Administración y residencia de obra by Luz Yovana Diaz Quispe

ADMINISTRACIÓN EN RESIDENCIA Y SUPERVISION EN OBRA.

“UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO” FACULTAD DE INGENIERÍA

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

INTEGRANTES:

 Díaz Quispe ,Luz Yovana  Zuñiga Quinto, Ruth Gieze ARQUITECTA:

Arq Carolina Kohama Arestegui

AÑO:2021

Administración en residencia y supervisión en obra

ÌNDICE 1.-CONCEPTOS BÁSICOS I Primera unidad 1.-Conceptos básicos 1.1.-Las obras de construcción 1.2.-Tipo de contratos de obras 1.3.-Ejecución de obras 1.4.-Residente de obras y sus funciones 1.5.-Supervisor de obras y sus funciones 1.6.-Habilidades interpersonales 1.7.-Expediente técnico de obra

1.1.-Las obras de construcción Una obra de construcción se define de acuerdo a los "tipos de objetos de obra" que va a realizar. Un objeto de obra puede ser una construcción civil (un edificio o local), una instalación (caldera, piscina), una construcción auxiliar (un tanque de agua, la construcción de una playa de parqueo, una cancha deportiva, etc.). Se basa en edificaciones y construcciones estructurales que cualquier obra pública o privada donde se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil, como las detalladas a continuación

2.-Marco normativo 2.1.- Reglamento nacional de edificaciones 2.2.- La ley de contrataciones con el Estado y su Reglamento 3.-Gestion administrativa y documental 3.1.-Cuaderno de obra 3.2.-Actas 3.3.-Solicitud de Cambio 3.4.-Ampliaciones de plazo 3.5.-Inicio y recepción de obras 3.6.-Cierre de obra 4.- Planificación, programación y control de obras 4.1.- Planificación y programación de obra 4.2.-Cronograma y curvas de desempeño. 5.- Aspectos técnicos y de calidad de la obra 5.1.- Control técnico de la obra 5.2.- Calidad de la Obra 5.3.- Productividad en obras de construcción 5.4.- Nuevas tecnologías 6.-Concluciones 7.-Bibliografía

Administración en residencia y supervisión en obra

1.2.-Tipo de contratos de obras ¿Qué son las contrataciones con el Estado?

Contratante, es decir el Contratante es el que se encarga de realizar el proyecto, y realiza una licitación para encontrar a la empresa constructora o Contratista que más le convenga para sus intereses. EJECUCIÓN DE OBRA

Las Contrataciones con el Estado son el vínculo jurídico entre una persona (física o jurídica), y el gobierno, con la finalidad de proveer de bienes o servicios. Las características de cada tipo de contrato dependerán del valor total del contrato y el objeto. Existe una normativa que actúa como marco en todo el proceso. El objetivo de dicha regulación sería brindar transparencia y eficiencia en el proceso de contratación.

Existen muchas maneras de realizar un Contrato de ejecución de obras. Los tipos más corrientes de contratos de construcción son: CONTRATO PRECIOS UNITARIOS El Contrato se basa en el precio de una serie de unidades de obra, de tal manera que no se asegura el volumen de cada unidad, ni siquiera la ejecución de todas las unidades del Contrato. El Contratista debe realizar los cálculos de costo de cada unidad independientemente y evaluar aproximadamente el valor global de las obras, para repartir gastos proporcionales al volumen de la obra. CONTRATO DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN En este tipo de Contrato, el Contratista se hace cargo tanto del proyecto, como la construcción de las obras y se realiza la ejecución de los trabajos descritos en un proyecto, que el mismo equipo o alguien por cuenta del Contratista ha redactado. El Contratante otorga la adjudicación a aquella oferta que le resulte más conveniente para satisfacer los objetivos perseguidos con la construcción de la obra. CONTRATO DE PRESUPUESTOS PARCIALES Y PRESUPUESTO GENERAL. En este tipo de Contrato, el Contratista se compromete a entregar una construcción completamente terminada y en estado de funcionamiento, a cambio de una cantidad fija, repartida en plazos pactados previamente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta del Contratista se basa en un estudio del proyecto suministrado por el Contratante, es decir el Contratante es el que se encarga de realizar el proyecto, y realiza una licitación para encontrar a la empresa constructora o Contratista que más le convenga para sus intereses. CONTRATO MODALIDAD SUMA ALZADA En este tipo de Contrato, el Contratista se compromete a entregar una construcción completamente terminada y en estado de funcionamiento, a cambio de una cantidad fija, repartida en plazos pactados previamente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta del Contratista se basa en un estudio del proyecto suministrado por el

En el caso de la legislación peruana, la contratación directa es un método excepcional. Este mecanismo se limita sólo a una situación de emergencia, catástrofes, contratos entre organismos gub les, publicidad, investigaciones científicas y técnicas, capacitaciones, entre otros.

Administración en residencia y supervisión en obra

EJEMPLO:

 Selección.  Plan Anual de Contrataciones el Estado.  Contratos. Algunas de sus funciones son: • • • • •

Brindar celeridad en el proceso de contratación. Transparencia en la gestión de contratación del Estado peruano. Fomentar la participación de los proveedores del Estado. Fiscalización de las contrataciones estatales. Proveer de información útil a la sociedad en general.

1.3.-Ejecución de obras 1.3 Ejecución de obra Es en la ejecución de la obra donde se materializa el diseño de una planta, en donde se hace realidad el esfuerzo de planeación realizado. Es una etapa definitoria, donde se depende de la experiencia del constructor y de la adecuada supervisión de la calidad del trabajo y de los materiales. La construcción de plantas de alimentos requiere la participación de expertos en la ejecución, instalación o aplicación de materiales especializados.

¿Qué son el OSCE y el SEACE? En todo marco jurídico, se prevé la existencia de órganos rectores del Estado que se ocupen de dictar las reglas de aplicación de la legislación. En este sentido, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), es un órgano de control autárquico. depende del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Su principal función es la tutela del cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado peruano. Aunque también se ocupa de brindar las directrices para los sectores operativos. Por otra parte, sus fuentes de financiamiento son las tasas, ejecuciones de cauciones, cursos de capacitación y donaciones. Mientras que el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) es un software de gestión. Constituye un método de garantía de transparencia del Estado peruano. Ello se logra mediante la publicidad de las licitaciones y contrataciones. Está dividido en módulos:  Actos Preparatorios.

Administración en residencia y supervisión en obra

1.4.-Residente de obras y sus funciones El Residente de Obra debe ser un profesional de arquitectura o ingeniería con su cédula profesional como requisito mínimo, es el representante técnico del Contratista en la obra. Las funciones que realiza es la planificación, ejecución de la obra y de las actividades de control, tales como calidad, organización del personal, actas, mediciones, valuaciones y demás actos administrativos similares.

FUNCIONES 1.- ADMINISTRAR REQUISITOS PARA INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según corresponda; b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda; c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación; d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones; e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo

Debe manejar la administración financiera, Garantizando 1.- Las fechas planificación estipuladas de la en obra, se cumplan. para nocon cuidado perderlos 2.Manejar 3.- Elegir buen personal para rentabilidad. tareas realizar las 4.- Tener condiciones de d higiene seguridad e 5.- Contar con los equipos y materiales necesarios y almacenarlos cómo se debe Agregar un pie de página

2.-GUARDAR DOCUMENTOS

Debe conservar los actas, planos, las las descriptivas,memoria especificaciones técnicas, las comunicacione et s, c. momento que Asegurándose to cuente todos los permisos necesarios solicitados.

3.- HACER FACTURACIÓ NY SEGUIMIENT O DE LA OBRA. tiene que

cuenta el flujo en de tener prevista por la caja el contratista .

1 2

Administración en residencia y supervisión en obra

1.5 Supervisor de obras y sus funciones 1.6.-Habilidades interpersonales NORMATIVA: ◆ Artículo 38.- En los casos de obras públicas o cuando el propietario lo estime conveniente, se designará un Supervisor de Obra, cuya función es la de verificar que la obra se ejecute conforme a los proyectos aprobados, se sigan procesos constructivos acordes con la naturaleza de la obra, y se cumpla con los plazos y costos previstos en el contrato de obra. ◆ Artículo 39.- El Supervisor de Obra será un profesional especializado en la materia que va a supervisar, y podrá ser uno de los Profesionales Responsables del Proyecto. ◆ Artículo 40.- Es responsabilidad del Supervisor de Obra: Revisar la documentación del Proyecto elaborado por los profesionales responsables del mismo, con la finalidad de planificar y asistir preventivamente al propietario o a quien lo contrate. Revisar la calificación del personal del Contratista, Proveedor o Subcontratistas que participen en el Proyecto de Construcción. ◆ Asegurar la ejecución de las pruebas, controles y ensayos, previstos en las especificaciones del Proyecto. ◆ Emitirreportesqueseñalenelgradodecumplimientodelosrequisitosespecific ◆ adosen la documentación del Proyecto. ◆ Participar en el proceso de recepción de las etapas del Proyecto a nombre del propietario.

