Rapport de stage professionnel en architecture_Ahmed Yassine Kraïem ESAD_Juillet 2019

R

APPORT DE STAGE PROFESSIONNEL

ETUDIANT : AHMED YASSINE KRAÏEM ENCADRANT : MR. KADHEM MANKAI

RAPPORT DE STAGE PROFESSIONNEL

SESSION 07.2019

RÉPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE AGRÉMENT N° 01-2004 ÉCOLE SUPÉRIEUR D’ARCHITECTURE, D’AUDIO VISUEL ET DE DESIGN- ESAD

ETUDIANT : AHMED YASSINE KRAÏEM ENCADRANT : MR. KADHEM MANKAI

SESSION 07.2019

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique agrement n°01/2004 Ecole supérieure privée d’architecture d’audiovisuel et de design

RAPPORT DE STAGE PROFESSIONNEL

Période de stage : du 14/08/2018 Au 16/11/2018 Organisme de stage : MDarchitectes Architecte responsable : SAMI MIMITA Période de stage : du 18/11/2018 Au 18/04/2019 Organisme de stage : Le Repère Architecte responsable : NAJMEDDINE GHARIANI

Etudiant: Ahmed Yassine Kraiem Encadrant: Mr.Kadhem Mankai

Année Universitaire 2018 - 2019

DÉDICACES

A ma Chère Mère A mon Père qui m’ont tout donné

A ma Sœur et mes Frères A mes nièces

A tous les gens qui m’aiment et que j’aime A la fille de mes rêves

5

RECONNAISSANCE

« Il n’y a guère au monde un plus bel excès que celui de la reconnaissance » La Bruyère

Tout au long du cursus universitaire d’un architecte, son approche reste théorique et il est nécessaire d’effectuer des stages, au cours de cette formation, qui vont lui permettre de forger cette formation et découvrir les vrais défis de projets architecturaux.

J’ai eu la chance de passer sept stages intermédiaires entre le 1 er et le 2 ème cycle .

J’en suis redevable à :

Mr. EL ATTI MOHAMED Mr. ZAGUIA RACHID Mme. BCHIR LAMIA Mr. MANNAI CHAWKI Mr. TRABELSI FERJANI Mr. CHOUCHANE BRAHIM Mr. GAIGI NOUREDDINE

Grâce aux quels j’étais prêt à passer mon stage professionnel .

6

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer d’abord ma reconnaissance au responsable de mon stage Mr, Mankai Kadhem pour sa disponibilité, son encouragement et son soutien.

Ce fut un plaisir et un honneur d’avoir élaboré ce rapport sous sa direction.

Ensuite, je remercie mon directeur de stage, pour la première partie , Mr. Sami MIMITTA ainsi que Mme. Inès DAHMOUNI et pour toute l’équipe « MDarchitectes » pour leurs conseils et leurs précieuses recommandations .

Enfin, je voudrais exprimer ma gratitude à mon directeur de stage ,pour la deuxième partie, Mr. Najmeddine GHARIANI ainsi que Mme. Hajer HAJJEM pour leurs conseils et la disponibilité dont ils ont fait preuve , à chaque fois que j’en avais besoin .

7

SOMMAIRE

Dédicaces ............................................................................................................................................4

Reconnaissance .................................................................................................................................5 Remerciements..................................................................................................................................6

Sommaire ............................................................................................................................................7

Intoduction ........................................................................................................................................8

Choix de l’organisme du stage : MDarchitectes_ Le Repère...................................................9

Presentation de l’agence : MDarchitectes..................................................................................10

Méthodologie ...................................................................................................................................11

Présentation de l’agence : Le Repère...........................................................................................12

Méthodologie ...................................................................................................................................13

La liste des projets réalisés pendant le stage ...........................................................................14

Tableau récapitulatif des tâches effectuées sur les projets ..................................................16

I- Projet : ............................................................................................................................................18

II- Projet : ........................................................................................................................................44

« Projet de construction d’un Immeuble R+6 résidentielle , Chantier »

VI- Projet : .......................................................................................................................................136

« Projet d’extension du centre de jeunesse à Sidi Bouzid »

V- Projet : .........................................................................................................................................116

« Projet de construction d’une villa à la Soukra, Mr W_DW »

IV- Projet : ........................................................................................................................................86

« Modification d’un permis délivré en cours de validité pour villa GIOANNI »

III- Projet : ........................................................................................................................................66

« Projet de Rénovation et Equipements des Clinques Universitaires de la ville de Kinshasa »

« Projet de construction d’une villa à la Soukra , Chantier »

Conclusion générale .....................................................................................................................168 Référence bibliographique .........................................................................................................169

8

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Introduction

Suite au cursus universitaire, l’étudiant est redevable de huit mois de stage au minimum durant lesquels il confrontera ses acquis théoriques aux réalités du parcours professionnel.

Durant nos cinq ans d’études nous avons été formés à concevoir et penser l’espace en tenant compte de quelques contraintes, tout en restant dans le cadre d’une formation théorique.

Ce stage s’avère être un moyen de mettre en pratique nos connaissances tout en acquérant les compétences qui nous manquent et en développant celles déjà acquises.

Durant cette première expérience professionnelle, beaucoup de motivation, de sérieux et de détermination sont sollicités.

Cette expérience que j’ai choisi d’effectuer entre les deux agences « MDarchitectes » et « Le repère » (respectivement 3 mois et 5 mois), m’a donné l’opportunité d’assister à différentes phases de projets.

Durant ce stage, j’ai eu la chance d’assister, d’observer et d’intervenir sur toutes les étapes de production architecturale, de l’établissement des premières esquisses à la mise en place du dossier d’exécution et au suivi. Même si cet acheminement n’est pas poursuivi sur un même projet et qu’il ne suit pas l’ordre chronologique de l’évolution de l’œuvre architecturale, cette expérience fut pour moi une première immersion, très instructive, dans le monde professionnel.

Le présent rapport est le recueil de certains projets abordés durant cette expérience, et une synthèse de mon vécu professionnel tout au long de ces huit mois de stage.

Je tiendrai à préciser mon apport personnel ainsi que les acquis qui en découlent.

ESAD

MDarchitectes

9

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Critères de choix de l’organisme de stage

Généralement, la pratique professionnelle du métier d’un architecte se présente sous les trois formes suivantes : L’administration : La première proposition est celle de passer un stage au sein d’une unité de suivi, en l’occurrence l’administration. Ce stage permet à l’étudiant de se familiariser avec ses rouages et les applications des différents textes qui régissent la profession de l’architecte et de tous les intervenants dans le processus de la production architecturale.

Les entreprises : La deuxième proposition est celle de passer un stage au sein d’une unité de réalisation ou encore entreprise générale. Ce stage permet à l’étudiant de se confronter réellement à l’exécution dans le domaine de la construction et de connaître , de près , les procédés et les techniques de mise en œuvre utilisés, ainsi que les matériaux et matériels nécessaires pour cette mise en œuvre.

Les cabinets d’architecture : La troisième possibilité consiste à passer un stage au sein d’un bureau d’études, en l’occurrence les agences d’architecture. Ce stage permet à l’étudiant de s’immerger dans la réalité de la conception et de constater les véritables contraintes liées aux ’études et d’établir des contacts avec les différents intervenants sur le projet d’architecture, etc....

Pour ma part, j’ai opté pour un stage dans une agence privée parce qu’un tel cadre de travail représente le secteur le plus conforme à mes aspirations. En effet, une telle formation, nous offre l’opportunité de toucher aux multiples facettes du métier et d’apprendre à travailler en équipe pluridisciplinaire , donc j’ai été dirigé vers L’agence MDarchitectes.

Suite au 3 mois que j’ai effectués à l’agence MD architectes , et suite à une série de projets un peu similaires, dans la phase APS , et tout ce qui relève des études de faisabilité , j’ai opté pour une agence où l’on traite une diversité des phases APD, coordination, des dossiers d’exécution et même des suivis des chantiers.

En s’appuyant sur ma modeste expérience, mes différentes enquêtes et suggestions, j’ai choisi une agence d’architecture privée «Le Repère» dirigée par un architecte expérimenté, pour passer la deuxième partie de cinq mois . Cette agence est spécialisée en projets de bâtiments, des dossiers de permis de bâtir, des villas et des propriétés privées . Elle assure les suivis des chantiers ainsi que leurs bons déroulements…etc.

ESAD

MDarchitectes

10

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Présentation de l’organisme de stage

A

MDarchi Présentation

Période du stage : du 14/08/2018 Au 16/11/2018 Organisme de stage : MDarchitectes Architecte responsable : SAMI MIMITA

:

Après ma soutenance du mémoire de fin d‘études en Juillet 2018, j’ai tenu à faire en sorte que mon stage soit le plus bénéfique possible pour ma future carrière. J’ai axé donc ma recherche sur une agence où l’on peut être confronté à plusieurs projets différents de par leurs programmes, mais aussi de par leurs situations géographiques (plusieurs projets à l’international) .Je me suis donc orienté vers l’agence d‘architecture de Mr Sami MIMITA et Mme Dahmouni Inès qui m’ont accueilli pendant trois mois (du 14/02/2018 Au 16/11/2018) au sein de leurs agence MD architecture, située à LaSoukra.

L‘effectif de l‘agence est composé de :

Sami MIMITA Architecte Référent HQE Reconnu par Cerway Inès DAHMOUNI Architecte spécialiste en Développement Durable Gilbert Chiossone Architecte ingénieur Salma Nasri Architecte collaborateur Maher BEN YOUNES Architecte collaborateur Yesmine Hachicha Architecte Stagiaire et moi-même comme Architecte Stagiaire

Pendant cette période, j‘ai eu l‘occasion de travailler sur plusieurs projets différents mais qui sont un peu tous dans les phases préliminaires.

Travailler sur certains projets comme « La Villa GIOANNI » m’a permis d’entrer en contact direct , avec le bureau d’études (Chiossone transactions) , mais surtout de me familiariser avec la règlementation française et un projet comme la Rénovation et Equipements des Cliniques Universitaires de la ville de Kinshasa J’ai eu l’occasion de faire de la programmation, tache on ne peut plus enrichissante pour mon stage .

ESAD

MDarchitectes

11

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Méthodologie de travail de l’agence

Durant la période de mon stage, j’ai eu l’occasion de suivre les différentes phases de la genèse d’un projet qui se déroule de la manière suivante :

MDarchi

Premier contact avec le client.

Lecture et analyse du programme.

Analyse du terrain : forme, environnement immédiat…

Recherche d’un parti architectural et fonctionnel Elaboration des esquisses.

Deuxième contact avec le client pour l’approbation des esquisses.

Mise en forme et dessin.

Par ailleurs , j’ai eu l’occasion d’apprendre, au sein du bureau de Mr Mimita Sami, une méthode d’organisation et de gestion des différentes pièces (graphiques et écrites).

Nature Type Format Date

Cette organisation nous a permis de travailler en parfaite cohérence . Elle nous a facilité les tâches et la communication entre chaque membre de l’agence , mais aussi entre le cabinet MD à Tunis et son associé Mr CHIOSSONNE en France.

Nom du projet

L’organisation de nos dossiers :

ESAD

01 – Administration 02 – Correspondance 03 – Documentation 04 – Bibliothèque 05 – Pièces écrites 06 – DWG 07 – Revit 08 – Pièces visuelles 09 – Rendu

Convention, Facture, Contrat, Honoraire ...

Fichier Reçu, Fichier envoyé .

Projet de référence, détails ...

Photos du site, Plan topo, Scan relevé ...

CCTP, Devis, Fichier Excel …

Fichier Autocad .

Fichier Revit .

JPEG, PDF, VIDEO, INDESIGN ...

Mise en page du rendu pour le tirage .

MDarchitectes

12

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Présentation de l’organisme de stage

B

Le Repère Présentation

Période de stage : du 03/12/2018 Au 03/05/2019 Organisme de stage : Le Repère Architecte responsable : NAJMEDDINE GHARIANI

:

Tout le travail de l’agence était sous la responsabilité et le contrôle de l’architecte en chef de l’agence M. Najmeddine Ghariani.

Il répartit et gère l’ensemble des travaux suivant les critères suivants: -La quantité: en fonction de la quantité du travail, j’ai été chargé avec l’architecte Mme Hajer Ghariani de la finalisation des projets.

-La compétence: Le travail est aussi réparti en fonction des aptitudes et des compétences de chacun.

- La disponibilité: en cas de plusieurs projets en parallèle , et lorsque le travail prend un rythme accéléré, l’architecte en chef, entre en jeu et répartit ces projets suivant la disponibilité de chacun.

En tant qu’architecte stagiaire, j’ai été introduit progressivement dans une ambiance générale de l’agence. M. Najmeddine, l’architecte en chef a commencé à me confier au début des petits projets et des petites tâches jusqu’à l’élaboration des dossiers de permis de bâtir, des dossiers et prescriptions et des dossiers d’exécution d’autres projets plus complexes, arrivant enfin, à suivre des chantiers et avoir la responsabilité de se réunir avec les autres intervenants.

Cette stratégie m’a permis d’évoluer, de connaître mes propres compétences en tant qu’architecte stagiaire et de bénéficier , à mon sens , de la meilleure formation qui puisse être .

Identification de l’organisme de stage: Le repère: Il s’agit d’un bureau d’architecture. Situé a : 08 boulevard de l’environnement, immeuble ESSADAKA, bloc A, 2ème étage.

Ce bureau comporte :

- L’architecte en chef: Mr. Najmeddine Ghariani

- L’architecte: Mme Hajer Ghariani

- L’architecte stagiaire: moi-même Le bureau s’appuie sur une équipe expérimentée ; ce qui a facilité le bon déroulement de mon stage.

Par ailleurs, la bonne communication et la bonne entente avec tout l’organisme, m’a permis de m’intégrer à la vie professionnelle au bureau comme sur chantier .

Au bout du stage . Je pense avoir puise avoir acquis une certaine expérience grâce à mon intégration dans cette agence.

ESAD

MDarchitectes

13

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Méthodologie de travail de l’agence

Une réflexion sur la démarche de la préparation progressive de notre travail était mise en œuvre à travers des créneaux bien déterminés afin de parvenir à nos objectifs.

Ces créneaux feront le principe de l’élaboration de ce rapport, et matérialiseront les différents stades par lesquels j’étais passé dans chacun des projets et qui m’ont été confiés sous la supervision de l’architecte responsable de cinq mois durant.

Lors du séminaire d’initiation au stage organisé par mon école, l’on nous a recommandé Le Repère une méthodologie d’approche de travail à adopter durant notre stage. C’est à dire établir une manière d’aborder le travail confié, s’imprégner de la tâche attribuée pour bien l’accomplir et tirer le maximum de connaissances possibles. Elle se déploie en ces différents points que j’ai retenus dont le premier est la prise de connaissance de la tâche confiée et ainsi qu’un regard critique permettant de mieux l’appréhender .

Il fallait ensuite faire un recueil d’informations essentielles suivi d’une recherche d’informations pouvant compléter les premières afin de bien s’armer pour bien entamer le projet.

L’étape suivante était la synthèse des données et l’établissement d’une méthode pour aborder la tâche confiée en fonction du projet. Tout en gardant l’esprit critique évoqué ci-dessus.

Il fallait noter les remarques et poser des questions afin d’apprendre le maximum en tenant compte des corrections du responsable de stage .

Aussi , fallait-il , au final , tirer des conclusions de l’expérience vécue sur la mission et des connaissances acquises.

Méthodologie de présentation du rapport « Le parcours d’un projet » Les projets présentés au sein de ce rapport sont organisés de la manière suivante : - Présentation du projet : la première page récapitule les informations de base du projet (le titre du projet, le type de projet, sa situation, sa taille, la/les missions du cabinet sur ce projet) et la/les missions sur lesquelles je suis intervenu et l’objet de ma/mes tâches.

- Informations et bibliographie : Cette partie correspond à la présentation de l’ensemble des données synthétisées avant le démarrage de mon travail dans le but de bien l’accomplir. Cette partie est divisée en trois catégories : Nous avons celle des «données fournies » (données de bases disponibles), les «Informations complémentaires » (il s’agit des informations que j’ai jugées manquantes et dont je suis allé à la recherche.) et les «textes de référence juridiques » - Travail accompli : Elle est composée de deux sous-parties qui sont «Etapes de travail » où je présente brièvement les différentes étapes pour l’accomplissement de ma tâche et «Contribution personnelle » où j’explique d’une manière claire et détaillée la manière dont, étape par étape , j’ai accompli ma/mes tâches .

- Conclusion : Dans cette partie, je fais une approche critique de mon expérience sur le projet et je présente des extraits du rendu final de mon travail.

Une conclusion générale du rapport mettra en exergue mon approche critique sur mon expérience au sein de l’agence d’accueil.

ESAD

MDarchitectes

14

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

La liste des projets réalisé pendant le stage : Organisme de stage : MDarchitectes Architecte responsable : SAMI MIMITA

Projet N°:1 « Projet de Rénovation et Equipements des Cliniques Universitaires de la ville de Kinshasa » Taches effectuées : • Modélisation 3D de la maquette numérique informé de l’existant.

• Analyse et diagnostic de l’état actuel .

• Programmation ( extension et rajout des services ) • Esquisse de l’extension du projet

Projet N°:2 « Projet de Modification d’un permis délivré en cours de validité pour villa GIOANNI »

Taches effectuées : • Esquisse du projet .

• Préparation du PCMI .

Projet N°:3 « Projet de construction d’une SALLE DE SPORT_ARENA GYM » Taches effectuées : • Revisiter un projet pour déterminer les contraintes (ech/programme/ coût) • APD .

Projet N°:4 « Projet de construction d’une UNIVERSITE PRIVEE_IT2 » Taches effectuées : • Esquisse des plans .

• Recherche de parties qui tiennent compte des contraintes fonctionnelles, techniques et esthétiques .

Organisme de stage : Le Repère Architecte responsable : NAJMEDDINE GHARIANI

Projet N°:5 « PROJET D’EXTENSION DU CENTRE DE JEUNESSE A SIDI BOUZID » Taches effectuées : • Coordination .

• Dossier d’exécution .

• Cahier de Menuiserie .

• Cahier de détail de Maçonnerie .

Projet N°:6 « Projet de construction d’une villa à la Soukra , Mr W_DH » ESAD

MDarchitectes

15

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Taches effectuées : • Coordination .

• Conception de la clôture .

• Dossier d’exécution .

Projet N°:7 « Projet de construction d’une villa à Borj Touil , Mr GH » Taches effectuées : • APS .

• Recherche volumétrique .

Projet N°:8 « Réaménagement et extension d’une villa à Carthage en R+1 » Taches effectuées : • Relevé de l’existant .

• Modélisation 3D de la maquette numérique informé de l’existant .

• APS

Projet N°:9 « Réaménagement du l’Hôtel Mehari beach Djerba » Taches effectuées : • Extension et réaménagement du comptoir bar • Conception et dossier d’exécution d’un mini golf .

Projet N°:10 « Projet de construction d’une villa à l’Ariana , Mr M_L » Taches effectuées : • Préparation du permis de bâtir

Projet N°:11 « Construction d’un Immeuble d’habitation à Bab saâdoun de R+5 » Taches effectuées : • Plans de ventes

Projet N°:12 « Projet de construction d’une villa à la Soukra , Chantier » Taches effectuées : • Contrôle hebdomadaire de l’execution de travaux .

Projet N°:13 « Projet de construction d’une villa a la Soukra , Chantier » Taches effectuées : • Contrôle hebdomadaire de l’exécution des travaux .

Projet N°:14 « Projet de construction d’un Immeuble bureautique en R+3 , Chantier » Taches effectuées : • Contrôle hebdomadaire de l’exécution des travaux .

ESAD

MDarchitectes

16

Le repère

Projet Taches confiées *

1:

Les Compléments Les données fournies -Le relevé ( plan ).

Projet de Rénovation et - Plan topographie.

Equipements des Cliniques Universitaires - Les avis dès les chefs de département.

Programmation* Esquisse*

- Un hôpital référence fait au sein de l’agence .

d’informations recherchées - Des coupes sur le bâtiment.

- Etat des lieux et Photos de clinique - La limite du terrain.

2:

- Le terrain .

Projet de Modification - Le permis deposé .

- Les règlementations. d’un permis délivré en Des photos du site . cours de validité pour la -Une photo d’une villa moderne villa GIOANNI -Des PCMI déjà élaboré à l’agence .

APS * - Information du système structurel.

Permis de batir *

3:

-Le Dossier APS

Projet de construction d’une Villa W_DH

- Le plan flui - Le plan elec

-Le plan structure.

- Le plan topographique.

- Une référence d’un dossier d’exécution fait au sein de l’agence.

Coordination *

4:

- Les plans de l’existante .

Projet d’extension du - Le dossier APS approuvée pour centre de jeunesse à Sidi l’extension .

- Demander des conseils concernant la Bouzid préparation du dosier en cas d‘incompréhension .

- Un dossier d’exécution déjà Dossier d’exécution* élaboré à l’agence .

5:

- Visite du chantier .

Projet de construction d’une Résidence en R+5 -Le dossier d’exécution et les pièces écrites. , Chantier .

-Assistance a des réunions du chantier .

Suivi du chantier *

6:

Projet de construction d’une Villa Mr M_F , Chantier .

- Visite du chantier .

- Assistance à des réunions du chantier .

- Le dossier d’exécution.

Suivi du chantier * 17

Intervention du Travail accompli

responsable du projet

- Modélisation 3D de la maquette numérique informe.

- Analyse et diagnostic.

- Programmation.

- Esquisse de l’extension.

- Encadrement, correction surtout avec la diversité des détails au niveau de programmation hospitalière.

- Esquisse du plan.

- Recherche volumétrique.

- Préparation du PCMI.

- Discussions avec le maître de l’ouvrage , et les modifications au niveau des plans qui s’en suivent .

- Coordination entre les différents lots.

- Conception de la clôture.

- Détail du bac à fleur - Détail de la niche pour les radiateurs.

- Corrections de détail .

Il ma appris de pense dès l’esquisse à la manière avec laquelle nos formes doivent être exécutées .

- Dossier d’exécution .

- Cahier de la Menuiserie .

- Cahier de détail de maçonnerie .

- J’étais continuellement supervisé par l’architecte lors de l’élaboration des détails techniques .

Extrait du Rendu

N

➤ Image © 2018 DigitalGlobe

200 m

© 2018 Google Image © 2018 DigitalGlobe © 2018 Google

PROJET DE RENOVATION ET EQUIPEMENT DES CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE LA VILLE DE KINSHASA (PRECUK)

- Contrôle hebdomadaire de - Coordination entre les l’exécution des travaux . différents lots.

- Alerte et avertissement du - Direction de l’ensemble maître de stage en cas de des travaux. problèmes.

- Résolution des Problèmes relevés

- Contrôle hebdomadaire de l’exécution de travaux .

- Alerte et avertissement du maître de stage en cas de problèmes.

