de diámetro nominal, y áridos finos unidos por una pasta de cemento y agua.

Para obtener buen hormigón, uniforme y que ofrezca resistencia, capacidad de duración y economía, se debe controlar en el diseño los siguientes aspectos:

¾ Calidad de los materiales ¾ Dosificación de los componentes ¾ Manejo, colocación y curado del hormigón

Al hablar de dosificación hay que poner especial cuidado en la relación agua cemento, que debe ser determinada experimentalmente y para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

¾ Grado de humedad de los agregados ¾ Clima del lugar de la obra ¾ Utilización de aditivos ¾ Condiciones de exposición del hormigón; y ¾ Espesor y clase de encofrado

La dosificación del hormigón simple varía de acuerdo al tipo de obra en que se vaya a utilizar:

DOSIFICACION

RESISTENCIA UTILIDAD Kg/cm² 1 : 3 : 6 180 Muros de hormigón de mayor espesor, pavimentos, cimientos de edificios, pisos y anclajes para tubería 1 : 2 : 4 210 Muros no voluminosos y obras de hormigón armado en general 1 : 1,5 : 4

280 Obras hidráulicas en general

Otro factor que influye en el diseño del hormigón y su calidad final es la relación agua cemento, que debe ser lo más bajo posible, tratando de que el hormigón tenga siempre las condiciones de impermeabilidad, manejo y trabajabilidad propios de cada objeto.

RESISTENCIA A LA COMPRESION

HORMIGON SIN INCORPORADOR DE AIRE RELACION

ESPECIFICADA ABSOLUTA f'c (Kg/cm²) POR PESO

HORMIGON CON INCORPORADOR DE AIRES

LITROS

RELACION

LITROS

POR SACO DE CEMENTO

ABSOLUTA POR PESO

POR SACO DE CEMENTO

175

0,65

210

0,58

32,40

29,30

25,70

22,20

19,10

15.10

0,54

37,00

0,46

23,00

245 0,51 0,40 20,00

280 0,44 0,35 17,70

315 0,38 0,30 15,10

350 0.31 ** **

Resistencia a los 28 días para cemento que cumple los límites de resistencia de la norma INEN 152,

Tipo I, IA, II o IIA; y resistencias a los 7 días para cemento Tipo III o IIIA.

Con la mayoría de materiales, las relaciones agua cemento dadas, proporcionan resistencias promedio mayores que las indicadas ** La dosificación de mezclas de hormigón para resistencias mayores de 300 Kg/cm² con incorporador de aire

El hormigón será mezclado a máquina, salvo el caso de pequeñas cantidades (menores a 100 kg) que se podrán hacer a mano. La dosificación de realizará al peso empleando una balanza de plataforma que permita poner una carretilla de agregado.

El hormigón preparado en mezcladora deberá ser revuelto por lo menos durante el tiempo que se indica a continuación:

CAPACIDAD DE DEHORMIGONERA m3

TIEMPO AMASADO

min.

1,5 2 2,5 3,75

0 ‐ 1,50 1,50 ‐ 2,30 2,30 ‐ 3,00 3,00 ‐ 3,80 3,80 ‐ 4,00

La máquina dará por lo menos 60 revoluciones en los tiempos indicados El hormigón será descargado completamente antes de que la mezcladora sea nuevamente cargada. La mezcladora tiene que ser limpiada a intervalos regulares mientras se use y deberá tener un buen mantenimiento mecánico.

Cuando el hormigón sea trabajado a mano; la arena y el cemento serán mezclados en seco hasta que tenga un color uniforme. El ripio o piedra picada se extenderá

en una plataforma de madera o de metal formado una capa de espesor uniforme; se humedecerán y luego se agregará el mortero seco. La mezcla se revolverá con palas, hasta que el conjunto quede completamente homogéneo.

Bajo condiciones normales de operación, los cambios en la consistencia como indica la prueba de asentamiento serán usados como indicadores de cambios en la característica del material, de las proporciones o del contenido de agua. Para evitar mezclas demasiado densas o demasiado fluidas, las pruebas de asentamiento deben estar dentro de los límites de la siguiente tabla:

TIPO DE CONSTRUCCION ASENTAMIENTO (m.m)

MAXIMO MINIMO Cimientos armados, muros y plintos 127 50 Plintos sin armadura, cajones de fundiciones y muros 100 25 de sobre estructuras Losas, vigas y muros armados 152 76 Columnas de edificios 152 76 Pavimentos 76 50 Construcciones de masas pesadas 76 25

Las pruebas de asentamiento se realizarán antes de colocar aditivos en el hormigón.

Cuando el hormigón no alcance la resistencia a la compresión (carga de ruptura) a los 28 días para la que fue diseñado, será indispensable mejorar la calidad de los agregados o hacer un diseño en un laboratorio de resistencia de materiales.

Pruebas para hormigones: Las pruebas de consistencia se realizarán en las primeras paradas hasta que se estabilicen las condiciones de salida de la mezcla; en el caso de haber cambios en las condiciones de humedad de los agregados o cambios del temporal, o estuviera sujeto a evaporación apreciable, en estos casos se harán las pruebas en el sitio de empleo del hormigón. Las pruebas se deberán de hacer con la frecuencia necesaria. ¾ Las pruebas de resistencia a la compresión se las realizará en base a las especificaciones de la ASTM para moldes cilíndricos. Se tomarán por lo menos dos cilindros por cada 30 m3 de hormigón vaciado; uno que será probado a los siete (7) días y otro a los veintiocho (28) días. El resultado del primer ensayo servirá para analizar las condiciones de trabajo, mezcla, materiales, curado y relación con la resistencia final que se logrará, con el objeto de facilitar el control de la misma.

El resultado es valedero cuando se han realizado varios ensayos y se ha tomado un promedio de la serie de cilindros probados, los cuales no deben ser deformados ni defectuosos. ¾ Cuando el promedio del resultado de los cilindros tomados en un día y ensayados a los siete días no llegue al 80% de la resistencia exigida, se

debe ordenar un curado adicional por un lapso máximo de catorce días y se ordenarán pruebas de carga en la estructura. ¾ Si luego de realizadas la pruebas se determina que el hormigón no es de la calidad especificada, se debe reforzar la estructura o reemplazarla parcial o totalmente según se dé el caso, y proceder a realizar un nuevo diseño para las estructuras siguientes.

No se debe colocar el hormigón a alturas mayores a 1 metro sobre el encofrado o fondo de cimentación, cuando se requiera vaciar hormigón desde una mayor altura se usarán dispositivos especiales para evitar la segregación.

3.1.7 ADITIVOS La utilización de cualquier clase de aditivos deberá ser aprobado por el fiscalizador de la obra. Ningún aditivo será empleado sin previo ensayo con los materiales que van a utilizarse en la obra.

Los aditivos se usarán en el hormigón para mejorar una o varias de las cualidades del mismo, como pueden ser entre otras: ¾ Mejorar la trabajabilidad ¾ Reducir la segregación de los materiales ¾ Incorporar aire ¾ Acelerar el fraguado ¾ Retardar el fraguado ¾ Impermeabilización ¾ Densificar el hormigón En todo caso la utilización de los diferentes aditivos será previa autorización de la fiscalización de la obra, y siguiendo las recomendaciones de dosificación de los fabricantes del producto.

3.2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON 3.2.1 REPLANTILLO DE H. SIMPLE F`C= 180kg/cm2 e=10cm

1. Definición Se refiere a la construcción de una capa de 10 cm de espesor de concreto de 180 kg/ cm2. En el fondo de las excavaciones destinadas a recibir los plintos de hormigón simple.

Antes de iniciar a la colocación del hormigón simple en los plintos, se vaciará sobre el fondo limpio y nivelado de la excavación, una capa de concreto simple de 10 cm. de espesor, cuya superficie debe alcanzar la cota inferior de la cimentación indicada en los planos arquitectónicos y/o estructurales y aprobados por el fiscalizador. Todo esto de acuerdo a las especificaciones que se indiquen en los planos estructurales o lo que faculte la fiscalización.

2. Especificaciones La superficie donde se va a colocar el replantillo, deberá estar totalmente nivelada, seca y limpia de materiales externos que perjudiquen las características del elemento. La colocación se la realizará en el espesor que indiquen los planos y procurando que no sea vertida desde alturas mayores a 1 metro.

El fiscalizador, para cada caso de fundición de hormigón simple deberá realizar chequeos permanentes de conformidad a un planeamiento de obra, o cronograma de obras para hormigones.

Si se utilizare hormigón premezclado, previamente a la compra se indicara al proveedor de las especificaciones del hormigón simple requeridos y conjuntamente con el fiscalizador se verificará la entrega y las condiciones del hormigón al pie de lo obra.

Unidad:

m3.

Materiales mínimos: Hormigón simple e=10 cm, f’c= 180 Kg/cm² Equipo mínimo: Herramienta menor, Concretera Mano de obra mínima: Categorías II, III y IV

3. Medición y pago Este rubro se medirá y pagará en “metro cúbico” (m3).

3.2.2 HORMIGÓN CICLÓPEO (60% H.S. f'c=180 kg/cm2­40%P) cm

1.­ Descripción Los muros de hormigón ciclópeo serán trabajados de la siguiente forma 60% de hormigón simple 180 Kg/cm2, siendo la proporción de sus agregados 1:2.4 (cemento, arena, ripio), el 40% restante será de piedra bola de un diámetro máximo de 20 a 30 cm. Tipo andesita azulada y resistencia de 400 Kg/cm2, las dimensiones y ubicación de los muros estará dada por el plano de cimentación.

Sobre todos los trabajos para la elaboración del hormigón ciclópeo, mediante la colocación de capas alternadas de hormigón simple f´c= 180 Kg/cm2 en un 60% y piedra bola en un 40% hasta llegar al nivel especificado en los planos.

El objetivo es la construcción de elementos de hormigón ciclópeo, especificados en planos estructurales y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón

Unidad: Metro cúbico (m3).

Materiales mínimos: Hormigón de cemento portland, lastre zarandeado, agua; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales, conforme lo recomienda el Código Ecuatoriano de la Construcción.

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera.

Mano de obra mínima calificada: Categorías II, III y IV.

2.­ Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones • El hormigón simple cumplirá con lo indicado en la especificación técnica de “Preparación, transporte, vertido y curado del hormigón” del presente estudio.

2.1- Requerimientos previos • Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos del proyecto.

• Determinación del tamaño de la piedra que será tipo andesita azulada, e irá

de acuerdo con el espesor del elemento a fundirse.

• Saturación de agua de la piedra que se va a utilizar.

• Determinación del tipo de compactación y terminado de las superficies que se van a poner en contacto con el hormigón ciclópeo.

• Verificar que los encofrados se encuentren listos y húmedos para recibir el hormigón y o las excavaciones. Verificación de niveles, plomos y alineaciones.

• Instalaciones embebidas, que atraviesen y otros aprobado por fiscalización.

• Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos.

• Fiscalización verificará y dispondrá que se puede iniciar con el hormigonado.

2.2.­ Durante la ejecución • Verificación de plomos, nivelaciones, deslizamientos o cualquier deformación en los encofrados y/o las excavaciones.

• Todas las piedras serán recubiertas con una capa de hormigón de por lo menos 150 mm.

• La preparación, vertido y acabado se regirá a lo estipulado en la sección 503. Hormigón Estructural. Numeral 503‐6. Hormigón Ciclópeo, de las “Especificaciones generales para construcción de caminos y puentes” del MOP. • Verificación de la compactación del hormigón y de las proporciones hormigón ‐ piedra.

2.3.­ Posterior a la ejecución • Las superficies terminadas serán lisas y se sujetarán a lo señalado en los planos del proyecto, para aprobación de fiscalización.

• La calidad y aceptabilidad del presente rubro, se regirá a lo estipulado en la sección 503. Hormigón Estructural. Numeral 503‐6.04. Ensayos y tolerancias, de las “Especificaciones generales para construcción de caminos y puentes” del MOP. • Comprobación de niveles, plomos y alturas con los planos del proyecto.

• Cuidados para no provocar daños al hormigón, durante el proceso de desencofrado.

• Evitar cargar al elemento recién fundido hasta que el hormigón haya adquirido el 70% de su resistencia de diseño, transcurran un mínimo de 14 días luego del hormigonado, o a la aprobación e indicaciones de Fiscalización.

• Cuidado y mantenimiento hasta el momento de entrega recepción del rubro.

3.­ Ejecución y complementación Se iniciará con la preparación del hormigón simple de la resistencia determinada en los planos o especificaciones estructurales, conforme a la especificación de “Preparación, transporte, vertido y curado del hormigón”.

Verificados y aprobado el encofrado o excavación en los que se alojará el hormigón y piedra, se iniciará su colocación de capas alternadas de hormigón simple y piedra, cuidando guardar la proporción especificada. La primera capa será de hormigón de 15 cm. de espesor, sobre la que se colocará a mano una

capa de piedra; no se permitirá que sean arrojadas por cuanto pueden provocar daños a los encofrados o la capa de hormigón adyacente. Este procedimiento se lo repetirá hasta completar el tamaño del elemento que se está fundiendo. Se tendrá especial cuidado de que la piedra quede totalmente cubierta, y que no existan espacios libres entre el hormigón y la piedra, para lo que se realizará un baqueteo (golpeteo) con la ayuda de vibrador, varilla u otros elementos apropiados. La superficie de acabado será lisa y totalmente limpia de cualquier rebaba o desperdicio.

4.­ Medición y pago Las cantidades a pagarse por este rubro, serán el número de metros cúbicos medidos en obra, calculado de acuerdo a lo estipulado en el contrato de obra. Las cantidades establecidas, se pagarán a los precios contractuales para cada uno de los rubros específicos. Precios y pagos que constituirán la compensación total por el empleo de equipo, herramientas, mano de obra, materiales y operaciones conexas, necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. La unidad de medición es el metro cúbico.

3.2.3 H. SIMPLE EN CADENAS f’c = 210 Kg/cm²

1. Definición Una vez que se cuenta con la base de cadenas y el acero de refuerzo se procede a colocar una capa de 35 cm de espesor con hormigón 210 kg/cm2. la base no debe tener tierra, lodo o material extraño que impida correcta conformación de la zapata. El encofrado deberá permanecer correctamente alineado durante y después del vaciado del hormigón

2. Especificaciones El fiscalizador, para cada caso de fundición de hormigón simple deberá realizar chequeos permanentes de conformidad a un planeamiento de obra, o cronograma de obras para hormigones.

Estos elementos se construirán sobre los cimientos de piedra basílica o cimiento de hormigón ciclópeo y bajo las paredes de mampostería que se indiquen.

El acero de refuerzo se doblará ajustándose a los planos estructurales. El refuerzo longitudinal de las cadenas, se amarrará siempre al refuerzo vertical de las columnas. Los estribos verticales pasarán siempre por fuera del refuerzo principal.

Una vez armado el encofrado, se procederá a la fundición misma con el hormigón simple. Una vez iniciado el vertido de hormigón, este deberá efectuarse en una operación continua hasta cuando se termine el colado de todos los elementos.

El vibrado será aplicado al hormigón inmediatamente después de depositado y se lo realizará a través de la mezcla alrededor de las armaduras, esquinas y ángulos de los encofrados.