Administración en residencia y supervisión en obra

REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN

◆ Para la designación y/o contratación de los Ingenieros Residentes de Obra se debe cumplir con el correspondiente proceso de evaluación y selección del profesional, en concordancia con lo establecido en la Norma de Control Nº 400-02 de la Resolución de Contraloría Nº 072- 98-CG, Norma de Control Nº 700-03 de la Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG REQUISITOS MÍNIMOS DEL INGENIERO RESIDENTE

1.5.-Supervisor de obras y sus funciones Es la persona natural o jurídica representante de la entidad que financia la obra, que realiza la actividad de supervisar la obra de ejecución que realiza el contratista, son contratados como resultado de Procesos de Selección y deben ser designados con resolución, teniendo el objetivo de controlar tiempo, calidad y costo de la obra. La función genérica del supervisor consiste en realizar el control de los trabajos en la obra, cautelando de forma directa y permanentemente la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato. EJEMPLO:

5.01.01 Ingeniero civil colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión; experiencia no menor de cinco años como titulado 5.01.02 Tener mínimo tres años de experiencia comprobada en la ejecución de obras viales a cargo del Estado y en la especialidad que se requiere (carreteras, puentes y/o ferrocarriles), contados a partir de la fecha de su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú. 5.01.03 No estar inhabilitado para contratar con el Estado, debiendo presentar una declaración jurada al respecto. 5.01.05 Curricular vitae documentado, incluyendo una declaración jurada de no tener antecedentes policiales y judiciales 5.01.04 No estar cumpliendo sentencia por delito doloso en el campo de la Administración Pública, debiendo presentar una declaración jurada al respecto.

Administración en residencia y supervisión en obra

CUADRO COMPARATIVO RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

Es el encargado de dar cumplimiento al programa de avance, calculando y solicitando oportunamente los recursos que con que debe contar periódicamente para lograrlo.

Igualmente está encargado de lograr el cumplimiento del programa de avance contratado, de una manera preventiva masque correctiva.

Asigna las tareas al personal y verifica su cumplimiento en la obra.

Asegura la correcta calidad de los materiales, mano de obra y procedimientos, llevando un control de la completa documentación que prueba esto.

Lleva

el control de los costos, verificando que estén dentro de lo presupuestado, reportando a su superior las incidencias y el resultado de sus análisis.

Es el representante del propietario en la obra y tiene la facultad de abalar o modificar los avances que reporta el constructor para que se proceda a su pago.

Hace la cuantificación de los avances para realizar la estimación (el cobro de lo ejecutado),armando los números generadores de obra para respaldar sus datos.

Es el enlace entre el constructor y los proyectistas, recibiendo y transmitiendo las dudas y las respuestas entre estos dos.

Resuelve dudas al personal sobre materiales, procedimientos, niveles y dimensiones de lo que se construye en la obra.

Certifica las condiciones seguras de trabajo de acuerdo con las normas establecidas.

Lleva un control diario de la obra.

Elabora y presenta un informe de dicha revisión con recomendaciones oportunas para subsanar eventuales deficiencias, omisiones o adicionales.

1.6.-Habilidades interpersonales 1.7.-Expediente técnico de obra El expediente técnico es el conjunto de documentos de carácter técnico y económico que permiten la adecuada ejecución de una obra. El expediente técnico comprende:

Responsabilidad de elaboración del Expediente Técnico El expediente técnico generalmente es elaborado por varios profesionales

Autoriza el pago a los trabajadores y a todo el personal de la obra.

Lleva control Económico Financiero.

Autoriza y firmar el finiquito del contrato.

Revisa la liquidación final de obra.

   

Ingeniero civil Arquitecto Ingeniero sanitario Ingeniero mecánico eléctrico

Puede ser elaborado por:

CONSULTOR DE OBRA DE LA ESPECIALIDAD A LA QUE CORRESPONDE EL PROYECTO

El consultor encargado de elaborar el expediente técnico es responsable respecto a la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados durante el periodo de 1 año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

ENTIDAD PATROCINADORA (ADMINISTRACIÓN DIRECTA)

La Entidad asumirá responsabilidad respecto a la elaboración del expediente técnico cuando el mismo haya estado a su cargo bajo administración directa. En caso el expediente técnico haya sido elaborado por un consultor externo, ello no menoscaba la responsabilidad que la Entidad tiene respecto del expediente técnico.

EJECUTOR DE OBRA (LLAVE EN MANO)

El ejecutor debe contar con registro de Consultor de obra o asociarse con un consultor de obra.

Administración en residencia y supervisión en obra

  

2.- MARCO NORMATIVO



2.1.- Reglamento nacional de edificaciones

  

El Reglamento Nacional de Edificaciones tiene por objeto normar los criterios y requisitos mínimos para el Diseño y ejecución de las Habilitaciones Urbanas y las Edificaciones, permitiendo de esta manera una mejor ejecución de los Planes Urbanos.



Tabla de Contenidos Titulo I | Generalidades  G.010 Generalidades  G.020 Principios Generales  G.030 Derechos y Responsabilidades  G.040 Definiciones (actualizado el 2021)  G.050 Seguridad durante la Construcción (actualizado el 2009)



Tipos de Habilitaciones  TH.010 Habilitaciones Residenciales  TH.020 Habilitaciones Comerciales (actualizado el 2011)  TH.030 Habilitaciones para Uso Industrial  TH.040 Habilitaciones para Usos Especiales  TH.050 Habilitaciones en Riberas y Laderas  TH.060 Reurbanización

Componentes Estructurales   

Consideraciones Generales de las Edificaciones  GE.010 Alcances y Contenido  GE.020 Componentes y Características de los Proyectos  GE.030 Calidad en la Construcción  GE.040 Uso y mantenimiento

Arquitectura  A.010 Condiciones Generales de Diseño (actualizado el 2014)  A.011 Criterios y condiciones para la Evaluación del Impacto Vial en Edificaciones (incorporado el 2020)  A.020 Vivienda  A.030 Hospedaje (actualizado el 2019)  A.040 Educación (actualizado el 2020)  A.050 Salud (actualizado el 2012)  A.060 Industria  A.070 Comercio (actualizado el 2011)  A.080 Oficinas  A.090 Servicios Comunales  A.100 Recreación y Deportes (actualizado el 2014)  A.110 Transportes y Comunicaciones  A.120 Accesibilidad Universal (actualizado el 2019)  A.130 Requisitos de Seguridad (ampliado el 2012)  A.140 Bienes Culturales Inmuebles y Zonas Monumentales

Estructuras  E.010 Madera  E.010 Anexo 3 (incorporado el 2014)  E.020 Cargas

CE.010 Pavimentos Urbanos (actualizado el 2010) CE.020 Estabilización de Suelos y Taludes (incorporado el 2012) CE.030 Obras Especiales y Complementarias (incorporado el 2014)

Obras de Saneamiento  OS.010 Captación y Conducción de Agua para Consumo Humano  OS.020 Planta de Tratamiento de Agua para Consumo Humano  OS.020 Modificación de la Norma OS.020 del 2009  OS.030 Almacenamiento de Agua para Consumo Humano

Obras de Suministro de Energía y Comunicaciones  EC.010 Redes de Distribución de Energía Eléctrica  EC020 Redes de Alumbrado Público  EC.030 Subestaciones Eléctricas  EC.040 Redes e Instalaciones de Comunicaciones (actualizado el 2011)

Titulo III | Edificaciones

Titulo II | Habilitaciones Urbanas o Consideraciones Generales de las Habilitaciones  GH.010 Alcances y contenido  GH.020 Componentes de Diseño Urbano (actualizado el 2011) o

OS.040 Estaciones de Bombeo de Agua para Consumo Humano OS.050 Redes de Distribución de Agua para Consumo Humano (actualizado el 2009) OS.060 Drenaje Pluvial Urbano OS.070 Redes de Aguas Residuales (actualizado el 2009) OS.080 Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales OS.090 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales OS.090 Modificación de la norma OS.090 del 2009 OS.100 Consideraciones Básicas de Diseño de Infraestructura Sanitaria

Administración en residencia y supervisión en obra

         

E.030 Diseño Sismorresistente (actualizado el 2019) E.031 Aislamiento Sísmico (Incorporado el 2019) E.040 Vidrio E.050 Suelos y Cimentaciones (actualizado el 2018) E.060 Concreto Armado (actualizado el 2009) E.070 Albañilería E.080 Adobe (actualizado el 2017) E.080 Fe de Erratas de la norma E.080 E.090 Estructuras Metálicas E.100 Bambú (incorporado el 2012)

Instalaciones Sanitarias  IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones  IS.010 Modificación de la norma IS.010 el 2012  IS.010 Fe de erratas de la modificación de la norma del 2012  IS.020 Tanques Sépticos Instalaciones Eléctricas y Mecánicas  EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores (actualizada el 2019)  EM.020 Instalaciones de Comunicaciones (actualizada el 2018)  EM.030 Instalaciones de Ventilación (actualizado el 2020)  EM.040 Instalaciones de Gas (actualizado el 2018)  EM.050 Instalaciones de Climatización  EM.060 Chimeneas y Hogares  EM.070 Transporte Mecánico (actualizado el 2019)  EM.080 Instalaciones con Energía Solar (actualizado el 2009)  EM.090 Instalaciones con Energía Eólica (actualizado el 2012)  EM.100 Instalaciones de Alto Riesgo  EM.110 Confort Térmico y Lumínico con Eficiencia Energética (incorporado el 2014)

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO N°30225 Y SU MODIFICATORIA D.L. N°1444

Establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos invertidos

Promover actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras.