- Gestion technique financière et administrative de l’ensemble des travaux.

18

Sans nom

PHASE EXTENSION

DATE : ECHELLE :

29/10/2018

1 PROJET 1 P1

PROJET : Rénovation et Equipements des Cliniques Universitaires de la ville de Kinshasa .

KINSHASA , RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO Maître d’ouvrage : Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire .

Ministère de la Santé Publique .

Maître d’ouvrage délégué: Bureau Central de Coordination (BCECO) .

Maitre d’oeuvre: Espace Tropical, MD architectes et SCET TUNISIE .

P2

Type de projet : Équipement de santé A1

A2

B1

Type de désignation : Concours sur dossier .

Surface du terrain : 74 963 m² Surface bâti : 42 620 m² ( 426 lits ) Mission de l’agence : P1 / P2 / A1 / A2 Taches attribuées : • Modélisation 3D de la maquette numérique informé de l’existant.

B2

• Analyse et diagnostic du statut quo .

• Programmation ( extension et rajout des services ) .

C

• Esquisse de l’extension du projet .

D

19

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

1. PRÉSENTATION DU PROEJT : 1.1 Description du projet :

Le projet des Cliniques Universitaires de la ville de Kinshasa est une rénovation et équipement du dit projet pour un besoin de normalisation de cet ouvrage selon les nouvelles réglementations et normes hospitalières françaises.

Les maîtres d’œuvres ont été appelés sur terrain pour des réunions sur place, afin de déterminer les besoins et les ambitions du client.

L’architecte s’est chargé du relevé de l’état existant et de bien comprendre le programme futurPROJET 1 de l’extension.

1.2 Présentation de la tâche confiée :

Pour notre part, nous avons été chargés de numériser les données du relevé . Quant à ma tâche , elle consistait, en plus de la numérisation, en la recherche concernant chaque entité et chaque unité du programme envisagés selon ces nouvelles normes et réglementations et suite à un diagnostic et une analyse assez profondes pour les services existants .

C’est-ce qui , au final, pouvait recommander et orienter la programmation et esquisser l’extension et le rajout du projet .

2. INFORMATIONS ET BIBLIOGRAPHIE : 2.1. Données fournies : -Avant d’entamer ma tâche, on a mis à ma disposition les relevés des plans (RDJ/ RDC / 1 er Etage /2 eme Etage ) pour le support de base de mon travail .

Fig : Extrait de relevé de 1 er Etage reçu de la part du Espace Tropical ESAD

MDarchitectes

20

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

-Le Plan topographique :

PROJET 1

Fig : Extrait de relevé du plan topographique

2.2 Compléments d’informations : - Des coupes sur le bâtimant .

Mais pour assurer une reproduction le plus fidèlement possible à l’existant , j’ai demandé un relevé assez détaillé par services plus des coupes et des façades du bâtiment.

Fig : Coupe générale sur le bâtiment

Fig : Façade d’un bloc ESAD

MDarchitectes

21

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

-L’état des lieux - Les photos des cliniques - Les avis des chefs départements (11) .

- Un dossier d’hôpital fait au sein de l’agence à titre de référence .

2.3 Textes de référence :

Concernant les Textes, je me suis référé à : - Un contrat qui a été signé entre l’agence et les autres intervenants du projet .

- Neufeurte .( 10éme edition ) .

PROJET 1

3. TRAVAIL ACCOMPLI : 3.1. Etapes de travail :

-Modélisation 3D de la maquette numérique de l’existant suite à la superposition des relevés pour relever les incohérences éventuelles.

-Analyse (Macro / micro ) et diagnostic de l’état actuel .

-Analyse d’un hôpital pour se réfèrer des ratios entre les superficies et de son organisation fonctionnelle.

- Conception d’un schéma modèle de fonctionnement de l’hôpital plus celles des services .

-Programmation en tenant compte des espaces existants, les fonctions manquantes les normes des hôpitaux ainsi que les attentes des chefs de départements .

-Réception des avis des 11 chefs de départements concernat leurs besoins pour le nouveau programme .

- Elaboration du la synthèse , suite à toutes les données fournies .

- Correction avec le délègue médical du projet .

- Préparation du programme détaillé pour le commencement de la conception .

-Esquisse du projet pour le réaménagemen et l’extension du projet .

3.2 Contribution personnelle et interventions du responsable de stage :

En premier lieu , j’ai commencé par l’analyse macro et micro pour l’existant .En deuxième lieu , j’ai analysé une référence d’un hôpital pour m’assurer d’avoir bien compris tous les services, En suite , j’ai passé des jours à la détection des besoin nécessaires de services .En troisième lieu , j’ai fait des schémas d’orientation détaillés pour chaque servie ensuite , un schéma générale pour le fonctionnement de l’hôpital.

Je vais donc présenter quelques services avant de passer à une présentation du schéma générale .

ESAD

MDarchitectes

22

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Analyse fonctionnelle et orientations par service : - Service des Urgences :

PROJET 1

Fig : Schéma d’Intégration du service dans l’hôpital

- Remarques : - Les urgences ne présentent pas un espace d’accueil, d’attente et de tri opérationnels :

* Les accès pour les malades valides et ambulants ne sont pas séparés.

* Les circuits des malades valides et ambulants ainsi que le circuit du personnel

soignant à l’intérieur sont mélangés.

*L’escalier vers les consultations externes se situe dans le dégagement des urgences ;

ce qui provoque un encombrement de l’espace d’accueil et handicape la gestion et le

tri des malades.

ESAD

MDarchitectes

23

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Il n’y pas de circuit abrité, ni de monte-malade qui permettent de transférer les patients en toute sécurité vers la radiologie, le bloc opératoire ou la réanimation.

- Actuellement , le transfert des malades ambulants des urgences vers le plateau technique se fait par une rampe extérieure non sécurisée et non adaptée qui fait plus de 14% puis par des escaliers.

-Pour les patients fracturés arrivant aux urgences, leur acheminement vers la salle de plâtre, faisant partie du département de la médecine physique et du service orthopédie, se fait en traversant l’administration située au Rez-de-jardin (RDJ).

- L’emplacement des réceptions et des urgences pédiatriques est à revoir.

PROJET 1 - La présence du labo et de la pharmacie dans le service des urgences est à revoir également .

- Schéma d’orientation service des urgences :

Fig : Esquisse d’organigramme du service des urgences

Fig : Esquisse des urgences

Fig :Intervention du responsable du stage ESAD

MDarchitectes

24

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

• Intervention du responsable du stage :

Le responsable de stage est intervenu en corrigeant mon esquisse concernant le schéma pour le service des urgences , et m’a demandé de généraliser le schéma , de rajouter l’urgence pour la pédiatrie et pour le gynécologique et de mentionner l’accès des ambulances .

PROJET 1

Fig : Schéma modèle du service des urgences

- Orientations :

* Séparer les entrées des patients valides et ambulants.

* Séparer les deux parcours patients et médecins.

* Voir l’alternative de créer un service urgences gynécologique indépendant du service

urgences générales et proche du bloc-op maternité.

* Donner plus de visibilité aux urgences pédiatriques et fournir les commodités correspondantes.

* Prévoir l’intégration des locaux fonctionnels manquants comme chambre de garde,

salle de plâtre, local surveillance, local ambulancier, local brancards, local vidoir

humide, locaux linge propre/sale et des sanitaires publics conformes.

ESAD

MDarchitectes

25

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Service de Radiologie :

PROJET 1

Fig : Schéma d’Intégration du service dans l’hôpital

- Remarques : - Le service de Radiologie manque de visibilité par rapport au circuit visiteurs et patients valides.

- Il est distant du service des urgences : pas de lien direct entre la radiologie et les urgences, ni de chemin abrité.

- La radiologie est accessible , soit de l’extérieur à travers des escaliers, soit par ascenseur ou par la rampe extérieure.

- Mélange des circuits patients et médecins : Les bureaux médecins et les deux salles (de radiologie et la salle protocole) sont accessibles par les médecins , à partir de l’attente patients.

- L’absence de plusieurs locaux spécifiques au service de radiologie.

Fig : Organisation interne ESAD

MDarchitectes

26

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Service imagerie : • Intervention du responsable du stage :

Le responsable de stage est intervenu en corrigeant mon esquisse concernant le schéma pour le service radiologie et m’a demandé d’abord de le faire d’abord pour l’imagerie , en générale , puis pour , La radiologie , l’ECO et l’IRM et enfin, changer le style de graphique et de faire attention au niveau de circulation .

PROJET 1 Fig : Esquisse d’organigramme de service d’imagerie

Fig : Intervention du responsable du stage

- Orientations : - Le service radiologie doit avoir un lien direct avec les urgences et le bloc opératoire.

- Le circuit médecins doit être fermé et séparé du circuit patient.

- Prévoir un espace attente conforme.

- Prévoir les espaces manquants.

* Local fichier adjacent qui servira d’intermédiaire entre l’espace médecins et l’espace

patients.

* Salle collection dépôt films, matériels de réserve et archive.

* Bureau surveillant.

* Vestiaires personnels et Sanitaires publics conformes.

ESAD

MDarchitectes

27

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

PROJET 1

Fig : Schéma modèle de service d’imagerie

- Service du pharmacie :

Fig : Schéma modèle de service du pharmacie ESAD

MDarchitectes

28

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Bloc opératoire :

PROJET 1

Fig : Schéma d’Intégration du service dans l’hôpital

Bloc opératoire chirurgie et spécialité : Remarques : -La présence de deux accès communs au bloc opératoire (malades couchés/ médecins/matériels) : * Absence de Sas de Transfert malades. * Absence d’accès direct aux vestiaires médecins/ personnels. * Absence de Sas matériel.

-Vestiaires médecins non conformes.

-Les flux logistiques et patients sont mélangés.

-Présence de pièces rattachées à d’autres services comme la buanderie.

-La taille et dimensions des salles d’opérations ne sont pas adaptés.

-Absence de salles de préparation médecins.

-Absence d’espace repos post-opératoire.

-La salle de réveil et espace surveillant non conformes -Un disfonctionnement total du bloc opératoire et des lacunes graves des process.

Fig : Organisation interne ESAD

MDarchitectes

29

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Bloc opératoire Gynécologie obstétrique : - Remarques : -Accès commun malades couchés/ médecins/ matériels : * Absence de Sas de Transfert malades . * Absence d’accès direct aux vestiaires médecins/ personnels . * Absence de Sas matériel .

-Absence de poste surveillant pour les salles de réveil.

-Les salles d’opérations ne sont pas aux normes (dimensions et proportions) -Présence de pièces rattachées à d’autres services (Magasin) -Les flux sale/propre ne sont pas clairs.

-Absence de salle/espace de préparation médecin.

-Absence de salle de développement (radio-mobile) -Absence de salle repos médecins -Un disfonctionnement total du bloc opératoire

PROJET 1

Fig : Organisation interne

- Bloc opératoire chirurgie : - Remarques : - Accès commun malades couchés/ médecins/ matériels :

* Absence de Sas de Transfert malades

* Absence d’accès direct aux vestiaires

médecins/personnels

* Absence de Sas matériel - Le passage du matériel sale se fait par les vestiaires - Absence de salle de réveil.

- Les salles d’opérations ne sont pas conformes aux normes (dimensions et proportions).

- Les flux sale/propre ne sont pas clairs.

- Absence de salle/espace de préparation médecin.

- Absence de salle de développement (radio mobile).

- Absence de salle repos médecins.

- Un disfonctionnement total du bloc opératoire. Fig : Organisation interne ESAD

MDarchitectes

30

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Schéma d’orientations d’un bloc opératoire :

PROJET 1

Fig : Esquisse d’organigramme de Bloc opératoire • Intervention du responsable du stage :

Le responsable de stage est intervenu en corrigeant mon esquisse concernant le schéma pour le bloc op et m’a demandé d’abord , de dviser mon schéma sur trois zones, la 1 ère zone du filtre , la 2 eme pour les locaux support et la dernière zone l’intervention.

Ensuite il m’a demandé de mentionnermentionne les trois circuits : le matériel en Bleu, les patients en rouge et la couleur noire pour les personnels.

Fig : Intervention du responsable du stage ESAD

MDarchitectes

31

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

PROJET 1

Fig : Schéma modèle d’un bloc opératoire

- Réanimation : - Intégration du service dans l’hôpital :

Fig : Intégration du service dans l’hôpital

Fig : Organisation interne

- Remarques : - En position centrale entre les quatre blocs opératoires (Bloc chirurgie générale + bloc maternité).

- La réanimation est sous dimensionnée par rapport au nombre de salles d’opération.

- Sa répartition interne non adaptée : Absence de chambre de garde et de vestiaires personnels.

- Manque d’espace attente famille .

ESAD

MDarchitectes

32

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

PROJET 1

Fig : Esquisse d’organigramme de la Réanimation • Intervention du responsable du stage :

Le responsable de stage est intervenu en corrigeant mon esquisse concernant le schéma pour la salle de réanimation et m’a demandé , d’abord ,de mentionner les trois circuits : le matériel en Bleu, les patients en rouge et la couleur noire pour les personnels.Il ma demandé ensuite , de rajouter un espace attente famille .

Fig : Intervention du responsable du stage ESAD

MDarchitectes

33

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

PROJET 1

Fig : Schéma d’orientation salle de réanimation

- Services d’hospitalisation : - Intégration du service dans l’hôpital : L’hospitalisation exsite dans différentes départements . Citons pour le 1ère Etage le NEO-NAT , MATERNITE , UROLOGIE , CHIR_THORACIQUE et ORTHOPEDIE .

Pour le 2éme Etage en CHI_PEDIATRIQUE , CHI_GENERALE , MATERNITE PRIVE et PNEUMOLOGIE et HEMATOLOGIE .

Fig : Intégration du service en 1 er Etage ESAD

MDarchitectes

34

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

PROJET 1

Fig : Intégration du service en 2 eme Etage

- Organisation interne Chirurgie Pédiatrique et Chirurgie plastique et Spécialités :

- Remarques : - L’hospitalisation pédiatrique est partagée avec l’hospitalisation plastique et de spécialité (orl, ophtalmologie, stomatologie).

- Les sanitaires sont également partagés. Cette promiscuité pose des problèmes sérieux pour la sécurité des enfants hospitalisés.

- L’espace hébergement est alterné avec des bureaux pour médecins et personnels.

- Les dimensions et la capacité des chambres ne sont pas conformes.

- L’emplacement et le nombre des salles de soins est à revoir.

- Le local infirmier bloque l’accès à l’escalier de secours

Fig : Organisation interne Chirurgie Pédiatrique et Chirurgie plastique et Spécialités ESAD

MDarchitectes

35

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

PROJET 1

Fig : Esquisse d’organigramme d’Hospitalisation

Fig : Intervention du responsable du stage • Intervention du responsable du stage :

Le responsable de stage est intervenu en corrigeant mon esquisse concernant le schéma pour l’Hospitalisation et m’a demandé de faire une proposition avec deux colonnes seulement vu la largeur du bâtiment existant , et de généraliser le schéma ,de deviser le schéma en deux zone la première , pour les soins , et la 2 ème , pour l’hébergement .Il m’a également demandé de mentionner l’accès du service .

Fig : Schéma modèle du service d’Hospitalisation ESAD

MDarchitectes

36

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Services des consultations :

PROJET 1

Fig : Esquisse pour le services de consultation

Fig : Esquisse pour le services de consultation

• Intervention du responsable du stage : Le responsable de stage est intervenu en corrigeant mon esquisse concernant le schéma pour la stérilisation et m’a demandé, d’abord ,de séparer les locaux-support des locaux logistiques , ensuite , de sépare aussi l’attente des patients valides de celle de patients couchés .

Fig : Schéma modèle du service des consultations ESAD

MDarchitectes

37

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Banque du sang :

PROJET 1

Fig : Esquisse pour le banque du sang

Fig : Schéma modèle du service de banque du sang ESAD

MDarchitectes

38

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Services de Stérilisation :

PROJET 1

Fig : Esquisse pour la Stérilisation

Fig : Schéma modèle du service de la Stérilisation

En faite , J’ai terminer avec tous les services existants de cette manière ensuite j’ai terminé avec ceux qu’on va rajouter : Services multidisciplinaires à créer

Unité de production d’oxygène, air comprimé, et d’aspiration (vacuum)

Clinique de la douleur et soins continus .

ESAD

MDarchitectes

39

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Unité neuro-vasculaire Hôpital du jour Unité de transplantation Unité de lithotripsie Unité de radiothérapie

En suite , j’ai fait une analyse de l’Hôpital de poissy : PROJET 1

Fig : Axonométrie éclate ESAD

MDarchitectes

40

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

La dernière étape , aprés les schémas modèle des services , était celle d’organigramme général .

PROJET 1

Fig : La 1ère esquisse pour le schéma général

Fig : La 2ème correction d’esquisse pour le schéma général

ESAD

MDarchitectes

41

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

PROJET 1

Fig : La 3ème correction d’esquisse pour le schéma général

Après les rectifications de mon maitre de stage et quelques recherches j’ai terminé le schéma général de fonctionnement de l’hôpital.

Fig : Schéma modèle du fonctionnalité générale

ESAD

MDarchitectes

42

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

4. CONCLUSION : 4.1 Approche critique et synthèse :

Pour conclure , je me suis fixé des règles méthodologiques précises à faire d’accomplis ce travail : de l’analyse de l’existant jusqu’ à citation des programmes détaillés en passant par des recherches sur YouTube et consultation de médecins , autant que faire se peut , aux attentes du corps médical .

PROJET 1

4.2 Extraits du rendu :

Ci-joint un extrait du rendu d’un programme détaillé de la Clinique Universitaire de Kinshasa rendu sur 25 pages de Format A4 .

ESAD

MDarchitectes

43

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

PROJET 1

ESAD

MDarchitectes

44

Le repère

2

PROJET : Modification d’un permis délivré en cours de validité pour la villa GIOANNI .

BIOT , FRANCE

ESQ

Maitre d’ouvrage : Mr. GIOANNI

Situation du projet : Chemin de Saint Julien 06410 Biot France APS

PROJET 2

Type de projet : Habitation Privée APD

Type de désignation : Directe

DPC

Surface du terrain : 917 m²

PRO

ACT

Surface bâti : 127,5 m² Mission de l’agence : ESQ / APS / APD / DPC Taches attribuées : • Esquisse du projet

EXE

• PCMI

DTE OPC

AOR

45

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

1. PRÉSENTATION DU PROEJT : 1.1 Description du projet :

Notre intervention concernait un projet qui a déjà obtenu une autorisation de bâtir, qui reste valide, pour une modification ultérieure pendant une durée de 10ans . Cette autorisation concernait trois villas dont deux ont déjà été construites, et nous travaillons sur la troisième villa.

Le client voulait modifier sa villa et nous étions contraints par le plan masse qui devait être gardé pour ne pas recourir à une nouvelle demande d’autorisation de bâtir . Toutefois , nous serons obligés de déposer la nouvelle conception pour validation.

PROJET 2

1.2 Présentation de la tache confiée :

J’étais appelé à faire ainsique mon collèque une esquisse d’une villa .Je devais par la suite , Après choix parmi les deux propositions , je devais développer le projet en permis de construction suite à une formation qu’on a faite à l’Agence avec un technicien administratif français.

2. INFORMATIONS ET BIBLIOGRAPHIE :

2.1. Données fournies : Afin de bien mener ma tâche, j’ai eu en ma disposition : -Plan Topographie

-Plan de masse d’ensemble

-Le Permis de construction déposé

Fig : Plan de Topographique ESAD

MDarchitectes

46

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

PROJET 2

Fig : Plan de Masse

Fig : les coupes et les façades

Fig : Les Plans ESAD

MDarchitectes

47

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Ces plans m’ont servi de support pour le bon accomplissement de ma tâche.

2.2 Compléments d’informations :

Comme compléments d’informations, j’ai travaillé avec :

-Photos de site

PROJET 2

Fig : Piste existante

Fig : Terrain en pente

Fig : Le Voisinage

Fig : Vue sur mer

-Photo de référence :

Suite à ma demande d’une référence architecturale, j’ai reçu cette photo où le maître d’œuvre voulait une villa moderne avec des matériaux d’aspect naturel couvertes avec une toiture plate . La quelle villa peut être réalisée sur deux niveaux avec des terrasses accessibles en étage, et une piscine extérieure au niveau Fig : Photo référence de la part du client . de RDC.

- Des dossiers de permis réalisés par l’agence :

J’ai demandé que l’on me fournisse les pièces graphiques d’un PCMI de référence, effectué par l’agence, afin de mieux m’aider dans ma tâche. Il a été choisi pour ses caractéristiques ESAD

MDarchitectes

48

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

et son envergure similaire au projet sur lequel je travaille. Il m’a permis de mieux appréhender l’objectif de ma tâche et de comprendre la manière dont le travail demandé doit être fait.

Par la suite , on a eu une formation sur la préparation du PCMI de la part d’un technicien spécialiste (Mr Régis) qui nous a également présenté le règlement français .

-Programme :

Le maître d’ouvrage, nous a demandé de respecter le programme et il nous a laissé libre quantitativement . Nous étions , comme de bien entendu , contraints par le plan masse qui devait être maintenu : RDJ -Place de parking -Locale technique -Débarra

PROJET 2

RDC -Salon -Séjour -Cuisine -Sanitaire -Suite pour invité

ETAGE -Suite parentale -Chambre garçon -Chambre fille -SDB -Coin nuit -Terrasse

2.3 Textes de référence :

Les parties s’engagent à respecter les obligations et les droits prévus par les lois et les règlements en vigueur pour chacune d’entre elles, notamment : - La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l’architecture et ses décrets d’application, en particulier le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes.

- Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.

- La réforme de la surface de plancher de référence en urbanisme .

3. TRAVAIL ACCOMPLI :

3.1. Etapes du travail :

La première étape est de télécharger le plan cadastre et tous les documents nécessaires pour le dossier , suite à une analyse des informations données .Puis, de faire une analyse du site et du climat.

Ensuite, de proposer une esquisse en tenant compte de toutes les données à ma disposition. Il en fut de même pour mon collègue, afin que le responsable de stage puisse choisir une variante pour continuer le dossier PCMI .

J’ai abordé l’esquisse du projet comme suit : - Partie architecturale .

- Esquisses .

- Développement de l’esquisse ...

ESAD

MDarchitectes

49

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Le choix qui se fait par le maître de stage a porté sur ma proposition .

La seconde étape a consisté en la préparation des pièces graphiques pour le dépôt du PCMI. Le responsable de stage m’a confié le travail en me fournissant les données de base après une rencontre avec le maître d’ouvrage délègué. Il a ensuite apporté des corrections au cours de chacune des étapes , mais tout en me faisant confiance dans l’accomplissement de ma tâche.

Il a également , surtout , contrôlé le respect de la réglementation.