El equipo mínimo requerido para la ejecución de este rubro será una concretera de 1 saco de capacidad y un vibrador de hormigón.

El acero de refuerzo correspondiente, no se incluirá en este rubro para cotización, medición y pago. Dicho rubro se lo debe considerar para este efecto en el ítem: “Acero de Refuerzo”.

Unidad:

m3.

Materiales mínimos: Hormigón simple f’c= 210 Kg/cm² Equipo mínimo: Herramienta menor, vibrador, concretera Mano de obra mínima: Categorías II, III y IV

3. Medición y pago La cantidad a pagarse por la correcta ejecución del rubro se realizará en base al número de metros cúbicos de concreto vaciados a satisfacción del fiscalizador. El volumen será medido en su lugar original de colocación. Las cantidades establecidas en la forma indicada anteriormente se pagarán a los precios contractuales para los rubros y que consten en el contrato. Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el material componente del hormigón de 210 kg/cm2., así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos, en forma correcta y aprobada por el fiscalizador. La medida de pago será el m3

3.2.4 H. SIMPLE EN COLUMNAS f’c = 210 Kg/cm²

1. Definición Cada columna deberá estar correctamente apuntalada, aplomada y permanecer en estas condiciones, durante y después del vaciado del hormigón. No se aceptarán desviaciones mayores a 5 mm en cada 3.0 m de longitud de columna.

Se desencofrará posteriormente a las 48 horas de haber vaciado el hormigón la base no debe tener tierra, lodo o material extraño que impida correcta conformación de la columna

2. Especificaciones El fiscalizador, para cada caso de fundición de hormigón simple deberá realizar chequeos permanentes de conformidad a un planeamiento de obra, o cronograma de obras para hormigones.

Se amasará el hormigón en obra y previamente se indicará las especificaciones del hormigón simple requeridos y juntamente con el fiscalizador verificarán la resistencia del hormigón mediante la toma de muestras para determinar su capacidad.

El acero de refuerzo se doblará ajustándose a los planos estructurales. El refuerzo principal de las columnas saldrá embebido desde los plintos, y se dejará pasado de la altura del entrepiso subsiguiente. Los estribos verticales pasarán siempre por fuera del refuerzo principal. Se colocarán siempre a la distancia establecida en los planos, sin interrumpir su colocación en la intersección con las vigas.

Una vez armado el acero de refuerzo se procederá a colocar el encofrado. Este será tal que cumplan con la forma, alineación y dimensiones de los elementos

estructurales. Los encofrados estarán apuntalados o ligados con puntales de eucalipto, madera de la zona o metálicos, de tal manera que conserven su forma y posición.

Una vez armado el encofrado, se procederá a la fundición misma con el hormigón simple de las columnas.

Todo el hormigón deberá mezclarse hasta que se logre una distribución uniforme de los materiales. El hormigón deberá depositarse lo más cerca posible de su ubicación final para evitar segregación debido al flujo.

Cuando se vierta el hormigón en estos elementos, no se lo podrá efectuar desde una altura mayor a 2 metros. Para el efecto, en los encofrados laterales se procederá a abrir boquetes del tipo "ventanas" por donde deberá verterse el hormigón.

No se deberá colocar el hormigón de columnas en capas mayores de 60 centímetros, con la primera capa precedida por una de 5 centímetros de mortero cemento – arena en proporción 1:2 directamente sobre el plinto, la misma que tendrá la función de ligante.

Esta capa tendrá una relación agua ‐ cemento igual al tipo de hormigón usado y un asentamiento de 15 a 20 centímetros. Será colocada máximo 20 minutos antes de la fundición de la columna.

El vibrado será aplicado al hormigón inmediatamente después de llegar a la altura de cada capa indicada. Se lo realizará a través de la mezcla, vibrando cuidadosamente alrededor de las armaduras, esquinas y ángulos de los encofrados.

El acero de refuerzo correspondiente, no se incluirá en este rubro para cotización, medición y pago. Dicho rubro se lo debe considerar para este efecto en el ítem: “Acero de Refuerzo”.

Unidad:

m3.

Materiales mínimos: Hormigón simple f’c= 210 Kg/cm².

Equipo mínimo: Herramienta menor, vibrador, concretera.

Mano de obra mínima: Categorías II, III y IV

3. Medición y pago La cantidad a pagarse por la correcta ejecución del rubro se realizará en base al número de metros cúbicos de concreto vaciados a satisfacción del fiscalizador. El volumen será medido en su lugar original de colocación. Las cantidades establecidas en la forma indicada anteriormente se pagarán a los precios contractuales para los rubros y que consten en el contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el material componente del hormigón de 210 kg/cm2., así como por toda la mano de obra,

equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos, en forma correcta y aprobada por el fiscalizador. La medida de pago será el m3.

3.2.5 H. SIMPLE EN ZAPATA CORRIDA (f’c = 210 Kg/cm²)

1. Definición

Es el hormigón simple, de determinada resistencia que se utiliza para la conformación de zapatas corrida de cimentación especificados en los planos estructurales conformando así la base de la estructura del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vaciado y curado del hormigón.

2. Especificaciones

La fabricación del hormigón simple en obra, de una resistencia de 210 Kg/cm², deberá ser controlado para que sea óptima.

Se procederá a colocar en capas de un espesor que faciliten su manipuleo y adecuado vibrado y compactación del hormigón según se vaya vertiendo.

Se deberá cuidar la correcta posición y el nivel del acero de refuerzo al momento de vaciar el hormigón, al tiempo de que se debe realizar la compactación mecánica en forma continúa a medida que se vayan completando las áreas de fundición, enrasando con la ayuda de codales metálicos o de madera.

De ser el caso se procederá al retiro del encofrado lateral, cuidando de respetar el tiempo de fraguado del hormigón, para evitar así desprendimientos de las aristas en plintos y/o vigas según sea el caso. De ocurrir este tipo de situación, se procederá a la reparación inmediata utilizando un mortero de similar característica que el hormigón empleado, y con los aditivos necesarios para garantizar la reparación.

El fiscalizador, para cada caso de fundición de hormigón simple deberá realizar chequeos permanentes de conformidad a un planeamiento de obra, o cronograma de obras para hormigones.

Si se utilizare hormigón premezclado, previamente a la compra se indicara al proveedor de las especificaciones del hormigón simple requeridos y conjuntamente con el fiscalizador se verificará la entrega y las condiciones del hormigón al pie de lo obra.

Unidad:

m3.

Materiales mínimos: Hormigón simple f’c= 210 Kg/cm² Equipo mínimo: Herramienta menor, vibrador, concretera.

Mano de obra mínima: Categorías II, III y IV

3. Medición y pago Este rubro se medirá y pagará en “metro cúbico” (m3).

3.2.6 H. SIMPLE EN VIGAS DE CIMENTACION f’c = 210 Kg/cm²

1. Definición Este rubro consiste en la provisión de todos los materiales necesarios, equipo y mano de obra para elaboración del hormigón simple f’c= 210 kg/cm2 en las vigas inferiores cuya sección se especifica en los planos estructurales.

2. Especificaciones Los encofrados serán tales que cumplan con la forma, alineación y dimensiones de los elementos estructurales..

Los ductos, anclajes y otros accesorios a ser fundidos en el hormigón, deberán ser colocados con precisión y amarrados fijamente con alambre N° 18 antes de proceder al colado del hormigón.

Los encofrados estarán apuntalados o ligados con puntales de eucalipto, madera de la zona o metálicos, de tal manera que conserven su forma y posición.

Una vez colocado el encofrado, se procederá a la colocación de la armadura. El acero de refuerzo se doblará ajustándose a los planos estructurales. El refuerzo longitudinal de las vigas, se amarrará siempre al refuerzo vertical de las columnas.

Los estribos verticales pasarán siempre por fuera del refuerzo principal.

El acero de refuerzo será separado de la cara de los encofrados a la distancia especificada en los planos, por medio de retazos de varilla de hierro. En ningún caso el recubrimiento del acero estructural será menor de 3 cm.

Una vez iniciado el vertido de hormigón, este deberá efectuarse en una operación continua hasta cuando se termine el colado de todos los elementos.

El vibrado será aplicado al hormigón inmediatamente después de depositado y se lo realizará a través de la mezcla alrededor de las armaduras, esquinas y ángulos de los encofrados.

El fiscalizador, para cada caso de fundición de hormigón simple deberá realizar chequeos permanentes de conformidad a un planeamiento de obra, o cronograma de obras para hormigones.

El acero de refuerzo correspondiente, no se incluirá en este rubro para cotización, medición y pago. Dicho rubro se lo debe considerar para este efecto en el ítem: “Acero de Refuerzo”.

Unidad:

m3.

Materiales mínimos: Hormigón simple f’c= 210 Kg/cm².

Equipo mínimo: Herramienta menor, vibrador, bombas.

Mano de obra mínima: Categorías II, III y IV

3. Medición y pago Este rubro se medirá y pagará en “metro cúbico” (m3) y está incluido el encofrado.

3.2.7 HORMIGÓN SIMPLE EN VIGAS f’c= 210 kg/cm2 3.2.8 HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA f’c= 210 kg/cm2

1.­ Descripción Es el hormigón de determinada resistencia, que conformará los elementos estructurales denominados vigas y losas, que son parte integrante de la estructura y que requieren de acero de refuerzo y encofrados previos para su fundición.

El objetivo es la construcción de vigas y losas de hormigón en forma independiente, especificados en planos estructurales y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón

Unidad: Metro cúbico (m3).

Materiales mínimos: Cemento tipo portland, árido fino, árido grueso, agua; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador, elevador.

Mano de obra mínima calificada: Categorías II, III y IV.

2.­ Control de calidad, referencias, normativas, aprobaciones El hormigón cumplirá con lo indicado en la especificación técnica de “Preparación, transporte, vertido y curado del hormigón” del presente estudio.

2.1­ Requerimientos previos • Revisión del diseño del hormigón y los planos del proyecto.

• Encofrados se encuentran listos y húmedos para recibir el hormigón.

• Determinación de las etapas y alturas de fundición.

• Acero de refuerzo, separadores, chicotes, instalaciones embebidas y otros aprobados por fiscalización.

• Ubicación y sustentación de andamios.

• Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos.

• Fiscalización indicará que se puede iniciar con el hormigonado.

2.2.­ Durante la ejecución • Verificación de plomos, nivelaciones, desplome o cualquier deformación en los encofrados.

• Verificación de la posición del acero de refuerzo.

• Verificación de las aberturas o bocas en el encofrado, por los que se realiza el colado del hormigón y su sellado al pasar a capas superiores.

• Hormigonado que una vez iniciado, este será continuo.

• Fundición por capas de espesor máximo establecido y vigilar el proceso continuo de vibrado.

• Verificar y regular el ritmo de colocación del hormigón, cuidando que el mismo no sea mayor al estimado en el diseño y cálculo de los encofrados.

• Incrementar el vibrado en el extremo superior, evitando la formación de burbujas y retracción del hormigón.

2.3.­ Posterior a la ejecución • Las superficies a la vista serán lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio. Para su posterior enlucido, deberá prepararse las superficies, mediante un picado fino y uniforme, que sin afectar las características estructurales, permita una buena adherencia del mortero de enlucido.

• Comprobación de niveles, plomos y alturas con los planos del proyecto.

• Cuidados para no provocar daños al hormigón, durante el proceso de desencofrado.

• Evitar cargar al elemento fundido hasta que no haya adquirido el 70% de su resistencia de diseño.

• Cuidado y mantenimiento hasta el momento de entrega recepción del rubro.

3.­ Ejecución y complementación

Antes de iniciar con el vertido del hormigón, este será precedido de una capa de 10 a 20 mm. De mortero de arena ‐ cemento en proporción 1:2 y/o de resistencia igual al tipo de hormigón usado, con un asentamiento similar al del hormigón a verter, colocado no más de quince minutos antes de la del hormigón. Con el hormigón simple elaborado en obra o premezclado, se inicia la fundición, desarrollando el llenado, por capas alternas (150 a 300 mm.), coladas y vibradas continuamente para garantizar una ejecución monolítica.

Se vigilará el proceso de vibrado, y eventualmente mejorado con golpes en la zona baja para lograr el descenso conjunto de la pasta con los agregados, evitando el fenómeno de segregación, que tiende a presentarse en los puntos de arranque o en columnas de dimensiones mínimas.

Respetando el tiempo mínimo para el desencofrado de los laterales, se cuidará de no provocar daños y desprendimientos en las aristas de la columna, y de existir se procederá a cubrir las fallas en forma inmediata, por medio de un mortero de similar características al hormigón utilizado y los aditivos requeridos que garanticen la calidad de la reparación, previa la autorización de fiscalización.

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a los resultados de las pruebas de laboratorio y de campo; así como las tolerancias y condiciones en las que se hace dicha entrega.

4.­ Medición y pago La medición se la hará en unidad de volumen y su pago será por metro cúbico “M3“, estableciendo la longitud, ancho y altura en base de una medición ejecutada en obra o en planos del proyecto.

CAPITULO CUATRO

4.1 ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Kg/cm2

1. Definición Las varillas de acero deben tener las dimensiones y formas que indiquen los planos estructurales y planillas de hierro. Cuando sean colocados en los encofrados deben estar limpios y libres de todo óxido, escama, polvo, suciedad, pintura, aceite. Otros materiales extraños deberán ser colocados exactos y asegurados en los encofrados como se indica en los planos, antes de vaciar el hormigón

Todo el hierro estructural con las dimensiones establecidas, doblándolo en frío, colocado en obra como se especifica o se establece en los planos estructurales.

Los estribos u otros hierros que estén en contacto con la armadura principal serán debidamente amarrados con alambre galvanizado número 18, a fin de prevenir cualquier desplazamiento.

El hierro de refuerzo deberá ser corrugado y tener su límite de fluencia no menor a 4200 kg/cm2.

Ningún hormigón podrá ser vaciado antes de que el fiscalizador haya inspeccionado y aprobado la colocación de la armadura.

En todas aquellas superficies de cimentación u otros miembros estructurales principales en los cuales se coloque el hormigón directamente sobre el suelo, la armadura tendrá un recubrimiento mínimo de 5 cm.

No se aceptará la reubicación o reajuste de armaduras durante la colocación del hormigón. El espaciamiento mínimo entre armaduras y los elementos embebidos en el hormigón, por ejemplo, tuberías será igual a 1.5 veces el tamaño máximo del agregado.

Cuando sea necesario realizar traslapes se empleará las varillas en una longitud mínima de 40 ‐60cm. de cruce entre ellas y se sujetarán con alambre galvanizado.

Se debe evitar cualquier traslape o unión de la armadura en puntos máximos de esfuerzo. Toda armadura será comprobada con las planillas de hierros de los planos estructurales correspondientes. Para cualquier reemplazo o cambio se consultará con el fiscalizador.

2. Especificaciones Se utilizará hierro dulce laminado en caliente del tipo: ¾ Corrugado de grado extra duro (A‐63/42) con un límite de fluencia fy= 4.200 Kg/cm² en todos los elementos de la estructura principal: cimentación, columnas, vigas, losas, estribos y escaleras.