Efectuar las contrataciones de forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad.

Cumplir los fines públicos con repercusión positiva en condición de vida de los ciudadanos.

Su modificación logra la mejora de los procesos de contratación.

2.2.- La ley de contrataciones con el Estado y su Reglamento La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores

Administración en residencia y supervisión en obra

1 0

PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

VIGENCIA TECNOLOGICA

EFICIENCIA Y EFICIENCIA

LIBERTAD DE CONCURRENCIA

SOSTENIBILIDA D AMBIENTAL Y SOCIAL

COMPETENCIA

TRANSPARENCIA

EQUIDAD

INTEGRIDAD

IGUALDAD DE TRATO

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES ▪ Aprobado por el Titular de la Entidad ▪ Luego de aprobado puede ser modificado para incluir o excluir contrataciones. ▪ La Entidad debe publicar su PAC y modificatorias en el SEACE y en su portal web. ▪ Es requisito para la convocatoria de procesos de selección, excepto la Comparación de Precios, que estén incluidos en el PAC.

IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR DE UNA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Administración en residencia y supervisión en obra

1 1

ALTOS FUNCIONARIOS Los Ministros y Viceministros de Estado en todo proceso de contratación mientras ejerzan el cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos subsiste hasta (12) meses después y solo en el ámbito de su sector

que pertenecieron, siempre que por la función desempeñada dichas personas hayan tenido influencia, poder de decisión, información privilegiada referida a tales procesos o conflicto de intereses

PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE CONTRATACION El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la República, los Jueces Supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos, en todo proceso de contratación mientras ejerzan el cargo y hasta doce (12) meses después de haber dejado el mismo. Los Gobernadores, Vicegobernadores y Consejeros de los Gobiernos Regionales. En el caso de los Gobernadores y Vicegobernadores, el impedimento aplica para todo proceso de contratación mientras ejerzan el cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos subsiste hasta doce (12) meses después y solo en el ámbito de su competencia territorial. En el caso de los Consejeros de los Gobiernos Regionales, el impedimento aplica para todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber concluido el mismo. Los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y los Regidores. Tratándose de los Jueces de las Cortes Superiores y de los Alcaldes, el impedimento aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos subsiste hasta doce (12) meses después y solo en el ámbito de su competencia territorial. En el caso de los Regidores el impedimento aplica para todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial, durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber concluido el mismo. Los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos con poder de dirección o decisión, según la ley especial de la materia, y los gerentes de las empresas del Estado. El impedimento se aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; luego de culminado el mismo hasta doce (12) meses después sólo en la entidad a la que pertenecieron. Los directores de las empresas del Estado y los miembros de los Consejos Directivos de los organismos públicos del Poder Ejecutivo se encuentran impedidos en el ámbito de la Entidad a la que pertenecen, mientras ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después de haber culminado el mismo. Los servidores públicos no comprendidos en literal anterior, y los trabajadores de las empresas del Estado, en todo proceso de contratación en la Entidad a la que pertenecen, mientras ejercen su función. Luego de haber concluido su función y hasta doce (12) meses después, el impedimento se aplica para los procesos de contratación en la Entidad a la

En el proceso de contratación correspondiente, las personas naturales o jurídicas que tengan intervención directa en cualquiera de las siguientes actuaciones: i) determinación de las características técnicas y/o valor referencial o valor estimado, ii) elaboración de documentos del procedimiento de selección, iii) calificación y evaluación de ofertas, y iv) la conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento, salvo en el caso de los contratos de supervisión. Tratándose de personas jurídicas el impedimento le alcanza si la referida intervención se produce a través de personas que se vinculan a esta. FAMILIARES El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en los literales precedentes, de acuerdo a los siguientes criterios:(i) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales a) y b), el impedimento se configura respecto del mismo ámbito y por igual tiempo que los establecidos para cada una de estas;(ii) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales c) y d), el impedimento se configura en el ámbito de competencia territorial mientras estas personas ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después de concluido;(iii) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en el literal e), el impedimento se configura en la Entidad a la que pertenecen estas personas mientras ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después de concluido;(iv) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales f) y g), el impedimento tiene el mismo alcance al referido en los citados literales. INHABILITACION Y/O CONDENA ▪ En el ámbito y tiempo establecido para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas sin fines de lucro en las que aquellas participen o hayan participado como asociados o miembros de sus consejos directivos, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de selección. ▪ En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales sean las referidas personas. Idéntica prohibición se extiende a las personas naturales que tengan como apoderados o representantes a las citadas personas En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el Estado.

Administración en residencia y supervisión en obra

1 2

▪ En todo proceso de contratación, las personas jurídicas cuyos representantes legales o personas vinculadas que (i) hubiesen sido condenadas, en el país o el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países; o, (ii) directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente. Tratándose de consorcios, el impedimento se extiende a los representantes legales o personas vinculadas a cualquiera de los integrantes del consorcio." ▪ En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón de las personas que las representan, las constituyen o participan en su accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se determine que son continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha restricción, tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o similares. ▪ En todo proceso de contratación, las personas condenadas, en el país o el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países. El impedimento se extiende a las personas que, directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente.

PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO D.S. 344-2018-EF

ESTRUCTURA

Administración en residencia y supervisión en obra

1 3

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA OBRAS IMPORTANCIA EXPEDIENTE DE CONTRATACION

CUSTODIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA OBRAS

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Administración en residencia y supervisión en obra

1 4

APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

CONTENIDO ESPECIFICO

Administración en residencia y supervisión en obra

1 5

¿Cuándo se apertura el cuaderno de obra? Requisitos para suscribir el contrato de obra a)Presentar la constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida por el RNP, salvo en los contratos derivados de procedimientos de contrataciones directas por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno. b)Entregar el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado. c)Entregar el calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. d)Entregar el calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. e) Entregar los análisis de costos unitarios de las partidas y detalle de gastos generales que da origen a la oferta, en caso de obras sujetas al sistema de precios unitarios. f) Entregar el desagregado por partidas que da origen a su propuesta, en el caso de obras sujetas al sistema de suma alzada

Este documento se apertura el día de la entrega de terreno, se abre el cuaderno de obra ,firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor y el ingeniero residente. transcribiéndose en este el contenido del acta de entrega de terreno, Este Asiento Nº 01 generalmente es realizado por el Residente. Ejemplo:

3.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL 3.1.-Cuaderno de obra ¿Que es el cuaderno de obra? El cuaderno de obra es el documento de registro de acontecimientos y de formulación de consultas oficial para el control de la obra ,en la cual se anota los hechos mas relevantes.Es la entrega de terreno el contratista entrega y abre el cuaderno de obra.

Administración en residencia y supervisión en obra

1 6

¿Quiénes están autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra? Según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE) articulo N° 163; los únicos profesionales autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra son el Residente y el Inspector o Supervisor.

¿Cuales son las anotaciones en le cuaderno de obra? Avance Físico Semanal /analísis comparative con el CAO valorizado.

¿Cómo son las anotaciones en le cuaderno de obra?

De acuerdo en la practica la anotacion (a veces denominada " asiento") tiene la siguiente estructura:

a. N º de la anotación (la cual es correlativa para ambos profesionales) •b. Fecha de la anotación (día, mes, año) •c. Identificación de quien formula la anotación (Residente, Inspector o supervisor)

Resultado de pruebas de control de calidad.

•d. Texto u ocurrencia, Se consideran entre las más resaltantes

Posibles ampliaciones de plazo, sustentando sus causales y de concretarse número de resolución de aprobación.

Paralizaciones parciales y totales de obra, indicando sus causales

Fecha de termino de ejecución de obra ,debiendo el supervisador informar sobre esta fecha en 05 días calendario.

Resolución de conformación de comisión de Recepción de obra.

1.-Apertura del Cuaderno 2.-Transcripción del Acta de Entrega de terreno 3.-El día de inicio de los trabajos 4.-Día de entrega del adelanto directo (de haber sido solicitado)

Transcripción de acta de recepción de obra o del acta de observaciones de obra.

5.-Día de inicio y término del plazo 6.-Avances de obra

Levantamiento de observaciones con su acta.

7.-Consultas 8.-Absolución de consultas 9.-Solicitudes de avance u autorizaciones de trabajo. 10.-Aprobaciones de avance u órdenes de trabajo. 11.-Ingreso de materiales, equipo, etc. 12.-Toma de muestras para ensayos de materiales, etc. 13.-Mitrados de avance para valorizaciones. 14.-Generación de adicionales. 15.-Causales y pedido de ampliación de plazo, prestaciones adicionales 16.-Término de obra

Administración en residencia y supervisión en obra

1 7

17.-Recepción de obra y pliego de observaciones (de ser el caso) 18.-Trabajos y fin de levanta miento de observaciones 19.-Cierre del cuaderno 20.-Otras REQUISITOS DE CUADERNO DE OBRA

¿Qué pasa con el cuaderno de obra al concluir la obra? El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra se haya decepcionada definitivamente por la Entidad. El original del cuaderno de obra quedará en poder de la entidad.