3.2 Contribution personnelle et interventions du responsable de stage :

Département : ALPES MARITIMES Commune : BIOT

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES ------------EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL -------------

Section : AZ Feuille : 000 AZ 01 Échelle d'origine : 1/1000 Échelle d'édition : 1/1000

Cet extrait de plan vous est délivré par :

Date d'édition : 04/10/2018 (fuseau horaire de Paris)

PROJET 2

cadastre.gouv.fr

Coordonnées en projection : RGF93CC44 ©2017 Ministère de l'Action et des Comptes publics

3168100

2029700

3168100

En premier lieu , j’ai commencé par localiser le terrain en accédent à la plateforme (cadastre.gouv.fr) . On va repèrer un extrait du plan cadastre et même les informations relatives à la parcelle sur la commune BIOT (06) là ou existe notre villa.

Référence de la prcelle : 000 AZ 170 Contenance cadastre : 917 mètre carés Adresse : 1175 CHE DE ST JUILIEN 06410 BIOT

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le centre des impôts foncier suivant : ANTIBES 40, chemin de la colle B.P. 129 06164 06164 Juan- les- Pins Cedex tél. 04.92.93.77.33 -fax 04.92.93.30.66 cdif.antibes@dgfip.finances.gouv.fr

Référence cadastrale de la parcelle

000 AZ 170

Contenance cadastrale

917 mètres carrés

Adresse

1175 CHE DE ST JULIEN 06410 BIOT

3168000

Références de la parcelle 000 AZ 170

3168000

Informations littérales relatives à 1 parcelle sur la commune : BIOT (06).

Fig : les informations littérales relative à la parcelle sur la commune BIOT (06)

2029700

Fig : Extrait du Plan cadastre

Ensuite, j’ai commencé à localiser le terrain sur Google maps pour analyser l’orientation et l’accessibilité, le voisinage, le climat et même la typologie de construction.

N S

Service de la Documentation Nationale du Cadastre 82, rue du Maréchal Lyautey - 78103 Saint-Germain-en-Laye Cedex SIRET 16000001400011 ©2017 Ministère de l'Action et des Comptes publics

Informations sur la feuille éditée par internet le 03/10/2018(fuseau horaire de Paris)

Fig : Localisation ESAD

MDarchitectes

Fig : L’accessibilité

50

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

La figure ci-dessous , à gauche , montre que le site est à 12 km de Cannes, 17 km de Nice et à 4 km de la mer . Celle à droite montre que le terrain donne sur une piste existante là où on peut accéder à notre ville de coté OUEST ou du côté SUD .

En suite , j’ai procédé à la lecture des données climatiques de BIOT. Cette étude climatique était nécessaire pour la conception d’un projet qui s’intègre dans le respect de l’environnement et du climat pour profiter , au maximum , des énergies naturelles et limiter , le plus possible , l’utilisation des énergies classiques.

PROJET 2

Fig : L’orientation du terrain

Fig : Rose du vent moyenne de l’année

Partis architecturaux et esquisses :

J’ai proposé une partie architecturale , une jonction de deux boites formant un volume simple, bien intégré au terrain qui est en pente avec la préservation des arbre existants , accompagnées d’esquisses de plans et une coupe schématique avec une organisation fonctionnelle dont voici le premier jet du crayon :

Fig :le premier jet du crayon ESAD

MDarchitectes

51

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Développement de l’esquisse :

En premier lieu , j’ai commencé à mettre l’esquisse à l’échelle et de garder les proportions des formes dessinées , au préalable .

A B

485

1

A'

---

535

408

PROJET 2 700

2

398

N

200

500

10

100

10

511

178

12

300

10

250

530

1449

897

B'

160

2

10 280 250

Suite à la demande du maître d’ouvrage, j’ai commencé à proposer mes plans à mon responsable de stage pour qu’on puisse se mettre d’accord sur l’avancement des travaux et afin d’avoir un plan définitif et entamer le travail sur l’image du projet en s’appuyant sur le partie architecturale.

ESAD

MDarchitectes

52

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

PROJET 2

Fig :le développement de l’esquisse • Intervention du responsable du stage :

Le responsable de stage est intervenu en corrigeant mon esquisse , en premier lieu , ensuite , de en mettant la trame structurelle qui s’ent suit .

Fig : Le développement de l’esquisse après a la 1 er correction ESAD

MDarchitectes

53

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

A B

485

1

535

500

500

408

A'

700

2 424

262

35

642

1449

530

770

B'

770

PROJET 2 A

A B

B

535

1652 137

100

170

60

165

60

240

A'

60

160

359

10

164 266

10 60

770

250 60

371

B'

2

565

Chambre 11.14 m²

B'

84

983

101

500

1500

73

500

500

1500

84

500

234

193

160

118

2

35

77

242

500

500

340

535

100

571

10

215

535

267

90

30

1

150 21

90

570

101010

10

80

36

10

10

218

154

177

10

60

110

101

1

109

---

570

1652

A'

35

-

200

569

520

535

535

1533

84

3

994

3

169

500

500

101

120

84

Chambre 9.00 m²

73 73 85

265

157 157

473 770

265 3

119

74

200

350

200

150

157

75

150

62 62

800

35 35

Suite parents 13.62 m²

SDB 4.99 m²

4

399

4

79 158

770

155

240 360

120

60

Suite à la demande du maître d’ouvrage, j’ai commencé à proposer mes plans à mon responsable de stage pour qu’on puisse se mettre d’accord sur l’avancement des travaux et afin d’avoir un plan définitif et entamer le travail sur l’image du projet en s’appuyant sur le partie architecturale.

ESAD

MDarchitectes

54

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Suite à la mise en propre on a envoyé les variantes pour le client pour qu’il puisse faire le choix la quelle voudait-il adopter pour le permis de construction : Variante A : (pour mon collègue)

-Les éléments fournis -Plans de différents niveaux -Image du projet -Implantation du projet dans son PROJET 2 environnement

Variante A : (La mienne)

-Les éléments fournis -Plans de différents niveaux -Image du projet -Implantation du projet dans son environnement

ESAD

MDarchitectes

55

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

PROJET 2

La réponse du client pour fixer le choix : Mail reçu : Choix CALLEA (gioanni) Version deux cubes imbriqués - On diminue l’aile principale de 1m en longueur et 50 en largeur.

- Au dessus du garage, leur suite, puis lorqu’elle aura vêlé, ils montent à l’étage avec chambre enfant et la suite du rdc sera suite-amis - Mettre escalier à l’arrière - Etage chambre à la place escalier - Arrière : ils feront les travaux plus tard, mais on fait salle de jeu au permis

ESAD

MDarchitectes

56

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Suite au problème de financement, le client nous a demandé de faire un projet qui s’adapte avec le nouveau budget proposé. On a donc été obligé de refaire tout le travail pour le satisfaire en essayant, autant que faire se peut, de le diriger vers les bonnes décisions respectueuses du confort du futur usager.

PROJET 2

Surface RDC= 101,73m² Surface Etage = 75,51m² Surface totale 177,24m²

Surface RDC= 130m² Surface Etage = 118m² Surface totale 248m²

* Avant la correction

* Après la correction

1 535

A

3

2

7.70

5.66

535

16.47

15.33

B

Jardin

C

3.51

7.70

Terrasse

ESAD

CHIOSSONE GILBERT

SAMI MIMITA INES DAHMOUNI

Piscine

MDarchitectes Mr et Mme GIOANNI

57

VILLA BIOT

Phase esquisse Date

Le repère

Plan MASSE 03/10/2018

Echelle

1 : 200

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

102.83

Juillet 2019 98.72

100.63

Olivier

1 70

535

95.38

3

2

70 SDE 3.04 m²

Service

SDB

2.81 m²

3.36 m²

1.50

A

Oliviers 70

5.28

535

102.92 Chambre

96.90

3.50

16.59 m²

96.06

Cuisine

5.24

1.57

B

101.30

96.45 2.50

102.95

103.13

98.74

100.25

Hall 7.35 m²

Olivier SAM

100

20.17 m²

101.68

96.70

97.06 101.15 5.04

Jardin

98.80

6.20

104.33

95.63

97.43

15.24 m²

2.81

99.11 97.20

Salon

PROJET 2

21.77 m²

C 5.01

Olivier

97.49

2.35

103.06

104.34

97.35

4.00

80

8.00

103.14

97.07

2.40

Terrasse

99.24

Piscine 97.83 97.93

104.28

Olivier 103.54

98.28

102 77

103 39

SAMI MIMITA

CHIOSSONE GILBERT

Mr et Mme GIOANNI

Phase esquisse

VILLA BIOT

INES DAHMOUNI

Date

Plan RDC 03/10/2018

Echelle

1 : 100

1 535

A

3

2 16.47

5.64

535

3.81

1.89

3.19

Terrasse

B Chambre

1.60

11.14 m²

4.15

2.40

SDB

3.00

2.64 m² SDB

Chambre

3.00

0.10

2.64 m²

0.10

9.00 m²

L’exemple du changement au niveau de la cage d’escalier et au niveau du budget du client illustre parfaitement ces propos puisque nous avons été contraints d’effectuer plusieurs changements au niveau de la conception.

Chambre 13.62 m²

3.89

C SDB

0.35

1.40

4.95

0.35

4.99 m²

1.95

CHIOSSONE GILBERT

SAMI MIMITA INES DAHMOUNI

ESAD

Mr et Mme GIOANNI

VILLA BIOT

MDarchitectes

Phase esquisse Date

Plan ETAGE 03/10/2018

Echelle

58

1 : 100

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019 Marque Peinture

0EPS 103.52

103.13

103.51 103.63 103.26

A retenir: Pour éviter les pertes, parfois considérables, en terme de temps et d’argent dues aux changements qui ne sont pas étudiés d’avance, il est vivement recommandé d’avoir, au préalable, tous les documents et informations de la part du client.

102.36

102.90 104.70

Olivier

Marque Peinture 95.85

102.32

Cables

101.96

104.05

100.97

102.04

97.41

100.81

102.71

98.54

97.21

98.71

70

102.06

95.38

18.39

Oliviers 70

5.66

92.36

6.94

96.90

102.95

103.13

100

95.60

94.89

101.68

97.06

96.70

94.51 92.53 92.85

98.80

Jardin

95.49

96.69

99.11

92.09

97.20

97.49 103.06

103.14

97.07

6.94 97.35

80

93.67

99.24 95.88

Piscine

95.05

104.28

97.52

Olivier 98.28

102.77

103.39 103.27

104.59

92.70

93.59

94.87

97.83 97.93

70

101.67

94.83 97.63

98.72

100.15

99.17

96.67

97.76

94.03

93.00

Puits 92.67

94.78

95.47

96.34

97.42

103.44

97.41

101.68 100.48

102.42

103.38

98.80

99.22

102.47

104.38

1842

101.38

100.39

100.45

98.43 98.49

Fig : Plan de Masse 100.11

99.97

96.47

1824 117

700

103 204

80

100.41

481

103.15

260

Chambre 13.79 m²

445

30

260

10

SDB 3.43 m²

65 Local T 8.55 m²

30

98.45

562

Garage 46.58 m²

vide sanitaire 4.10 m²

30

1 A107

125

700

31

425

260

385

46

C

B

243 200

100 204

222

365 72

86 10

204

211

5 4 3 2 1

530

20

1325

535

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

417 SDB 803.86 m²

260

110

80

15

268

268 10

Chambre 20.37 m²

03/10/2018

3

A

Chambre 11.93 m²

Date

101

445

80

E

2 535

143

260

10

Phase esquisse

VILLA BIOT

260

185

A107

10 65

360

1325

106

275

400

1

SDB 3.38 m²

80

Mr et Mme GIOANNI

INES DAHMOUNI

1

165

838

34 35

D

10

260

33

SAMI MIMITA

CHIOSSONE GILBERT

31 32

570

310

80

25 26 27 28

B

101.34

569

552

535

23 24

29

C

97.64

100.00

104.37

95.28

97.38

98.32

ST1 Borne

102.40

30

PROJET 2

95.63

96.45

13.19

Olivier

104.56

A

91.97

96.06 97.43

98.74

104.33

91.98 94.27

95.18

103.54

104.75

92.53 94.66

94.85

102.92

104.72

3

93.10

94.14

70

Terrasse

535

93.93

94.12

Olivier

Olivier

2

95.47 94.68

95.06

96.86

98.72

100.63 70

104.34

1

96.02 96.50

97.95

Olivier

102.83

D

vide sanitaire 16.23 m²

1 A108

S=77.55m²

Fig : Plan ETAGE vide sanitaire 18.23 m²

E

Mr et Mme GIOANNI

SAMI MIMITA

102.83

10

170

10

95.38

140

92

80

85

96.06

60

537 110

140

Hall 9.83 m²

118 243

101.15

320 870

140

95.60

160

100.25

1 A107

55

96.45

191 485

97.06

96.70

98.80

101.15 5.80

25

400

973

879

318

505

101.68

96.69

Salon 27.35 m²

99.11 375

0.20

30

103.06

97.49

97.07

4.47

1

8.00

3.60

A105

97.35

1

99.24

A108

95.88 Terrasse 99.39 m²

1430

97.83 Piscine 28.80 m²

97.52

97.93 Olivier

S=104.74m²

103.54

98.28

102 77 SAMI MIMITA

Mr et Mme GIOANNI

INES DAHMOUNI

ESAD

95.49

97.20

jardin 20.88 m²

360

29 5.63

CHIOSSONE GILBERT

95.63

97.43

98.74

SAM 10.03 m²

Olivier

103 39

Date

96.90

Chambre 16.14 m²

134

9 Phase esquisse

VILLA BIOT

INES DAHMOUNI

63

128

Mr et Mme GIOANNI

146

E

80

94.85

SDB 3.83 m²

10

190

D

100

10

18

21

20

19

Cuisine 20.91 m²

360

102.95

Service 2.57 m²

SAMI MIMITA

200

CHIOSSONE GILBERT

C Olivier

104.28

1 A108

3

90

100 204

190

183 126

457

B

103.14

Fig : Plan RDJ

Olivier

2

SDE 2.35 m²

30

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

140

535

530 Terrasse 28.32 m²

104.34

1 : 100

98.72

100.63 70

Echelle

606

102.92

103.13

03/10/2018

70

A

Oliviers 70

Plan ETAGE

Date

1 535

104.33

Phase esquisse

VILLA BIOT

INES DAHMOUNI

335

CHIOSSONE GILBERT

MDarchitectes

Fig : Plan RDC

Phase esquisse

VILLA BIOT

Date

59

Plan RDC

03/10/2018

Echelle

1 : 100

Le repère

Plan 03/10/2018

Echelle

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

PROJET 2 Fig : Façade OUEST 107.30 03-TOITURE

3.00

300

0.60

+107.30

104.30 02-ETAGE

Terrasse

1.00

Couloire +104.30

Mr et Mme GIOANNI

+102.13

VILLA BIOT

Cuisine

Phase esquisse Terrasse

Date +101.30

Façades Ouest

03/10/2018

101.30 01-RDC

Echelle

+99.29

Garage

+98.45

98.45 00-RDJ

+98.45

N.T + 98.83

N.T + 96.35

1 : 100

285

2.55

2.85

0.30

+101.30

300

0.30

+104.30

2.70

3.00

0.30 2.70

SAMI MIMITA Chambre INES DAHMOUNI

CHIOSSONE GILBERT

Chambre

1.00

Terrasse +104.00

N.T + 102.58

N.T + 101.13

Fig : Coupe A-A 107.30 03-TOITURE

Phase esquisse

VILLA BIOT

Date

Coupe A-A

03/10/2018

Echelle

104.30 02-ETAGE

1 : 100

300

INES DAHMOUNI

300

Mr et Mme GIOANNI

SAMI MIMITA

CHIOSSONE GILBERT

101.30 01-RDC 6.00 285

Niveau 2 98.45 00-RDJ 3.00 Etage

0.300.30

107.30 03-TOITURE

3.30

SDB

Chambre +104.30

1.00

+104.30

104.30 02-ETAGE

Terrasse

Mr et Mme GIOANNI

SAMI MIMITA

Phase esquisse

VILLA BIOT

Date

03/10/2018

3.30

INES DAHMOUNI

Façades EST

Salon

+101.30

Echelle

300

2.70

Terrasse

CHIOSSONE GILBERT

300

1.40

+107.30

0.30 0.60

Fig : Façade EST

1 : 100

101.30 01-RDC 6.00

+101.15

N.T + 102.98

N.T + 101.56

N.T + 100.46

285

Niveau 2 Salon

98.45 00-RDJ 3.00 Etage

+98.85

N.T + 99.18

N.T + 97.63

Fig : Coupe B-B ESAD

MDarchitectes

60

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

* Notice explicative : ETAT INITIAL DU TERRAIN: Le terrain de Mr. GIOANNI est situé à 1175, Route de Saint-Julien à BIOT (06410).

Le terrain de Mr. GIOANNI contient deux bâtiments à usage habitation. Ces deux bâtiments sont implantés au centre du terrain.

Le terrain est constitué de trois restanques.

La construction envisagée se fera dans la partie NORD-OUEST du terrain à côté de plusieurs oliviers existants.

PROJET 2 PRÉSENTATION DI PROJET: Quel aménagement est prévu pour le terrain?

En vue de réaliser le projet, aucun arbre ne sera déraciné ou déplacé.

Comment sont prévus, l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions au paysage avoisinant?

La villa de Mr. GIOANNI a été orientée de manière à ce que la vue à partir du R+1 permette un vue sur mer.

Comment sont traitées les constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés à la limite du terrain?

En vue de la réalisation du projet, cinq arbres seront plantés.

Un mur de soutènement sera implanté en limite EST de la propriété entre la route et la première restanque.

Quelles sont les matériaux et les couleurs des constructions?

Les matériaux utilisés seront le béton armé coulé sur place et des façades traitées avec un enduit à la chaux (type Weber et Broutin) , frottassé de couleur blanc cassé.

Les menuiseries des bais vitrées seront en aluminium de couleur gris anthracite .

Comment sont traités les espaces libres, notamment les plantations?

Les espaces libres seront traités en gazon type prairie (herbe haute), cinq arbres seront plantés.

Comment sont organisés et aménagés les accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement?

L’accès à la propriété de Mr. GIOANNI, situé à 1175, Route de Saint-Julien à BIOT (06410), se fait par un chemin privé qui débouche sur le chemin Saint-Julien.

ESAD

MDarchitectes

61

Le repère

681

681

1002

1002

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

2097

Rapport de stage professionnel

681

681

1095 1002

2097

1002

1095

951

90 1000

1095

1095

1090

PROJET 2 Surface à conserver : 128.53 m² Surface à conserver : 128.53 m² Surface à supprimer : 87.84 m² Surface à supprimer : 87.84 m² Surface créer : 45.10 m² Surface à créé : à 45.10 m²

90 1000 1090

Superficie des espaces verts:

m²

Surface à conserver : 128.53 m² Superficie des espaces minéralisée: m² à supprimer 87.84 m² Les surfaces des espacesSurface verts sont :améliorées après la réalisation du projet.

Surface à créé : 45.10 m²

* J’ai eu la chance de travailler sur un projet qui se situe en France ou j’ai remarqué les différences entre des détails réglementaires demandés.

DEMAND

CON MOD

La surface des espaces verts La surface minéralisée

Marque Peinture

0EPS

103.52

Chemin miniralisé

102.90

104.70

PLAN DE MAS

103.13

103.51 103.63 103.26

102.36

102.32

Cables

101.96

104.05

Olivier

Piscine

Marque Peinture 95.85

100.97

102.04

97.41

100.81

102.71

98.54

97.21

98.71

70

102.06

96.50

97.95

Olivier

102.83

95.06

96.86

98.72

100.63

PCMI2a

96.02

Olivier

70

95.38

9

70

18.39

Oliviers 70

94.85 95.18

5.66

102.92

6.94

96.90 96.06 98.74

102.95

103.13

100

95.60

96.45

13.19

Olivier 104.33

95.63

97.43

101.68

97.06

Jardin

96.70

98.80 95.49

96.69

99.11 97.20

Olivier

97.49 103.06

104.34

103.14

97.35

80

99.24

Terrasse 104.72

95.88

Piscine

97.83 97.93

104.28

104.75

98.28

102.77

103.39 103.27

104.59

70

101.67

103.38

97.63

98.72

100.15

99.17

97.76

96.67

95.47

DEMANDE DE P DE CONSTRUI MODIFICAT

96.34

97.42

103.44

104.38

97.52

Olivier 103.54

104.56

97.07

6.94

97.41

101.68 100.48

102.42 102.47

99.22 101.38

100.39

100.45

100.11

98.80

98.43 98.49

Calcul des espaces ve

99.97 96.47

ESAD

MDarchitectes

62

Le repère

VOLET PAYSAGER

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Comparaison entre mission d’architecte en Tunisie et France : France Description sommaire des missions d’architecture Décret 93-1268 du 29 Novembre 1993

Tunisie

Description sommaire des missions d’architecture Décret 78-71 du 26 Janvier 1978 Etablissement du programme fonctionnel et élaboration de l’avant projet sommaire (APS).

Les pièces graphiques sont représentées à l’échelle 1/200.

ESQ P1

Elaboration de l’avant projet

APS

PROJET 2 détaillé (APD) suivit du dossier financier.

Les pièces graphiques sont représentées à l’échelle1/100.

Elaboration du dossier définitif d’exécution du projet.

Consultation des entreprises.

Les pièces graphiques sont représentées à l’échelle 1/50 ; 1/20 etc.

P2 APD

DPC

Etude de la faisabilité du projet, propositions des premières esquisses et précision des premières estimations de coût.

Elaboration de l’avant projet sommaire.

Etablissement d’une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux, Elaboration de l’avant projet détaillé.

Etablissement d’une estimation définive du coût prévisionnel des travaux décomposé en lots séparés Constitution du dossier complet de demande de permis de construire.

A1

Elaboration des études de projet (conception détaillé du bâtiment) qui sont généralement PRO ajoutés au dossier de consultation des entreprises (DCE).

Mission A2 : Coordination de l’ensemble des études.

A2

Direction et contrôle de l’ensemble des travaux à l ’exception des lots spéciaux.

B1

Préparation de la consultation des entreprises, Assistance au maître d’ouvrage pour la ACT passation du ou des contrats de travaux sur la base des études approuvées

Coordination de l’exécution de l’ensemble des travaux.

B2

Présentation des propositions de règlement de travaux à l’exception des lots spéciaux.

D

EXE

Etablissement des études d’exécution permettant la réalisation du projet.

DTE

Direction de l’exécution des travaux

OPC Ordonnancement, coordination et le pilotage du chantier AOR Assistance aux opérations de réception

4. CONCLUSION :

4.1 Approche critique et synthèse : * Apprentissage:

-Avoir l’habilité de transcrire dans un projet les volontés d’un maître d’ouvrage tout en tenant compte de la réglementation régissant la zone où l’édifice est projeté.

-Savoir concilier la superficie du terrain et le programme fixé par le client qui se trouvent , dans la plupart des cas , en discordance.