Este límite de fluencia deberá tener justificación y definición en las curvas esfuerzo‐deformación.

Así mismo las varillas de refuerzo cumplirán las siguientes especificaciones INEN‐136 Especificaciones Standard para acero estructural. ASTM – 370 y 372 Método Standard y definiciones para la prueba de mecánica de productos de acero.

INEN‐102 Especificaciones Standard para varillas corrugadas de acero de lingote para Refuerzo de concreto.

Las varillas de refuerzo, con el fin de garantizar su trabajo a la adherencia, deberán cumplir con los requisitos mínimos de las "corrugaciones de varillas de acero corrugado para refuerzo de concreto ASTM­305” y estarán libres de oxidación excesiva, escamas u otras sustancias que afecten a la buena adherencia del concreto con el refuerzo.

En el caso de usarse otro tipo de acero, éste deberá someterse a las pruebas de adherencia, en un Laboratorio de Resistencia de Materiales.

El módulo elástico del acero de refuerzo deberá ser del orden de los 2'100.000 Kg/cm2.

DOBLADO DEL ACERO DE REFUERZO: El acero de refuerzo se doblará ajustándose a los planos e instrucciones de los detalles con las tolerancias que se señalan como permisibles. Esta operación se realizará en frío y a velocidad moderada, mediante medios mecánicos, no permitiéndose bajo ningún concepto calentar ninguna de las barras de refuerzo para su doblado.

El refuerzo no será retirado ni doblado de manera que se ocasione en las barras fisuras de ninguna naturaleza. Las barras con torceduras o doblados que no se muestren en los planos, deberán ser rechazadas.

COLOCACION DEL REFUERZO, DUCTOS Y CABLES: Las armaduras se colocarán limpias de escamas y sueltas de óxidos, pintura, grasa o de recubrimientos que destruyan o afecten su adherencia.

Cuando se produzca demora en el vaciado del concreto, la armadura deberá ser re inspeccionada y limpiada cuando fuese necesario.

Las armaduras se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos y se sujetarán entre si al encofrado, de manera que no puedan experimentar movimientos durante el vertido, vibrado y compactación del concreto.

La fijación de las armaduras se hará mediante alambre destemplado cuya medida no será menor al Nº 18. Los estribos verticales pasarán siempre por fuera del refuerzo principal y serán amarrados con alambres a aquel.

El acero de refuerzo será separado para su protección a la distancia especificada en los planos de detalle estructurales de la cara de los encofrados por medio de elementos sólidos de no menos 2 cm. de altura.

Ningún empalme, excepto en los sitios en los que se indique en los planos, será permitido sin la aprobación respectiva. En general, los empalmes se deberán hacer de acuerdo a los detalles fijados en los planos de detalle estructurales.

Unidad:

Kg. Materiales mínimos: Acero de refuerzo corrugado fy= 4200 Kg/cm², alambre galvanizado.

Equipo mínimo: Herramienta menor, cizalla.

Mano de obra mínima: Categorías II, III y IV

3. Medición y pago Las cantidades a pagarse por hierro estructural serán en kg. medidos en sitio, de acuerdo a lo establecido en los planos y aprobados por el fiscalizador las cantidades de hierro se pagarán a los precios unitarios que conste en los documentos del contrato este pago constituirá la compensación de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y otras operaciones conexas necesarias para la ejecución del rubro. La unidad de medición es el Kilogramo.

CAPITULO CINCO REVESTIMIENTOS DE COLUMNAS Y TECHO

5.1 ENLUCIDO VERTICAL (paleteado) mortero 1:3

1.­ Definición: Se entenderá por acabado de la construcción al trabajo o trabajos que deberá hacer el constructor para la aplicación del o los materiales que quedan vistos en forma definitiva en la obra, con la finalidad de proporcionar protección, funcionalidad y/o decoración.

2. Especificaciones: El enlucido vertical de la mampostería y de los elementos de hormigón tales como cadenas, riostramiento vertical y horizontal, vigas y dinteles, se realizará con una capa de mortero 1:3, de un espesor de 1.5 cm.

Se humedecerá perfectamente la mampostería o elemento de hormigón antes de aplicarle mortero. Luego de aplicado en el espesor correspondiente, se le dará un acabado liso con cementina y se lo realizará con llanas, o paleta de madera o metálicas.

Se deberá cuidar que el enlucido permanezca húmedo, durante el tiempo necesario, a fin de evitar las grietas. Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero que se vaya a utilizar; no se podrá añadir agua al mortero después de su amasado.

Las superficies terminadas deberán ser planas, lisas, uniformes y perfectas en toda su extensión, sin fallas de ninguna clase. El encuentro de dos superficies planas, vertical u horizontal, será una línea recta, para lo cual se usarán las superficies guías o reglas con los plomos más exactos.

Los diedros salientes de dos planos que se unen serán redondeados y enlucidos hasta la altura de los dinteles. La intersección de los planos verticales interiores con los cielos rasos, se realizará mediante un pequeño canal de sección cóncava de 1 a 2 cm.

En las áreas de revestimiento especial (cerámicas, barrederas), el terminado no será paleteado fino, sino deberá ser paleteado grueso.

El fiscalizador podrá obligar a enmendar los enlucidos imperfectos o defectuosos en la extensión que estime necesario, sin reclamo o indemnización alguna.

Para la ejecución de este rubro, se requiere del siguiente equipo:

Andamios.­ El constructor se sujetará a las disposiciones de Riesgos del Trabajo y del Código del Trabajo que se reglamentan al respecto. De preferencia serán andamios tubulares metálicos. Si son andamios formados por piezas de madera, todas estas serán de madera nueva sin excepción, aseguradas con amarres de alambre y clavos (no soguillas). Los andamios se formarán dando lugar a pasadizos de un ancho formado por lo menos de tres tablas, estas deben ser resistentes, sin ojos, ni rajas ni defectos que presenten riesgos de rotura.

Todos los andamios llevarán a manera de antepecho o pasamanos una traviesa lo suficientemente fuerte para que sirva de verdadera protección.

Los andamios inferiores tendrán al lado exterior tableros anchos continuados dispuestos oblicuamente con borde vertical a manera de caja a fin de impedir que caiga material o despojos sobre los obreros o transeúntes que se encuentren debajo de dichos andamios.

Unidad:

m2.

Materiales mínimos: Mortero 1:3.

Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios.

Mano de obra mínima: Categorías II, III.

3.­ Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará en “metro cuadrado” (m2).

5.2 ENLUCIDO HORIZONTAL (paleteado)

1. Definición: Se entenderá por acabado de la construcción al trabajo o trabajos que deberá hacer el constructor para la aplicación del o los materiales que quedan vistos en forma definitiva en la obra, con la finalidad de proporcionar protección, funcionalidad y/o decoración.

2. Especificaciones: El enlucido horizontal interior de mampostería y de elementos de hormigón tales como vigas, losas y gradas, se realizará con una capa de mortero cemento 1:3, de un espesor de 1.5 cm.

Se humedecerá perfectamente la superficie antes de aplicarle mortero. Luego de aplicado con bailejo se pasará codal y se revisará el espesor correspondiente, para posteriormente darle un acabado paleteado fino con paleta de madera.

Se deberá cuidar que el enlucido permanezca húmedo, durante el tiempo necesario, a fin de evitar las grietas. Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero que se vaya a utilizar; no se podrá añadir agua al mortero después de su amasado.

Las superficies terminadas deberán ser planas, lisas, uniformes y perfectas en toda su extensión, sin fallas de ninguna clase. El encuentro de dos superficies planas, vertical u horizontal, será una línea recta, para lo cual se usarán las superficies guías o reglas con los plomos más exactos.

La intersección de los planos verticales interiores con los cielos rasos, se realizará mediante un pequeño canal de sección cóncava de 1 a 2 cm.El fiscalizador podrá obligar a enmendar los enlucidos imperfectos o defectuosos en la extensión que estime necesario, sin reclamo o indemnización alguna.Para la ejecución de este rubro, se requiere del siguiente equipo:

Andamios.‐ El constructor se sujetará a las disposiciones de Riesgos del Trabajo y del Código del Trabajo que reglamentan al respecto. De preferencia serán andamios tubulares metálicos. Si son andamios formados por piezas de madera, todas estas serán de madera nueva sin excepción, aseguradas con amarres de alambre y clavos (no soguillas). Los andamios se formarán dando lugar a pasadizos de un ancho formado por lo menos de tres tablas. Estas deben ser resistentes, sin ojos, ni rajas ni defectos que presenten riesgos de rotura.

Todos los andamios llevarán a manera de antepecho o pasamanos una traviesa lo suficientemente fuerte para que sirva de verdadera protección.

Los andamios inferiores tendrán al lado exterior tableros anchos continuados dispuestos oblicuamente con borde vertical a manera de caja a fin de impedir que caiga material o despojos sobre los obreros o transeúntes que se encuentren debajo de dichos andamios.

Unidad:

m2.

Materiales mínimos: Mortero cemento 1:3 Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios.

Mano de obra mínima: Categorías II, III y IV.

3. Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará en “metro cuadrado” (m2).

5.3 MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=15 cm

1. Definición La mampostería de la edificación se construirá con bloque de hormigón simple de 15 cm. se arriostraran con chicotes de 8 mm a las columnas de hormigón tendrán 60 cm. de largo y espaciadas entre sí a 60 cm. los mismos que deberán coincidir con los ejes de las paredes.

2. Especificaciones

Se construirán las mamposterías de acuerdo a los espesores establecidos en los planos arquitectónicos. Será obligación del Contratista, comprobar las resistencias establecidas en estas especificaciones que no será menor a 15 Kg/cm2.

Todas las hiladas serán perfectamente niveladas, trabadas y aplomadas. Las paredes se rematarán hasta el nivel de las vigas superiores, se dejarán los pasos necesarios para las instalaciones sanitarias y eléctricas que luego serán fundidas con la mampostería a fin de obtener un empotramiento uniforme.

Toda la mampostería irá debidamente nivelada a la altura determinada en planos, empleándose un mortero tipo A, que se batirá hasta obtener una composición homogénea, la argamasa será de 1.00 cm. de espesor tanto horizontal como vertical.

Unidad:

m2.

Materiales mínimos: Bloque de 15 cm, cemento, arena y agua Equipo mínimo: Herramienta menor, Andamios.

Mano de obra mínima: Categorías II, III, IV 3. Medición y pago: La medición y pago de estos rubros se lo hará por “metro cuadrado” (m2).

5.4 MALLA ELECTRO SOLDADA R­106

1.­ Descripción Disponer de una estructura de refuerzo para el hormigón, y que consistirá en el suministro y colocación de malla electrosoldada de la clase, tipo y dimensiones que se indiquen en los planos del proyecto y/o especificaciones.

El objetivo es la colocación de malla electrosoldada, especificados en planos estructurales y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso de cortado, colocación y amarre del acero estructural en malla.

Unidad: (m2.).

Materiales mínimos: Malla electrosoldada R‐106, alambre galvanizado # 18, que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor, cizalla.

Mano de obra mínima calificada: Categorías III y V.

2.­ Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones

2.1- Requerimientos previos • Revisión de los planos estructurales del proyecto y planillas de hierro.

• Disposición un sitio adecuado para el recorte, configuración, clasificación y almacenaje de la malla.

• Verificación en obra de los diámetros, espaciamientos y demás características de las mallas.

• Encofrados: nivelados, estables y estancos. Antes del inicio de la colocación de las mallas de refuerzo, se procederá con la impregnación de aditivos desmoldantes. Iniciada la colocación de mallas, no se permitirán estos trabajos.

• Fiscalización aprobará el inicio de ejecución del rubro.

2.2.­ Durante la ejecución • Verificación de las áreas efectivas en obra y requerimientos de traslapes, antes del corte de las mallas.

• Dobleces y corte en frío. El diámetro interior de los dobleces en malla soldada, no será inferior a 4 diámetros del alambre mayor a diámetros de 8 mm y de 2 diámetros para todos los otros alambres.

• La varilla de la malla estará libre de pintura, grasas y otro elemento que perjudique la adherencia con el hormigón a fundir.

• Control de la culminación de las etapas previas de trabajo, antes de la colocación de la malla.

• Se observará especial cuidado en la colocación de separadores, entre la malla y los demás elementos de la estructura, para garantizar la ubicación, traslapes, recubrimientos y separación establecida en planos. El constructor suministrará y colocará los separadores, grapas, sillas metálicas y tacos de mortero, para ubicar y fijar las mallas.

• El constructor proveerá de los tableros para circulación del personal, impidiendo que se circule directamente sobre la malla colocada.

2.3.­ Posterior a la ejecución • Control de la ubicación, amarre y fijación de las mallas.

• Verificación del sistema de instalaciones concluido y protegido.

• Nivelación y estabilidad de los encofrados.

3.­ Ejecución y complementación La malla electrosoldada, de varillas lisas o con resaltes que se utilice estará libre de toda suciedad, escamas sueltas, pintura, herrumbre u otra substancia que perjudique la adherencia con el hormigón. Los cortes y dobleces se lo efectuará de acuerdo con las planillas de hierro de los planos estructurales y/o medidas efectivas tomadas en obra antes del corte, y/o las indicaciones dadas por fiscalización.

Todos los dobleces, además de ceñirse a lo establecido en planos, se sujetará a lo determinado en esta especificación. La colocación será la indicada en planos, se sujetará con alambre galvanizado y se utilizará espaciadores de preferencia metálicos, para conservar los recubrimientos y espaciamientos de los refuerzos, los que quedarán sujetos firmemente durante el vaciado del hormigón hasta su culminación.

Previo al hormigonado, y una vez que se haya concluido y revisado los trabajos de instalaciones, alivianamientos, encofrados y otros, se verificará los amarres, traslapes, y demás referentes a la malla electrosoldada.

4.­ Medición y pago La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades de superficie para su posterior cálculo de peso. Su pago será en metros cuadrados “m2.” Verificados en obra y en los planos.

5.5 FILOS PUERTAS Y VENTANAS

1. Definición:

Se entenderá por acabado de la construcción al trabajo o trabajos que deberá hacer el constructor para la aplicación del o los materiales que quedan vistos en forma definitiva en la obra como son ventanas, boquetes, etc., con la finalidad de proporcionar protección, funcionalidad y/o decoración.

2.­ Especificaciones: El enlucido de filos y fajas se lo realizará en forma horizontal como vertical en los vanos de ventanas, boquetes, en los sitios o huecos que se van a instalar puertas de aluminio y/o hierro.

Filos.­ Para la conformación de los filos con la utilización de una brocha y agua se humedecerá previamente la unión de la faja con el enlucido; para luego, aplicar cemento con la paleta de madera o metálica se dará el acabado liso y redondeado.

El fiscalizador podrá obligar a enmendar los filos y/o fajas, imperfectos o defectuosos en la extensión que estime necesario, sin reclamo o indemnización alguna. Para la ejecución de este rubro, se requiere del siguiente equipo:

Andamios.­ El constructor se sujetará a las disposiciones de Riesgos del Trabajo y del Código del Trabajo que se reglamentan al respecto. De preferencia serán andamios tubulares metálicos.