EJEMPLO

Administración en residencia y supervisión en obra

1 8

3.2.-Actas El Acta de recepción de obra es un documento que firman promotor y constructor por el que el constructor hace entrega de la obra al promotor y es aceptada por éste. ... Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.

CUADERNO DE OBRAS DIGITAL El Cuaderno de Obra Digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades establecidas en la normativa de Contrataciones del Estado.

Administración en residencia y supervisión en obra

1 9

REGISTRO EN EL CUADERNO DE OBRA DIGITAL DISPOSICIONES GENERALES

Administración en residencia y supervisión en obra

2 0

3.3.-Solicitud de Cambio

Es la extensión del tiempo previsto para la ejecución de la obra, en función a las causales previstas en la normativa de contrataciones del Estado.

3.4.-Ampliaciones de plazo Es la extensión del tiempo previsto para la ejecución de la obra, en función a las causales previstas en la normativa de contrataciones del Estado. Causales que dan derecho a ampliaciones de plazo

AMPLIACIÓN DE PLAZO

¿Qué causas Originan una ampliación de plazo?

Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra

A tener en cuenta. • Deben ser por causales ajenas a su voluntad • Deben afectar a la ruta critica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación. • Se amplia el plazo de las garantías otorgadas.

Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de mayores metrados, encontrados a precios unitarios

Caso Fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado

EJEMPLOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista En la obra: Ampliación y mejoramiento de la carretera Los Ficus – Ambo, en la progresiva 28+74 Km, para la ampliación de la carretera se tiene que afectar el terreno del Sr. Luigi Ricaldi Cárdenas; sin embargo, se rehúsa a permitir realicen trabajos en su propiedad, pese a que, en un primer momento, en la elaboración del expediente técnico, estuvo de acuerdo con la ejecución de la obra; ahora exige un pago por la afectación que se realizará a su terreno. Por otra parte, es necesario mencionar que, en las bases ni el contrato de ejecución de obra, se establecieron cláusulas de responsabilidad al Contratista para la liberación de pases, por lo tanto, en mérito a normativa de contrataciones es responsabilidad de la Entidad contar con la disponibilidad del terreno. De lo citado, se advierte que el Contratista en este frente de trabajo no podrá ejecutar partida alguna, hasta que la Entidad llegue a un acuerdo con el propietario; en ese sentido, el Contratista si demuestra que dicho evento ha afectado a su ruta crítica, podrá solicitar una ampliación de plazo enmarcándola en esta causal, ya que

Administración en residencia y supervisión en obra

2 1

los atrasos o paralizaciones que se presentan por la disponibilidad del terreno, no son atribuibles a él. EJEMPLO Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra Cuando se aprueba un adicional de obra, si bien esta se aprueba con su respectivo plazo de ejecución, eso no significa que por ese mismo plazo se le otorgará una ampliación de plazo; ya que, el Contratista tendrá que demostrar y cuantificar los días que ese adicional afectará la ruta crítica del programa de ejecución; puesto que, en muchas ocasiones las partidas correspondientes al adicional de obra se pueden ejecutar paralelamente con las partidas de la obra principal. En ese sentido, si se demuestra técnicamente que las partidas del adicional de obra afectan o afectaron a la ruta crítica del cronograma de la obra principal, el Contratista puede solicitar una ampliación de plazo por lo días afectados. EJEMPLO Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de mayores metrados, encontrados a precios unitarios En la ejecución de una obra a precios unitarios, el expediente técnico contempló la colocación de un piso laminado en un auditorio de 500 m2; pero, al momento de ejecutar, el Residente de obra señala que existen 600 m2 de piso laminado, por lo que los 100 m2 de diferencia lo ejecutará como mayor metrado; en ese sentido, sí el Contratista demuestra que la ejecución de los 100 m2 de diferencia, afectó a la ruta crítica de la obra principal, este puede ser solicitado como una ampliación de plazo. Como conclusión se puede decir que, para solicitar una ampliación de plazo y esta luego sea aprobada por la Entidad, deberá en todos los casos demostrarse la afectación o modificación de la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de dicha solicitud.

Procedimiento de la ampliación de plazo en obras

AMPLIACIÓN DE PLAZO (OBRAS) RESIENTE:

Anota inicio y fin del hecho que genera ampliación de plazo o el inicio y final de la causal de los mayores metrados en contratos a precio unitario

CONTRATISTA:

Dentro de los 15 días calendarios de concluida la circunstancia invocada, solicita la ampliación de plazo, ante el inspector o supervisión, con copia a la Entidad

. SUPERVISOR/ INSPECTOR

En un plazo no mayor de 5 días hábiles emite informe con opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la entidad y al contratista

ENTIDAD:

Resuelve y notifica su decisión en un plazo de 15 días hábiles, desde el día siguiente de recibido el informe o vencido el plazo para emitirlo

Si dentro de los 20 días hábiles de presentada la solicitud, la Entidad no se pronuncia se considera aprobado la ampliación

Administración en residencia y supervisión en obra

2 2

Consideraciones que se debe de tener en el proceso de ampliación de plazo en obra:

 La cuantificación de los costos directos y gastos generales que implique ejecutar la obra bajo el nuevo plazo de ejecución y por la implementación de las medidas

COVID-19.  Costos que sean necesarios para garantizar la adecuada custodia y/o mantenimiento de las partidas ejecutadas de la obra, así como de los materiales, insumos, mobiliario, entre otros, que se vayan a utilizar una vez reanudada la obra, tales como seguridad y/o guardianía, alquiler de almacenes, movilidad y/o transporte, según corresponda.

 Cada solicitud de ampliación de plazo debe trasmitirse y resolverse Independientemente.  Se puede solicitar ampliaciones parciales de obra en caso la circunstancia no tengo fecha prevista de conclusión.  Las ampliaciones de plazo se solicitan dentro de los 15 días que indica la norma, aun sea fuera del plazo de vigente de ejecución de Obra (Opinión 125-2018)  Las controversias son sometidas al respecto medio de solución dentro de los 30 d.h. posteriores a la fecha en que la Entidad debió notificar su respuesta. PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACION DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO APROBACION DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO Dentro de los 30 días de aprobada la ampliación excepcional de plazo, el ejecutor de obra deberá presentar:

Administración en residencia y supervisión en obra

2 3

Cuadro comparativo de la ampliación de plazo general y la ampliación excepcional de plazo.

¿QUÉ HACER SI SE EMITEN NUEVOS PROTOCOLOS SANITARIOS CUANDO YA SE APROBÓ LA AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO?

Respecto de las disposiciones sobre modificaciones por la implementación de medidas de prevención y control frente al covid-19. Se debe tener presente que cuando la modificación implique un incremento en el precio del contrato, se deberá contar con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, con la aprobación del Titular de la Entidad o a quien éste haya delegado su facultad.

AMPLIACION DE PLAZO GENERAL

AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO

Para que proceda una ampliación de plazo, de forma general, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos.

El Ejecutor de Obra debe presentar a la Entidad contratante, de forma física o virtual, los documentos indicados en el literal a) de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del DLEG, dentro de los quince (15) días calendario siguientes de ocurridos los siguientes eventos: (i) Culminación de la inmovilización social dispuesta en el marco del Estado de Emergencia, y/o, (ii) La notificación al contratista de la autorización de reanudación de actividades en la obra, por la autoridad competente, según el procedimiento y requisitos dispuestos en las normas sectoriales.

El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud.

Dentro de los quince (15) días calendario siguientes de presentada la solicitud de ampliación excepcional de plazo, el funcionario competente de la Entidad, previa opinión del área usuaria deberá notificar su pronunciamiento sobre esta solicitud al Ejecutor de Obra.

La Entidad resuelve sobre dicha La presentación de la solicitud de ampliación ampliación y notifica su decisión excepcional de plazo sin contar con alguno de los al contratista en un plazo documentos establecidos en el literal a) de la máximo de quince (15) días Segunda Disposición Complementaria Transitoria hábiles, contados desde el día del DLEG, deberá ser observada por la Entidad, siguiente de la recepción del debiendo otorgar al Ejecutor de Obra el plazo de dos indicado informe o del (2) días calendario para la subsanación vencimiento del plazo, bajo correspondiente. Mientras esté pendiente la responsabilidad. presentación de la totalidad de documentos, se suspende el cómputo de plazo con que cuenta la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud de ampliación excepcional de plazo.

En caso de contratos de supervisión de obra, el reconocimiento y pago del precio por las medidas serán sujetas al acuerdo al que arriben las partes, previa emisión por la Entidad de la resolución que autoriza un incremento en los costos del contrato.

Administración en residencia y supervisión en obra

2 4

3.5.-Inicio y recepción de obras

EJEMPLO DE ENTREGA DE TERRENO

Se efectúa una vez se desea aclarar el plazo de tiempo en que se iniciará del contrato de obra, ya que desde esa fecha en adelante darán comienzo los controles de los plazos y la fecha final para entregar lo estipulado en el citado contrato. Acta de Inicio: Es aquella que se expide en el momento en que se inicia el Proyecto. Este documento se apertura el día de la entrega de terreno, se abre el cuaderno de obra, firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor y el ingeniero residente. transcribiéndose en este el contenido del acta de entrega de terreno, Este Asiento Nº 01 generalmente es realizado por el Residente.