-Se limiter à un budget exigé par ce dernier.

-Préparer un PCMI ainsi que les documents administratifs qui l’accompagnent.

-Découvrir les procédés administratifs relatifs à la constitution et au dépôt d’un PCMI -Savoir l’importance du respect de la réglementation pour que le dossier soit approuvé

par la commission technique des permis de bâtir.

ESAD

MDarchitectes

63

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

En faisant le comparatif entre les deux permis de construire, j’en déduis que :

Nous partageons des choses en commun à savoir, le plan de situation, le plan de masse , les façades et les plans de coupes mais ce qui diffère : Je pense que le permis de construire français obéit à des normes plus strictes et plus exigeantes : mêmes si les plans intérieurs ne sont pas à fournis (par obligation) je pense qu’ils ont mis l’accent sur des points plus essentiels tels que l’importance des quatre façades et du plan toitures permettant l’appréciation de l’aspect extérieur de la construction, la notice décrivant le contexte du projet en justifiant le choix de la conception architecturale , l’adaptation par rapport au terrain et le respect du paysage chose que juge très importante PROJET 2 , ainsi que les documents graphiques d’insertions qui permettront de bien comprendre l’intégration du projet dans l’environnement aussi bien proche que lointain.

A mon avis, accorder beaucoup d’importance aux réglementations urbanistiques, au contexte extérieur et à l’image architecturale est beaucoup plus important car je pense que quand on parle d’un permis de construire, c’est l’aspect extérieur qui prévant et qui va refléter l’image architecturale, (cas du modèle Haussmannien qui est un exemple à prendre en considération ) .

Nous sommes face à un paysage urbain et architectural qui est en train de se détériorer de plus en plus . Aussi , ai-je la conviction qu’il est temps e mettre l’accent sur de tels modèles et essayer de les suivre le plutôt possible.

* Approche critique :

La tâche la plus ardue est de trouver une réponse aux souhaits du client et lui concevoir un espace de vie qui répond à ses attentes dans un terrain d’une superficie aussi limitée.

De plus, entre les contraintes réglementaires et les exigences d’un maître d’ouvrage, l’architecte est redevable de trouver la solution qui convienne le mieux et qui le satisfasse celui-ci sans pour autant nier les prescriptions du cahier des charges.

4.2 Extraits du rendu :

Les éléments graphiques de la proposition retenue , suite à la modification proposée de part du maître du stage , et finalement le PCMI .

ESAD

MDarchitectes

64

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Les élèments de PCMI :

PCMI5d : Façade PCMI5e : Plan R.D.J PCMI5f : Plan R.D.C PCMI5g : Plan Etage PCMI5h : Plan Toiture PCMI6 : Insertion dns le site + Photo réel VOLET PAYSAGER-Calcul des espaces verts projet VOLET PAYSAGER-Calcul des espaces verts existants Calcul des surfaces (SDP / Emprise au Sol ) PCMI7 : Photographie du terrain

PCMI1a : Plan de situation PCMI1b : Plan de situation PCMI2a : Plan de masse PCMI2b : Plan de masse-existant PCMI2c : Plan de masse-projet PCMI3a : Coupe de projet PCMI3b : Coupe de projet PCMI4 : Notice explicative PCMI5a : Façade PCMI5b : Façade PCMI5c : Façade

PROJET 2

Adresse du projet : Chemin de St JULIEN ,06410

N

N

M. ET MME GIOANNI

Adresse: Chemin de St JULIEN , Biot, France

M. ET MME GIOANNI

Chemin de St JULIEN , Biot, France

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF

Adresse: Chemin de St JULIEN , Biot, France

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF

CHIOSSONE CONSEIL 28, route de Cannes 06130 GRASSE

PLAN DE SITUATION

Chemin de St JULIEN , Biot, France

CHIOSSONE CONSEIL 28, route de Cannes 06130 GRASSE

PLAN DE SITUATION

PCMI1a

PCMI1b

Echelle:

Echelle:

Fig : PCMI1b : Plan de situation

Fig : PCMI1a : Plan de situation Marque Peinture

0EPS 103.52

103.13

Marque Peinture 95.85

102.32 104.70

92

951

92

681

681

1002

97.43

2097

13.19

1002

5.66

18.39

6.94

98.80 9

1095

1095

Jardin

6.94 99.24

Terrasse

Piscine

90 1000 1090

94.78

92

104.75

M. ET MME GIOANNI

M. ET MME GIOANNI

Surface à conserver : 128.53 m²

Chemin de St JULIEN , Biot, France

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF

Surface à supprimer : 87.84 m² Surface à créé : 45.10 m²

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF

CHIOSSONE CONSEIL 28, route de Cannes 06130 GRASSE

PLAN DE MASSE-PROJET

PLAN DE MASSE PCMI2a

PCMI2c

Echelle: 1 : 200

Garage

N.T + 98.83

Chambre +104.30

300

3.30

104.30 02-ETAGE

Terrasse

3.30

+101.30

101.30 01-RDC

+101.15

285

Salon

+99.29

Salon

98.45 00-RDJ

+98.45

N.T + 102.98 N.T + 96.35

SDB

101.30 01-RDC

+101.30

0.30 0.60

1.40

+104.30

285

2.85

2.55

+98.45

Terrasse

300

Terrasse

0.30

Cuisine

107.30 03-TOITURE

300

1.00

+104.30

2.70

3.00

+102.13

+101.30

2.70

300

104.30 02-ETAGE

Terrasse

0.30

Couloire +104.30

0.30 2.70

Chambre

+107.30

1.00

0.60 3.00

Chambre

1.00

Terrasse

Fig : PCMI2c : Plan de masse-projet

107.30 03-TOITURE

+107.30

Echelle: 1 : 200

0.300.30

Fig : PCMI2a : Plan de masse

+104.00

Chemin de St JULIEN , Biot, France

CHIOSSONE CONSEIL 28, route de Cannes 06130 GRASSE

N.T + 100.46

N.T + 101.56

98.45 00-RDJ

+98.85

N.T + 99.18

N.T + 97.63

N.T + 102.58

N.T + 101.13

M. ET MME GIOANNI

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF

M. ET MME GIOANNI

Chemin de St JULIEN , Biot, France

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF

CHIOSSONE CONSEIL 28, route de Cannes 06130 GRASSE

COUPE DU PROJET PCMI3a

Chemin de St JULIEN , Biot, France

CHIOSSONE CONSEIL 28, route de Cannes 06130 GRASSE

COUPE DE PROJET PCMI3b

Echelle: 1 : 100

Echelle: 1 : 100

Fig : PCMI3a : Coupe de projet ESAD

MDarchitectes

65

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

PC 4 – NOTICE EXPLICATIVE

ETAT INITIAL DU TERRAIN: Le terrain de Mr. GIOANNI est situé à 1175, Route de Saint-Julien à BIOT (06410).

Le terrain de Mr. GIOANNI contient deux bâtiments à usage habitation. Ces deux bâtiments sont implantés au centre du terrain.

Le terrain est constitué de trois restanques.

La construction envisagée se fera dans la partie NORD-OUEST du terrain à côté de plusieurs oliviers existants.

107.30 03-TOITURE

PRÉSENTATION DI PROJET: • Quel aménagement est prévu pour le terrain?

En vue de réaliser le projet, aucun arbre ne sera déraciné ou déplacé.

104.30 02-ETAGE

•

Comment sont prévus, l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions au paysage avoisinant?

La villa de Mr. GIOANNI a été orientée de manière à ce que la vue à partir du R+1 permette un aperçu mer.

101.30 01-RDC

• Comment sont traitées les constructions, clôtures, végétation ou aménagement situés en limite du terrain?

En vue de la réalisation du projet, cinq arbres seront plantés.

Un mur de soutènement sera implanté en limite EST de la propriété entre la route et la première restanque.

98.45 00-RDJ

• Quelles sont les matériaux et les couleurs des constructions?

Les matériaux utilisés seront le béton armé coulé sur place et des façades traitées avec un enduit à la chaux (type Weber et Broutin) , frottassé de couleur blanc cassé.

Les menuiseries des bais vitrées seront en aluminium de couleur gris anthracite .

M. ET MME GIOANNI

M. ET MME GIOANNI

• Comment sont traités les espaces libres, notamment les plantations?

Les espaces libres seront traités en gazon type prairie (herbe haute), cinq arbres seront plantés.

Chemin de St JULIEN , Biot, France

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF

• Comment sont organisés et aménagés les accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement?

L’accès à la propriété de Mr. GIOANNI, situé à 1175, Route de Saint-Julien à BIOT (06410), se fait par un chemin privé qui débouche sur le chemin Saint-Julien.

Chemin de St JULIEN , Biot, France

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF

CHIOSSONE CONSEIL 28, route de Cannes 06130 GRASSE

CHIOSSONE CONSEIL 28, route de Cannes 06130 GRASSE

FAÇADES

NOTICE EXPLICATIVE PCMI4

PCMI5a

Echelle:

Fig : PCMI4 : Notice explicative

Echelle: 1 : 100

Fig : PCMI5a : Façade

107.30 03-TOITURE

300

107.30 03-TOITURE

104.30 02-ETAGE

101.30 01-RDC

101.30 01-RDC

98.45 00-RDJ

98.45 00-RDJ

285

300

104.30 02-ETAGE

M. ET MME GIOANNI

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF

M. ET MME GIOANNI

Chemin de St JULIEN , Biot, France

FAÇADES

PCMI5d

Echelle: 1 : 100

Fig : PCMI5b : Façade 102.83

10

94.85

85

100 204

70

SDB 3.83 m²

9

200 140

10

96.90

63

Chambre 16.14 m²

128 134

96.06

92

190

98.74

537

140

320

Hall 9.83 m²

140

95.60

160

870

193

1

100.25

101.15

PCMI3a

360

96.45

55

D

SAM 10.03 m²

505

879

101.68

96.70

318

100

95.63

97.43

60

146 110

102.95

103.13

10

Cuisine 20.91 m²

C

973

97.06 98.80 5.80

101.15

485

25

400

vide sanitaire 18.23 m²

95.49

96.69

Salon 27.35 m²

99.11

E

97.20

jardin 20.88 m² 375

360

29

0.20

E

95.38

289

191

104.33

vide sanitaire 16.23 m²

60

80

457

B 1

Olivier

D

170

18

21

140 126

PCMI5d

1 PCMI3a

117

Service 2.57 m²

10

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Terrasse 28.32 m²

vide sanitaire 4.10 m²

60

90

190

20

530

535

570

530 143

Garage 46.58 m²

222

260

425

Local T 8.55 m²

185

SDE 2.35 m²

30

183

102.92

98.45 562

60

606

19

243 200 31

52

335

20

535

365 46

C

B

A

Oliviers 70

140

211 100 204

3

118 243

65

882

15

5 4 3 2 1

Olivier

2

70

535

1844

101

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

98.72

100.63

1

3

A

Echelle: 1 : 100

Fig : PCMI5c : Façade

1 2

CHIOSSONE CONSEIL 28, route de Cannes 06130 GRASSE

FAÇADES

PCMI5b

535

Chemin de St JULIEN , Biot, France

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF

CHIOSSONE CONSEIL 28, route de Cannes 06130 GRASSE

97.49

103.06

97.07

4.47

80

1

3.60

PCMI5b

Chemin de St JULIEN , Biot, France

PCMI3b

Piscine 28.80 m²

1430

M. ET MME GIOANNI

DEMANDE DE PERMIS DE 97.83CONSTRUIRE MODIFICATIF

Terrasse 99.39 m²

CHIOSSONE CONSEIL 28, route de Cannes 06130 GRASSE

97.35

1

99.24

8.00

103.14

M. ET MME GIOANNI

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF

30

5.63

Olivier 104.34 1 PCMI3b

97.93 104.28

Olivier

S=104.74m²

103.54

PLAN R.D.J

PCMI5f

Echelle: 1 : 100

Fig : PCMI5e : Plan R.D.J m²

Superficie des espaces minéralisée:

m²

Les surfaces des espaces verts sont améliorées après la réalisation du projet.

1 2

La surface des espaces verts

3

535

La surface minéralisée

1842

A

Marque Peinture

0EPS

1824

103.52

117 80

102.90

104.70

260

95.38

260 10

5.66

96.90 96.06 98.74

95.63

97.43

95.60

260

SDB 3.43 m²

Olivier 104.33

102.95

103.13

100

96.45

101.68

97.06

10

268

1325

Chambre 11.93 m²

13.19

10 65 10 268

95.18

6.94

PCMI3a

445

275

9

94.85

102.92

1

165

260

10

D

95.06

Olivier

18.39

Oliviers 70

838

106

1325

360

100.63

96.02 96.50

96.86

70

SDB 3.38 m²

400

97.21 97.95

98.72

70

31 32

260

102.83

80

185

98.54 98.71 Olivier

445

33 34 35

97.41

100.81

102.06

Chambre 13.79 m²

28 29 30

C

100.97

102.04

70

80 310

26 27

Marque Peinture 95.85

102.32

Cables

Olivier 102.71

24 25

102.36

101.96

104.05

Piscine

569

552

30

535

23

103.13

103.51 103.63 103.26

Chemin miniralisé

700

103 204

481

B

Echelle: 1 : 100

Fig : PCMI5f : Plan R.D.C Superficie des espaces verts:

S=77.55m²

95.88

97.52

PLAN 98.28 R.D.C

102 77

103 39

PCMI5e

Chemin de St JULIEN , Biot, France

CHIOSSONE CONSEIL 28, route de Cannes 06130 GRASSE

Jardin

96.70

98.80 95.49

96.69

99.11 97.20

72

Olivier

417

80

Chambre 20.37 m² SDB 3.86 m² 80 86 204

104.34

10

97.49 103.06

103.14

260

80 110

E

6.94 97.35

80

99.24

30

Terrasse

M. ET MME GIOANNI 125

30

385

700

1

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF

PCMI3b

Chemin de St JULIEN , Biot, France

104.72

95.88

Piscine

103.27

104.75

104.59

98.28

102.77 70

101.67

103.38

97.63

98.72

100.15

99.17

97.76

96.67

95.47

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF

96.34

Chemin de St JULIEN , Biot, France

CHIOSSONE CONSEIL 28, route de Cannes 06130 GRASSE

97.42

103.44

104.38

97.52

Olivier 103.54 103.39

104.56

CHIOSSONE CONSEIL 28, route de Cannes 06130 GRASSE

M. ET MME GIOANNI

97.83 97.93

104.28

97.07

97.41

101.68 100.48

102.42 102.47

99.22 101.38

100.39

PLAN ETAGE

100.45

100.11

98.80

98.43 98.49

Calcul des espaces verts projet

99.97 96.47

PCMI5g

Fig : PCMI5g : Plan Etage ESAD

VOLET PAYSAGER

Echelle: 1 : 100

MDarchitectes

Echelle: 1 : 200

Fig : Calcul des espaces verts projet

66

Le repère

PROJET 2

3

PROJET : Constructuion d’une villa à BORJ TOUIL

SOUKRA , TUNISIE

Maitre d’ouvrage : Mr W_DH

P1

Maitre d’oeuvre: Mr. NAJMEDDINE GHARIANI Type de projet : Résidentiel

PROJET 3

P2

Type de désignation : Designation directe

A1

Surface du terrain : 502 m² Surface bâti : 342.5 m²

A2

B1

Mission de l’agence : P1 / P2 / A1 / A2 / B1 / B2 Taches attribuées : • Cordination • Conception de Cloture • Détails Maçonnerie

B2

C

D

67

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

1. PRÉSENTATION DU PROEJT :

1.1 Description du projet :

Le présent projet est une villa dont l’APD était en phase finale en vue de passer vers la préparation du dossier d’exécution.

Ce projet présentait une problématique majeure , apparue à stade avancé de l’état d’avancement de l’étude de projet, vu que le client avait cédé une partie de son terrain pour son voisin, d’où la réadaptation de la conception.

Il fallait que chaque maître d’œuvre change sa conception dans délais brefs et tout juste après, on avait entamé la phase de coordination entre les différents lots du projet, soit l’architecture, la structure et les lots spéciaux.

1.2 Présentation de la tache confiée :

PROJET 3 Comme tâche effectuée, en premier lieu, j’étais opté pour la révison la limite du terrain , pour la coordination entre les différents lots, pour préparer le dossier d’exécution . Ensuite , j’ai proposé de faire la conception de la clôture. En fin , les détails d’exécution .

2. INFORMATIONS ET BIBLIOGRAPHIE :

2.1. Données fournies : Afin de bien mener ma tâche, j’ai eu en ma disposition :

- Les éléments graphiques de la villa (Plans, Coupes, Façades).

- Le plan topographique.

- Les éléments graphiques du lot génie civil.

- Les éléments graphiques de lot Fluides.

- Les éléments graphiques du lot Electricité .

2.2 Compléments d’informations :

Par la suite, pour assurer un bon déroulement de la tache requise, j’ai demandé :

- Une référence d’un dossier d’exécution fait au sein de l’agence .

- Les légendes de tous les lots .

2.3 Textes de référence :

Concernant les Textes, je me suis référé à : - un contrat signé entre l’agence et le client. Il précise que les différentes missions dont le cabinet est redevable sur le projet. Vu la petite taille du projet, la mission de coordination des études A2 est automatiquement attribuée à l’architecte.

- la mission A2, concernant la coordination des études est stipulée par le décret 78-71 du 26 Janvier 1978.

ESAD

MDarchitectes

68

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

3. TRAVAIL ACCOMPLI :

3.1. Etapes de travail : Coordinations des études : Après avoir entamé le dossier du permis de bâtir et avoir eu un avis favorable de la municipalité, nous avons commencé à établir le dossier d’exécution en communiquant tous les éléments graphiques nécessaires à l’ingénieur structure, l’ingénieur fluide, et à l’ingénieur électricité afin d’assurer une bonne coordination.

En suite j’ai dessiné les plans synthèse pour l’exécution des travaux avec des détails technique.

de stage : PROJET 3

3.2 Contribution personnelle et interventions du responsable

- Lot structure : En première étape , nous avons reçu le dossier de structure de la part de l’ingénieur, l’architecte en chef m’a confié la tâche de coordination entre les plans de coffrage et ceux de ‘APD et de faire le va-et-vient entre les deux afin d’entamer le dossier de structure.

Au début , j’ai commencé par la lecture et la compréhension du dossier envoyé par l’ingénieur, j’ai constaté que la lecture des plans de béton est différente de celle des plans d’architecture . J’ai donc appris que : - Pour chaque niveau , on présente le plancher haut et non le plancher bas - Les plans de coffrage des différentes étage montrent :

* Les poteaux numérotés.

* Les poutres et leurs sections.

* Les planchers en corps creux (section et sens des nervures) ou les dalles pleines.

Ensuite, l’architecte en chef m’a expliqué que la supervision des plans de structure consiste à concorder la structure avec les contraintes architecturales par : - La vérification des entres axes.

- La vérification de l’emplacement des poteaux et leur intégration dans les cloisons.

- Le contrôle des retombées des poutres.

- Le contrôle des épaisseurs des dalles et de leurs niveaux.

Nous avons superposé les plans béton avec les plans d’architecture, afin de vérifier les implantations et les sections des éléments de structure, et vérifier l’emplacement des poteaux par rapport aux cloisons. Nous avons , aussi , localisé les retombées et cherché leurs influences sur la qualité des espaces ainsi que sur les façades afin de garder l’image architecturale au projet.

Après avoir dégagé les parties à revoir, nous les avons mentionnées sur le plan structure que nous avons envoyé à l’ingénieur, par la suite .

ESAD

MDarchitectes

69

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Fig : Extrait de superposition du plan architecture et de la structure pour l’étage Fig : Le volume sortant

A cause du jeu de volume, les poteaux de l’étage ne sont pas superposés par rapport à celle du RDC , car le Poteau (P28), était projeté au milieu de la porte de la suite parentale .

L’ingénieur demande de doubler la trame, car les poteaux seront impalntés sur la poutre pour PROJET 3 la diminution de la retombée !!!

L’architecte a accepté la proposition de l’ingénieur, et il m’a demandé que tous les parois intérieurs soient de 25 cm d’épaisseur pour camoufler tous les poteaux à l’intérieur.

Fig : Extrait du plan structure de l’étage

Finalement , s’est retrouvé avec 4 poteaux implantés, P26 ,P27 , P28 et P29 sur les poutres A28 , A29 , A30 ,A 23 et A 18 .

Fig : Extrait du plan structure du RDC ESAD

MDarchitectes

70

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

J’ai analysé les plans des coffrages fais par l’ingénieur : . L’ingénieur a utilisé deux types de semelles, les semelles isolées pour la globalité du projet , à l’exeption des trois qui sont à côté adjacent du voisinage (partie garage) . Il prévoit des semelles excentrées. +0.00 niv du chappe

L6 (22*70) Longrine

Gros béton pour la semelle S2

P8 Poteau

PROJET 3

+0.30 niv du chappe

-0.15 niv du chappe

S4 Semelle Fig : Plan de coffrage du FONDATION

sens N1 des (16+5) Nervures

N2 (19+6+5)

Nez de dalle

N2 (19+6)

Dalle pleine Fig : Plan de coffrage du RDC ESAD

MDarchitectes

71

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Réservation dans la dalle pleine

Fig : Zoom sur le plan

Fig : Plan de coffrage de l’ETAGE

A travers la coordination avec l’ingénieur de structure ; j’ai réalisé la nécessité d’une bonne collaboration entre l’ingénieur-béton et l’architecte afin de mener à terme un projet réussi.

Au cours de cette collaboration, nous avons essentiellement évité les grandes retombées, PROJET 3 poteaux qui interceptent les gaines, les poteaux à l’intérieur des espaces …

Après un va-et-vient entre structure et architecture, et après avoir achevé le plan de structure, nous avons mis à jour les plans maçonnerie , ainsi que les façades et les coupes (Revoir les retombées au niveau des façades et des coupes pour les mettre à jour).

Dans le dossier d’exécution, il est nécessaire de réaliser les quatre façades et toutes les coupes nécessaires pour la compréhension du projet. Au niveau des coupes et des façades on indique les niveaux du projet, la chape, a dalle et l’acrotère.

- En suite , j’ai observé tous les détails du dossier de génie civil :

Fig : Extrait des détails du lots structure

Fig : Extrait des détails du lots structure ESAD

MDarchitectes

72

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

. j’ai observé le détail de la chape : - Elle est de 12 cm d’épaisseur .

- Elle existe avec trois niveaux différents pour des raisons fonctionnelles , en sous , dessous , il y a de tout venant bien compacté .

Fig : Extrait des détails du lots structure

PROJET 3

Fig : Détails du poutr paliére

Fig : Extrait des détails du lots structure

- J’ai observé même la coupe sur l’escalier pour vérifier la poutre palière. Car elle peut effectuer une contrainte sur les ouvertures de la cage d’escalier.