Si son andamios formados por piezas de madera, todas estas serán de madera nueva sin excepción, aseguradas con amarres de alambre y clavos (no soguillas).

Los andamios se formarán dando lugar a pasadizos de un ancho formado por lo menos de tres tablas, estas deben ser resistentes, sin ojos, ni rajas ni defectos que presenten riesgos de rotura.

Todos los andamios llevarán a manera de antepecho o pasamanos una traviesa lo suficientemente fuerte para que sirva de verdadera protección.

Los andamios inferiores tendrán al lado exterior tableros anchos continuados dispuestos oblicuamente con borde vertical a manera de caja a fin de impedir que caiga material o despojos sobre los obreros o transeúntes que se encuentren debajo de dichos andamios.

Unidad:

ml.

Materiales mínimos: arena en proporción 1: 5; cementina, cemento, agua Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios.

Mano de obra mínima: Categorías II, III.

3.­ Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará en “metro lineal” (ml).

5.6 DINTEL DE H°A d = 12 mm

1. Descripción

Este rubro consiste en la provisión de todos los materiales necesarios, equipo y mano de obra para elaboración de hormigón simple F’c= 210 kg/cm² en dinteles interiores, que se utilizan para soportar o arriostrar mamposterías en los espesores y dimensiones indicadas en los planos estructurales.

2. Especificaciones Las superficies del contorno serán limpias, estancas, aplomadas y niveladas, libres de morteros, aserrín u otras impurezas. Previa a la fundición, se humedecerá adecuadamente la mampostería y los encofrados.

Con el hormigón simple elaborado en obra se empieza la fundición, teniendo la precaución de ir compactando y vibrando continuamente para garantizar la confección monolítica del elemento fundido con la mampostería.

En el caso de que la confección de los elementos se la haga por etapas, se deberá tener en cuenta la cantidad de acero de refuerzo necesaria para las uniones con otros elementos, esto es, a manera de chicotes.

El acero de refuerzo correspondiente, no se incluirá en este rubro para cotización, medición y pago. Dicho rubro se lo debe considerar para este efecto en el ítem: “Acero de Refuerzo”.

Unidad:

ml.

Materiales mínimos: Hormigón simple F’c= 210 Kg/cm², acero de refuerzo, alambre Equipo mínimo: Herramienta menor, Mano de obra mínima: Categorías II, III y IV

3. Medición y Pago Este rubro se medirá y pagará en “metro lineal” (ml).

5.7 BLOQUE ALIVIANADO EN LOSA e= 15x20x40 cm

1. Definición Los bloques de pómez, casetones de madera u otros alivianamientos serán colocados sobre el encofrado de acuerdo a lo especificado en los planos.

2. Especificaciones Los bloques de pómez serán fabricados en máquina automática, tendrán un coeficiente de rotura a la compresión mínimo de 20 Kg./cm2 considerando la superficie total sin descontar el área de los huecos.

Será el replanteo y trazado en obra, de la distribución de vigas, nervadura y alivianamientos determinados en planos estructurales, con la posterior colocación de los bloques alivianados.

El objetivo es el trazado de la ubicación de los elementos estructurales y la colocación de bloques de alivianamiento, según los planos estructurales y demás documentos del proyecto.

Con los planos estructurales, y previa la revisión de los encofrados de que se encuentran estables y nivelados, se inicia el proceso de replanteo (timbrado) de los elementos de la losa a fundir. El señalamiento de las divisiones de la nervadura, sistema de alivianamiento y vigas, se realizará en los extremos opuestos de cada lado de la losa, tomando uno de éstos como el horizontal y que será el referente para que los trazos sean efectuados en ángulo recto o los previstos en planos.

Por medio de piola de nylon o material similar, recubierto totalmente con pintura al agua o colorante de similares características, se sujetará y templará de cada extremo donde se encuentran las señales preestablecidas y procederá a levantar la piola extendida y soltarla contra el encofrado, de tal manera que el colorante marque en la superficie del encofrado la señal y trazo de la nervadura o alivianamiento. Cuando se tracen luces considerables se debe realizar señales intermedias o adicionales. Este procedimiento se lo repetirá hasta concluir con el trazo total de los tramos de losa.

Concluida la colocación de hierro, separadores, instalaciones y cualquier otro trabajo previo, se empezará a colocar los bloques, de acuerdo con los planos y los requerimientos de la obra. Las aberturas de celdas quedarán cubiertas con la unión de otro bloque en similar posición, de tal forma que se impida la penetración del hormigón a las celdas de los alivianamientos.

No se permitirá pisar en forma directa sobre éste, por lo que se debe utilizar un sistema de apoyo, que puede ser tableros de madera o similares, que protejan al bloque hasta la finalización del hormigonado.

Concluido éste proceso se realizará la revisión y culminación de los aceros de refuerzo, sistema de instalaciones y similares, para seguidamente realizar un examen y reposición de los bloques defectuosos o rotos.

Minutos antes de iniciar con el hormigonado se debe humedecer el alivianamiento, el que se lo realizará por tramos y a medida que se requiera en el vertido del hormigón, para no provocar daños o rupturas de los bloques.

Unidad:

(U).

Materiales mínimos: Bloque de hormigón para alivianamiento de 15X20X40 Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima: Categorías II y IV.

3. Medida y Pago La medición se la hará por cantidad de unidades colocadas en obra, sin tomar en cuenta los reemplazos que se realicen durante el proceso. Su pago será por unidad " U " en base de una cuantificación en obra y en planos del proyecto.

5.8 PINTURA DE CAUCHO (DOS MANOS)

1. Definición: Se entenderá por acabado de la construcción al trabajo o trabajos que deberá hacer el constructor para la aplicación del o los materiales que quedan vistos en forma definitiva en la obra, con la finalidad de proporcionar protección, funcionalidad y/o decoración.

2. Especificaciones: Todas las paredes interiores y exteriores, irán pintadas con 2 manos de pintura de caucho de primera calidad o pinturas de características y calidad equivalentes a las indicadas, la que será provista por el contratista en canecas selladas o preparadas en fábrica de acuerdo al color escogido. El contratista será responsable de cualquier adulteración o mezcla del producto.

El constructor presentará las respectivas muestras de colores y especificaciones de rendimiento del producto al fiscalizador, previo a la ejecución de este rubro. Una vez aceptado el producto y escogido el color procederá a realizar el trabajo.

La pintura se aplicará con rodillo sobre todas las superficies de las paredes interiores y exteriores pasteadas, a excepciones de elementos que se especifiquen como vistos (ladrillo, hormigón) y superficies con recubrimiento especial.

Las paredes deberán ser perfectamente emporadas con yeso virgen diluido en leche o cualquier producto fabricado para ese propósito tal como masa corrida, Cóndor Estuco o Sika Empaste y luego lijadas en forma prolija con lija # 100.

El fiscalizador dará su aprobación sobre la preparación de las superficies, antes de darse la primera mano de pintura.

Una vez aprobada la preparación de la superficie, se procederá a la colocación de la primera capa de pintura. Para la preparación de la pintura se observará las instrucciones del fabricante, pero generalmente se mezclará 4 litros de pintura con 1 litro de agua, pudiendo utilizarse también resina.

Se dará la primera mano de pintura procurando la impregnación del producto.

Pasado el tiempo de secado de 3 a 4 horas, se aplicará la segunda mano de acabado a rodillo, con un rendimiento no mayor al especificado por el fabricante, esto es 20 m2/gl. para dos manos de pintura.

El fiscalizador podrá exigir se den manos suplementarias de pintura, si las indicadas por los fabricantes resultaren insuficientes para cubrir bien las superficies pintadas o por cualquier deficiencia de trabajo, aparición de manchas, asperezas, mala preparación de las superficies, error o cambio de colores, etc. El constructor ejecutará nuevamente todo el trabajo, sin derecho a remuneración alguna, ni aumento en la liquidación.

Para la ejecución de este rubro, se requiere del siguiente equipo:

Andamios.­ El constructor se sujetará a las disposiciones de Riesgos del Trabajo y del Código del Trabajo que reglamentan al respecto. De preferencia serán andamios tubulares metálicos. Si son andamios formados por piezas de madera, todas estas serán de madera nueva sin excepción, aseguradas con amarres de alambre y clavos (no soguillas). Los andamios se formarán dando lugar a pasadizos de un ancho formado por lo menos de tres tablas. Estas deben ser resistentes, sin ojos, ni rajas ni defectos que presenten riesgos de rotura.

Todos los andamios llevarán a manera de antepecho o pasamanos una traviesa lo suficientemente fuerte para que sirva de verdadera protección.

Los andamios inferiores tendrán al lado exterior tableros anchos continuados dispuestos oblicuamente con borde vertical a manera de caja a fin de impedir que caiga material o despojos sobre los obreros o transeúntes que se encuentren debajo de dichos andamios.

Unidad:

m2.

Materiales mínimos: Pintura de caucho, empaste.

Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios.

Mano de obra mínima: Categorías II, III.

3. Medición y pago: La medición y pago de este rubro se lo hará por “metro cuadrado” (m2).

5.9 CONTRAPISO H.S. + MASILLADO f'c=180 kg/cm2 e=7cm

1. Definición En todas las edificaciones requieren la construcción de un contra piso tanto interior como exterior a fin de preparar la superficie de los ambientes para la ejecución de los acabados.

Se entenderá por acabado de la construcción al trabajo o trabajos que deberá hacer el constructor para la aplicación del o los materiales que quedan vistos en forma definitiva en la obra, con la finalidad de proporcionar protección, funcionalidad y/o decoración.

2. Especificaciones Sobre el relleno realizado anteriormente se procederá a humedecer perfectamente esta superficie, y se procederá a fundir una capa de hormigón simple, de resistencia cilíndrica a la compresión a los 28 días de f’c= 180 kg/cm2, de 7 centímetros de espesor.

El acabado final del hormigón del Contrapiso será rugoso, a fin de permitir la adherencia posterior de la capa de Masillado. Cuando el Contrapiso sea el nivel de piso terminado, éste deberá tener uno de los siguientes tipos de acabados: reglado, escobillado, costaleado, estriado, pulido con llana metálica o de madera.

En caso de tuberías embebidas en el Contrapiso deberán tomarse las siguientes precauciones: comprobar que la tuberías hayan sido probadas satisfactoriamente, de acuerdo con las especificaciones que se señalen en el capítulo de instalaciones, verificar la correcta localización y los niveles de alimentaciones y desagües.

El Contrapiso será construido luego de realizar los cimientos, sobre cimientos o zócalos, cadenas de hormigón, instalaciones de desagües, instalaciones de agua, instalaciones eléctricas y otras que correspondan.

Sobre el hormigón de Contrapiso interiores, gradas interiores, cámara de transformación y losa de entrepiso, los pisos que vayan a recibir un acabado de mármol o cerámica serán masillados con una capa de mortero cemento ‐ arena en proporción 1:3, de 1 cm. de espesor.

El Masillado de estos elementos, se efectuará máximo a las 48 horas de fundido el hormigón y previamente humedecido. Su acabado será paleteado grueso, de superficie plana y sin ondulaciones dejando las caídas para evacuación de agua con una gradiente del 1% en las zonas que dispongan de sumideros de piso y quedarán completamente nivelados según lo indicado en los planos de detalle en aquellas áreas que no dispongan de desagües.

Unidad:

m2.

Materiales mínimos: lastre de fino, arena, agua, cemento.

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretara de 1 saco.

Mano de obra mínima: Categorías II, III. Y IV

3. Medición y pago Este rubro se medirá y se pagará en “metros cuadrados” (m2)

5.10 PILARETES DE H°A

1. Definición: Son todas las actividades para la provisión y aplicación de secciones hormigón pequeñas que se colocan en las puertas principales.

Unidad:

ml.

Materiales mínimos: hormigón de 210 kg/cm2 Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima: Categorías IV, III.

3. Medición y pago: La medición y pago de este rubro se lo hará por “metro lineal” (ml).

5.11 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE PARA PISO 40X40CM.

1.­ Definición Son todas las actividades para la provisión y aplicación de un recubrimiento cerámico a los pisos de la edificación, por lo general utilizada en ambientes expuestos a humedad constante.

El objetivo es la construcción del recubrimiento cerámico, disponiendo de una superficie de protección impermeable y fácil limpieza, según los planos del proyecto, los detalles de colocación y las indicaciones de fiscalización.

2.­ Especificaciones: El constructor verificará, comprobará y recibirá la aprobación de fiscalización de que los pisos se encuentran en condiciones de recibir adecuadamente la cerámica, los planos de taller son suficientes, el material ingresado es el adecuado y que se han cumplido con los requerimientos previos.

Con la revisión de los planos de detalle se realizará los trazos de distribución de la cerámica a colocar.

Se iniciará con la colocación de maestras de piola que guíen la ubicación de la cerámica, definiendo el sitio desde el que se ha de empezar dicha colocación.

Sobre la superficie previamente humedecida, con la ayuda de una tarraja se extenderá una capa uniforme de pasta de cemento puro, para seguidamente colocar la baldosa cerámica, la que mediante golpes suaves en su parte superior, se fijará y nivelará y escuadrará, cuidando que quede totalmente asentada sobre la pasta de cemento; se eliminará el aire y/o pasta en exceso. La unión de baldosas tendrán una separación de 2 mm., la que se mantendrá con clavos (separadores) del diámetro indicado; la pasta de cemento se limpiará de la cerámica, antes de que se inicie su fraguado e igualmente se la retirará de las juntas, conformando canales de profundidad uniforme, para su posterior emporado.

Todos los cortes se deberán efectuar con una cortadora manual especial para estos trabajos, evitando el desprendimiento o resquebrajamiento del esmalte, a las medidas exactas que se requiera en el proceso de colocación.

Las uniones en aristas, se realizarán con la cerámica a tope, rebajado el espesor a 45ª al interior, mediante pulido con piedra o corte especial de máquina.

Para emporar las juntas entre cerámicas, se esperará un mínimo de 48 horas, luego de haber colocado la cerámica. El emporado se lo realizará con porcelana existente en el mercado, en el color escogido y conforme las indicaciones del fabricante (a falta de porcelana, se realizará un mortero de proporción 1: 10 cemento blanco ‐ litopón) llenando totalmente las mismas a presión, con espátula plástica, procediendo al retiro de los excesos, iniciado el proceso de fraguado. Las juntas se limpiarán concurrentemente con su ejecución y se las hidratará por 24 horas, para su correcto fraguado. Las juntas no cubrirán el esmalte del cerámico.

Las juntas con las tinas, serán selladas con silicona, colocado con pistola de presión, para impedir el ingreso del agua.

Fiscalización aprobará o rechazará la ejecución parcial o total del rubro con las tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se entrega el rubro concluido.

Unidad:

m2.

Materiales mínimos: Cerámica(s) tipo antideslizante de alto tráfico calidad "A", de 40 x 40 resistencia al desgaste, cemento portland, emporado, silicona, agua.

Equipo mínimo: Herramienta menor, cortadora manual, amoladora, piedra para pulir.

Mano de obra mínima calificada: Categorías II, IV y IV.

3. Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará en “metro cuadrado” (m2), verificando el área realmente ejecutada que deberá ser comprobada en obra y con los planos del proyecto. Los trabajos incluyen filos, franjas y demás áreas revestidas con la cerámica.

5.12 ALISADO DE LOSA TERRAZA CON IMPERMEABILIZANTE

1. Definición: Es el revestimiento que se le da a la losa, esto con el fin de obtener una superficie lisa con pendiente y a la vez evitar filtraciones de agua.

Unidad:

m2.

Materiales mínimos: arena, impermeabilizante y cemento Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima: Categorías IV, III.

2. Medición y pago: La medición y pago de este rubro se lo hará por “m2”

CAPITULO SEIS PUERTAS, VENTANAS Y PROTECTORES

6.1 PUERTAS PANELADA EN CANELO DE 1.00X2.10

1. Definición Serán todas las actividades necesarias para la fabricación y colocación de puertas panelada de madera al que se incluye el marco y tapa marcos respectivamente, así como la instalación de las cerraduras, las mismas que serán entregadas por la entidad contratante.

El objetivo será la construcción e instalación de todas las puertas paneladas de madera, que se indiquen en planos del proyecto, detalles constructivos y las indicaciones de la fiscalización.

Unidad: (U).

Materiales mínimos: madera preservada, clavos, pega de madera, Tarugos de madera, lija de madera, tornillos de madera, Tacos Fisher, bisagras niqueladas, laca, Cerraduras.

Mano de obra mínima calificada: Categorías II, III y IV.

2. Medición y pago Estos rubros se medirán y se pagaran por Unidad “U” de puertas instaladas.

6.2 VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO

1. Definición: Se define como ventana: “la abertura en la pared más o menos elevada del nivel del suelo, destinada a cumplir una doble misión arquitectural; por una parte permitir el paso de la luz y radiaciones solares al interior, y por otra parte facilitar la ventilación de dichos espacios.

2. Especificaciones: Extensión del trabajo: Las ventanas serán proporcionadas por el Constructor, correrá de cuenta del mismo la colocación en los sitios respectivos de acuerdo con los planos y planillas respectivas o las indicadas por la Fiscalización.

Dimensiones: El Constructor tomará en cuenta la verificación de las medidas de los planos en obra antes de iniciarse el corte y armado de todas las piezas, siendo de su exclusiva responsabilidad los defectos que por omisión de estas comprobaciones aparecieran en la ejecución de los trabajos.

Ejecución: El Constructor ejecutará todos los trabajos de herrería, de ventanas rejas que se indican en los planos generales y de detalle, siempre ciñéndose a los mismos y a las indicaciones de la fiscalización, en lo que se refiere a las condiciones de armado, dimensiones, etc., el Constructor verificará en obra dichas condiciones y medidas y procederá a indicar a la fiscalización cualquier sugerencia o alguna duda en la interpretación de los planos.

Todos los trabajos se ejecutarán con perfiles de una sola pieza para un mismo tramo y perfectamente rectos sin deformaciones, con la soldadura debidamente limada y alisada, las escuadras serán prolijamente construidas con suelda autógena o eléctrica, no aceptándose soldaduras defectuosas superficiales. Estas deben ser perfectamente limadas o esmeriladas hasta formar superficies homogéneas en los frentes visibles.

Los diseños de los planos serán estrictamente interpretados a escala exacta.

No se aceptarán cambios de materiales.

Mano de obra: Se empleará la mejor mano de obra existente de obreros y artesanos para garantizar la perfecta ejecución de estos trabajos.

Los empalmes, encuentros y encuadramientos, serán prolijamente formados con soldadura autógena o eléctrica.

Todas las ventanas de aluminio serán de aluminio estándar color natural, de referencias: 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1137, 1138 y 1365, salvo que se indique de otra manera en los planos; igual criterio se aplicará en el caso de mamparas, puertas, muebles, etc.

Unidad:

m2.

Materiales mínimos:

Aluminio estándar color natural de las siguientes referencias: 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1137, 1138 y 1365.

Vidrio 6 mm y 3 mm Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, taladro, sierra eléctrica.

Mano de obra mínima: Categorías II, III y IV.

3. Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará en “metro cuadrado” (m2).

6.3 REJAS PROTECTORAS (VARRILLA CUADRADA 12MM Y ANGULO 30X30X2 MM)

1. Definición Se entiende por protector de una parte que no se coloco mampostería por su diseño, al conjunto de actividades necesarias para trabajar en varillas de 12 mm metálicas. Su fabricación y diseño dependerá básicamente de los planos y detalles así también de la orden de fiscalización.

2. Especificaciones Las obras de carpintería metálica, se ejecutarán de acuerdo al proyecto y las órdenes del ingeniero Fiscalizador, tanto en ubicación, diseño, tipo de material y dimensiones.

Se construirán con perfiles T, L de 25 mm x 3 mm, protector con varilla cuadrada de 12”, construidas de acuerdo a planos de detalles, equipadas con todos los accesorios necesarios para su perfecto funcionamiento (manijas de cierre, palanca de abertura de ventoleras, etc.).

Se ceñirán en su construcción a las medidas y detalles de los respectivos planos.

La estructura se pintará con pintura anti corrosiva, dos manos, y luego dos manos de pintura esmalte.

Los protectores se construirán de acuerdo a un modelo sencillo y dimensiones del proyecto.

Unidad:

m2.

Materiales mínimos: Varillas cuadradas de 12 mm, angulo de 30x30x2mm, perno, taco Fisher, electrodos Equipo mínimo: Herramienta menor, soldadora Mano de obra mínima: Categorías II y III.

3. Medición y pago Este rubro se medirá y se pagará en metros cuadrados (m2) de ventanas instaladas.

CAPITULO SIETE INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS

7.1 CAJA DE REVISIÓN (0.60X0.60 CON TAPA DE H.A.)

1. Descripción Las cajas de inspección o registro son de 60 x 60 cm. (dimensiones interiores) con la profundidad adecuada para permitir una gradiente mínima del 2% en ramales principales, con una altura mínima al inicio del tramo colector, según se indica en los planos de detalles.

Las paredes de las cajas de revisión serán construidas con hormigón simple f'c= 180 kg/cm2 y 8 cm de espesor.

Las tapas serán fabricadas con hormigón armado y tendrán el espesor indicado en el detalle respectivo, incluirán dos agarraderas que permitan su fácil remoción. El hormigón, la armadura de hierro, etc., utilizados en las tapas de las cajas, cumplirán las especificaciones correspondientes a estructuras.

Las zanjas para instalar las tuberías se excavarán de acuerdo con la gradiente necesaria. El ancho de la zanja será suficiente para permitir un apisonado completo del relleno bajo y alrededor del tubo.

La tubería se tenderá en piso firme, sobre un lecho de arena de 5 cm. que luego deberá recubrirse con arena hasta una altura igual al diámetro del tubo. Luego se continuará el relleno de la zanja con tierra sobrante debidamente humedecida y apisonada en capas no mayores de 20 cm.

Cuando no se encuentre una fundación firme debido al suelo suave o inestable, dicho suelo será removido y reemplazado con un relleno de fundación arena u otro material por cuenta del contratista.

2. Medición y Pago Se medirá y pagará por unidad “U” 7.2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA 75MM

1. Definición Las tuberías de desagüe sirve para llevar aguas lluvias a la red principal, y se entenderá como el conjunto de operaciones que deberá hacer el Constructor para colocar, conectar y probar satisfactoriamente las tuberías hasta descargarla en el alcantarillado público o en una fuente receptora previamente señalados en el proyecto.

2. Especificaciones • Las tuberías y accesorios empleados serán de PVC de 75 mm.

• Las uniones entre tuberías y accesorios de PVC deberán quedar totalmente limpias antes de soldarlas, utilizando líquidos garantizados y luego pegamentos o sellantes que eviten fugas en tales uniones.

• El interior de las tuberías deberá estar libre de todo material extraño y su extremo deberá corcharse con un tapón apropiado cuando se suspenda el trabajo de colocación.

• Cuando en el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador así se indique, las coladeras o sifones se podrán conectar directamente al

alcantarillado o a ramales del mismo mediante codos o tubos de concreto, pero nunca mediante cajas de mampostería.

• El Constructor construirá todos los ramales de drenaje o alcantarillado señalados en el proyecto destinados a servir de desagüe de piezas sanitarias, dejándolos listos para conectar el desagüe, bien sea que éste quede directo a la alcantarilla o fosa séptica el mismo que se efectúe por medio de algún dispositivo especial.

Aquellas partes de las redes internas de alcantarillado que hayan sido defectuosamente instaladas, deberán ser reparadas o removidas para su correcta reinstalación a satisfacción del ingeniero Fiscalizador, trabajos que ejecutará el Constructor a su cuenta y cargo.

Unidad:

ml Materiales mínimos: Tubería PVC 75 mm, Sellantes Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima: Categorías II, III.

3. Medición y Pago Este rubro se medirá y se pagará en metros lineales “ml”

7.3 BAJANTES DE AGUA LLUVIA (PVC 3")

1. Indicaciones: Las aguas servidas de las plantas de un edificio son captadas en los puntos de desagüe y conducidas a las tuberías que se instalan verticalmente conocidas como "bajantes", y su función es captar las aguas servidas y lluvias de cada planta alta y conducirla hasta los colectores horizontales que se ubican a nivel de planta baja o subsuelo.

Los bajantes pueden destinarse a conducir aguas servidas o aguas lluvias de cubiertas; en ambos casos se realizan con tuberías de PVC para uso sanitario, que puede ser sobrepuesta en ductos verticales de instalaciones o empotrados, hasta los diámetros permitidos, en paredes y conforme a los diámetros y detalles de planos del proyecto e indicaciones de Fiscalización.

Unidad: Metro lineal.

Materiales mínimos: Tuberías de PVC 3”, codos, Y, reducciones y más accesorios PVC, limpiador; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales, rejilla 3”.

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada.

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV.

2.­ Control de calidad, Reverencias normativas, Aprobaciones

2.1.­ Requerimientos previos Como acciones previas a la ejecución de este rubro se cumplirá las siguientes indicaciones: • Revisión general de planos de instalaciones y detalles, con verificación de diámetros y tipo de material de tuberías; identificar exactamente cada uno de los

bajantes sanitarios y bajantes de aguas lluvias.

• Realizar planos y detalles complementarios, así como un plan de trabajo para

aprobación de fiscalización.

• Disponer de una bodega cubierta para almacenar el material a cargo de una

persona que mantenga un kárdex para control de entrada y salida de materiales; verificar las cantidades y calidades de los materiales a emplear. La tubería de PVC para uso sanitario cumplirá con las especificaciones de la norma NTE INEN 1374: Tubería plástica. Tubería de PVC para usos sanitarios. Requisitos., y las determinadas en dicha norma. El constructor presentará los informes de cumplimiento de estas especificaciones, de muestras tomadas del material puesto en obra, o a su vez los certificados del fabricante. Fiscalización podrá solicitar la verificación de su cumplimiento, mediante pruebas y ensayos de laboratorio, que serán a costo del constructor.

• Notificar a fiscalización el inicio y condiciones de ejecución de los trabajos.

• Verificar los recorridos de tuberías a instalarse para evitar interferencias con otras instalaciones, procurando que éstas sean lo más cortas posibles; revisar si las tuberías cruzarán juntas de construcción o elementos estructurales para prever su paso.

• Estas tuberías se instalarán preferentemente dentro de ductos apropiados para instalaciones, registrables y de dimensiones que permitan trabajos de mantenimiento o reparación.

• Constatar la existencia de la herramienta apropiada para ejecutar el trabajo, así como el personal calificado.

• Apertura del libro de obra, en el que se registran todos los trabajos ejecutados, las modificaciones o complementaciones, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, las reparaciones y nuevas pruebas.

2.2.­ Durante la ejecución

• Control de ingreso de material: todas las tuberías serán en sus tamaños originales de fabricación, no se permitirá el ingreso de pedazos o retazos de tuberías. Las tuberías y accesorios ingresarán con la certificación del fabricante o proveedor, sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

• Verificar que los trabajos de mano de obra sean adecuados para PVC de uso sanitario. Escuadrado en cortes de tuberías, limado de rebabas, limpieza y pegado de tuberías, cuidado especial para proteger la tubería expuesta a maltrato.

• Instalar el menor número de uniones posible, utilizando tramos enteros de tubería; los cortes de tubería serán en ángulo recto y quedarán libres de toda rebaba; no se permitirá curvar los tubos, siempre se emplearán los accesorios adecuados.

• Para la conexión de tubería PVC uso sanitario se utilizará soldadura líquida de PVC previa una limpieza de los extremos a unirse con un solvente limpiador; el pegamento y el limpiador serán aprobados por la fiscalización.

• Toda tubería que se instale sobrepuesta en ductos o a la vista, será anclada fijamente y preferentemente a elementos estructurales, cuidando su correcta alineación y presencia estética. Los elementos de fijación de las tuberías serán los establecidos en planos y a su falta los acordados por el constructor y la

fiscalización.

• Las tuberías que se instalen empotradas en paredes deben asegurarse para

conservar su posición exacta y evitar roturas debido a esfuerzos diferentes a su función.

2.3.­ Posterior a la ejecución • Antes de proceder a cerrar los ductos o ejecutar las mamposterías, las tuberías serán sometidas a una prueba de presión, de observarse fugas de agua se hará la reparación correspondiente y se realizará una nueva prueba. La ubicación, los tramos probados, sus novedades y resultados se anotarán en el libro de obra.

• Revisar y mantener las tuberías instaladas, tapando provisionalmente los ductos en cada planta para evitar que caigan materiales que rompan los bajantes.

• En cuanto sea posible, poner en funcionamiento los bajantes a manera de prueba, a fin de asegurar su eficiencia y verificar la inexistencia de fugas o roturas.

• Cuando los bajantes queden empotrados en paredes, de requerirlo, se colocarán mallas de refuerzo para impedir rajaduras posteriores en los sitios de fijación y relleno de las tuberías.

• Mantenimiento del sistema, hasta la entrega ‐ recepción de la obra.

• Ejecución y entrega de los “ Planos de ejecución” (As Built), planos en los que se determine la forma en que fue ejecutada toda la red de desagües, con todos los detalles para ubicación posterior.

3.­ Ejecución y complementación Estas tuberías se instalarán desde la parte inferior y en forma ascendente hasta los sitios de cubierta, para rematar en el extremo superior del ducto con las tuberías de ventilación. Los tramos entre pisos se medirán, colocando los accesorios en el sitio de empalme con las descargas horizontales de los servicios de cada planta, para cortarlos en su exacta dimensión, conservando una alineación aplomada del bajante.

De acuerdo con los planos se ubicarán las tuberías para formar los rompe presión y dejar eventuales registros de limpieza.

Para la conexión se empleará soldadura de PVC garantizada y un solvente limpiador. Instalado el bajante se colocarán los anclajes metálicos que sean necesarios para garantizar su estabilidad.

Fiscalización realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo.

4.­ Medición y pago La medición y pago será por "Metro lineal” de bajante de PVC instalado indicando el diámetro que corresponda; verificada en planos del proyecto y obra.