Administración en residencia y supervisión en obra

2 5

Acta de inicio de obra. Acta de Recepción Deﬁnitiva: Es aquella que se expide después de haber transcurrido el lapso de garantía. EJEMPLO DE RECEPCIÓN DE OBRA

Administración en residencia y supervisión en obra

2 6

3.6.-Cierre de obra EJEMPLO

EJEMPLO

4.- PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 4.1.- Planificación y programación de obra La planeación, programación y control de obra se define como la coordinación de todos los recursos tanto humanos, materiales, equipo y financiero, en un programa, tiempo y costo determinado, para lograr alcanzar los objetivos planteados.

Administración en residencia y supervisión en obra

2 7

Iniciación / Identificación

Se debe de poner mucho énfasis en la correcta interacción de todas las actividades que intervienen en la elaboración del proyecto, ya que solo así, se obtendrán mejores resultados. Análisis de Viabilidad

Planificaci ón

Ejecución

Creación de Registros

Análisis detallado

Establecimie nto entorno

FASES DE LA DIRECCIÓN DE GRANDES PROYECTOS

Seguimien to y

Cierre

Seguimiento de tareas o

Cierre formal del

Planificación: Análisis previo de

Establecer los objetivos, definir el proyecto y de Gestión Realización Asignacione organizar el equipo. Estrategias de s de tareas

Análisis de Riesgo Programación

Gestión de Definición Ejecución de Asignar personas, dinero y suministros a Incidencias plan de tareas actividades específicas, así como relacionar las actividades entre sí. Generación Negociación Gestión del de Informes del contrato cambio

Análisis Final de

Control:

Resumen de proyecto Análisis de Resultados Actualizació n de

Así, los resultados de la planificación de una obra de construcción son los objetivos y el orden en los que se deben desarrollar, las actividades y orden de desarrollo, los medios necesarios para cada actividad y para el conjunto de todas, el plazo final esperable para cada uno de los objetivos y la probabilidad de conseguir acabar dentro de dichos plazos. Clasificación de obras

Vigilar los recursos, costes, calidad y presupuestos; revisar los planes y modificar los recursos para cumplir los plazos y presupuestos de coste.

ADMININISTRACION DIRECTA

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:EsDIAGRAMA DE aquella en la cual la GANTT identidad utiliza Fases de la planificación ¿Qué es un diagrama de Gantt? 1

• Iniciación / Identificación

• Análisis de Viabilidad

• Planificación Detallada

• Ejecución

• Seguimiento y Control

• Cierre

sus propios recursos para realizar la ejecución. No cuenta con ningún tercero o privado para ejecutar la obra, solo con su propio personal, equipo o maquinarias e infraestructura. La identidad con sus propios recurso y personal elabora de manera directa sus expedientes técnicos.

Es una herramienta que permite representar por medio de una gráfica las etapas o fases de un proyecto, el ordenamiento CONSULTORES cronológico y EXTERNOS racional de(PROYECTISTA) un proceso productivo. La entidad elabora sus expedientes técnicos de forma indirecta, a través de un consultor de obra contratado especialmente para tal fin observando las disposiciones de la normativa de contrataciones del estado. La entidad mediante un procedimiento de selección encarga la ejecución de la obra a una empresa constructora.

EL CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA (CONCURSO OFERTA O LLAVE EN MANO, DE SER EL CASO) La modalidad de concurso oferta o llave en mano, pues estas permiten contratar de manera conjunta la Es mostrar el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas elaboración del expediente técnicooyactividades la ejecución de la obra. a lo largo de un tiempo total determinado.

Permite al usuario modelar la planificación de las tareas necesarias para la realización de un proyecto.

Administración en residencia y supervisión en obra

2 8

PASO 3: Poner los días de acuerdo al formato día (ddd)

TÉCNICAS DE PLANEACIÓN PERT /PASO CPM4: Para colocar el =MAYUSC (Izquierda(TEXTO(SELECCIONAR nombre del es díamás recomendable El método PERT para los proyectos de investigación, en los DIA,ddd),1)) cuales existe el problema de la estimación de los tiempos de trabajo y, por otro lado, tampoco hay antecedente para calcular los costes por unidad de tiempo.

Ejemplos: Cómo hacer un diagrama de Gantt     

Define tu proyecto. Haz una lista de tareas. Establece los tiempos. Asigna las tareas. Verifica el progreso.

PASO 1: Hacer la lista de actividades

PASO 2: Establecer tiempos-----

Colocar fecha de inicio, la de estos nos da la suma duración le fecha final

CPM es aplicable a las construcciones en general en las cuales sea fácil estimar los tiempos y costes, y lo que interesa es saber cuál es la combinación costeduración de cada tarea para que se pueda lograr el coste total mínimo del proyecto.

Administración en residencia y supervisión en obra

2 9

VENTAJAS Entre las ventajas de estas técnicas podemos señalar: • Identificar qué trabajos serán necesarios primero y cuándo se deben realizar los acopios de materiales y problemas de financiación. • Identificar qué trabajos hay y cuántos serán requeridos en cada momento. • Determinar la situación del proyecto que está en marcha en relación con la fecha programada para su terminación. } • Señalar las actividades críticas del proyecto. • Señalar las actividades no críticas y cuánto tiempo de holgura se les permite si se demoran. • Si el proyecto está atrasado, ¿dónde se puede reforzar la marcha para contrarrestar la demora y qué coste produce? • La planificación y programación de un proyecto se desarrolla con un coste total mínimo y duración óptima.

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE OBRA  Sistema a corto plazo el objetivo principal de esta planeación es la de asegurar que los recursos proporcionados y considerados en un plan de término medio, sean utilizados de la manera más eficiente para alcanzar los objetivos del proyecto en un nivel superior al del plan, además asegurar que el trabajo sea realizado con los niveles más altos de seguridad y calidad.  Sistema a mediano plazo El objetivo de esta planeación es la de lograr que las metas propuestas para el largo plazo sean alcanzadas, regularmente hablamos de una planeación de mediano plazo en un término no mayor a los tres meses.  Sistema a largo plazo

El pico de la campana equivale al punto de inflexión o cambio de concavidad de la curva S; es el punto en que el ritmo de consumo empieza a decrecer. Obviamente, la forma de la curva S de un proyecto no coincide necesariamente con la de otro. El aspecto de la curva depende de la secuencia de actividades y su cantidad de recursos o costes, así como de la duración total del proyecto. Existen muchas configuraciones posibles, desde las poco onduladas, casi lineales, a las que presentan dos concavidades bien visibles.

se realiza en un periodo mayor a tres meses y su propósito, es el de asegurar que el proyecto sea realizado dentro de las metas propuestas en un costo determinado, sin dejar por un lado la seguridad y el ambiente. 4.2.-Cronograma y curvas de desempeño. Curvas S Para el planificador y el equipo de dirección es importante determinar el avance de la obra a lo largo del tiempo.

RECURSOS, su representación en las curvas de desempeño.

 Los responsables de la ejecución de las obras suelen trabajar en situaciones en las que los recursos –ya sean humanos, materiales o equipo– imponen restricciones en la planificación. Esto sucede, por ejemplo, cuando el cronograma muestra dos actividades que se deben realizar al mismo tiempo, pero no están disponibles los recursos necesarios para ello. Este tipo de situaciones son muy comunes y llevan a la conclusión de que planificar las actividades teniendo en cuenta exclusivamente el factor tiempo no resuelve todos los problemas.  Asignación de recursos Se da el nombre de recurso a los insumos necesarios para llevar a cabo una actividad. Los recursos pueden ser de Administración en residencia y supervisión en obra varias categorías:

3 0

EJEMPLO:  Un recurso puede aparecer en una o más tareas. La asignación de recursos consiste en atribuirlos a las distintas actividades de la planificación. La asignación es a la vez cualitativa (albañil, tractor, perfil metálico) y cuantitativa (3 albañiles, 2 tractores, 50 toneladas de perfiles). La siguiente tabla ejemplifica el método de obtención de la curva S para la mano de obra del ejemplo del capítulo anterior.

El cálculo mensual de horas-hombre es sencillo: es el número de trabajadores de la cuadrilla multiplicado por 200 horas mensuales. Para la cimentación, por ejemplo, que requiere 3 oficiales y 6 ayudantes, el total mensual de horas-hombre es (3 + 6) × 200 = 1800 Hh. Para simplificar, se suman las horas de todos los trabajadores, independientemente del oficio.

5.- ASPECTOS TÉCNICOS Y DE CALIDAD DE LA OBRA 5.1.- Control técnico de la obra

CONTROL DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES FABRICADOS INDUSTRIALMENTE La calidad de un material viene definida por una serie de características (establecidas en la correspondiente especificación), las cuales deben ser objeto de control durante la fabricación. De estas características, unas son medibles y, por consiguiente, representables en una escala numérica: son las llamadas variables. otras, por el contrario, son de carácter cualitativo, no medibles cuantitativamente; son los llamados atributos. Los controles de calidad se dan en el proceso de fabricación y en el lugar de construcción. estos pueden ser ensayos destructivos o no destructivos. Un ensayo no destructivo son pruebas practicadas a un material que no alteran de forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales, los ensayos no destructivos implican un daño imperceptible o nulo. Los métodos de ensayos no destructibles se aplican principalmente: Defecto logia, caracterización y metrología. Ensayos no destructivos Entre los mas comunes se encuentran: Ultrasonido: se introduce un haz sónico de alta frecuencia en el material a analizar. Inspección por líquidos permanentes: se aplica un liquido colorado o fluorescente a la superficie de estudio. Análisis de vibraciones y análisis de ruido. Radiografía: imagen registrada en una película fotográfica, al exponerla a una fuente de alta energía.