Nez de dalle

Fig : Extrait des détails du lots structure

- J’ai observé aussi le détail de la poutre périphérique, pour la raison de vérification du nez de la dalle, pour assurer la bonne exécution des parois extérieurs en double cloison. C’est l’une des solutions pour diminuer l’effet de la ponte thermique.

-Par ailleurs , j’ai observe le détail de l’acrotère périphérique, pour concevoir la conception et assurer le bon relevé de l’étanchéité.

ESAD

MDarchitectes

73

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

En deuxième étape, nous avons reçu les dossiers de fluide et électricité de la part des Ingénieurs . J’ai , d’abord , observé tous les dossiers.

- Lot fluides : Radiateur (mm) 1520/420/100 Niche (mm) 1750/650/150 Fig : Zoom sur la coupe de l’aps L’allège de fenêtre et de 60 cm Fig : Zoom sur le plan

L’ingénieur nous a proposé d’utiliser un autre type de produit assez petit mais trois fois plus chers !!

Le client n’est était pas d’accord avec l’ingénieur .

PROJET 3

Radiateur (mm) 1920/420/100 Niche (mm) 2150/650/150 Radiateur (mm) 320/420/100 Niche (mm) 550/650/150

Lors du superposition des calques architecture et fluide , jai bien ramarque que : Fig : Extrait de lots Fluide_Plan RDC_Chauffage

La dimension de la niche dépasse la hauteur l’appui de fenêtre !!!

L’architecte a pris la décision de modifier la hauteur des Radiateur (mm) allèges d’une différence d’un minimum de 10 cm de la 1680/420/100 Niche (mm) Fig : Zoom sur le plan hauteur de la niche !!

1950/650/150 ESAD

MDarchitectes

74

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Selon le cours qui nous a été assuré en 4 éme année « Etude de l’enveloppe » , j’étais persuadé qu’on ne devait pas faire de niche intégré de radiateur dans une paroi extérieure en double cloison d’épaisseur 35 cm .

C’est que cette zone serait sensible pour la déperdition thermique !!!

- Mais pour l’architecte et le maitre, il fallait juste l’excentrer dans le sens du poteau et éviter de le faire au milieu.

Fig : Zoom sur le plan

PROJET 3

Radiateur (mm) 136/570/100 Niche (mm) 1600/800/150

Radiateur (mm) 1920/420/100 Niche (mm) 2150/650/150

Le client réclame que toutes les solutions soient être les plus économiques possibles - Il y a des radiateurs qui sont assez petits , mais très chers par rapport à ceux qu’on a utilisés .

- Normalement l’architecte doit prévoir l’emplacement des radiateurs de l’APS Fig : Extrait de lots Fluide_Plan ETAGE_Chauffage car les façades en dépendent - Suite à une niche pour les collecteurs « 4D » , l’ingénieur a mis le radiateur à l’extérieur car l’épaisseur du mur est de 35 cm !!

Mais l’architecte ne l’a pas accepté et il a demandé à l’ingénieur de changer l’emplacement de la niche vers l’autre côté du mur. Suite à cette modification on était Fig : Zoom sur le plan obligé de décaler la porte fenêtre !!

ESAD

MDarchitectes

75

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Lot Electricité Au cour de la troisième étape, j’ai observé tous le dossiers de l’électricité qui contiennent les plans :

. Circuits prise courant fort

. Circuit prise courant faible

. Circuits Divers alimentation L’ingénieur nous conseille de faire

. Circuit éclairage attention lors de l’exécution du regard de

. Circuit Anti-intrusion la terre, des piques de terre, pour qu’elles

. Outre les détails d’exécution. soient faites selon les règles de l’art

Regard de terre 80*80*80 cm (3 piquets de terre )

C1 Coffret electrique Vers copmteur STEG

PROJET 3

L’architecte a demandé a l’ingénieur de déplacer le split juste en dessous de la porte.

L’architecte a demandé à l’ingénieur d’enlever toutes les prises de courant extérieur, pour plusieurs raisons.

Fig : Extrait de lots Electricité_Plan RDC ESAD

MDarchitectes

76

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Le client a bien remarqué qu’il y avait assez d’appliques décoratives, donc il a demandé à l’ingénieur de ne laisser que le nécessaire !!!

Juillet 2019

L’architecte demande à l’ingénieur d’enlever toutes les appliques étanches qui existent dans les deux passages .

PROJET 3

Le client n’est pas d’accord avec l’utilisation des lustres et il veut qu’elles soient encastrées dans le faux-plafond.

L’ingénieur a affirmé que, de toutes façons l’éclairage dépend du faux plafond qui n’est pas encore fait par l’architecte .Il a noté toutes les réclamations pour assurer la modification des plans.

- La dernière étape : Après la lecture des planches fluide et électricité et de sa coordination avec le dossier d’architecture.J’ai dû modifier l’emplacement des radiateurs par rapport au plan d’architecture.

Ensuite , nous avons superposé les collecteurs, les radiateurs, les coffres d’électricité et les gaines dans les plans d’architecture afin de préparer le dossier d’exécution.

ESAD

MDarchitectes

77

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

J’ai donc commencé à mettre toutes les informations nécessaire dans les plans d’exécution pour que les entreprises nous donnent les offres les plus exactes .

Largeur de la Fenêtre

Niv de Linteau

Largeur de la porte

F2b 80/250

Hauteur de la porte

P1b 90/220

La nomenclature des portes

Les axes des Poteaux

La nomenclature des portes Coffret electrique

Les numéros des marches

L’emplacement des gaines

PROJET 3

Les axes des coupes L’emplacement des Poteaux

Niv du sol

Les flèches des sens de monte d’escalier

Cotation détaille de chaque pièces

La hauteur sous plafond L’emplacement de la niche de Radiateur L’épaisseur Des murs

La nomenclature Des pièces Les axes des coupes des détails Fig : Extrait du plan de RDC

ESAD

MDarchitectes

78

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Les plans doivent être précis et présentés à l’échelle 1/50 comportant une cotation détaillée, l’emplacement des poteaux, l’emplacement des gaines et la nomenclature des ouvertures.

PROJET 3

Fig : Plan du RDC

Ech : 1 / 50

- Au niveau de la terrasse et de la toiture , il ne faut pas oublier les flèches de sens des descentes d’eau pluviale , en plus du pourcentage !!!

- Il faut faire attention à la cotation car il serait impossible de le définir sur chantier !!

Fig : Plan ETAGE ESAD

MDarchitectes

Ech : 1 / 50

79

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Le plan masse doit contenir le voisinage immédiat, les niveaux, les descentes d’eau pluviales, les directions des pentes et une cotation détaillée.

Tous les éléments doivent être en concordance totale, c’est un travail de va et vient entre les plans et les élévations qui demande une précision absolue.

ESAD

PROJET 3

Fig : Plan D’implantation

Ech : 1 / 100

Fig : Coupe A-A

Ech : 1 / 50

Fig : Coupe B-B

Ech : 1 / 50

MDarchitectes

80

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Les façades doivent comporter toutes les indications indispensables à savoir :

-Les niveaux -Les côtes

Fig : Façade NORD-EST

Ech : 1 / 50

PROJET 3

Fig : Façade SUD-OUEST

Fig : Façade SUD-EST

MDarchitectes

Ech : 1 / 50

Ech : 1 / 50

Fig : Façade NORD-OUEST ESAD

Il faut assurer la cohérence de tous les éléments : c’est une travail de va et vient.

Ech : 1 / 50

81

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Conception de la clôture : Il m’a aussi confié la conception de la clôture de cette villa.

Fig : La clôture avant la correction du l’architecte responsable

Fig : Correction de l’architecte

• Intervention du responsable du stage :

Le responsable de stage est intervenu en corrigeant la conception de la clôture et en me conseillant d’abord d’effectuer les recherches avec la façade de la villa au fond .

Ensuite, il ma demandé de respecter l’aspect architectural de la villa, pour que la conception soit cohérente avec le projet.

La porte coulissante pour les voitures est de largeur minimum 4,6 m .

Enfin il m’a conseillé de faire attention à la cotation, parce que l’entreprise va utiliser le plancher pour l’exécution des travaux.

Fig : La clôture suite à la correction de l’architecte responsable ESAD

MDarchitectes

82

Le repère

PROJET 3

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Détail de la Niche du radiateur : J’étais appelé à faire le détail de la niche du radiateur, mais au début, j’ai demandé de mettre le radiateur à l’extérieur de la paroi avec un cache radiateur.

Car selon mes connaissances et en s’appuyant sur le cours de la 4 éme année de l’Enveloppe !!

Fig : La première esquisse Dans une double cloison de 35 cm on ne peut pas faire une niche de 15 cm car cela risque de devenir une source de pont thermique !

Mzis il m’a demandé de faire une niche de 15 cm .

PROJET 3

Fig : Le détail C-C avant la correction du l’architecte responsable

Fig : Le détail C-C , la correction du l’architecte responsable

• Intervention du responsable du stage : Le responsable de stage est intervenu en corrigeant le détail technique que je concois pour commencer d’abord avec l’épaisseur de l’appui de fenêtre égal à 10 cm .

Ensuit l’inclinaison du marbre d’appui de la fenêtre qui devrait être clair au niveau du dessin et le rajout d’un un film polyane au-dessus de la couche de remblai en sable de concassage et le béton de propriété sous la longrine.

ESAD

MDarchitectes

Fig : Le détail C-C à L’échelle 1/20 suite la correction de l’architecte responsable

83

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Détail du bac à fleur : On m’a demandé de faire le détail du bac à fleur . En premier lieu , J’ai donc commencé à faire esquisser selon l’image voulue par l’architecte. En deuxième je l’ai mise à l’échelle ensuite , j’ai l’ai mise à l’echelle et ensuite rectification des proportions tout en veillant à assurer le rélevé de l’étanchéite dans tous les différentes couche pour assurer l’étanchéité et d’assurer leur relever dans tous les côtés .

Fig : La première esquisse

PROJET 3

Fig : Le détail D-D suite les premiers conseils

Fig : Le détail D-D suite la correction du l’architecte responsable

• Intervention du responsable du stage :

Le responsable de stage est intervenu en corrigeant le détail que j’ai conçu .D’abord , il m’a demandé de faire un linteau pour le garde-corps, le même aspect du côté de la terrasse pour assurer le relevé d’étanchéité et de revoir les couches du bac à fleur.

Fig : Le détail D-D à L’échelle 1/20 suite à la correction du l’architecte responsable ESAD

MDarchitectes

84

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

RECAPITULATIF : Pour que le travail soit conforme aux normes, je me suis fixé des règles plutôt, strictes: Avant de commencer quoi que ce soit, je procédais à une lecture rigoureuse du dossier dans sa totalité et me penchais sur les moindres détails, de quelque ordre qu’ils soient: techniques, judiciaires ou administratifs. Ensuite, je faisais un travail de va et vient constant entre le plan, les coupes graphiques et les façades.

Au terme de ce travaille et lors de la transmission du dossier d’exécution, je rendais la planche graphique à l’entreprise pou exécution.

PROJET 3

ESAD

MDarchitectes

85

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

4. CONCLUSION : 4.1 Approche critique et synthèse :

A travers cette tâche, j’ai eu l’opportunité d’étre invité à la coordination des études l’une des missions principales de l’architecte. Bien qu’elle n’ait pas été clairement explicitée dans le décret 78-71, ma tâche faisait de la mission A2. Cependant, je trouve qu’il serait intéressant de l’intégrer dans la mission P2 (APD). Ainsi, tout comme la tâche où l’architecte propose une implantation des poteaux afin d’anticiper et de faciliter la coordination avec les études de l’ingénieur-structure; elle permettrait d’anticiper et de faciliter la coordination avec les études des ingénieurs-fluide et électricité.

Travailler sur cette mission m’a permis d’avoir une idée de l’impact des lots spéciaux sur la conception architecturale. J’ai , ainsi , acquis des connaissances, notamment grâce aux PROJET 3 corrections faites avec le responsable de stage.

Ce travail m’a aussi appris à voir au delà de la phase de l’esquisse d’un projet, à comprendre l’intérêt de la phase de coordination et à avoir le sens du détail.

Avoir la charge de cette tâche m’a initié au sens de la responsabilité, à l’établissement d’une méthode de travail afin d’assurer la réussite de la mission attribuée dans le respect des délais.

Etant le premier projet sur lequel j’ai travaillé ; cela m’a permis de comprendre l’état d’esprit de l’agence, d’avoir un aperçu de la manière dont elle travaille et de m’y adapter progressivement.

4.2 Extraits du rendu :

Sont présentés ci-contre l’extrait du rendu de mon travail , ce sont les plans, coupes et façades à l’échelle 1/50 plus le plan d’implantation , à l’échelle 1/100 avec la clôture et deux détails maçonnerie a l’échelle 1/20 .

Fig : La Planche du rendu ESAD

MDarchitectes

86

Le repère

4 P1

P2

PROJET : Projet d’extension du centre de jeunesse à Sidi Bouzid .

SIDI BOUZID , TUNISIE

Maître d’ouvrage : Direction régionale de l’equipement,de l’habitat et de l’aménagement du territoitre de Sidi Bouzid Maître d’œuvre : Najmeddine GHARIANI_ Kadhem MANKAI Type de projet : Équipement de Jeunesse Type de désignation : Désignation direct

A1

Surface du terrain : 465.5 m²

PROJET 4 A2

Surface bâti : 20 600 m² Mission de l’agence : P1 / P2 / A1 / A2 / B1 / B2

B1

B2

Taches attribuées : • Dossier d’execution • Cahier de Menuiserie • Cahier de détail de Maçonnerie

C

D

87

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

1. PRÉSENTATION DU PROEJT : 1.1 Description du projet :

Le projet actuel est une extension de la partie hébergement du centre de jeunesse de Sidi Bouzid, comportant 12 chambres, Afin de mieux optimiser la réserve foncière, les concepteurs ont choisi d’utiliser la partie sur un terrain dans une morphologie en bande . Le maitre de l’ouvrage préconisait une extension en bloc dans cette partie du terrain sans prendre en considération le parametre d’optimisation Les concepteurs ont été contraints de créer un bloc d’hébergement avec la possibilité d’extension verticale de 4 chambres en 2ème étage actuellement partiel (2 chambres uniquement sur cet étage).

Il fallait prévoir aussi une extension du réfectoir et de rajouter une loge de gardien.

PROJET 4

1.2 Presentation de la tache confiée :

Comme tâche effectuée, en premier lieu, j’ai choisi de faire le dossier d’exécution , suite à l’APD approuvé et de prendre en considération les modifications , suite à la coordination avec les différentes lots. J’ai commencé à dessiner les plans de l’exécution suite à un va et vient constant. Puis , j’ai continué à dessiner les coupes et les façades .Par la suite à faire le cahier demenuiserie suite à la conception de ferronnerie .Ensuite j’ai fait le cahier de détail de maçonnerie qui on était choisi par le maître de stage .A la fin de tache le responsable de stage m’a demandé de commencer de faire la mètre pour un calculer le quantitatif des articles.

2. INFORMATIONS ET BIBLIOGRAPHIE : 2.1. Données fournies :

- Réunion à la Direction régionale de l’équipement: Au début , l’architecte responsable du projet m’a demandé de me documenter sur tous le dossiers lors de la phase APD. Suite à une lecture assez approfondie , j’ai eu la chance d’assister à la réunion d’approbation du dossier APD qui s’était déroulée à la Direction régionale de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire de Sidi Bouzid.

ESAD

MDarchitectes

Fig :Direction régionale l’équipement

88

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Programme : PROGRAMME

PROJET

Designation NB

N°

S, utile

S, T Utile S, HO

S, T Utile

unitaire

Totale

Couverte

S, T HO

HEBERGEMENT 01

Hall

1

30

30

26.4

02

Chambre avec Sde & Pl

12

16

192

199.2

03

Salle de télé et détente

1

30

30

30

04

Office

1

6

6

8.5

05

Local technique

1

10

10

10

RDC

167.8

Etage 1

171.8

Etage 2

81.0

S/TOTAL I

PROJET 4

268

375.2

364.5

420.6

22.4

28.7

31.85

22.4

28.7

31.85

10.95

13.5

10.95

13.5

REFECTOIRE 06

Extension (Sanitaires)

07

Salle et coin lavabos

2

8

S/TOTAL II

16 16

LOGE GARDIEN 08

Loge avec saitaire S/TOTAL III TOTAL Surface Utile

295.65

TOTAL Surface Hors Œuvres

398

465.95

- Plan de masse avec l’extension :

Fig : Plan de masse avec l’extension ESAD

MDarchitectes

89

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Plans de l’hébergement :

PROJET 4 Plan de 2 eme Etage

Plan de 1 er Etage

Plan du RDC Fig : Plans de l’architecture

- Reffectoire :

Fig : Etat Existant

Fig : Etat Réaménage

- Loge Gardien :

Plan

Coupe A_A

Façade Fig : Plan coupe façade loge gardien

ESAD

MDarchitectes

90

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

2.2 Compléments d’informations :

Par la suite, pour assurer un bon déroulement de la tache requise, J’ai demandé :

- Une référence d’un dossier d’exécution fait au sein de l’agence.

- Le dossier du concours (qui était fait au sein de L’agence)

- Le Lot génie civil .

PROJET 4

Plan de coffrage 2 ème Etage

Plan de coffrage 1 er Etage

Plan de coffrage du RDC

Fig : Plans lot structure

- Le Lot Fluide .

- Le Lot Electricité .

ESAD

MDarchitectes

91

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

2.3 Textes de référence :

Concernant les Textes, je me suis référé :

- Le cours de la 4 ème année organisation de chantier .

- Le livre «Procédés généraux de construction».

- Le livre «Drois et devoir de L’architecte».

- Le livre «conduire son chantier»

3. TRAVAIL ACCOMPLI :

3.1. Etapes de travail :

En premier lieu j’étais présent dans la réunion d’approbation de le dossier APD au sein de la direction régionale de l’équipement . En deuxième lieu j’ai étudié tous les projets qui étaient fais à l’agence .En troisième lieu, j’ai dessiné les plans synthèse pour l’exécution des travaux avec des détails technique. Suite à quoi j’ai préparé le cahier de menuiserie, et j’ai fais le mètre PROJET 4 des travaux à exécuter pour la préparation du Bordereau .

3.2 Contribution personnelle et interventions du responsable de stage :

REFECTOIRE

HEBERGEMENT

LOGE GARDIEN

ESAD

MDarchitectes

92

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Fig : Au niveaux du l’APD

PROJET 4

Fig : Au niveaux du l’EXE

- Il faut faire attention à la cotation car il serait impossible de le définir sur chantier !!

Fig : Plan RDC de l’hébergement

Fig : Coupe J-J de l’hébergement ESAD

MDarchitectes

Ech : 1/50

Ech : 1/50

93

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

PROJET 4

Fig : Plan 1 èr Etage de l’hébergement

Ech : 1/50

Il faut assurer la cohérence de tous les éléments : c’est une travail de va et vient.

Fig : Coupe I-I de l’hébergement ESAD

MDarchitectes

Ech : 1/50

94

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Les plans doivent être précis et présentés à l’échelle 1/50 comportant une cotation détaillée, l’emplacement des poteaux, l’emplacement des gaines et la nomenclature des ouvertures.

PROJET 4

Fig : Plan 2 éme Etage de l’hébergement

Ech : 1/50

Fig : Façade NORD-OUEST de l’hébergement ESAD

MDarchitectes

95

Ech : 1/50 Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Le plan masse doit contenir le voisinage immédiat, les niveaux, les descentes d’eau pluviales, les directions des pentes et une cotation détaillée.

PROJET 4

- Au niveau de la terrasse et de la toiture , il ne faut pas oublier les flèches de sens des descentes d’eau pluviale , en plus du pourcentage !!!

Fig : Plan Terrasse de l’hébergement

Fig : Façade SUD-EST de l’hébergement ESAD

MDarchitectes

96

Ech : 1/50

Ech : 1/50 Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Tous les éléments doivent être en concordance totale, c’est un travail de va et vient entre les plans et les élévations qui demande une précision absolue.

Fig : Façade NORD-EST de l’hébergement

PROJET 4

Ech : 1/50

Fig : Façade NORD-OUEST de l’hébergement

Ech : 1/50

Fig : Façade NORD-OUEST -Reffectoire

Ech : 1/50

Fig : Coupe C-C -Reffectoire ESAD

MDarchitectes

97

Ech : 1/50 Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

PROJET 4 Fig : ETAT EXISTANT -Reffectoire

Fig : ETAT REAMENAGE -Reffectoire

Fig : Coupe B-B -Reffectoire ESAD

MDarchitectes

98

Ech : 1/50

Ech : 1/50

Ech : 1/50 Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Détail Rêvers d’eau :

- Donnée fournie : extrait du BORDERAU

- Contribution personnelle : Le maître de stage m’a confié la conception du détail de Rêrers d’eau.

PROJET 4

Fig : Le détail du Rêvers d’eau avant la correction du l’architecte responsable

- Intervention du responsable du stage :

Le responsable de stage est intervenu en corrigeant le détail que je conçois : d’abord il fallait une couche du béton de la propriété, En suite tout le remblai devait être en sablonneux meilleur que le hérisson mais tout en veillant à ne oublier le film polyane ; il fallait mettre une plâtrière sous le nez de la Chape et de contenu l’enduit extérieur jusqu’au béton Bouchardée.

Fig : Le détail du Rêvers d’eau à L’échelle 1/10 ESAD

MDarchitectes

99

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Détail du Double Cloison 35 cm et 40 cm :

- Donnée fournie : extrait du BORDERAU

- Contribution personnelle :

Il m’a aussi confié la conception du détail de double cloison .

PROJET 4

Fig : Le détail du Double Cloison avant la correction du l’architecte responsable - Intervention du responsable du stage :

Le responsable de stage est intervenu en corrigeant le détail que je conçois : d’abord il fallait que je mette les cotations, tout en veillant à ne pas oublier la boutisse.

Fig : Double Cloison du 35 cm Ech : 1 / 10 ESAD

MDarchitectes

Fig : Double Cloison du 40 cm Ech : 1 / 10

100

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Détail du Gargouille DEP :

- Donnée fournie : extrait du BORDERAU

- Contribution personnelle : Le maître de stage m’a confié la conception du détail du Gargouille DEP .

PROJET 4

Fig : Le détail du Gargouille DEP

Avoir une idée sur le travail des ingénieurs ne peut que m’enrichir et m’aider à mieux en com-prendre les enjeux étant donné que l’architecture est multidisciplinaire.

- Intervention du responsable du stage :

Suite à une discussion avec un responsable de stage concernant le niveau de la retombée de la poutre, il y a eu un changement au niveau du détail technique.

Fig : Le détail du Gargouille DEP à L’échelle 1/10 ESAD

MDarchitectes

101

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Détail du Skydome :

- Donnée fournie : extrait du BORDERAU

- Contribution personnelle : Le maître de stage m’a confié la conception du détail du Skaydome .