7.4 INSTALACIÓN DE LÁMPARAS CON REJILLA 2X32W

1. Descripción Es el trabajo que tiene que realizar el constructor para instalar puntos de iluminación de luminaria 2x32 sobrepuesta.

Para la instalación de cada punto de iluminación se verificaran en los planos eléctricos.

Materiales mínimos: cable N° 14 de CU, caja rectangular, manguera de 1/2”, caja octogonal, luminaria 2x32 sobrepuesta, interruptor, type.

Equipo mínimo: Herramienta menor:

2. Medición y pago

Este rubro se medirá y se pagará por punto “pto”.

Luminaria para adosar, de estructura metálica con pintura electrostática al horno, abierta con fondo blanco de acuerdo a diseño, apta para 2 tubos fluorescentes T8 de 32 W, largo 1,6 m, ancho 0,1 m, alto 0.055 m, completa con equipos, 2 tubos T8 32 W, balastro electrónico, sockets, etc.

Lámpara: OSRAM LUMILUX FO 32 W T8, base G13, temperatura de color 4.000 K, flujo luminoso medio de 2.700 lm, 36.000 horas vida promedio de servicio, reproducción cromática Ra ≥ 80, código 827.

Balastro: OSRAM Quicktronic, tipo electrónico, 3x17‐32W, de encendido instantáneo, multivoltaje 120 – 277 V, 50/60 Hz, de alto factor de potencia (>0.98), distorsión armónica (THD) < 10%, para tubos fluorescentes T8 de 17 ‐ 32 W, factor de balastro BF=0.88, corrientes de entrada máximas de 0.5 A @ 120 V y 0.21 A @ 277 V.

7.5 INSTALACIÓN ELECTRICA CON FOCO AHORRADOR DE 45W

1. Descripción Para la instalación de cada punto de iluminación simple se utilizará boquilla para iluminaciones de focos ahorradores de 45 W, en los sitios que se muestran en el plano de instalaciones eléctricas.

2. Medición y pago Este rubro se medirá y se pagará por punto “pto”.

7.6 TOMACORRIENTE POLARIZADO DOBLE 110v

1. Descripción Este trabajo inicia con el manguareado una vez colocado el acero de refuerzo ya sea en las cadenas como en las columnas, ya en el cableado se ubicaran dos cables sólidos N° 12 para fases y 1 cable solido N°14 para neutro.

Los tomacorrientes serán colocados según detalle de planos. Se debe considerar que en el momento del enlucido será rayado el voltaje del tomacorriente.

Las especificaciones técnicas generales se aplican a todo trabajo comprendido bajo esta sección, siguiendo los reglamentos, normas o disposiciones establecidas en el Código Eléctrico Nacional.

2. Especificaciones Se utilizara manguera reforzada de 1/2” desde el suelo de acuerdo a la necesidad, el conductor a utilizar será el No 12 Tipo TW flexible para conectar fase, neutro y No 14 TW flexible para conexión de tierra respectivamente. Se verificara el circuito de alimentación para determinar la capacidad de carga instalada y de ser posible se realizara otro circuito alimentado de otro ramal con baja carga.

Unidad: punto eléctrico (pto.)

Materiales mínimos: Cajetín rectangular dos servicios para 110V, conductores 2x12 TW flexible mas conductor 1x14 tw flexible, manguera reforzada de ½”.

Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima calificada: Categoría III Electricista, Categoría II Ayudante de Electricista.

2. Medición y Forma de Pago.

Las cantidades a pagarse son las establecidas en el contrato y de acuerdo a la medición realizada por el fiscalizador de la obra.

Se pagará los precios establecidos en el documento contractual, estos precios y pagos constituirán la compensación total por la ejecución del rubro y que consiste en la dotación de la herramienta, equipo especializado, mano de obra, materiales y operaciones conexas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos descritos. La unidad de medición es el Pto.

7.7 TOMACORRIENTE POLARIZADO DOBLE 220V

1. Descripción Este trabajo inicia con el manguereado una vez colocado el acero de refuerzo ya sea en las cadenas como en las columnas, ya en el cableado se ubicaran dos cables flexible N° 10 para fases y 1 cable flexible N°12 para neutro.

Los tomacorrientes serán colocados según detalle de planos. Se debe considerar que en el momento del enlucido será rayado el voltaje del tomacorriente.

Las especificaciones técnicas generales se aplican a todo trabajo comprendido bajo esta sección, siguiendo los reglamentos, normas o disposiciones establecidas en el Código Eléctrico Nacional.

2. Especificaciones Se utilizara manguera reforzada de ¾” desde el suelo de acuerdo a la necesidad, el conductor a utilizar será el No 10 Tipo TW flexible para conectar fase, neutro y

No 12 TW flexible para conexión de tierra respectivamente. Se verificara el circuito de alimentación para determinar la capacidad de carga instalada y de ser posible se realizara otro circuito alimentado de otro ramal con baja carga.

Unidad: punto eléctrico (pto.)

Materiales mínimos: Cajetín rectangular dos servicios para 220V sobrepuesto, conductores 2x10 TW flexible mas conductor 1x12 tw flexible, manguera reforzada de ¾”.

Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima calificada: Categoría III Electricista, Categoría II Ayudante de Electricista.

2. Medición y Forma de Pago.

Las cantidades a pagarse son las establecidas en el contrato y de acuerdo a la medición realizada por el fiscalizador de la obra. Se pagará los precios establecidos en el documento contractual, estos precios y pagos constituirán la compensación total por la ejecución del rubro y que consiste en la dotación de la herramienta, equipo especializado, mano de obra, materiales y operaciones conexas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos descritos. La unidad de medición es el Pto.

7.8 TABLERO DE DISTRIBUCION DE 4 ESPACIOS

1.­ Descripción: Se considera todas las actividades que se requieran para la instalación de un tablero de control. Centralizando el control y la visualización del sistema eléctrico en tableros que permiten simplificar la funcionalidad de operación, que permitan ordenar, proteger y controlar su sistema eléctrico.

Unidad: unidad (u).

Materiales mínimos: Tablero de distribución de 4 espacios, breakers de 1 polo 20/30 amp, breakers de 2 polo 20/30 amp.

Mano de obra mínima calificada: Categorías II, III.

3. Medición y Pago Este rubro se medirá y se pagará por unidad (U)

7.9 ACOMETIDA ELECTRICA CONDUCTOR 3x6 AWG -1KV

1.­ Descripción: Este rubro describe el trabajo que tiene que realizar el constructor para instalar la acometida principal, siguiendo las indicaciones establecidas en los planos de la obra.

La acometida será suministrada de la caja de revisión eléctrica a los tableros de control, la cual se empalmara al conductor triplex de aluminio que ira conectado a la red general de electrificación.

Unidad: (m).

Materiales mínimos: conductor de 3X6 AWG – 1KV. Mano de obra mínima calificada: Categorías II, III.

2. Medición y Pago Este rubro se medirá y se pagará en metros (m)

7.11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUTURA (manguera 1” Y ½”)

1.­ Descripción: Este rubro describe el trabajo que tiene que realizar el constructor para dejar instalando respectivamente el manguareado de ½” sobre la losa que servirá para las instalaciones futuras en la segunda planta, y el manguareado de 1” servirá para los alimentadores de la caja de breakers; el cual será debidamente coordinado con el fiscalizador.

Unidad: punto eléctrico (pto.)

Materiales mínimos: manguera ½”, Equipo mínimo: Herramienta menor:

2. Medición y pago Este rubro se medirá y se pagará por punto “pto”.

7.12 PUESTA A TIERRA

1.­ Descripción: La puesta a tierra se obtendrá mediante varillas Cooperweeld de un diámetro de 5/8" y una longitud de 1.80m enterradas donde se conectarán el conductor #8 awg de la red de tierra. El número de varillas dependerá de la resistividad del terreno de tal manera que la resistencia a tierra no exceda de 25 OHM.

2.­ Especificaciones:

Unidad:

punto Materiales mínimos: varillas de cobre Cooperweeld 5/8”, conector de cobre, cable de Cobre desnudo #8 Equipo mínimo: Herramienta menor.

3. Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará punto (pto) de puesta a tierra colocada

CAPITULO OCHO ACERAS Y BORDILLOS Y PIZARRA

8.1 ACERAS DE H.S. F'C=180KG/CM2 E=7CM­ESCOBILLADO

1. Definición

En todos los edificios se requiere la construcción de un contrapiso exterior perimetral a fin de preparar la superficie de los ambientes para la ejecución de los acabados.

2. Especificaciones Sobre la subrasante nivelada y limpia se procederá a tender polietileno (variable en lugar) de 0.5 milímetros de espesor, sobre el cual se colocará una capa de lastre del rio de características uniformes y buena consistencia.

Una vez colocada el lastre de rio se procederá a humedecer perfectamente esta superficie, sobre la cual se colocará una malla de hierro según la especificación dada por el cálculo estructural, y se procederá a fundir una capa de hormigón simple, de resistencia cilíndrica a la compresión a los 28 días de f’c= 180 kg/cm2, de 7 centímetros de espesor.

El acabado final del hormigón del contrapiso será rugoso, a fin de permitir la adherencia posterior de la capa de Masillado. Cuando el contrapiso sea el nivel de piso terminado, éste deberá tener uno de los siguientes tipos de acabados: regleado, escobillado, costaleado, estriado, pulido con llana metálica o de madera, etc.

En caso de tuberías embebidas en el contrapiso deberán tomarse las siguientes precauciones: comprobar que las tuberías hayan sido probadas satisfactoriamente, de acuerdo con las especificaciones que se señalen en el capítulo de instalaciones, verificar la correcta localización y los niveles de alimentaciones y desagües.

El Contrapiso será construido luego de realizar los cimientos, sobre cimientos o zócalos, cadenas de hormigón, instalaciones de desagües, instalaciones de agua, instalaciones eléctricas y otras que correspondan.

Unidad:

m2.

Materiales mínimos: Hormigón f’c= 180 Kg/cm², Lastre de río, Polietileno (variable en lugar), agua.

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera de 1 saco.

Mano de obra mínima: Categorías I, III. IV

3. Medición y pago Este rubro se medirá y se pagará en “metro cuadrado” (m2).

8.2 BORDILLO DE H.S. (F'C=210 KG/CM2 ­ 0,15 X 0,50)

1. Definición Se entenderá por bordillo al trabajo que realizará el constructor para la conformación de la base del piso terminado antes de la aplicación de los materiales que quedarán vistos en forma definitiva en la obra, con la finalidad de proporcionar protección, funcionalidad y/o decoración.

2. Especificaciones

En el área exterior de la obra, donde indiquen los planos, se deberá construir una grada exterior conformada por un bordillo hormigón simple f’c=210 kg/cm2., de las dimensiones indicadas.

El procedimiento constructivo será el siguiente: Una vez fundido el bordillo y sobre la subrasante nivelada, se colocará el encofrado de madera para formar las gradas perfectamente asegurado. Se colocará hormigón simple de características uniformes y buena consistencia, dentro de una formaleta dimensiones de 15 centímetros en la parte superior,50 centímetros de alto y 18 centímetros, de ancho en la parte inferior. En la colocación del encofrado y la alineación de conformidad con los planos, se observará especial cuidado para dejar un terminado lo más perfecto posible.

El acabado final del hormigón será liso.

Unidad:

ml.

Materiales mínimos: Hormigón simple de f’c= 210 Kg/cm², Encofrado de Madera, clavos, alambre.

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera de 1 saco.

Mano de obra mínima: Categorías II, III. 3. Medición y pago Este rubro se medirá y se pagará en “metro lineales” (ml).

8.3 PIZARRA TIZA LIQUIDA

1. Indicaciones: Este rubro describe el trabajo que tiene que realizar el constructor para instalar pizarra de tiza liquida, siguiendo las indicaciones establecidas en los planos de la obra.

Unidad: u Materiales mínimos: Pizarra de tiza liquida Equipo mínimo: Herramienta menor especializada.

Mano de obra mínima calificada: Categoría II, III.

2.­ Medición y pago Este rubro se pagará por "unidad”.

4.13.2 Planos del Proyecto:

• Los planos completos son parte de los pliegos, y se publicarán en el portal www.compraspublicas.gob.ec como un anexo; si el tamaño del archivo supera la capacidad de almacenamiento prevista en el portal, se publicarán en la página web de la GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO y estarán a disposición en forma magnética respecto de los proveedores interesados.

• Todos los planos deben llevar las firmas de responsabilidad y el número de la licencia profesional de los diseñadores y de quienes aprobaron los documentos, incluyendo a quienes fiscalizaron los respectivos diseños.

4.13.3 Presupuesto Referencial: El Presupuesto Referencial es (USD 70,000.00) SETENTA MIL, CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, más el IVA, determinados por el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, con sujeción al Plan Anual de Contrataciones respectivo). Deberá contarse con la certificación presupuestaria respectiva, y se adjuntará el detalle de los rubros correspondientes.

INSTITUCION : GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO PROYECTO: CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS PARA LA ESCUELA LAGO AGRIO

UBICACION: FECHA:

RUBRO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

PARQUE CENTRAL, LAGO AGRIO, NUEVA LOJA 22 DE JUNIO DE 2011

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

UNIDA DESCRIPCION D CANTIDAD P.UNITARIO

Derrocamiento de estructura existente, Limpieza y desalojo Replanteo y nivelación manual del terreno Excavación de cimientos y plintos suelo natural Relleno con piedra bola Relleno compactado con lastre (en capas de 20 cm) Replantillo de H. Simple f'c = 180 kg/cm2 e = 10 cm H. Simple en Zapata Corrida f'c=210 kg/cm2 H. Simple en vigas de cimentación f'c=210kg/cm2 Hormigón ciclópeo (60% H. S. f'c=180 Kg/cm2‐40%P) cim H. Simple en cadenas f'c=210 kg/cm2 H. Simple en columnas f'c=210 kg/cm2 H. simple en vigas F'c=210kg/cm2 H. Simple en losa 210 kg/cm2 Bloque alivianado en losa 15x20x40 cm Acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm2 Mampostería de bloque e=15 cm Dintel de HºA d = 12 mm Pilaretes de H°A Enlucido vertical (paleteado)mortero 1:3 Enlucido Horizontal (paleteado) Filos puertas y ventanas Contrapiso H.S. + Masillado f'c=180 kg/cm2 e=7cm Malla electrosoldada R‐106 Pintura de caucho (dos manos) Cerámica antideslizante para piso 40*40 cm Ventana de aluminio y vidrio Rejas Protectoras (varilla cuadrada 12mm y ángulo 30x30x2mm) Puerta panelada en canelo de 1.00x2.10 Bajantes de agua lluvia (PVC 3") Caja de revisión (0.60x0.60 con tapa de H.A.) Instalación de Tubería 75mm Aceras de H.S. f'c=180kg/cm2 e=7cm‐escobillado Bordillo de H.S.(f'c=210 kg/cm2 ‐ 0,15x0,50) Alisado de losa terraza con impermeabilizante Pizarra Tiza Liquida Instalación de lámparas con rejilla 2x32W Instalación eléctrica con foco ahorrador de 45w Tomacorriente polarizado doble 110 V Tomacorriente polarizado doble 220 V Tablero de distribución de 4 espacios Acometida Eléctrica conductor 3x6 AWG‐1KV Instalación eléctrica futura (manguera de 1" y 1/2") Puesta a tierra