Administración en residencia y supervisión en obra

3 1

Ensayos destructivos Son pruebas que se realizan a materiales, que se caracterizan porque deforman el material. para ello suele usarse una probeta construida con el material que se desea ensayar y que servirá para una sola aplicación.

• No esencial ni de difícil reposición PROCESO DE CONTROL

DE CALIDAD DEL CONCRETO CONCRETO PREMEZCLADO Ensayo de tracción consiste en someter a una probeta normalizada a un esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura de la probeta. este ensayo mide la resistencia de un material a una fuerza estática o aplicada lentamente.

En la actualidad es una practica común que una parte del concreto sea mezclado en una planta productora, y llevado y vaciado a las obras en grandes ollas revolvedoras PRUEBA DE CALIDAD AL CONCRETO EN OBRA PRUEBA DEL CONCRETO FRESCO pruebas de revenimiento o asentamiento PRUEBA DEL CONCRETO ENDURECIDO resistencia a la compresión

Ensayo de compresión Es un ensayo técnico para determinar la resistencia de un material o su deformación ante un esfuerzo de compresión. en la mayoría de los casos se realiza con concreto y metales, aunque puede realizarse sobre cualquier material. Ensayo de flexión Consiste en someter a una deformación plástica una probeta recta de sección plana, circular o poligonal, mediante el pliegue de ésta, sin inversión de su sentido de flexión, sobre un radio especificado al que se le aplica una presión constante.

PRUEBA DEL CONCRETO ENDURECIDO La prueba consiste en romper unos cilindros con muestras del concreto a los 14 o a los 28 días. ELABORACIÓN DEL CILINDRO (ESPÉCIMEN) Las muestras se toman en un molde cilíndrico de tres partes intermedias, antes de que el concreto llegue a la cimbra EJEMPLO: ENSAYE EN LA PRENSA HIDRÁULICA

Recepción de los materiales deconstrucción Los materiales que son utilizados en una obra y que sean fabricados comercialmente deben estar respaldados por certificados del productor en el que se indique el cumplimiento de los requisitos de calidad que se establecen en las especificaciones. Al recibir los materiales en la obra se le realizaran pruebas necesarias en función de su responsabilidad: • Esencial • No esencial pero de difícil reposición

Administración en residencia y supervisión en obra

3 2

f. Se colocan separadores entre cada una de las capas sobrepuestas de acero a una distancia tal que el acero no sufra deformaciones excesivas.

PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD DEL ACERO Para garantizar la calidad del acero de refuerzo en las pilas de cimentación profunda, éste debe de contar con las siguientes características: a. El acero de refuerzo debe satisfacer las especificaciones de los proyectos, así como los señalamientos que a este respecto se hacen en las especificaciones generales de construcción en vigor fijadas por la dirección general de normas. b. La procedencia del acero de refuerzo debe ser de un fabricante aprobado previamente por el instituto verificador. generalmente los proveedores surten el acero en tramos de 9 a 12 m. c. Cada remesa de acero de refuerzo recibida en la obra debe considerarse como lote y estibarse separadamente de aquél cuya calidad haya sido ya verificada y aprobada. del material así estibado, se toman las muestras necesarias para efectuar las pruebas correspondientes (una varilla por cada diez toneladas contenidas en un lote), siendo obligación del contratista cooperar para la realización de dichas pruebas, permitiendo al instituto verificador el libre acceso a sus bodegas o almacén para la obtención de muestras. en caso de que los resultados de las pruebas no satisfagan las normas de calidad establecidas, el material será rechazado.

Para el control de calidad, el acero de refuerzo debe cumplir con características físicas y químicas de las norma oficial mexicana y las características físicas se refieren a la tensión, diámetro, dimensiones y espaciamiento de las corrugaciones y doblado.

5.2.- Calidad de la Obra

Es un proceso de supervisión y tiene como objetivo asegurar que durante el proceso de edificación se cumplan con todas las especificaciones del proyecto de ejecución de la obra, así como unas adecuadas condiciones de calidad y con la normativa de aplicación. El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece los requisitos básicos de seguridad y salubridad, éstos marcan las exigencias mínimas de calidad que deben de cumplir los edificios y sus instalaciones. Tenemos que tener en cuenta que las edificaciones, por lo general, son obras de construcción que se ejecutan para que tengan una larga vida útil, además de que suponen un gran desembolso. Por eso, a la hora de realizar un control de las mismas no debemos escatimar en verificar que los materiales suministrados son correctos para el fin al que se va a destinar y su correcta ejecución

d. el acero deberá llegar a la obra libre de oxidación, exceso de grasa, quiebres, escamas y deformación en su sección. e. Debe almacenarse clasificado por diámetros y grados bajo cobertizo colocándolo sobre plataformas, polines y otros soportes que lo protegerán contra la oxidación.

Administración en residencia y supervisión en obra

3 3

Control de personal Son todos los todos los datos generales del personal al momento de ser contratado. Ejemplo : Control de generales del personal

Control de planilla Sirve para llevar el control de los pagos en obra y dejar constancia de pago a los empleados.

El aislamiento térmico: material

Administración en residencia y supervisión en obra

3 4

Control de pedidos de material Sirve para llevar el control de los materiales que se solicitan y así tener referencia del inventario.

Planilla de pago de subcontratistas Aquí se lleva el monto acordado con los subcontratistas y la cantidad que se les ha abonado en el tiempo que dure el proyecto. Control de generales del personal

Control de caja chica Este control sirve para manejar caja chica y mantener la obra. Describe quiénes son los proveedores, en qué se gastó, fecha y forma de pago.

Control de egreso de material en obra Se utiliza en obra, con el fin de tener un control del material que sale de bodega. Para así saber qué tipo de material fue el que salió de la bodega, quién lo solicito y el área que lo utilizará y así llevar el control sobre la cantidad de material que se está empleando en cada una de las actividades de la obra.

Administración en residencia y supervisión en obra

3 5

Entidad convocante

GOBIERNO REGIONAL SEDE CENTRAL

5.3.- Productividad en obras de construcción

Nomenclatura

AS-SM-16-2021-GRH/GR-1

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES

Nro. de convocatoria

Objeto de contratación

Obra

Descripción del objeto

EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO BIO MÉDICO Y MOBILIARIO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE MOLINO-PROVINCIA DE PACHITEA DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

N° del Ítem

Descripción del ítem

SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE MOLINO, DISTRITO DE MOLINO-PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Un sistema constructivo es el conjunto de elementos y unidades de un edificio que, ejecutadas con una técnica adecuada, forman una organización funcional con el fin de dar confort. Convencional. - Se utilizan métodos de construcción principalmente manuales, con estructura a base de columnas y vigas, las cuales soportan todo el peso de la construcción. Por lo general, en este tipo de construcción se utilizan elementos como mampuestos, ladrillos, etc. No convencional. - Los Sistemas Constructivos No Convencionales (SCNC) son aquellos sistemas de edificación que empleen materiales y/o procesos constructivos que no están reglamentados por normas nacionales. El SENCICO se encarga de la evaluación de estos sistemas para su posterior aprobación.

HUANUCO

El Gobierno Peruano, con el fin de garantizar la calidad arquitectónica estructural, durabilidad, seguridad y condiciones de habitabilidad de las viviendas que se construyen empleando Sistemas Constructivos No Convencionales promulgó el Decreto Supremo N° 010-71-VI que … todo expediente técnico de un Sistema Constructivo No Convencional, debe ser preparado ajustándose a los requisitos exigidos en el presente documento, así como proceder a efectuar los pagos por concepto de revisión, y propuesta de aprobación y autorización de uso de los Sistemas propuestos.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NO CONVENCIONALES VIGENTES 2021 Aplicación de sistemas convencionales Eejecución de la obra, equipamiento bio médico y mobiliario: ¿mejoramiento y ampliación de los servicios del centro de salud de molino-provincia de Pachitea departamento de Huánuco" Ejemplo:

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 024-2012-VIVIENDA, del 30 de enero de 2012 SISTEMA LLAXTA

El sistema consiste en módulos prefabricados de concreto armado que se conectan entre sí por medio de anclajes metálicos para formar unidades de vivienda unifamiliar de uno y dos niveles. Los módulos son fabricados en una planta al pie de obra, trasladados con grúa a su ubicación final y ensamblados con conectores metálicos. Los módulos incluyen piso y muros vaciados conjuntamente incluyendo las instalaciones sanitarias y eléctricas embebidas en los muros y pisos o techos. La característica principal del sistema es que el concreto es auto nivelante, vaciado