PROJET 4

Fig : Le détail du skydome avant la correction du l’architecte responsable - Intervention du responsable du stage :

Suite à la correction faite avec mon responsable du stage on a établi les détails techniques pour l’exécution.

Fig : Le détail du Skydome à L’échelle 1/20 ESAD

MDarchitectes

Fig : Le détail du Skydome à L’échelle 1/4

102

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Détail du Souche de gaine :

- Donnée fournie : extrait du BORDERAU

- Contribution personnelle : Le maître de stage m’a confié la conception du détail du souche de gaine .

PROJET 4

- Intervention du responsable du stage :

Le responsable de stage est intervenu en corrigeant le détail que je conçois

- Contribution personnelle :

Fig : Le détail du Souche de gaine avant la correction du l’architecte responsable

ESAD

MDarchitectes

103

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

PROJET 4

- Intervention du responsable du stage :

Suite à la correction faite avec mon responsable du stage on a établi les détails techniques pour l’exécution. ( Pour assurer la bonne exécution il faut faciliter la conception ! )

Fig : Le détail du Souche de gaine à L’échelle 1/20 ESAD

MDarchitectes

104

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Détail du Miroirs de sanitaires :

- Donnée fournie : extrait du BORDERAU

- Contribution personnelle : Le maître de stage m’a confié la conception du détail du miroirs de sanitaires .

PROJET 4

- Intervention du responsable du stage :

Le responsable de stage est intervenu en corrigeant le détail que je conçois

Fig : Le détail du Miroire de sanitaire ESAD

MDarchitectes

105

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Détail du Paillasse pour vasques :

- Donnée fournie : extrait du BORDERAU

- Contribution personnelle : Le maître de stage m’a confié la conception du détail du Paillasse pour vasques .

PROJET 4

- Intervention du responsable du stage :

Le responsable de stage est intervenu en corrigeant le détail que je conçois

Fig : Le détail du Paillasse pour vasques Ech : 1/20 ESAD

MDarchitectes

106

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Détail de la salle de bain : Après avoir fixé le choix des revêtements pour le projet , nous avons utilisé celui de (60 cm*30 cm) pour le sol des SDB et pour les murs en a utilisé celui de (40 cm * 20 cm ) avec la pose d’une pièce de (60 cm *30 cm) en mode paysage en bas . Pour assurer un total de ( 40 *5 )+30 = 230 cm , et grâce au quel on n’a pas trouvé un problème de pose de chambranle du pore en bois vu l’hauteur au niveau de la menuiserie .

- Contribution personnelle :

Suite à un choix de départ du pose de revêtement fait par mon maître de stage , j’étais appelé à faire le plan calepinage toute en prenant en considération que le revêtement du sol était de (25*25cm).

PROJET 4

le depart du revetement

le depart du revetement

Fig : Plan de détail du Revêtement au sol _SDB_Ech : 1/20

En fait on n’a pas utilisé un sifflet entre le Hall d’entrée et la chambre, mais à mon , avis le commencement de pose aurait été meilleur si on l’avait prévu à partir du sifflet de porte d’entrée.

Ces choix restent quand même d’ordre esthétique juste . Il faut donc juste prendre en considération la gestion des dèches.

ESAD

MDarchitectes

107

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Mon maitre de stage m’a demandé de faire deux propositions pour le revêtement en faïence de la salle de bain.

Proposition n°1 Proposition n°2

Fig : Deux propositions de revêtements

PROJET 4 Le choix est fait de la part de mon maitre de stage, donc j’étais appelé à continuer de faire les deux coupes de détail pour le revêtement mural .

Fig : Coupe de détail du Revêtement mural _SDB_Ech : 1/20

Fig : Coupe de détail du Revêtement mural _SDB_Ech : 1/20 ESAD

MDarchitectes

108

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Détail N°: 1 et Détail N°: 2

- Contribution personnelle : - Pour le 1 er détail, le responsable du stage m’a demandé de faire une coupe sur la fenêtre pour montrer , la relation entre le caisson de la fenêtre et la poutre retombée.

-Pour le 2 éme détail , j’ai été chargé de trouver une solution d’exécution des gaines vu qu’on allait utiliser des plâtrières et que la hauteur du bâtiment était assez importante. J’ai opté pour des linteaux intermédiaires ( la continuité du nez de dalle ) vu que le raccordement du conduit serait sous le niveau de dalle et pour qu’on puisse accrochér les portes gaines sous les linteaux , afin de dessiner la descente d’eau pluviale et de montrer aussi la continuité de l’étanchéité.

PROJET 4

Fig : Correction

Fig : Correction

Fig : Le détail N°:1

Fig : Le détail N°:2

Il faut penser à tous les détails nécessaires pour assurer une bonne exécution du projet , à commencer par prendre en considération la manière avec la quelle ou exécute lors du dessin du détail !!!

Aussi , est-il temps de mettre la casquette du maçon lors de la conception d’un détail !!!

ESAD

MDarchitectes

109

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Détail N°:3 :

- Donnée fournie : Plan structure du RDC

Pour des raisons esthétiques au niveau du porche d’entrée !!

Nous pensons qu’il faut chercher une solution .

A3.5(22*30)

PROJET 4 A1.1(22*10)

- Contribution personnelle :

- Suite à une différence entre deux retombées des poutres la première A1.1(22*10) et celle du A3.5.(22*30) , le maître du stage m’a demané de trouver une solution qui assure le rattrapage de la différence entre ces deux derniers . J’ai opté pour un linteau d’épaisseur de 10 cm sous la poutre A1.1 . et de rajouter une Plâtrière à plate entre le linteau scellé avant de finir avec l’enduit grillagé.

Fig : Le détail N°:3 ESAD

MDarchitectes

110

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

-L’élaboration d’un cahier de menuiserie:

On m’a également recommandé d’établir le cahier de menuiserie qui le permet d’identifier la menuiserie en bois, en aluminium et en fer forgée présente dans le projet.

- Cahier de menuiserie en ALUMINIUM :

PROJET 4

ESAD

MDarchitectes

111

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Cahier de menuiserie en BOIS :

PROJET 4

- Cahier de menuiserie METALLIQUE :

ESAD

MDarchitectes

112

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

L’architecte m’a chargé de faire une recherche géométrique qui soit en cohérence avec l’état d’esprit de la conception .

Et pour ce faire, j’ai dû consulter les différentes bibliothèques disponibles sur internet, ainsi que le style artisanal tunisien pour en faire sortir une proposition à la fois moderne et de style typique tunisien. C’est ainsi qu’on est arrivé à satisfaire notre client tout en tenant compte des proposi-tions et des dimensions qui permettent d’assurer la sécurité de l’édifice.

PROJET 4

- Détail de section sur la porte isoplane ep 35 mm :

Fig : Avant la correction ESAD

MDarchitectes

Fig : Après la correction

113

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

RECAPITULATIF :

Pour que le travail soit conforme aux normes, je me suis fixé des règles plutôt, strictes: Avant de commencer quoi que ce soit, je procédais à une lecture rigoureuse du dossier dans sa totalité et me penchais sur les moindres détails, de quelque ordre qu’ils soient: techniques, judiciaires ou administratifs. Ensuite, je faisais un travail de va et vient constant entre le plan, les coupes graphiques et les façades.

Au terme de ce travaille et lors de la transmission du dossier d’exécution, je rendais les planches graphiques à l’entreprise pou exécution.

PROJET 4

4. CONCLUSION : 4.1 Approche critique et synthèse :

* Apprentissage:

- A retenir l’importance du détail dans la phase exécution . Chaque ligne a une signification et chaque indication est importante.

- Plus on apporte de détails plus le projet sera exécuté selon l’image qui a été conçue.

- Constater l’importance de la coordination avec les autres intervenants dans l’acte de bâtir et plus spécifiquement entre l’architecte et l’ingénieur afin de trouver un compris entre les plans de l’architecture et ceux de la structure.

- Pour assurer la bonne exécution du projet l’architecte est redevable de fournir tous les détails nécessaires.

- L’architecte doit avoir une connaissance au niveau de la structure pour qu’il puisse prédéfinir les emplacements des poteaux à l’avance.

* Approche critique :

Élaborer une représentation graphique aussi détaillée, était une véritable occasion pour devenir conscient de l’importance du moindre détail dessiné. Chaque élément doit être bien pensé et bien présenté pour éviter toute surprise sur le chantier et pour mener à bien le projet jusqu’au bout.

ESAD

MDarchitectes

114

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

4.2 Extraits du rendu :

- Le Dossier d’exécution pour la nouvelle construction et pour l‘extension.

- Le cahier des détails de maçonnerie.

- Le Tableau de menuiseries : * Bois * Alluminium * Metallique .

PROJET 4

Fig : Planche du rendu N°: 1 Plan de masse Ech : 1/200 Format : 160 / 90 cm

Fig : Planche du rendu N°: 2 ESAD

Restaurant

MDarchitectes

Loge Gardien Ech : 1/50 Format : 145 / 90 cm

115

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

PROJET 4

Fig : Planche du rendu N°: 3

Fig : Planche du rendu N°: 4 Hebergement Ech : 1/50 Format : 90 / 90 cm ESAD

MDarchitectes

Hebergement

Ech : 1/50 Format : 105 / 90 cm

Fig : Les cahiers de Menuiserie Bois , Alum , Metal et le cahier de détails maçonneries

116

Le repère

5

PROJET : Projet de construction d’un immeuble d’habitation en R+5 avec un sous sol . RÉSEDENCE MARIEM

SOUKRA, TUNISIE

Maître d’ouvrage : Promoteur Immo SPI Diar Ghassen .

P1

Maître d’œuvre : Najmeddine GHARIANI_ Faiçal HARIZ Type de projet : Immeuble d’habitation

P2

Type de désignation : Désignation directe .

A1

Surface du terrain : 1069 m² Surface bâtie : 3049 m²

PROJET 5 A2

B1

Mission de l’agence : P1 / P2 / A1 / A2 / B1 / B2 / D Taches attribuées : Contrôle hebdomadaire de l’exécution des travaux .

B2

C

D

117

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

1. PRÉSENTATION DU PROEJT : 1.1 Description du projet :

Ce projet est une commande pour un promoteur immobilier, il s’agit d’un bâtiment à usage résidentiel en R+5 dont le chantier est déjà terminé en phases gros œuvre et seconde oeuvre .

Actuellement le projet est en phase de finition (revêtement, peinture, étanchéité... ) 1.2 Presentation de la tache confiée :

Notre mission pendant cette phase est de contrôler hebdomadairement l’exécution des travaux . Il fallait veiller au respect des plans d’exécution préalablement fournis par l’architecte, et contrôler en même temps la bonne exécution selon les règles de l’art.

PROJET 5

2. INFORMATIONS ET BIBLIOGRAPHIE :

2.1. Données fournies :

Afin de bien mener ma tâche, j’ai eu en ma disposition :

- Le Permis de bâtir de l’immeuble (Avec la notice de la sécurité incendie mentionne sur la planche).

- Ci joint, l’Extrait des éléments graphiques du permis de bâtir qui était déposé au sein de la municipalité :

Fig : Planche n° :1 du permis de Bâtir ESAD

Fig : Planche n° :2 du permis de Bâtir MDarchitectes

118

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

PROJET 5

Fig : Extrait du permis de Bâtir_Planche n°: 1_Plan SS_Plan RDC_Plan 4 et 5 em Etage_Ech : 1/100

Fig : Extrait du permis de Bâtir_Planche n°: 2_Coupe B-B_Coupe A-A_Ech : 1/100 ESAD

MDarchitectes

119

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

PROJET 5

Fig : Extrait du permis de Bâtir_Planche n°: 2_Plan d’implantation_Ech : 1/200

2.2 Compléments d’informations : Par la suite, pour assurer un bon déroulement de la tache requise, J’ai demandé :

- Le dossier d’exécution.

- Toutes les détails techniques .

- Les pièces écrites du projet (CCTP , BORDEREAU, ...)

Mais je n’ai eu accès a aucun élément, donc j’étais obligé de prendre un dossier similaire et le prendre comme référence.

2.3 Textes de référence :

- Le cours de la 4 éme année organisation de chantier .

- Le livre de «Procédés généraux de construction».

- Le livre de «Drois et devoir de L’architecte».

- Le livre «conduire son chantier» ESAD

MDarchitectes

120

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

3. TRAVAIL ACCOMPLI :

3.1. Etapes de travail :

Un suivi de chantier, associé à un raportage photos commenté pour éclairer mon maitre de stage, et en cas de besoin , je l’avertis .

stage :

3.2 Contribution personnelle et interventions du responsable de

J’ai eu le suivi de projet lors de phase en seconde œuvre, je vais les situer par lot et à la dernière parti je vais citer quelques problèmes que j’ai rencontrés durant la période de mon stage.

En commençant par :

- Circulation verticale (l’installation de l’ascenseur) :

Fig : Extrait du Plan RDC

Fig : Les spécialistes responsable d’installation de L’ascenseur Fig : Extrait du Plan SS

Fig : Le Moteur de L’ascenseur

Fig : Cage de l’ascenseur ESAD

Fig : Le 1 er Ascenseur MDarchitectes

Fig : Le 2 eme Ascenseur

121

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Lors d’une visite sur chantier, j’ai assisté à la préparation de l’installation de la cabine.

Le responsable de l’entreprise chargé de cette tache a eu l’amabilité de m’expliquer, en détails, le processus d’installation. On a profité de l’état encore brut de la cage en béton pour mieux comprendre l’emplacement de chaque composant de la machinerie.

Fig : Cage de l’ascenseur

Fig : Pose de la structure métallique.

Un nouveau modèle d’ascenseur a été choisi pour ce chantier, il se distingue par son accès technique, depuis le dernier palier, par le biais d’une trappe, d’où l’absence de nécessite d’un local technique au dessus de la cage. Cet accès latéral qui peut être placé, soit à gauche ou à droite de la porte va être revêtu, en continuité avec le cadrage en pierre agrafée est ainsi, caché et tout à la fait visitable.

J’ai pu, lors de visites ultérieures du chantier, assister à la mise en place de la structure métallique qui va jouer le rôle de support pour la façade et la porte.

Le contour de cette structure métallique sera réalisé en brique afin de pouvoir y coller par la suite le revêtement du cadrage.

ESAD

MDarchitectes

122

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Maçonnerie -Cloisonnement :

Quant à l’assise de la clôture du bâtiment, elle était déjà prête, lors de ma première visite sur chantier. Néanmoins, faute de coordination suffisante, certains ajustements ont dû être nécessaires pour faire passer les gaines d’aération du sous sol imposées par l’ingénieur de PROJET 5 sécurité incendie.

Vu l’état d’avancement du chantier, je suis à peine arrivé à assister au montage des murs en briques au niveau du sous-sol.

La contrainte principale concerne le mariage des produits rouges avec le plancher haut en béton qui ne facilite pas une bonne adhérence avec les briques.

Dans cette même phase, les pré-cadres des portes étaient posés et calés en utilisant les étais métal-liques.

ESAD

MDarchitectes

123

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Revêtement : Revêtent pierre ascenseur

La phase revêtement m’a été très enrichissante, vu que j’ai observé sur chantier le découpage ainsi que la pose de PROJET 5 différents types de revêtements : au sol et aux murs Le revêtement du cadrage des portes d’ascenseur a été réalisé en pierre collée au ciment, ce type de pierre ne pouvant admettre un jointage, a causé l’apparition des défauts de la qualité des pièces de pierres.

Ce matériaux est assez tranchant sur ses extrémités, il nécessite alors une protection au niveau de ses angles sortants, chose qui n’a pas été faite malheureusement.

Plinthe crémaillère

Le revêtement des marches, des contre marches ainsi que les abords en plinthe crémaillère ont tous été réalisés en marbre, les marches étant de 3cm, les contre marches et les plinthes de 2cm d’épaisseur, ont tous été pré découpés en usine, numérotés et référencés selon leur emplacement . Ce découpage est assez indispensable vu la nécessité de grands moyens logistiques pour pouvoir réaliser cette opération sur chantier, surtout avec les angles arrondis au niveau des deux arrêtes sortantes de chaque pièce de plinthe ESAD

MDarchitectes

124

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Revêtement :

Fig : Le cellier

Fig : Le mortier de pose

Les celliers sont revêtus au sol de revêtement granito marbré, son coût est dérisoire par rapport aux autres types de revêtements possibles. Et surtout qu’on ne cherche pas un bel PROJET 5 aspect dans un espace destiné au stockage et au débarras.

Guide aidant au respect de l’alignement de revêtement Les sorties d’ascenseur et des cages d’escalier ainsi que les SAS sont revêtues de marbre blanc exécutés grâce à un mortier de pose en ciment.

ESAD

MDarchitectes

125

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Cuvelage :

C’est l’ouvrage détanchiété de sous sol , réaliser avec un enduit étanche .

La fonction principale d’un cuvelage consiste à : - Préparation du support .

- Piquetage .

-Appliquer 1 ère Couche d’accrochage .(11 à 15 mm) - Appliquer 2 éme Couche étanche .(10 à 12 mm) - Appliquer 3 éme Couche de finition .(8 à 10 mm) Fig : le cuvelage au sous-sol

Pour le cuvelage , tous les angles sont obligatoirement arrondis pour éviter les zones sensibles .

PROJET 5

Fig : le cuvelage au sous-sol

Fig : le cuvelage au sous-sol

Dans notre cas, la tache était faite par une entreprise souriante d’où il était demandé de faire plus de surveillance pour assurer la bonne mise en œuvre et pour garantir l’ouvrage .

1m Minimum

Fig : le cuvelage au sous-sol 1m Minimum

25 cm Minimum

Fig : le cuvelage au sous-sol ESAD

MDarchitectes

Fig : le retour du cuvelage au sous-sol

126

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Menuiserie :

La Menuiserie en Bois :

Equerre métallique

scellement de pré cadre

Fig : Pose du cadre

PROJET 5

Fig : Un près cadre d’une porte intérieur

Fig : Pose du cadre

Pose du cadre sur un pré cadre qui a été déjà scellé avec l’utilisation de fer de 6 et des éclaires sur les coins. .

Fig : Les menuisiers lors du pose

ESAD

MDarchitectes

127

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

* Le volet relationnel : Sur le chantier j’étais présent plusieurs fois lors de l’installation des portes intérieur et celle de l’extérieur des appartements.

Les techniciens responsables pour la menuiserie avaient l’amabilité de répondre à toutes mes questions et de m’éclairaier à la manière de la pose , du pose de près cadre jusqu’au vernissage pour la réception.

Fig : Les Menuisiers

PROJET 5

Fig : Le probléme

Fig : Les menuisiers lors du pose

Probléme lors de la pose du cadre en bois : Au cours de la pose des portes, il y a eu un problème de coordination entre le lot électricité et menuiserie. Cette tâche était à la charge de l’architecte qui n’a pas pu assurer la mission de la coordination.

ESAD

MDarchitectes

128

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

-Fluides et Electricité : J’ai assisté à la mise en œuvre du lot fluide .

Fig : Lot Fluide

Fig : Lot Fluide

J’ai assisté à la mise en œuvre du lot électricité

PROJET 5

Fig : Lot Électricité .

Fig : Lot Fluide

J’ai contrôlé la bonne mise en œuvre et le respect de la sécurité d’incendie au niveau des gaines ; fixation des conduites, emplacement.

ESAD

MDarchitectes

Fig : Lot Fluide

129

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Peinture : J’ai assisté dans le lot peinture, du choix de gravetti jusqu’à la finalisation des travaux extérieurs, et pour l’intérieur de la pose des couches mastique d’enduit jusqu’à la couche finale.

En premier lieu l’architecte responsable a causé un retard au planning et a insisté à l’entreprise de peinture de faire une sous-traitance par une autre entreprise pour les travaux extérieurs.

J’ai eu la chance de confronter les différentes entreprises qui venues sur chantier pour proposer leur échantillons.

Manque de sécurité au niveau du chantier risque d’accident (la responsabilité pénale de l’entrepreneur peut être engagée )

Fig : Échantillons du gravetti

PROJET 5

Fig : Les échantillons du gravetti

Fig : 2 éme Couche du mastic enduit

Fig : Peinture de gravetti

Fig : Vérification après la 3 éme Couche du mastic enduit

J’ai remarqué que la peinture de gravetti au niveau de mur extérieur ne respecte pas le CCTP ce qui montre la malhonnêteté de certaines entreprises. Il ne faut jamais faire confiance à qui que ce soit sur chantier.

- Problème relevé lors de suivi du second œuvre :

Afin de présenter l’évolution des travaux de la seconde œuvre, je voulais présenter quelques problème rencontre sur chantier, à cause des défauts de coordination des études ou même des travaux.

ESAD

MDarchitectes

130

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- La porte du sous sol : ( Problème causé par une mauvaise coordination !!! ) ( Mission A2 : Coordination de l’ensemble des études *)

Lors du coulage de chape de finition pour le sous sol , l‘entreprise a commencé à finir les travaux , mais on a remarqué problème au niveau de la porte du sous sol à cause d’un problème de coordination .

Fig : La rompe du SOUS SOL

Fig : Zoom sur la porte

- A cause d’une faille au niveau de la coordination entre l’architecte et l’ingeieur . Ce dernier était obligé de décaler le caniveau après la longrine à cause des contraintes au niveau de la fondation ( la longrine ) .

PROJET 5 C’est , probablement, dû à la mise en avant de la longrine par l’architecte au niveau de la conception .

- Les modifications au niveau des plans structures ont déjà été envoyées sur le chantier sans l’approbation de l’architecte !!!

- De plus , un problème aurait dû être traité au bureau avant exécution . Cela aurait facilité les taches !!!

Fig : Lors de la rechrche des solutions pour la pose de la porte .

-J’étais avec le chef chantier et l’architecte responsable du stage lors du suivi du chantier - En premier lieu , on a fait le diagnostic du problème de pose de la porte du parking de sous-sol.

- Ensuite , il fallait vérifier quelque valeurs (relever des distances pour orienter les solutions) .

ESAD

MDarchitectes

Fig : Le trassage du porte du SOUS SOL

131

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Solutions proposées : -Lors de la discussion entre l’architecte et le chef chantier en ma présence et suite à une étude du cas, l’architecte a proposé trois solutions pour le chef chantier .

L’un d’entre elles devait donc être choisie et développée avant d’être exécutée .

Fig : L’architecte en train de pense à l’éventuelles solutions

PROJET 5

Fig : La 1 ere solution ESAD

Fig : La 2 ème solution MDarchitectes

Fig : La 3 ème solution .

132

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Paratonnerre :( Problème suite à une mauvaise coordination !!! ) ( Mission B2 : Coordination de l’ensemble des travaux *)

Le paratonnerre est un dispositif de protection des bâtiments contre les effets de la foudre grâce à un conducteur électrique dont l’extrémité inférieure est reliée à la terre, l’extrémité supérieure étant fixée sur les parties les plus élevées sous forme d’une ou de plusieurs tiges ou pointe(s) aiguë(s) .