P.TOTAL

glb. m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3

1.00 254.45 80.85 12.45 61.60 5.25 7.50 5.05

2,027.28 0.89 6.28 18.23 16.96 106.15 193.03 200.38

2,027.28 226.46 507.74 226.96 1,044.74 557.29 1,447.73 1,011.92

m3 m3 m3 m3 m3 u Kg m2 ml ml m2 m2 ml m2 m2 m2 m2 m2

7.10 4.75 7.60 11.25 19.10 1,810.00 8,036.42 144.20 56.00 9.50 451.30 270.30 57.25 192.70 192.70 775.90 155.90 55.70

121.11 192.00 209.98 216.56 245.00 0.61 2.00 14.01 12.41 14.29 8.99 11.95 3.71 15.24 4.21 4.10 21.99 63.24

859.88 912.00 1,595.85 2,436.30 4,679.50 1,104.10 16,072.84 2,020.24 694.96 135.76 4,057.19 3,230.09 212.40 2,936.75 811.27 3,181.19 3,428.24 3,522.47

m2 u ml u ml m2 ml m2 u pto pto pto pto u m pto pto

55.70 3.00 15.70 4.00 3.80 54.15 32.60 265.80 3.00 18.00 6.00 12.00 3.00 3.00 30.00 15.00 1.00

75.70 252.54 4.71 70.89 4.06 13.36 13.94 6.75 163.99 47.46 24.99 25.61 35.70 70.81 16.18 3.36 80.93

4,216.49 757.62 73.95 283.56 15.43 723.44 454.44 1,794.15 491.97 854.28 149.94 307.32 107.10 212.43 485.40 50.40 80.93

TOTAL:

70,000.00

NOTA 1: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA NOTA 2 : SE DISMINUYERON CANTIDADES PARA AJUSTARNOS AL MONTO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA

SON : SETENTA MIL, 00/100 DÓLARES PLAZO TOTAL: 105 DIAS CALENDARIOS

NUEVA LOJA, 22 DE JUNIO DE 2011

Nota: Para garantizar la calidad ambiental el contratista deberá plantar 50 árboles de 1mts de alto, los mismos que deberán ser ubicados y plantados para la recepción de la obra.

4.13.4 Equipo Mínimo Solicitado: La lista del equipo debe ser elaborada por el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO de manera general, sin indicación de tipo, marca o modelo; de ser el caso se indicarán alternativas. No se incluirán equipos no indispensables para la ejecución del contrato o que se requieran para fabricar un producto que puede ser adquirido comercialmente. La entidad contratante calificará la disponibilidad y no la propiedad del equipo mínimo.

LISTA DE EQUIPO MÍNIMO

“CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS, PARA LA ESCUELA LAGO AGRIO”

NÚMERO DE D E S C R I P C I Ó N D E L E Q U I P O No. ORDEN UNIDADES 1 SOLDADORA 1 2 ANDAMIOS 4 3 TALADRO 1 4 CONCRETERA 1 5 VIBRADOR 1 6 AMOLADORA 2 7 COMPRESOR 1 8 COMPACTADOR 1 9 BOCAT 1 10 CIZALLA 2 11 VOLQUETA 1 12 HERRAMIENTA MENOR 1

4.13.5 Personal Técnico Solicitado: Para la ejecución de la obra se solicita un Residente el mismo que deberá ser un Ing. Civil o Arquitecto, quien deberá adjuntar toda la documentación de respaldo (curriculum, titulo, documento del Conesup, certificados de cursos y de experiencia, etc.) el residente NO podrá ser el Ing. Contratista, deberá estar a tiempo completo en la obra.

La documentación del Ing. Residente se anexara al final de la oferta con la respectiva carta de compromiso firmada por el profesional y el contratista, el mismo que no será evaluado pero si considerado en causas de rechazo.

Los perfiles del Personal Técnico para la ejecución de la obra serán con los siguientes perfiles: Ingeniero Civil • Título Universitario

• Experiencia mínima de 3 años en actividades relacionadas.

• Cursos de Capacitación.

• Poseer matrícula profesional.

MENOR CUANTÍA OBRAS

GMLA­OBR­MC­126­2011

SECCIÓN V PROYECTO DE CONTRATO

COMPARECIENTES Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, representado legalmente por los señores: YOFRE POMA HERRERA Y DR. DANIEL MONTOYA, en sus calidades de Alcalde y Procurador Síndico Municipal, respectivamente, a quienes en adelante se les denominará la CONTRATANTE; y, por otra (Nombre del contratista y de ser el caso del representante legal), a quien en adelante se le denominará el CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.­ ANTECEDENTES 1.01.‐ De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP‐, y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, contempla la ejecución del: “CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS, PARA LA ESCUELA LAGO AGRIO”.

1.02.‐ Previos los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, resolvió aprobar los pliegos de Menor Cuantía No. GMLA‐OBR‐MC‐126‐2011, de fecha 27 de julio de 2011, para el “CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS, PARA LA ESCUELA LAGO AGRIO”.

1.03.­ Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No. 38.75.01.07.05, denominada “BLOQUE DE 3 AULAS ESCUELA LAGO AGRIO” aplicable a financiar el “CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS, PARA LA ESCUELA LAGO AGRIO” ubicado en la Calle 12 de Febrero y 9 de Octubre de la Ciudad de Nueva Loja, conforme consta en la certificación financiera No. 2464, de fecha 30 de junio de 2011, conferida por la Ing. Elena Abril, Directora Financiera del Municipio de Lago Agrio.

1.04.­ Se realizó la respectiva convocatoria el (14) (11) (2009), a través del portal www.compraspublicas.gob.ec.

1.05.­ Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO o su delegado, mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la ejecución del “CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS, PARA LA ESCUELA LAGO AGRIO” al oferente (nombre del adjudicatario y de ser el caso la representación legal y el nombre).

Cláusula Segunda.­ DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

a) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada. b) La oferta presentada por el CONTRATISTA. c) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario. d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA. e) La resolución de adjudicación. f) La certificación financiera No. 2464, del 30 de junio de 2011, que acreditan la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con el contrato.

Cláusula Tercera.­ INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

3.01.­ Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

1. Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

2. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.

De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato,

3. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

4. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

3.02.­ Definiciones.­ En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad el ALCALDE DEL CANTÓN LAGO AGRIO le adjudica el contrato;

b) "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables. c) “INCOP”, Instituto Nacional de Contratación Pública. d) “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

e) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a menor cuantías Obras;

f) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS, PARA LA ESCUELA LAGO AGRIO”.

Cláusula Cuarta.­ OBJETO DEL CONTRATO 4.01.­ EL CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la CONTRATANTE la CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS, PARA LA ESCUELA LAGO AGRIO; UBICADO EN LA CALLE 12 DE FEBRERO Y 09 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO”, conforme a la tabla de rubros que se detalla a continuación:

RUBRO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

DESCRIPCION

Derrocamiento de estructura existente, Limpieza y desalojo Replanteo y nivelación manual del terreno Excavación de cimientos y plintos suelo natural Relleno con piedra bola Relleno compactado con lastre (en capas de 20 cm) Replantillo de H. Simple f'c = 180 kg/cm2 e = 10 cm H. Simple en Zapata Corrida f'c=210 kg/cm2 H. Simple en vigas de cimentación f'c=210kg/cm2 Hormigón ciclópeo (60% H. S. f'c=180 Kg/cm2‐ 40%P) cim H. Simple en cadenas f'c=210 kg/cm2 H. Simple en columnas f'c=210 kg/cm2 H. simple en vigas F'c=210kg/cm2 H. Simple en losa 210 kg/cm2 Bloque alivianado en losa 15x20x40 cm Acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm2 Mampostería de bloque e=15 cm Dintel de HºA d = 12 mm Pilaretes de H°A Enlucido vertical (paleteado)mortero 1:3 Enlucido Horizontal (paleteado) Filos puertas y ventanas Contrapiso H.S. + Masillado f'c=180 kg/cm2 e=7cm Malla electrosoldada R‐106 Pintura de caucho (dos manos) Cerámica antideslizante para piso 40*40 cm Ventana de aluminio y vidrio Rejas Protectoras (varilla cuadrada 12mm y ángulo 30x30x2mm) Puerta panelada en canelo de 1.00x2.10 Bajantes de agua lluvia (PVC 3") Caja de revisión (0.60x0.60 con tapa de H.A.) Instalación de Tubería 75mm Aceras de H.S. f'c=180kg/cm2 e=7cm‐escobillado Bordillo de H.S.(f'c=210 kg/cm2 ‐ 0,15x0,50) Alisado de losa terraza con impermeabilizante

UNIDAD

CANTIDAD

P.UNITARIO

P.TOTAL

glb. m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3

1.00 254.45 80.85 12.45 61.60 5.25 7.50 5.05

m3 m3 m3 m3 m3 u Kg m2 ml ml m2 m2 ml m2 m2 m2 m2 m2

7.10 4.75 7.60 11.25 19.10 1,810.00 8,036.42 144.20 56.00 9.50 451.30 270.30 57.25 192.70 192.70 775.90 155.90 55.70

m2 u ml u ml m2 ml m2

55.70 3.00 15.70 4.00 3.80 54.15 32.60 265.80

35 36 37 38 39 40 41 42 43

Pizarra Tiza Liquida Instalación de lámparas con rejilla 2x32W Instalación eléctrica con foco ahorrador de 45w Tomacorriente polarizado doble 110 V Tomacorriente polarizado doble 220 V Tablero de distribución de 4 espacios Acometida Eléctrica conductor 3x6 AWG‐1KV Instalación eléctrica futura (manguera de 1" y 1/2") Puesta a tierra

u pto pto pto pto u m pto pto

3.00 18.00 6.00 12.00 3.00 3.00 30.00 15.00 1.00

TOTAL:

70,000.00

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable.

En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; será realizada por el CONTRATISTA utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que responden hasta por culpa leve.

4.02.­ Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

4.03.­ Queda expresamente establecido que constituye obligación de el CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en el (formulario No. 2) de su oferta y que constituye parte integrante del contrato.

Cláusula Quinta.­ PRECIO DEL CONTRATO

5.01.­ El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es de (USD 70,000.00) SETENTA MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, MÁS EL IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.

5.02.­ Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

Cláusula Sexta.­ FORMA DE PAGO

6.01.­ La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en un plazo máximo de veinte días, contados desde la celebración del Contrato, en calidad de anticipo el 50% del valor

del contrato, (USD 35,000.00) TREINTA Y CINCO MIL CON, 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

6.02.­ El valor restante de la obra, esto es, cincuenta por ciento 50 (%), se cancelará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al CONTRATISTA legalmente establecido.

No habrá lugar a alegar mora de parte de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

6.03.­ La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Sexta del reglamento general de la LOSNCP.

6.04.­ Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalización, en el plazo de (5) días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de (5) días contados desde la aprobación. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato.

El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean aplicables.

6.05. Discrepancias.­ Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los 3 días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el penúltimo inciso del numeral 6.08 de esta cláusula.

6.06.­ La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP.

6.07.­ Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización.

6.08.­ En los 5 primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante el

período mensual anterior. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro (formulario No. 2).

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección cada mes, que comprobará el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la Fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos, si las objeciones presentadas son por causas imputables al CONTRATISTA, caso contrario se procederá a presentar las planillas que correspondan.

6.09.­ Planillas de liquidación.­ Junto con la solicitud de entrega‐recepción provisional de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva.

6.10.­ Trámite de las planillas.­ Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:

1) Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la "Tabla de Cantidades y Precios" (formulario No.2), con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

2) Dentro de los últimos días de cada mes, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.

3) Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.

4) Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

5) Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para tramitar el pago de la planilla correspondiente.

6) La fiscalización, en el período de 5 días laborables, aprobará u objetará la planilla.

7) Si la Fiscalización, en el plazo señalado, no aprueba o no expresa las razones fundamentadas para su objeción, transcurrido dicho plazo, se entenderá que la planilla

ha sido aprobada.

8) Con la aprobación expresa o tácita continuará el trámite de pago.

6.11. Requisito previo al pago de las planillas.­ Previamente al pago de las planillas el CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS, Sin este requisito la CONTRATANTE no realizará pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratación.

6.12.­ De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

6.13. Pagos Indebidos.­ La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Séptima.­ GARANTÍAS

7.01.­ En este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los artículos 73, y 75 de la LOSNCP.

7.01.1 La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este concepto.

La garantía indicada en el numeral anterior será entregada, en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 73 de la LOSNCP.

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP y artículo 118 del Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE, a través del Administrador del contrato.

7.02.­ Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

1) La del anticipo.­

α) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento; y,

β) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo,

después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

Cláusula Octava.­ PLAZO

8.01.­ El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de CIENTO CINCO (105) DÍAS, contados desde la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible, de conformidad con lo establecido en la oferta.

Cláusula Novena.­ PRÓRROGAS DE PLAZO

9.01.­ La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato, previo informe de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato;

b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios (formulario No.2), para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP;

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA; y,

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos‐ contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.

9.02.­ En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

9.03.­ Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe de la Fiscalización.

Cláusula Décima.­ MULTAS

10.01.­ Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa equivalente al cinco

por mil (5x1000) del valor total del contrato reajustado o complementario, en caso de haberlos.

Cláusula Décima Primera.­ DEL REAJUSTE DE PRECIOS

11.01.‐ En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en este contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las planillas de ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

Pr = Po(p1B1/Bo+p2C1/Co+p3D1/Do+p4E1/Eo... pnz1/Zo + pxX1/Xo).

Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado:

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po = Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado.

p1 = Coeficiente del componente mano de obra.

p2, p3, p4... pn = Coeficiente de los demás componentes principales.

px = Coeficiente de los otros componentes, considerados como "no principales", cuyo valor no excederá de 0,200.

Los coeficientes de la fórmula se expresarán y aplicarán al milésimo y la suma de aquellos debe ser igual a la unidad.

Bo = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por ley o acuerdo ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas que constará en el contrato.

B1 = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por la ley o acuerdo ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigente a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.

Co, Do, Eo,...Zo = Los precios o índices de precios de los componentes principales vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas, fecha que constará en el contrato.

CI, DI, EI,...ZI = Los precios o los índices de precios de los componentes principales a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras.

Xo = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de éste, el índice de precios al consumidor treinta días antes de la fecha de cierre de la presentación de las ofertas, que constará en el contrato.

X1 = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a falta de éste, el índice de precios al consumidor a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras.

Cláusula Décima Segunda.­ CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN

12.01.­ El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización de la CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

12.02.­ El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Cláusula Décima Tercera.­ OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

13.01.­ A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

13.02.­ El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

13.03.‐ El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalización.

13.04.- El contratista se obliga previo a iniciar la ejecución de la obra, a colocar un rótulo en el cual se identifique la obra, el monto y la actual administración, con las especificaciones que al efecto determine la fiscalización.

Cláusula Décima Cuarta.­ OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

14.01.­ Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 4.9 de las condiciones específicas de los pliegos que son parte del presente contrato.