Administración en residencia y supervisión en obra

3 6

con una bomba a presión colocada en la parte inferior del módulo y llenado de abajo hacia arriba para evitar las cangrejeras y segregación del concreto que usualmente se producen cuando se llena desde la parte alta del muro. Además, está orientado a su uso en construcción de viviendas económicas y modulares unifamiliares de uno y dos niveles. El tamaño típico del módulo en planta es en este caso de 3 m x 6 m lo cual de acuerdo a la disposición produce viviendas de uno o más módulos y de uno o dos niveles. EJEMPLO: Dirección : Jr. Monte Rosa 271 Of.902 Urb. Chacarilla, Santiago de Surco

Además, está orientado a su uso en construcción de viviendas de un solo piso, muros de cerco, galpones depósitos dormitorios de campamentos y toda construcción en el que usa la tierra como material de construcción. EJEMPLO: Dirección: Calle Los Tulipanes 133 Piso 8 - Surco

SISTEMA CONSTRUCTIVO NO CONVENCIONAL TIKA BLOCKS RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 191-2012-VIVIENDA, del 10 de setiembre de 2012 Es un sistema de construcción de mampostería de adobe tecnificado cuya particularidad consiste en utilizar bloques de tierra comprimida, fabricados mecánicamente, denominados adobes tecnificados. Los adobes tecnificados son fabricados mediante una maquina automática de compresión, cuya velocidad de producción alcanza las 250 unidades por hora. Los adobes tecnificados son construidos al pie de la obra, para ser apilados en el sobre cimiento, posición final, y evitar su almacenamiento, la forma de apilar los adobes tecnificados será de tal forma que se dejará mechas de nylon cada 30 cm en el eje vertical y horizontal del muro, que servirán de amarre a la geomalla. La característica innovadora de este sistema consiste en el uso de adobes tecnificados producidos por la Máquina Tika Blocks y que se evita el uso del mortero como material cementante entre los bloques de adobe tecnificado, esta función es de la geomalla y del mortero de revestimiento que puede ser de barro o de yeso.

SISTEMA MODULAR NEXCOM El sistema emplea paneles livianos tipo sándwich (poliestireno expandido dentro de dos láminas metálicas), perfiles y accesorios conformados con la misma lámina metálica, cubierta de techo también en paneles tipo sándwich. Los perfiles y/o accesorios están anclados a la cimentación por medio de clavos para concreto. Todos unidos entre sí por medio de un sistema machihembrado y remaches. Las caras del panel llegan al sitio de montaje prepintadas siendo opcional la elección del color, esto permite un mejor comportamiento frente a la humedad y la intemperie, ofreciendo un acabado superficial listo para su uso. Los materiales son transportados desde la planta de producción hasta el sitio de la obra, donde los módulos son entregados al constructor para su montaje.

Administración en residencia y supervisión en obra

3 7

EJEMPLO: Dirección: Panamericana Sur Km. 17.2 - Villa El Salvador

SISTEMA DE LOSAS ALIGERADAS ALITEC Consiste en viguetas parcialmente fabricadas en planta, armadas en una dirección con bloques especiales de arcilla, formando un conjunto monolítico mediante un armado adicional (malla de temperatura y acero negativo) y vaciado del concreto en sitio. Este sistema puede ser también empleado para entramado de doble sentido y ser utilizado en luces mayores y de mayor sobrecarga, empleando para ello nuestras bandejas estructurales de concreto armado que son colocadas a cada 2 ladrillos, colocándose sobre ellas los aceros positivos transversales en obra.

APLICACIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO NO CONVENCIONAL EVG3D, EN EDIFICACIONES DE HASTA CINCO (5) PISOS Está basado en el uso de paneles EVG-3D prefabricados a escala industrial. Los paneles EVG3D están conformados por un núcleo de EPS (poliestireno expandido) de 40 a 100 mm de espesor, entre dos láminas de malla metálica soldadas, planas y paralelas (malla de recubrimiento) y alambres transversales en diagonal que cruzan el núcleo de EPS y que están soldados a los alambres lineales de la malla de recubrimiento. Posteriormente, se aplica una capa de concreto entre 40 y 60 mm de espesor, ya sea de forma manual o por medios mecánicos a ambas caras del panel EVG-3D. Durante dicho proceso, el núcleo de EPS de los paneles EVG-3D sirve de base para encofrado. Una vez fraguado el concreto, la construcción del sistema EVG-3D logra su resistencia estructural y funcional. El resultado es un sistema tipo sándwich compuesto donde las plaquetas de concreto exteriores quedan conectadas mediante alambres diagonales dispuestos en celosía con suficiente resistencia al corte. En el Perú, el uso de este sistema constructivo no convencional es sísmicamente factible en edificaciones de hasta 5 pisos. Proponente: EVG ENTWICKLUNGS-UND VERWERTUBGS GESELLSCHAFT M.B.H. Dirección: Calle La Morena 130 Dpto. 202-Miraflores - Lima

Adicionalmente a la entrega de viguetas y bovedillas se proporciona accesorios tales como las bandejas sanitarias, estructurales y bandejas para uso eléctrico (centros de luz). Estas bandejas son elaboradas con concreto armado. Otro accesorio importante en su uso son las tapas de tecno por que ahorran el trabajo de cegado de los ladrillos en obra economizando en el consumo de concreto, mano de obra para el cegado, tiempo, espacio y mano de obra.

Administración en residencia y supervisión en obra

3 8

TECHO ALIGERADO UNIDIRECCIONAL SISTEMA ISOLFORG El Sistema ISOLFORG está orientado a su uso en construcción de sistemas de piso y techo en edificaciones de viviendas y oficinas. Posee excelentes características aislantes térmicas y acústicas, tiene un peso reducido y es de fácil acarreo y colocación. El Techo Aligerado Unidireccional Sistema ISOLFORG es un sistema de construcción de techos aligerados de concreto armado cuya particularidad consiste en utilizar bloques continuos de poliestireno expandido que sustituyen a los ladrillos huecos de arcilla del techo aligerado convencional. Estos bloques, adecuadamente apuntalados sirven también como encofrado perdido de las viguetas de concreto. Para la instalación eléctrica de luminarias en el techo, estas se colocan de manera análoga a la utilizada en los aligerados convencionales. Alternativamente podrán ir alojadas en tuberías que se insertan en la capa inferior de poliestireno. En el caso de las instalaciones sanitarias, estas irán embebidas en la losa del techo de manera análoga al aligerado convencional.

temperatura y el acero negativo (opcional para espesores de losas continuas superiores a 25 cm). La losa final tiene sección compuesta por concreto y acero, que permite formar un diafragma rígido ya que sus componentes están integrados mediante una adherencia mecánica. Para la durabilidad del material se recomienda un tarrajeo con malla de gallinero. Otra opción sería colocar un cielo raso de placa yeso. El sistema se utiliza para armar losas aligeradas reemplazando las viguetas convencionales tanto para pisos y techos. Trabaja con todos los sistemas constructivos como el sistema de albañilería confinada, sistema aporticado, sistema dual y estructuras metálicas entre los más utilizados.

SISTEMA MODULAR PARA EDIFICIO DE TRES NIVELES TECNO FAST

SISTEMA DE LOSAS ALIGERADAS PREFABRICADAS DE ACERO VIGACERO

CON

VIGUETAS

La parte estructural del sistema está constituida por viguetas prefabricadas de acero con concreto entre ellas y una losa superior vaciados in situ de 5 cm con una malla de temperatura. La parte no estructural entre viguetas se completa con casetones de poliestireno expandido de alta densidad. El espaciamiento entre viguetas de eje a eje es de 84 cm; las viguetas prefabricadas de acero VIGACERO tienen una forma de “TT” invertida de 9 cm de altura y 13 cm de ancho en el ala inferior. En las salientes de las alas se apoyan los casetones de EPS (poliestireno expandido), evitándose el fondo de encofrado. Este sistema no requiere encofrado en ningún caso y en luces libres mayores a 4,50 m solo requiere apuntalamiento. En la losa superior van embebidas las instalaciones eléctricas, sanitarias, la malla de

El sistema modular para Edificio de tres Niveles Tecno Fast se basa en la división y modulación de un edificio en unidades físicamente transportables, para su diseño y fabricación preferentemente en la planta de producción, que luego de montados en su emplazamiento final conforman el edificio completo que tiene como límite una altura de tres niveles como máximo. La estructura principal del sistema es en todos los casos de madera de origen conífero (Pino, Abeto, etc.), y por su modulación y estructuración, además de permitir su uso definitivo, tiene la capacidad de ser transportable y reubicable. A ello se definen medidas máximas de cada unidad modular (no del edificio): Largo máximo 14 m, Ancho máximo 3.60 m, como límites para su transporte os, hoteles, unidades médicas de campaña, oficinas en operaciones remotas, campamentos para minería y construcción, edificaciones de servicio como comedores, salas de recreo, servicios complementarios de hotelería, aulas escolares, etc., y ser instaladas en cualquier parte del territorio nacional.