Suite à un problème de coordination des travaux , après la réception de l’étanchéité de la toiture on s’est rendu compte qu’on avait oublié d’installer la Paratonnerre , pourtant indispensable !!!!

PROJET 5 PARATONERRE

Fig : Plan de masse

Fig : L’étanchéité de la toiture après la réception

Fig : Zoom de l’emplacement du Paratonnerre au niv du permis de bâtir.

Fig : L’étanchéité de la toiture après la réception

- Lors de ma première visite du chantier , j’ai remarqué que l’étanchéité de la toiture était déjà achevée en ayant utilisé le Bardeau en rouleau vert de largeur 1m ASPHALTCO . J’ai su , ensuite que le réception de la toiture était déjà faite .

- J’ai demandé, au maçon ou la paratonnerre devrait être installé , mais selon lui , il n’était même pas dessiné dans les plan. Pourtant, après vérification , je me suis rendu compte qu’il était bel et bien , mentionné au permis de bâtir .

ESAD

MDarchitectes

133

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Lors de la visite suivante, après vérification . J’ai compris qu’on a rajouté les éléments structurelles pour l’installation du Paratonnerre.

- Je l’ai , de suite , fait savoir à mon maitre de stage via des pris des photos qu’on avait rajouté un genre de raidisseur contre sens de la pente d’eau pluviale, puisqu’ils ont utilisé des conduites de 40 mm de diamètre . Il y’avait donc risque de bouchage à cause du sable.

!!!

!!!

Fig : l’intervention pour installer Paratonnerre

!!!

Fig : l’intervention pour installer Paratonnerre

Fig : l’intervention pour installer Paratonnerre

Fig : zoom sur le conduit de diamètre 40 mm

Fig : l’intervention pour installer Paratonnerre Fig : l’intervention pour installer Paratonnerre

Intervention du responsable du stage : Suite aux photos reçues, il a contacté tout de suite le chef-chantier. En lui demandant des clarifications . Ensuite , il lui a demandé d’enlever tout le béton qui coulait en dessous de l’acrotère et de changer avec des astuce assez minces , et de modifier toutes les conduites pour assurer le passage d’eau pluviale avec un diamètre de 100 mm au minimum. nsuite , il m’a chargé d’assurer le suivi du chantier pour la vérification .

ESAD

MDarchitectes

134

Le repère

PROJET 5

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Fig : la réparation après la réclamation du l’architecte

Fig : la réparation après la réclamation du l’architecte

Fig : la réparation après la réclamation de l’architecte

Fig : la réparation après la réclamation de l’architecte

PROJET 5

- Suite à la réclamation de l’architecte j’ai bien remarqué qu on a enlevé le béton qui coulait sous l’acrotère, mais on a laissé les conduites de 40 mm du diamètre . Il ont donc juste fait une faille de 15 cm de largeur au milieu de l’élément en béton et ont coulé une voile en béton au contour du cage d’ascenseur.

- J’ai demandé au chef chantier, si on a laissé du vide ente le nouveau voile en béton et l’acrotère du cage d’ascenseur , mais il m’a explique qu’il a vérifié le coffrage de telle sorte qu’il ne reste plus de vide .

!!!

Fig : la réparation après la réclamation de l’architecte ESAD

MDarchitectes

135

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

4. CONCLUSION : 4.1 Approche critique et synthèse :

Concusion

Le suivi hebdomadaire , au moins dans chantier , m’a permis de comprendre l’importance de l’intervention de l’architecte .

De petites malfaçons ou mauvaises manipulations peuvent nuire à une architecture ou toucher à une conception longuement réfléchie .

Acquis

Aborder un chantier dans sa dernière phase de construction, représentait pour moi une mission facile et j’ai souvent pensé que la phase de finition était moins importante que celle des gros œuvres.

Et j’ai compris rapidement que j’avais tort car , l’exigence de l’architecte s’amplifie dès que les travaux de finition de second oeuvre sont entamés.

Qui fait quoi ?

PROJET 5 C’est avec rigueur et précision qu’un architecte effectue sa mission de suivi de chantier dont le but d’avoir le meilleur résultat de sa conception .

Il faut faire appel à des personnes qualifiées qui font leur travail avec une sensibilité pour les moindres détails, une maîtrise irréprochable, une passion et un souci de perfection, pour réaliser le souhait de l’architecte.

Qualité

Le métier de l’architecte requiert plusieurs qualités, des compétences technique et artistiques, ainsi qu’un savoir-faire humain, puisqu’il doit travailler avec des personnes d’horizons divers (ingénieurs, entrepreneurs, techniciens, ouvriers, et bien sur les maîtres d’ouvrages ).

Un architecte doit avoir une véritable minutie d’un artisan dans son travail qui se traduit également par une rigueur et un perfectionnisme poussés.

Il doit savoir diriger et s’imposer pour que l’on n’oublie pas qu’il est le maître absolu à bord toute fois et aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce même métier demande de l’humilité.

4.2 Extraits du rendu :

En fait le rendu c’était un reportage photos accompagné d’un rapport cite et d’un diagnostic assez approfondi pour permettre d’identifier les anomalies, sur le chantier, suite à une proposition des solution.

ESAD

MDarchitectes

136

Le repère

6

PROJET : Projet de construction d’une Villa en RDC .

LA SOUKRA , TUNISIE

Maître d’ouvrage : Mr. M_F .

P1

P2

Maître d’œuvre : Mr. Ghassen Bergaoui .

Maître d’ouvrage délègue : Najmeddine GHARIANI .

Type de projet : Résidentiel Type de désignation : Désignation directe .

A1

Surface du terrain : 517 m² A2

PROJET 6 B1

Surface bâti : 215 m² Mission de l’agence : B2 Taches attribuées : Contrôle hebdomadaire de l’execution des travaux .

B2

C

D

137

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

1. PRÉSENTATION DU PROEJT :

1.1 Description du projet : Il s’agit de la réalisation du contrat avec l’architecte et l’entreprise d’exécution qui a commencé les travaux des gros œuvres suite à un conflit avec le maitre d’ouvrage à cause de non-conformité avec le cahier de charge.

Ainsi le client s’est dirigé vers nous pour compléter le suivi des travaux qui étaient en phase d’exécution des gros œuvres afin de résoudre le problème existant et appliquer la conception de base pour la villa.

Le client fait appel à une entreprise qui, une fois les travaux repris, n’a pas pu assurer sa mission comme il se doit et comme exigé par l’architecte.

Donc ce dernier a, encore une fois fait appel à une troisième entreprise qui a repris les travaux en respectant la conception et les règles de l’art au cours de la mise en œuvre.

1.2 Presentation de la tache confiée :

Notre mission pendant cette phase est un contrôle hebdomadaire de l’exécution des travaux, Il fallait veiller au respect des plans d’exécution préalablement fournis par l’architecte, et PROJET 6

contrôler en même temps la bonne exécution selon les règles de l’art.

2. INFORMATIONS ET BIBLIOGRAPHIE :

2.1. Données fournies : Afin de bien mener ma tâche, j’ai eu à ma disposition : - Le dossier d’execution (Plans, coupes et façades avec le détail technique de la piscine ) Jardin































 























NF + 0.35 NF + 0.55 NF + 0.75 

 

















  

NF + 0.95

 



NF + 0.66















NF + 0.95



















 







  



18m²

 

























HALL







 



 





 







 





NF + 0.95



   4.8m²

 





  







 

 



 

 





14.4m²



NF + 0.66





 

























6m²

 









NF + 0.75













NF + 0.15 NF + 0.825

NF + 0.55

 









NF + 0.15

NF + 0.35





NF +0.95











23m²

 

NF + 0.825









NF +0.95

 



















 















  



Tv

 







 

Sejour















NF + 0.33

 









NF + 95





NF + 080 

NF + 080





    









NF + 034 



NF + 000

NF + 005



NF + 034 

NF + 017



NF + 050 NF + 000

NF + 034

 

NF + 034

NF + 050









NF + 017

NF + 035

NF + 020

NF + 005

NF + 065





NF + 065





NF + 035





NF + 020



NF + 0.165



NF + 95 



 





2.5m²







NF + 0.44 

 



NF + 0.27





 

 















 





5m²





 12.25m²

NF + 0.165

NF + 0.78 NF + 0.61













  











 



NF + 0.33

 5.6m²









NF + 0.495



















Patio 6m²





NF + 0.495 

Cheminée



50m²

 

 













14.5m²



NF + 000

NF + 000







NF + 017

NF + 017

Zone de retrait

Plan RDC ech 1/50eme surface couverte 209m²

Plan terrasse

REPUBLIQUE TUNISIENNE GOUVERNORAT DE TUNIS MUNICIPALITE DE La Soukra

  

 











 



detail Piscine

Fig : Extrait de la planche n°1 de dossier d’exécution ESAD

MDarchitectes

138

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Jardin









 

















 



























 

23m²





 

NF + 0.15





NF + 0.825













NF + 0.55 

NF + 0.75









 







 







 



HALL













 

























 







NF + 0.44 NF + 0.27









 











2.5m²









 



NF + 95 



 













  NF + 0.165



5m²







 12.25m²





 

NF + 0.78 NF + 0.61













  







 5.6m²











NF + 0.33

 



Sejour







Tv





Patio 6m²







NF + 0.495

18m²

 



50m²

 

 

Cheminée

14.5m²







  

























NF + 0.95

 

 



 

 













 







 4.8m²



NF + 0.95



  

 









 





 

NF + 0.66



 



 







14.4m²



PROJET 6

 



 





 





 



 





6m²







 







NF + 0.35









NF +0.95

 



 









NF + 080 







NF + 034

NF + 050

NF + 000 



NF + 034 



   

















NF + 005



NF + 035

NF + 020



NF + 017





NF + 065



NF + 000







NF + 017

Zone de retrait

Plan RDC ech 1/50eme surface couverte 209m²

Fig : Extrait de la planche n°1 de dossier d’exécution_Plan de RDC

ESAD

MDarchitectes

139

Le repère

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019







 





Rapport de stage professionnel



REPUBLIQUE TUNISIENNE GOUVERNORAT DE TUNIS



MUNICIPALITE DE La Soukra



 









 

 









 





 



Fig : Extrait de la planche n°2 de dossier d’exécution

2.2 Compléments d’informations : Ensuite, pour assurer le bon déroulement de la tache requise,j’ai demandé : PROJET 6

- Tous les détails techniques .

- Les pièces écrites du projet (CCTP , BORDEREAU, ...)

Mais je n’ai eu accès à aucun élément, donc j’étais obligé de prendre un dossier similaire et de le prendre comme référence.

2.3 Textes de référence :

- Le cours de la 4 ème année organisation de chantier .

- Le livre de «Procédés généraux de construction».

- Le livre de «Droit et devoirs de L’architecte».

- Le livre «conduire son chantier»

3. TRAVAIL ACCOMPLI :

3.1. Etapes de travail :

Le suivi du chantier, avec photos commentées pour éclairer mon maître de stage, en cas de besoin , je l’avertis .

stage :

3.2 Contribution personnelle et interventions du responsable de

J’ai eu le suivi des ouvrages . Il y a eu ceux à exécuter, ceux à rectifier et ceux à modifier.

Je vais les situer par ordre chronologique de suivi, en commençant par : ESAD

MDarchitectes

140

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

-La construction de la cheminée :

Le client voulait réaménager son salon . Il voulait d’abord changer le jardin d’hiver qui était conçu par l’architecte concepteur du projet par une cheminée, en suite , il voulait faire permuter le séjour et la salle à manger. Enfin d’ignorer le mur prévu pour la niche de la télé .

PROJET 6 Fig : La disposition du salon avant le réaménagement

Fig : La disposition du salon après le réaménagement

Les éléments graphiques pour l’exécution de la cheminée : - Les éléments graphiques sont dessinés par mon maitre de stage avant d’être fournies à l’entreprise pour exécutions .

Le plan du cheminée

La façade de la cheminée

Coupe sur la cheminée Fig : Les éléments graphiques pour l’exécution de la cheminée

ESAD

MDarchitectes

141

Le repère















 

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

*Les premières étapes à suivre pour la construction de la cheminée .















NF + 0.495

NF + 0.33





NF +0.95

NF + 0.66



NF + 0.165

NF + 0.825









L’ouverture , au niveau de la toiture , pour assurer l’éclairage zénithale .











Rapport de stage professionnel



























 





 

NF + 020 NF + 035



 

NF + 065





Fig : Le jardin d’hiver au niveau de la toiture





NF + 080

NF + 050

NF + 95

 

 

NF + 034

NF + 017

  

NF + 0.15

NF + 0.55

NF + 0.75

NF + 0.35

Fig : Photo du chantier de l’ouverture de la toiture du jardin d’hiver .



NF + 0.95











3 ème Etape : Le coulage de la partie de la dalle qui a était réservé pour la verrière du jardin d’hiver 



1 èr Etape : La fermeture de la niche dans le mur

Fig : Photo du chantier du jardin d’hiver

2 ème Etape : La démolition du voile coulée pour le bac du jardin d’hiver

Fig : Le jardin d’hiver au niveau du RDC Fig : Photo du chantier du bac pour le jardin d’hiver ESAD

MDarchitectes

142

Le repère

PROJET 6

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

1 èr Etape : La fermeture de la niche dans le mur en utilisant des briques .

Fig : Plan avec jardin d’hiver Fig : Plan avec cheminée

PROJET 6

Fig : Photo du chantier après la fermeture de la niche

- Avec des briques de 8 trous d’épaisseur 10 cm , la niche était fermée , ensuite rattrapée de avec l’enduit .

2 eme Etape : La démolition du voile coulée pour le bac du jardin d’hiver .

CHAPE béton ep:10cm

+0.85

+0.35

+0.85 CHAPE béton ep:10cm

+0.85

+0.85

Fig : Une partie du plan de fondation Fig : Photo du chantier après la démolition .

- Suite à la démolition des voiles en béton pour le bac du jardin , on à mis le ferraillage en utilisant le produit SIKA pour assurer l’encrage des barres d’acier avec la longrine L1 , enfin le collage de la chape en béton d’épaisseur de 10 cm .

Fig : Photo du chantier avant la démolition .

ESAD

MDarchitectes

143

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

3 eme Etape : (16+5) (16+5) Le coulage de la partie de la dalle qui a était réservé pour la verrière du jardin d’hiver

(16+5)

N8

(16+5)

Planches en bois pour le coffrage

Coffrage D’étayage Réglable En Acier

N7.2(16+5)

(19+plâtrière+9)

N8

(16+5)

+4.50

Fig : Photo du chantier du coffrage

1- On a d’abord commencé par le coffrage de la dalle.

Fig : Le plan du ferraillage du parti de la dalle à rajouter

3- Puis , coffrage de réservations de trémies et vide à ménager .

Avec des briques de 12 trous (coffrage perdu), gaspillage !!!

PROJET 6 Ancrage d’acier

Fig : Photo du chantier d’ancrage d’acier

2- Ensuite, on a mis le ferraillage en utilisant le produit SIKA pour assurer l’encrage des barres d’acier avec la poutre A17 et celle A4.2 (en allège).

Réservation de trémies

Fig : Photo du chantier après le coulage .

4- Par la suite le Coulage du béton.

(J’ai vérifié la présence des Cales) 5- Enfin le décoffrage .

Fig : Photo du chantier après le coulage

6- Démolition de la partie haute du voile suite au coulage de la dalle .

Préparer le support pour assure l’étanchéité!!

Fig : Photo du chantier après démolition de la partie du voile .

ESAD

MDarchitectes

144

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Les étapes pour couler les éléments en béton de la cheminée :

L’emplacement de la cheminée Fig : Photo du chantier de l’emplacement de la cheminée Deux trous dans le mur pour l’ancrage

PROJET 6

Fig : Photo du chantier ancrage des barres dans le mur

1. Traçer le voile qui va être collé à l’aide d’une couche de ciment sur la Chape.

2. Percer le trou au diamètre et à la profondeur requis, en fonction de la dimension de l’ancrage qui est en l’occurence des barres de 12 du diamètre.

3. Nettoyer le trou à l’aide d’une pompe à l’air comprimé sans huile, en partant du fond.

4. L’injection se fait en partant du fond tout en reculant progressivement la buse de mélange.

5. Engager immédiatement l’élément à sceller dans le tamis en lui imprimant un léger mouvement de rotation dans le sens horaire jusqu’au fond du tamis. L’élément à sceller doit être introduit dans les limites du temps de manipulation . * Pendant le temps de durcissement, l’ancrage ne doit en aucun cas être bougé ni mis en charge. !!

Traçage du voile

Fig : Photo du chantier après l’ancrage des barres .

Fig : Photo du chantier coffrage du voile.

Fig : le pistolet extrudeur.

Fig : la pompe à l’air

Fig : Photo du chantier , troure le mur

- Malgré l’achèvement du coffrage , le chef du chantier demande au maçon de l’enlever et de trouer dans le mur pour assuré le parfait ancrage vu que le mur était en brique !!!

ESAD

MDarchitectes

145

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Fig : Après le coulage du béton pour la partie basse de la cheminée .

Juillet 2019

Fig : Faire l’enduit pour préparer le support au revêtement .

- Dès que le coulage de la partie basse de la cheminée était achevé on a commencé à faire l’enduit de toutes les faces visibles pour préparer le support au revêtement. L’entreprise du revêtement s’est déplacé sur place pour prendre les mesures nécessaires pour le quantitative.

PROJET 6

Fig : Avant la réparation du faux plafond

Fig : Aprés la réparation du faux plafond .

- Une fois le coulage de la partie basse de la cheminée achevé, on a commencé à réparer le faux plafond du rajout des plaques lisses avec un cache-lumière à l’extrémité, tout en prenant en considération la conduit d’évacuation en haute qui perce la dalle.

Fig : Réunion du chantier .

Fig : Réunion du chantier .

- Une réunion sur chantier, de prise des décisions avec le maître d’ouvrage et l’entreprise spécialiste d’installation de la cheminée, concernant le revêtement . le chef chantier a été informé des étapes suivantes à faire pour le déroulement du chantier.

ESAD

MDarchitectes

146

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

1/3 2/3

Fig : Photo du chantier , La souche .

Fig : Photo du chantier ,la partie basse pour la La souche

- La souche, appelée aussi chapeau ou sortie, est la partie extérieure du conduit qui se situe sur le toit .Dans ce cas l’architecte a pris le choix de la faire en maçonnerie d’une proportion à peu prés de 2/3 presque et que la partie haute serait en acier inoxydable.

PROJET 6

Fig : Photo du chantier, la partie basse pour la souche

Fig : Photo du chantier, l’évacuation de l’eau pluviale.

- Ensuite la mise en place d’une gargouille EN PVC pour évacuation horizontale de l’ eau de pluie.

- Suite à une légère pente faite pour assurer le bon déroulement d’évacuation de l’eau pluviale.

- Le Coulage d’un nez d’acrotère pour assurer la bonne mise en place de relevé d’étanchéité.

- Suite à un choix esthétique (visibilité depuis la piscine) et pour des raisons d’entretien , l’architecte a fait le choix de de la faire également en maçonnerie .

Le maçon a donc coupé la conduite d’acier galvanisé ! * La finition de l’enduit pour la souche était loin d’être professionnel à cause du maçon .

Fig : la souche avant ESAD

Fig : la souche après MDarchitectes

147

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

 -La réparation deJardin la piscine :

Juillet 2019





Quand j’ai assisté aux travaux de chantier , j’ai remarqué que la piscine était très mal installée on était donc obligé de Tout refaire selon les règles de l’art . .

Plan terrasse * Les éléments graphique pour l’exécution de la piscine :  











B









A

 









 











NF + 0.15

NF + 0.35 

NF + 0.55

C

NF + 0.75







PROJET 6 









NF + 0.95















NF + 0.95



  







 





 



































- La coupe A-A montre les niveaux d’eau ,   detail Piscine entre 1.2 m et 1.6 m de profondeur. 





Fig : La coupe A-A

- La coupe B-B montre le local filtre d’une profondeur de 2 m. 





Sejour - La coupe C-C montre les locaux 12.5m² techniques de la piscine.











  

NF + 0.61 







NF + 0.44 NF + 0.27





MDarchitectes 





Fig : La coupe C-C

NF + 0.78



 





ESAD

 

















 

Tv 

Patio 6m²



: La coupe B-B



 Fig

148







Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

PROJET 6 Fig :Le plan de la piscine .

. Le Plan d’étude . Ce qui était exécuté . Ce qu’on a réparé

Fig : Zoom

Fig : la piscine en phase de réparation .

Fig : Zoom

Présentation de la réparation de la piscine : -Suite à un énorme problème d’orthogonalité, on était obligé de réparer les parois (voiles) de la piscine, avec le chemisage des voiles avec une épaisseur de 15 cm de moyenne. Donc la première étape était de sceller les éléments de ferraillages , ensuite le coffrage , le coulage.

Après , le cuvelage et l’enduit des murs pour préparer le support pour le revêtement.

ESAD

MDarchitectes

149

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Fig : Photo du chantier

Fig : Photo du chantier

Juillet 2019

Fig : Photo du chantier

Les étapes pour couler les voiles pour la réparation de la piscine (Pour assurer l’orthogonalité) : 1. Traçage à l’aide d’un fil de planéité les limites pour le coffrage.

2. Percer les trous au diamètre et à la profondeur requise tous les 60 cm, en fonction de la dimension de l’ancrage qui est en l’occurence , cas des barres de 12 du diamètre.

3. Nettoyer le trou à l’aide d’une pompe à l’air comprimée sans huile, en partant du fond.

4. L’injection se fait en partant du fond tout en reculant progressivement la buse de mélange.

5. Engager immédiatement l’élément à sceller dans le tamis en lui imprimant un léger mouvement de rotation dans le sens horaire jusqu’au fond du tamis. L’élément à sceller doit PROJET 6 être introduit dans les limites du temps de la manipulation.

6. Rajouter une nappe de ferraillage, trames d’acier verticales et horizontales .

7. Coffrage à l’aide des planches du bois.

8. Coulage du béton, en suite le décoffrage.

90 ° 90 °

90 ° 90 °

Fig : Photo du chantier après le décoffrage ESAD

MDarchitectes

150

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Fig : Lors du pictege de la piscine

Juillet 2019

Fig : Destruction du surplus

Suite à la finition des traveaux des pictages , on a constaté , que le niveau de la bordure de la piscine était surélevé par rapport au niveau fini du salon Du coup , l’architecte responsable du stage a donné l’ordre de régaler ces niveaux de la bordure .

PROJET 6 Fig : Destruction du surplus J’ai remarqué que l’entreprise a utilisé le marteau piqueur pour détruire le surplus ; chose qui n’est pa acceptable dans les éléments des structures qui travaillent à la flection , puisque ce matériel engendre des fissures dans les voiles

Suite à la mise à niveau de la piscine on a procèdé aux travaux du cuvelage .

L’entreprise a continué à appliqué les 1 ères couches d’accrochage d’enduit étanche, puis le corps d’enduit au gobetis et à finalement par une couche de finition.