Cláusula Décima Quinta.­ CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.­

15.01 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 de su reglamento general.

Cláusula Décima Sexta.­ RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

16.01.­ RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 de su reglamento general.

La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso.

16.02.­ RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de seis meses desde la recepción provisional o de la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar en el plazo de 15 días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

16.03.­ Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

16.04.­ Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

16.05.­ Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o

un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.

16.06.­ Operada la recepción definitiva presunta, la CONTRATANTE tendrá el plazo de treinta días para efectuar la liquidación del contrato.

Si no lo hiciese, el CONTRATISTA podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no se suscribe el acta de la liquidación técnico‐económica en un nuevo plazo de treinta días, el CONTRATISTA notificará judicialmente con su liquidación a la CONTRATANTE. 16.07.­ ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la LONSCP.

16.08.­ LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la LOSNCP.

Cláusula Décima Séptima.­ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

17.01 El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el articulo 1940 Ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

Cláusula Décima Octava.­ MANTENIMIENTO DE LA OBRA

18.01.­ El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Cláusula Décima Novena.­ DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

19.01 La CONTRATANTE designa al señor (nombres del designado), en calidad de Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato, y tendrá las siguientes funciones: a) Velar y responsabilizarse porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo a lo programado; b) Coordinar con las dependencias estatales o privadas que, en razón de sus programas o campos de acción, tengan interés en participar en la etapa de construcción del proyecto; c) Establecer un sistema para medir el logro de los objetivos definidos, de manera que oportunamente se obtenga información exacta sobre su estado y se comuniquen los resultados a las autoridades institucionales competentes; d) Velar porque se efectúen evaluaciones periódicas del proyecto; e) Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no contemplado en los planos originales que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto; f) Coordinar su trabajo con el Jefe Fiscalizador del Proyecto que se encarga de la administración cotidiana del proyecto;

g) Establecer la estructura organizacional apropiada para la ejecución de la obra, considerando todos lo aspectos que intervienen en ella financieros, legales, de suministros, etc, aunque éstos no sean constructivos y definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los participantes; asimismo, proporcionar el apoyo logístico requerido. En el caso de fiscalización realizada por contrato, el Administrador del Contrato debe realizar una supervisión responsable sobre las labores; y, h) Intervenir en las actas de entrega recepción provisional, parcial, total y definitiva.

Cláusula Vigésima.­ TERMINACIÓN DEL CONTRATO

20.01.­ El Contrato termina:

1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2. Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP.

3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del CONTRATISTA.

4. Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP, y en el artículo 2 de la Resolución INCOP No. 037‐09 de 27 de noviembre de 2009; y,

5. Por [muerte del CONTRATISTA] / [disolución de la persona jurídica contratista, que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica].

6. Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el artículo 96 de la LOSNCP. El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

Cláusula Vigésima Primera.­ SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 21.01.­ Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en uno de los Centros de Mediación y Arbitraje de esta jurisdicción de Nueva Loja, cantón Lago Agrio.

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador.

21.02.­ En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someter las controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje y mediación y se conviene en lo siguiente:

21.02.01.­ Mediación.­ Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador de uno de los Centros de Mediación de esta jurisdicción de Nueva Loja, cantón Lago Agrio en el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solución de controversias, las partes se someten al Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas:

21.02.02.­ Arbitraje a) El arbitraje será en Derecho;

b) Las partes se someten a uno de los Centro de Arbitraje de esta jurisdicción de Nueva Loja, cantón Lago Agrio;

c) Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del reglamento del Centro de Arbitraje elegido.

d) El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar según acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituirá con tres árbitros. El procedimiento de selección y constitución del Tribunal será el previsto en la Ley y en el Reglamento del Centro de Arbitraje elegido.

1.

Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva la controversia. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de árbitros del Centro; 2.

Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria; 3.

La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, ejecución y liquidación; 4.

La sede del arbitraje es la ciudad de Nueva Loja.

5.

El idioma del arbitraje será el Castellano

6.

El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 90 días, contados desde el momento de la posesión del (los) árbitro(s).

21.03.­ Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal Provincial de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad del sector público. Las entidades contratantes de derecho privado, en este caso, recurrirán ante la justicia ordinaria.

21.04.­ La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con

este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.

Cláusula Vigésima Segunda: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 22.01.­ El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

Cláusula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

23.01.­ Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registrarán en el libro de obra.

Cláusula Vigésima Cuarta.­ TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

24.01.­ La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

24.02.‐ La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo al Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001.

24.03.‐ En base a lo establecido en el Art. 1 de la Ordenanza Municipal que Reglamenta el cobro de la tasa de supervisión y fiscalización de las obras que contrate el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, se descontará de las planillas de pago el cuatro por ciento (4%) del monto total del contrato, por concepto de supervisión y fiscalización de la obra. Así también retendrá el valor que corresponda por concepto de Servicios Técnicos y Administrativos para pagos, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal vigente.

24.04.­ Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El número de ejemplares que debe entregar el CONTRATISTA a la CONTRATANTE es de tres copias. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA

Cláusula Vigésima Quinta.­ DOMICILIO

25.01.­ Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Nueva Loja.

25.02.­ Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

La CONTRATANTE: Calles 12 de Febrero, entre Venezuela y Cofanes. Teléfono 062 830 144, Ext. 137 y 143; 062 833 951. E‐mail: lagoagrio@municipiolagoagrio.gob.ec ­ municipiolagoagrio@yahoo.com

El CONTRATISTA:(Dirección y teléfonos)

Cláusula Vigésima Sexta.­ ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

26.01.­ Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

MENOR CUANTÍA OBRAS

GMLA­OBR­MC­126­2011

SECCIÓN VI

MODELOS DE FORMULARIOS

Formulario. No. 1

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………..

GMLA­OBR­MC­126­2011

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Fecha:

Señor Yofre Poma Herrera ALCALDE DEL CANTÓN LAGO AGRIO Presente

Señor Alcalde:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la (máxima autoridad) (nombre de la Entidad) para la ejecución del (nombre del proyecto), luego de examinar los Pliegos, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal de ….. si es persona jurídica), (procurador común de …., si se trata de asociación) declara que:

1. El oferente es elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento.

La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

2. Acepta el presupuesto establecido por la entidad contratante para cumplir con el trabajo indicado en el proceso (Código) Declara, también, que la oferta la hace en forma independiente y sin conexión oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este

procedimiento de Menor Cuantía Obras y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta‐ posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable.

3. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.

4. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción del Proyecto, de acuerdo con los Pliegos, y realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario de Oferta; y declara que al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

5. Se allana, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3 y 4 que anteceden, a que la entidad contratante le descalifique como oferente, o proceda a la terminación unilateral del contrato, según sea el caso.

6. Conoce las condiciones del sitio de la obra y ha estudiado los planos, especificaciones técnicas, estudios y los Pliegos, y las aclaraciones y respuestas, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha de realizarse.

7. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP.

8. De resultar adjudicatario, manifiesto que suscribiré el contrato comprometiéndome a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que cuente la Entidad Contratante, los mismos que declaro conocerlos; y en tal virtud, no podré aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.

9. Conoce y acepta que la (máxima autoridad de la CONTRATANTE) se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento de Menor Cuantía Obras, si conviniere a los intereses Nacionales o Institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a mi favor.

10. Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General y de las Resoluciones del INCOP que sean aplicables.

11. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza al convocante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente.

12. Declara bajo juramento que se compromete expresamente a no ofrecer ningún pago, préstamo o servicio, entretenimiento, viajes u obsequios a ningún funcionario o trabajador de la CONTRATANTE, y acepta que en caso de violar este compromiso, estar dispuesto a que la CONTRATANTE, observando el debido proceso, dé por terminado en forma inmediata el contrato, que se suscribe como resultado de esta invitación a ofertar y me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen, independientemente de la acción penal que pueda ejercer la CONTRATANTE.

13. Así mismo declara, bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar, establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP, y de los artículos 110 y 111 de su reglamento general.

14. En caso de que sea adjudicatario, conviene en: a. Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. b. Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP. c. Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.

(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) Previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen el Artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP).

Atentamente:

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN O PROCURADOR COMÚN Formulario No. 2

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………

GMLA­OBR­MC­126­2011

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

Hoja de

RUBRO No.

D E S C R I P C I Ó N

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

CANTIDAD

PRECIO TOTAL

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

PRESUPUESTO ACEPTADO……................................................... (En letras)...................... US dólares 00/100

(LUGAR Y FECHA)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ FIRMA EL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso).

Formulario No. 3

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………

GMLA­OBR­MC­126­2011

DATOS GENERALES DEL OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal o procurador común, de ser el caso).

DIRECCIÓN.

Ciudad:

Calle: Teléfono(s): Correo electrónico:

CEDULA DE CIUDADANÍA (PASAPORTE)

R.U.C:

LUGAR Y FECHA

______________________________________________

FIRMA EL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso).

Formulario No. 4

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………..

GMLA­OBR­MC­126­2011

Hoja.... de.....

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

DETALLE DEL EQUIPO marca, potencia, capac.,etc.

FECHA DE FABRIC .

(LUGAR Y FECHA)

ESTAD O

UBICACIO N ACTUAL

PROPIET ARIO ACTUAL

MATRIC ULA No.

EQUIPO ASIGNADO DESDE HASTA

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

Formulario No. 5

NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………

GMLA­OBR­MC­126­2011

Hoja.... de .....

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

CONTRATA NTE

OBJETO DEL CONTRATO

VALO FECHAS DE EJECUCIÓN OBSERVACIONE R PLAZO S ORIGINA L CONTRACTUAL INICIO TERMINACIÓN

UBICACIÓN

A) EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 1

2

3

B) ACTAS DEFINITIVAS DE ENTREGA‐RECEPCIÓN

C) CONTRATOS ADJUDICADOS O EN EJECUCIÓN

NOTA: Se adjuntarán las certificaciones correspondientes para cada caso.

(LUGAR Y FECHA):

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

Formulario No. 6

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………....

GMLA­OBR­MC­126­2011

Hoja .... de .....

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

RUBRO

CANTIDAD

PRECIO PRECIO UNITARIO TOTAL 1

TIEMPO EN (semanas, meses)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INVERSIÓN MENSUAL

AVANCE PARCIAL EN %

INVERSIÓN ACUMULADA

AVANCE ACUMULADO EN %

(LUGAR Y FECHA)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

Formulario. No. 7

NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………………………………...

GMLA­OBR­MC­126­2011

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INCOP No.037­09 (sustitutiva de la Resolución INCOP No. 028­09)

7. FORMULARIO PARA IDENTIFICACION DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIO(S) DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE (en el caso de que ésta no cotice sus acciones y participaciones en bolsas de valores nacionales o extranjeras).

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la Oferta Técnica)

NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………………………………...

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:……………………………………………………

CÓDIGO DEL PROCESO: ………………………………………………………………

(Fecha)

Señor Yofre Poma Herrera ALCALDE DEL CANTÓN LAGO AGRIO Presente.

De mi consideración:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía ………..) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1.‐ Libre y voluntariamente presento la información que detallo más adelante, para fines única y exclusivamente relacionados con el presente proceso de contratación;

2.‐ Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a los Órganos de Control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.

3.‐ Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la Entidad Contratante:

a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP‐; b) Descalifique a mi representada como oferente; o, c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

4.‐ Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a mi representada inmediatamente.

5.‐ Me comprometo a notificar a la entidad contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.

Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.

TIPO DE PERSONA JURÍDICA: Compañía Anónima

Compañía de Responsabilidad Limitada

Compañía Mixta

Compañía en Nombre Colectivo

Compañía en Comandita Simple

Sociedad Civil

Corporación

Fundación

Asociación o consorcio

Otra

NOMBRES COMPLETOS DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S), PARTÍCIPE(S) MAYORITARIO(S)

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA PERSONA JURIDICA

DOMICILIO FISCAL

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato:

NOMBRES COMPLETOS DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S), PARTÍCIPE(S)

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO

PORCENTAJE DE DOMICILIO PARTICIPACIÓN EN FISCAL LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA PERSONA JURIDICA

Atentamente,

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL

1.

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE CUYAS ACCIONES SE NEGOCIAN EN BOLSAS DE VALORES NACIONALES O EXTRANJERAS

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la oferta técnica)

NOMBRE DEL OFERENTE: ..........................................................................

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ............................................................

CÓDIGO DEL PROCESO: ….......……………………….............................

(Fecha)

Señor Yofre Poma Herrera ALCALDE DEL CANTÓN LAGO AGRIO Presente

De mi consideración:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía………..) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que mi representada está registrada en la (BOLSA DE VALORES NACIONAL O EXTRANJERA), desde (FECHA DE REGISTRO) hasta la actualidad, y en tal virtud sus (acciones) se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores:

1.Garantizo la veracidad y exactitud de la información proporcionada en esta declaración, y autorizo a la entidad contratante, al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a cualquier órgano de control competente, a efectuar las investigaciones pertinentes para comprobar tal información.

Además, acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la entidad contratante: a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; b.

Descalifique a mi representada como oferente; o, c.

Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual. d.

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

Atentamente,

……………………………………

FIRMA DEL REPRESENTENTA LEGAL

Formulario No. 8 NOMBRE DEL OFERENTE:…………………………………

PROYECTO:

Hoja.... de .....

PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO NOMBRE

NACIONALIDAD TITULO

FECHA GRADO

CARGO A OCUPAR

PARTICI PACIÓN

TIENE JEFATURA

Experiencia en obras similares

OBSERVA CIONES

(LUGAR Y FECHA) ------------------------------------------------------(FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL)

Formulario No. 9 NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………

PROYECTO: Hoja.... de .....

SITUACIÓN FINANCIERA FECHA DE ELABORACIÓN: FECHA DE CORTE: ACTIVO ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS INVERSIONES CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTOS POR COBRAR INVENTARIOS ACTIVO FIJO TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS EQUIPO DE OFICINA OTROS ACTIVOS OBRAS EN PROCESO PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES A PAGAR CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS A PAGAR PASIVO A LARGO PLAZO DOCUMENTOS A PAGAR OTROS PASIVOS CAPITAL PASIVO MAS CAPITAL LUGAR Y FECHA:

--------------------------------------------------(FIRMA DEL CONTADOR) (LUGAR Y FECHA) -----------------------------------------------------(FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL)

Formulario No. 11 NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………..

PROYECTO: Hoja.... de .....

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: ................................................

UNIDAD: .....

DETALLE: EQUIPOS DESCRIPCIÓN

CANTIDAD A

TARIFA B

COSTO HORA C=A*B

RENDIMIENTO COSTO R

D=C*R

SUBTOTAL M MANO DE OBRA DESCRIPCION

CANTIDAD A

JORNAL/HR

COSTO HORA

RENDIMIENTO COSTO

B

C=A*B

R

D=C*R

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNIT.

COSTO

A

B

C=A*B

SUBTOTAL N MATERIALES DESCRIPCION

SUBTOTAL O TRANSPORTE DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD A

TARIFA B

COSTO C=A*B

SUBTOTAL P TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) INDIRECTOS Y UTILIDADES % OTROS INDIRECTOS

%

COSTO TOTAL DEL RUBRO VALOR OFERTADO

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. (LUGAR Y FECHA)

------------------------------------------------------(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)