Fig : Le cuvelage .

L’architecte a exigé , pour des raisons dimensionnelles , de diminuer l’épaisseur de voile de caniveau.

Fig : Le caniveau de la piscine ESAD

MDarchitectes

151

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Fig : L’utilisation des déchets de la brique

Fig : La couche de finition

Juillet 2019

Fig : La préparation des bondes lisse

L’étape suivante consiste a appliquer une couche d’enduit étanche pour les travaux de faïençage des parois de la piscine.

En ehhet on a remarqué que le maçon a utiliser une épaisseur d’enduit très importante (jusqu’à 7 cm) en utilisant des déchets de brique . Cette épaisseur est interdite et hors norme (l’épaisseur nominale ne dépasse pas le 5 cm) .

Cette sur-épaisseur et utilisée pour rattraper la verticalité des parois pas déconseillées puisque elle présentent des problèmes d’accrochage .Il en résulte que la piscine n’est pas exécutée suivant les règles d’art .

Fig : Le nouvel escalier de la piscine

Fig : La démolition de l’ancienne conception

Après une modification de la conception architecturale de la piscine et malgré l’avancement des travaux de cuvelage des parois , l’entreprise a réalisé des escaliers dans la piscine ; ce qui présente un désordre et une manque de planification et coordination des travaux.

Fig : Le l’escalier avant le revêtement ESAD

MDarchitectes

152

Le repère

PROJET 6

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Fig : la piscine est pleine d’eau .

Juillet 2019

Fig : la piscine est pleine d’eau .

- Pour cette étape la piscine dois être pleine d’eau, en attendant au minimum de 48 h pour observer le niveau de l’eau, C’est le test d’étanchéité ( risque de dégâts d’infiltration).

-Réunion sur chantier :

PROJET 6

Fig : Le maitre de stage entrain de designer un détail

Le détail

Suite à une réunion sur chantier avec la présence du maître d’ouvrage, du chef chantier et de l’entreprise concerne de la construction de la piscine et moi-même avec l’architecte responsable du stage, pour la prise de décision des choix de revêtement du piscine.

* L’absence des éléments graphiques, des détails techniques pour l’exécution ! même le plan du calepinage, plus un retard selon le planning . Mauvaise organisation !!!

Fig : le détail du caniveau de la piscine

Le détail Fig : Le responsable spatialiste de la piscine en train de prendre des mesures pour le revêtement

Fig : le détail du caniveau de la piscine ESAD

MDarchitectes

153

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Fig : la piscine est évide.

Juillet 2019

Fig : la piscine est évide.

- Après une semaine on a vidé la piscine après assuré la bonne mise en œuvre de son étanchéité .

PROJET 6

Fig : la trappe de lavisite du local surppresseur de la piscine Fig : Les locales techniques de la piscine

- L’enduit des locales techniques pour préparer le support pour le revêtement .

Fig : La piscine prêté pour le revêtement .

- L’avant dernière étape après les enduits de la piscine, et aprèe avoir les raccordements de fluide pour le fonctionnement de la piscine vient le tous du coulage des abords de la piscine.

ESAD

MDarchitectes

154

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

-Construction de la clôture :

Lors de ma première visite, j’ai constaté que les travaux de construction des murs de clôture n’étaient pas encore commencés.

Fig : La 3D du clôture

Fig : Le plan de la clôture

PROJET 6

Fig : La façade de la clôture

Une semaine après , lors de notre visite j’ai remarqué que la clôture est déjà construite mais les poteaux sont exécutées après la mise en place de la maçonnerie. Ce qui est déconseillé car la section de poteau sera moins de 22 cm et on risque d’avoir une ségrégation du béton Fig : Avant la construction de la clôture

Aussi ai-je constaté que le jointage entre le brique n’est pas assuré dans les lignes supérieurs ce qui prouve que le jointement existant n’était que superficielle.

Pas de jontage !!!

Fig : Aprés la construction de la clôture ESAD

MDarchitectes

155

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Fig : La réalisation de la clôture.

Malgré l’utilisation d’enduit grillagé , on a improuve l’absence des taques pour la réalisation d’enduit extérieur et on a remarqué l’insuffisance de largeur et la hauteur de grillage.

De plus l’entreprise a réalisé les 1 ères couches d’accrochage sans terminer le jointage du mur.

PROJET 6 Fig : La réalisation de la clôture.

D’autre part , on a remarqué que les matériaux (sable + gravier) étaient exposés à l’humidité et l’eau ; ce qui modifiait la qualité de béton et de mortier .

Fig : le scellement .

L’entreprise a prévu le scellement de la porte des voitures.

En revanche , l’emplacement des scellements n’est pas aligné.

Il est à noter que l’exécution du scellement est réalisée lors du coulage des poteaux à travers un madrier . L‘orsque les ouvriers ont décoffré le bois , une des plaques d’acier a été décollé de sa place vu la récence du béton et la manque de fixation.

Fig : le scellement .

ESAD

MDarchitectes

156

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Fig : Le coffrage du porche d’entrée

Juillet 2019

Fig : Le coffrage du porche d’entrée

- L’entreprise a exécuté la porche d’entrée sans détail ni avis technique.

En fait elle a prévu un ferraillage des éléments porteurs , fait le coffrage, le coulage et le décoffrage de la porche sans la présence de l’ingénieur.

PROJET 6

Fig : Le coulage du porche d’entrée

Fig : La porche d’entrée .

Fig : La porche d’entrée .

- L’architecte responsable de mon stage a contacté l’ingenieur-conseil et lui a demandé d’assurer le suivi technique de cette porche mais ce denier n’a pas donner suite à ses recomandations .

Fig : Fig : La clôture

- On a remarqué que l’entreprise a fini tous les travaux d’enduit et a installé des morceaux en marbre «talah» avec un débord de 2 cm au-dessus de la porche d’entrée, pour évite la pénétration et l’infiltration d’eau pluviale.

ESAD

MDarchitectes

Fig : La clôture

On a noté aussi l’absence totale de planification des travaux d’électricité puisque l’entreprise a commencé l’emplacement des ourreaux après la finition d’enduit.

157

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

-Acrotère :

Durant une visite sur chantier et lors de mon suivi dans la planche terrasse, j’ai noté l’absence partielle de l’acrotère.

J’ai demandé des informations au chef chantier qui m’a affirmé que l’ancienne entreprise n’a pas réalisé l’acrotère conformément au plan et qu’il allait assurer la réalisation de la partie manquante .

Fig : Le plan de masse Acrotères existants PROJET 6 Acrotères à rajouter

- La réalisation de l’acrotère manquant commence par la démolition d’une partie du mur pour assurer l’ancrage du béton .

Ensuite , on procède à la mise en place des armatures , le coffrage de l’acrotère , le coulage du béton et enfin le décoffrage .

- La continuité de l’acrotère est indispensable pour assurer l’étanchéité du plancher terrasse .

-En effet , ce problème est dû au manque de coordination , à l’aspect volumétrique que l’architecte a voulu le montrer et à l’absence de détail technique . Sinon, les attentes de l’acrotère sont prévus depuis lors du coulage de la dalle .

J’ai constaté que pratiquement la majorité des problèmes peut être évite , s’il y’a une coordination entre les différents intervenants et planification des travaux .De plus , l’impact de ces problèmes sur le coût, la qualité et l’exécution sont conséquents .

Fig : La 1 ère étape .

Fig : La 2 ème étape .

Fig : La 3 ème étape .

ESAD

MDarchitectes

158

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Fig : L’utilisation du ciment blanc .

Juillet 2019

Fig : L’utilisation du ciment ordinaire .

- Lors de la réalisation de la bordure en marbre l’entreprise a utilisé , en une partie , le ciment ordinaire qui va causer des taches noirés dans le marbre vu ses caractéristiques chimiques .

- Suite à un ordre de l’architecte ils ont achèvent les travaux en utilisent le ciment blanc

PROJET 6

Fig : L’acotères périphériques en marbre .

Fig : La gouttière .

- Pour des raisons économiques l’architecte a prévu une largeur des morceaux de marbre de 15 cm au lieu de toute la largeur de l’acrotère . Il est à noter que le marbre est utiliser sauf dans les acrotères périphériques .

Fig : Les chanfreins en 45° .

Fig : Les chanfreins en 45° .

- L’architecte exige de réaliser des chanfreins en 45° dans chaque coin pour assurer la continuité de la gouttière.

ESAD

MDarchitectes

159

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

-VRD : Dans les travaux de VRD, j’ai constaté que la qualité de l’exécution des conduites et de regards était médiocre . L’entreprise n’a pas assure le contrôle du plombier et des sous-traitants .

- Malgré le changement de l’entreprise la qualité reste inchangeable .

Fig : Les sorties des conduites.

Fig : Les sorties des conduites.

PROJET 6

Fig : Le raccordement de la regard .

Fig : Regard coulé sur place .

Fig : Regard préfabriquée .

- J’ai remarqué aussi que l’entreprise a rencontre des problèmes pour assurer la pente souhaitée vu la limitation de la géométrie et l’utilisation inappropriée des regards préfabriquées et ceux qui sont coulées sur places sans parler de la qualité du béton .

Fig : La conduite pour le regard de la visite.

Fig : La fausse sceptique .

- L’exutoire de l’eau usée et assurée vers une fausse sceptique .

- L’entreprise a prévu les traveaux de remblais sur les conduites et les regards de la visite pour cacher l’aspect et protéger l’assainissement des eaux usées .

- Après le coulage des regards on a constaté , une différence des niveaux de plus de 20 cm de la limite supérieure du regard .

Fig : Le rgard de visite après le coulage de la chape .

ESAD

MDarchitectes

160

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Revêtements : - Durant mon stage , j’ai remarqué l’absence de revêtement horizontal et mural . J’ai eu l’occasion d’assister à une partie des travaux de revêtement en marbre brut . (Ils vont faire les travaux de finition sur chantier) .

Fig : les matériaux utilisés .

Fig : La composition du mortier de pose .

- Le revêtement commence par la mise en place d’un lit de sable , puis le mortier de pose en ciment blanc . En suite la mise en place des morceaux de marbre toue en utilisant les filles de tracage pour assurer le niveau .

PROJET 6

Fig :

Fig : Le départ du revêtement.

Fig : Le chef chantier entrain de suivi.

* Il n’ y a pas aucun plan de revêtements du sol ni de faïences !! * Le maçon hésitait par ou devrait-il commencer ?

Son choix n’était pas , à mon sens , judicieux , puisqu’il loin d’être économique .

Revêtements en marbre 60/60 cm .

Fig : Le maçon entrain de pose du marbre.

ESAD

MDarchitectes

161

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Fig : Le revêtement du la SDB .

Fig : Le revêtement du la SDB .

- Faiences : J’ai trouvé aussi que l’entreprise a réalisé les travaux de faïençage dans la salle d’eau et sous le bain, sans finir le reste . J’ai égalment constaté la présence de décalage de joint et une qualité de posemoyenne, pourtant les prix de morceau de carrelage étaient élevés .

PROJET 6

Fig : La baguette du revêtement.

Fig : Les défauts de l’exécution .

Fig : L’architecte entrain de vérifier les travaux.

- Lors du suivi de revêtement mural de la salle de bain de la suite parentale on a constaté l’abscence d’utilisation de la bagette en aluminium malgré sa présence .

Ce défaut est dû à l’incompétence du maçon , le manque de contrôle du l’entreprise et l’abscence du suivi de l’architecte .

Fig : Les défauts de l’exécution .

Après une longue discussion entre l’architecte et le gérant de l’entreprise à propos le problème de jointement, et s’est avéré qu’il fallait carrément démolir le revêtement et le refaire .

ESAD

MDarchitectes

162

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Plinthe : - Le maître de l’ouvrage a demandé au maçon de ne pas utiliser les plinthes dans le contour extérieur du bâtiment , mais l’architect lui a recommandé de les utiliser vu leur importance et la qualité d’enduit déjà utilisé .

Fig : L’emplacement du Plinthe

- Ce probleme de jointage est paraiel à celui du revêtement de la tête du lit .Pourtant , comme prévu même avec l’utilisation du car-join , le problème persiste .

Fig : Le revêtement de la tête du lit .

- Menuiserie : PROJET 6

- Pour les travaux de menuiserie je n’ai pas assisté à la pose des prés cadres de fenêtres que ce soit en bois ou en aluminium puisque ils ont été réalisés avant le commencement de mon stage.

Fig : Volet roulant de la suite parentale.

ESAD

MDarchitectes

Fig : Pré-cadre en bois de la suite parentale .

163

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

Fig : Pose d’une porte coulissante .

Fig : Le cadre d’une porte coulissante

PROJET 6

Fig : Pose d’une porte coulissante .

- Cependant , j’ai assisté à l’installation d’une porte coulissante dans la cuisine prévue dans les plans mais qui n’est pas exécutée formellement.

Fig : Volet roulant du salon .

Fig : Volet roulant de la cuisine .

- Pour la mise en œuvre des caissons j’ai en constate l’ajout de quelques emplacements et la correction d’autres parties .

Fig : Caisson de la fenêtre du salon .

ESAD

MDarchitectes

164

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Faux plafond (staff) : Le staff nécessite juste de plâtre, de l’eau et de la filasse pour assurer sa rigidité.La fabrication des plaques est faite à l’atelier du plaquiste.

- Tracer les niveaux de la structure porteuse ainsi que du faux plafond afin de respecter , au plus juste , les plans de mise en œuvre.

Les places de plâtre

-Puis mettre en place des poutrelles support.

Fig : Le faux plafond de la suite parentale

PROJET 6 Fig : Zoom sur le faux plafond de la suite parentale Les polochons

- La mise en œuvre consiste à créer des polochons (mélange de plâtre et filasse) qui vont être fixes au plafond et permettre la fixation au plafond et la fixation des plaques à la hauteur souhaitée.

- La distance entre les polochons ne doit pas dépasser 25 cm, et entre le faux plafond et le plancher , 50 cm, sinon,on a recours à une structure en bois.

- Il ne faut jamais attacher les polochons aux poutres ou raidisseur, il faut les accrocher au corps creux on entrevous.

Fig : Le faux plafond au salon avant la modification

Les plaques étant parfaitement jointives , un ratissage au platre est suffisant pour la finition de l’ensemble .

Fig : Détail du joint creux

Fig : Détail du cache lumière et du cache rideau Légende : Joint creux Cache lumière Cache rideau Staff lisse

Fig : Détail du cache-lumière et du cache-rideau ESAD

MDarchitectes

- Il y a plusieurs détails avec plusieurs choix !!!

165

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Fig : Le faux plafond de la cuisine

Juillet 2019

Fig : Le faux plafond de la kitchenette

- Le chantier a subi une énorme modification du faux plafond dû à un problème de prise de décision, et de changement d’avis au fur et à mesure.

PROJET 6

Fig : Le faux plafond du salon avant la modification

Fig : Le faux plafond du salon aprés la modification

- Suite à la modification de l’aménagement, le faux plafond suit le nouvel aménagement, pour le grand bi vitré du salon qui donne sur la piscine.

*Absence des plans et des détails d’exécution pour le faux plafond !!!

Fig : Le faux plafond du salon avant la modification

Fig : Le faux plafond du salon aprés la modification

- Suite à la modification de l’aménagement, le faux plafond suit le nouveau aménagement, et suite à l’avis de client de faire des astuces assez simples avec des contours de cache-lumière.

*Défaillance au niveau de largeur du joint creux pour les parois du salon !!!

( 10 , 15 et 20 cm ) ESAD

MDarchitectes

166

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

- Peinture : Lors de ma première visite, je constate que les travaux de peinture ne sont pas encore commencés.

Fig : Les echentions du gravetti

PROJET 6

- On a fait appel à une entreprise de peinture pour nous donner des échantillons suite à un choix de l’architecte d’utiliser le gravetti pour tout l’extérieur de la villa pour des motifs d’esthétique et d’entretien.

Bien sur le choix du palette du couleur et fais par l’architecte !!!

Fig : Zoom sur les échantillons du gravetti

Fig : La 1 ère couche du mastique enduit est en cours

- Le peintre a commencé avec la première couche de mastique enduit . Il s’agit de trois : 1 ère couche : TOUFAIT couleur rouge .

2 ème couche : TOUFAIT couleur bleu .

3 ème couche : TOUFAIT couleur vert .

Fig : TOUFAIT , mastique enduit , Rouge / bleu / vert ESAD

MDarchitectes

Fig : La 1 ère couche du mastique enduit est faite

167

Le repère

Rapport de stage professionnel

Ahmed Yassine Kraiem

Juillet 2019

4. CONCLUSION : 4.1 Approche critique et synthèse :

Concusion

La participation hebdomadaire à ce chantier , m’a permis de comprendre l’importance de l’intervention de l’architecte . Suite aux anomalies relevées sur le chantier .

J’ai appris aussi l’importance de la synchronisation des différents lots pour ne pas faire des retards toujours non souhaités , 6 mois , pour ce chantier selon le planning de l’architecte .

Car c’est un travail à la chaîne . Il suffit qu’un maillon ne soit pas exécuté , que toute la chaine en serait affectée . Cela veut dire, que le choix des entreprises lesquelles devrait être bien étudié .

Acquis

Ce chantier fut pour moi une succession de découvertes durant lesquelles j’ai eu l’opportunité de suivre de près plusieurs intervenants et d’être confronté aux aléas du chantier. J’ai appris à m’imposer dans les situations critiques, de trouver des solutions Malgré ça,il ne faut pas faire confiance a aucune entreprise .

Qualité

Qui fait quoi ?

Tout acteur sur chantier doit être responsable et doit remplir sa tache correctement et PROJET 6 selon les règles de l’art, avant de chercher le profit.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’œuvre délégué sont des acteurs importants pour le projet, car ils sont les décideurs principaux.

Un architecte est tenu lui-même de remplir sa mission de suivi de chantier et de réceptionner son travail, et non pas son représentant. Ce qui rappelle l’importance de la mission B de direction, contrôle et coordination de l’exécution des travaux. La présence de son représentant ne sert qu’à lui transmettre les problèmes posés en réunion et non à la remplacer.

C’est de là que nous réalisons qu’un architecte n’est censé confier ses projets mais veille à les voir naitre sous sa conduite.

L’entrepreneur doit être honnête et respectueux des ordres reçus.

Un architecte doit être responsable. Il doit remplir ses missions, avec toute la célérité nécessaire sans retard injustifié. Un architecte doit être ardent, passionné et jaloux de son architecture. Le métier de l’architecte nécessite beaucoup de patience et d’engagement.

4.2 Extraits du rendu :

En fait le rendu c’était un reportage photos accompagné d’un rapport est d’un diagnostic assez approfondi, pour permettre d’identifier les anomalies, sur le chantier, suite à une proposition des solutions .

ESAD

MDarchitectes

168

Le repère

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au bout de cette période de stage effectuée au sein de l’agence « MDarchitectes » et l’agence «Le Repère », j’ai clôturé mes six années d’étude en architecture avec une vision nouvelle du métier. J’ai affiné le passage entre la vie de l’étudiant à celle de l’architecte et J’ai posé mes premiers pas dans la vie professionnelle.

Mon stage professionnel, me permet d’aborder la complexité et la richesse du métier de l’architecte J’ai commencé à voir de bons yeux et avoir l’aptitude à comprendre chaque trait dessiné sur plan . Cette expérience, combien enrichissante ,m’a été d’un apport considérable .

Une opportunité sans égale qui m’a permis de « vivre l’architecture», et m’initier à comment être un maitre d’œuvré général, capable d’assumer pleinement ses responsabilités

En outre, durant ce stage, j’ai vécu le parcours de vie du projet architecturale de la programmation jusqu’au suivi du chantier et la réception des travaux, et j’ai partagé le quotidien avec dès les différentes acteurs. Ce qui m’a permis d’instaurer des relations humaines Et c’est ce volet humain, qui procure d’ailleurs ce charme si particulier .

Conclusion Chaque jour vécu au bureau ou même sur le chantier est une nouvelle leçon et un nouveau défi.

J’ai l’intime conviction que cette aventure élargit mes perspectives tant au niveau professionnel que personnel.

«Il faut accepter qu’on n’est pas tout à fait prêt quand on sort de l’école, mais qu’on continue d’apprendre vraiment sur la longueur, au fur à mesure qu’on gagne en expérience» (Bernard Maillet)

Je ne dirais pas que j’ai tout compris pendant ce stage. Une période de 8 mois n’est pas suffisante pour nous introduire dans un domaine qui ne connait pas de limites, mais j’ai commencé à mieux cerner le rôle d’un architecte bien que je n’en n’aie vu qu’une infime partie d’un vaste domaine appelé : Architecture. J’ai appris , au fur et à mesure , que notre formation est éternellement à améliorer et quoi qu’on puisse faire on ne peut jamais atteindre le fond.

La seule certitude c’est que la pratique est la clé de la réussite.

J’estime avoir eu la chance de voir à l’œuvre la passion dans l’architecture. Ma certitude est que je suis bien conforté dans mon choix de mon futur métier. Je ferai tout ce qui sera de mon pouvoir pour être digne de porter ce titre.

169

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Livre : Taoufik El Euch. (2013). Procédés généraux de construction.

Taoufik El Euch. (2015). Droits et devoirs de l’architecte.

Daniel Couffignal, Pierre Haxaire (2018, 13éme édition) .Conduire son chantier.

Cours : «Gestion organisation et éthique professionnelle» Enseignant Mr Taoufik El Euch .

«Organisation de chantier» Enseignant Mr Kadhem Mankai .

«Marché public» Enseignant Mr Soufi Sami.

«Etude de l’Enveloppe» Enseignant Mr Hamdi Khalfet .

Rapport de stage professionnel : Rapport de stage professionnel, Franc Harola Todozan, ESAD, Tunis, 2017.

Rapport de stage professionnel, Maher Ben Younes, ESAD, Tunis, 2018.

Rapport de stage professionnel, Fatma Msadek, ENAU, Tunis, 2017.

Rapport de stage professionnel, Hbiba Sammati, ENAU, Tunis, 2017.

Rapport de stage professionnel, Mohamed Fres Zid, UIK, Tunis, 2017.

Législature : Tous les textes règlementant la profession de l’architecte et se rapportant aux bâtiments civils, tel que : - Loi 74-46 : Règlement de la profession.

- Décret 83-1033 : Code des devoirs professionnels des architectes : portant organisation de la profession de l’architecte.

- Décret 78-71 du 26 janvier 1978 : portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les mission d’architecture et d’ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils.

- Loi 94-36 : qui régit la propriété intellectuelle.

- Loi 94-122 : Code de l’aménagement du territoire de l’urbanisme : fixe les règles à suivre pour l’organisation et l’exploitation optimale de l’espace, la planification, la création et le développement des agglomérations urbaines.

- Décret 2002-3158 du 17 décembre 2002 : portant réglementation des marchés publics.

170

REFERENCE