Administración en residencia y supervisión en obra

3 9

SISTEMA CONSTRUCTIVO NO CONVENCIONAL DENOMINADO PRELOSAS PREFABRICADAS PRELIMA

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREFABRICADAS PRELIMA

CONVENCIONAL

VIVIENDAS

Este sistema constructivo está formado por paneles macizos de concreto armado de espesor 14 centímetros, que colocados en posición vertical, constituyen en obra las fachadas exteriores y los tabiques interiores de las viviendas prefabricadas. Este sistema también cuenta con paneles macizos de concreto armado de espesor 10 centímetros, que colocados en posición horizontal constituyen en obra los elementos de piso de las viviendas prefabricadas. Los paneles macizos cuya función es la constituir las fachadas y los tabiques, se unen en obra a las cimentaciones por empalme soldado de las barras corrugadas de conexión embebidas en los paneles prefabricados. Esta unión se rellena posteriormente en obra, mediante el vertido de concreto premezclado. Estos paneles también se unen lateralmente entre sí mediante la unión soldada entre elementos metálicos embebidos en las caras laterales de los paneles prefabricados. Los paneles macizos cuya función es la de constituir los pisos, se unen a los paneles de fachada, y a los paneles interiores mediante una unión soldada entre elementos metálicos embebidos en las caras laterales de los paneles de piso y los paneles verticales. La prefabricación de los elementos portantes de la estructura se realiza en una planta industrial, y posteriormente se realiza la unión de estos elementos prefabricados en obra mediante elementos diseñados para resistir los esfuerzos a los que se ve sometida.

La Prelosa Prefabricada PRELIMA es una pieza prefabricada pretensada que tiene una parte inferior de 4 cm de espesor, sobre la que nacen cuatro nervios de 18 cm de altura cada uno, de tal modo, que la sección compuesta del piso, como resultado del vaciado en obra presenta: - Un nervio cada 60 cm, resultado del vaciado de concreto en la zona interior que existe entre nervios adyacentes. - Una capa de compresión de generalmente 5 cm de espesor sobre el aligerante colocado sobre la prelosa. Es un requisito esencial para el buen comportamiento del piso la buena adherencia entre la prelosa prefabricada y el concreto vaciado en obra. El canto total del piso viene determinado por la altura del aligeramiento a colocar en la zona de entre nervios y sobre la capa inferior de 4 cm, de tal modo, que con una altura del aligeramiento de 18 cm se obtiene un piso de 27 cm, con un aligeramiento de 22 cm se obtiene un piso de 31 cm, con un aligeramiento de 26 cm se obtiene un piso de 35 cm, y con un aligeramiento de 31 cm se obtiene un piso de 40 cm. Las Prelosas Prefabricadas PRELIMA se apoyarán sobre elementos horizontales tales como vigas o muros portantes, y se anclarán a estos elementos a través de una armadura de conexión, que se colocará antes de verter el concreto en las vigas.

Administración en residencia y supervisión en obra

4 0

SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO ETERNIT

El Sistema de Construcción en Seco ETERNIT, está formado por una estructura de acero galvanizado constituyendo un esqueleto, recubierto, según requerimiento técnico del proyecto, con placa de fibrocemento SUPERBOARD, fabricados según Norma Técnica Peruana NTP 8336-1999, Normas ISO 14001: 2004, ISO 9001:2008; OHSAS 18001: 2007; con placa de yeso GYPLAC con una resistencia a la tracción 722 N y cumpliendo con las normas NTP 334: 185: 2015 UNE EN 520:2005, ASTM C 1396; y/o recubierto con placa de fribosilicato PROMATECT H con una densidad de 870 kg/m3 , reacción al fuego A1 según UNE EN 1350-1 y coeficiente de conductividad térmica 0,175 W/m. Las placas están unidas a los perfiles de acero galvanizado mediante el empleo de tornillos autoroscantes, que resiste adecuadamente a los esfuerzos producidos en un sismo severo. En el segundo piso, el Sistema tiene similares características que en la 1ra planta. El techo puede ser a dos aguas, con techo ondulado de fibrocemento tipo Gran onda, Perfil 4 ó Teja andina, y cielo raso interior con placa Superboard, Gyplac ó Promatect H de acuerdo a los requerimientos del proyecto y a la apariencia que se le desea dar a los diferentes ambientes. El Sistema se puede emplear en la edificación de viviendas unifamiliares o multifamiliares, postas médicas o centros de salud, centros educativos, locales comerciales, equipamiento comunal y en general en cualquier tipo de edificación. Las características de los materiales que lo conforman, permiten que la edificación posea buena resistencia y durabilidad ante la acción del viento, calor, lluvias, etc., en cualquier ubicación del territorio nacional.

SISTEMA BETON DECKEN

El sistema BETON DECKEN utiliza una combinación de paneles de concretos prefabricados reforzados de manera convencional, y un acabado hecho en obra, como un medio de construir una típica losa de concreto. El sistema de prelosas es versátil y adaptable para su uso en una gran variedad de estructuras, incluyendo desarrollos residenciales y comerciales de poca altura, estructural de mucha altura enmarcadas en acero y concreto, cubiertas de puentes, alcantarillas y otras aplicaciones civiles. Generalmente, satisfaciendo la mayoría de losas reforzadas suspendidas. Las prelosas son elementos horizontales que sirven como encofrado para agilizar la colocación instalaciones eléctricas y sanitarias, como también disminuir el uso de encofrado convencional para el apoyo de las losas y así mismo ahorrar mano de obra en varias actividades en la ejecución del proyecto. Las prelosas se apoyan en vigas, placas o columnas dependiendo de la configuración estructural del proyecto, el sistema BETON DECKEN como toda losa necesita un encofrado inferior para soportar las cargas vivas y muertas al momento de la ejecución del proyecto. El trabajo de carpintería o encofrado para las prelosas es muy simple y permite tener zonas de trabajo más limpias en comparación con el sistema convencional de losas. Solo se van a utilizar soleras y puntales con un espaciamiento de 1.50m para ambos elementos. Se podrá utilizar encofrado metálico y/o de madera siempre y cuando garanticen la resistencia.

Administración en residencia y supervisión en obra

4 1

5.4.- Nuevas tecnologías La aplicación de la tecnología en la ingeniería facilita los procesos y los optimiza. Esto aplica en todas sus áreas, como lo son: la topografía, el levantamiento de suelos, el cálculo de materiales y la lectura y análisis de planos. Diseño Arquitectónico global: BIM

BIM (Building Information Modeling) es una metodología que permite crear simulaciones digitales de diseño, manejando coordinadamente toda la información que conlleva un proyecto de arquitectura. ... Por lo tanto, estos se complementan y permiten que el trabajo del arquitecto sea llevado a cabo de forma eficaz.

SISTEMA CONSTRUCTIVO RBS AZEMBLA

El Sistema Constructivo RBS AZEMBLA está compuesto por paneles de PVC que provee confinamiento para el concreto, acero e instalaciones. El sistema constructivo RBS AZEMBLA mantiene las uniones entre los diferentes elementos estructurales de forma “Monolítica”. Proporcionando “Seguridad Sísmica” aún en casos de sismos severos. Pudiendo ser diseñado bajo la norma Peruana de Concreto Armado E.060 según los diversos arreglos y configuraciones arquitectónicas. Las edificaciones con el Panel de 64mm ó 100mm del sistema constructivo RBS AZEMBLA tienen una Resistencia al fuego de 81 ó 178 minutos respectivamente, manteniendo bajo un evento de incendio la “Capacidad de soporte de carga”, la “Estanqueidad” de las llamas y la “No Emisión de gases inflamables”. El sistema constructivo RBS AZEMBLA presenta adecuada Transmitancia térmica (0.68 W/m2k), así como aislamiento acústico frente a ruido aéreo (44 dBA) Con el Sistema constructivo RBS AZEMBLA se pueden construir viviendas y edificaciones hasta dos niveles con el panel de 64mm y edificaciones hasta cinco niveles con el uso del panel de 100mm.

Modelado en 3D: SketchUp Pro SketchUp (anteriormente Google SketchUp) es un programa de diseño gráfico y modelado en tres dimensiones (3D) basado en caras. Es utilizado para el modelado de entornos de planificación urbana, arquitectura, ingeniería civil.

Administración en residencia y supervisión en obra

4 2

Motores de Renderizado y Realidad Virtual: V-Ray vs. Lumion

Autodesk Revit

Una vez tenemos el software de modelado y/o BIM y queremos llegar a una foto final del proyecto y simulaciones animadas para presentarlo a clientes, hay que recurrir a un buen motor de render. V-Ray y Lumion son los mejor considerados en este aspecto y son competidores de mercado. La diferencia entre ambos es la siguiente:

Autodesk Revit es un software de diseño inteligente de modelado BIM para arquitectura e ingeniería, que facilita las tareas de diseño de proyecto y los procesos de trabajo. ... Revit se basa en BIM: metodología de trabajo colaborativa y usando el modelado paramétrico de objetos y elementos constructivos del edificio.

Cálculo estructural e instalaciones: CYPE Software para cálculo de estructuras. De manejo sencillo, muy bueno para estructuras de hormigón armado. Es intuitivo y permite hacer cambios con facilidad. Como problemas presenta una forma bastante deficiente de guardado de archivos y una combinación muy primaria con estructuras de acero, que se podrían hacer utilizando metal3D. Ofrece unos planos finales en autocad bastante buenos para utilizar en el proyecto de ejecución, con una biblioteca de detalles constructivos muy amplia, y con los cuadros resumen tan necesarios para muchas mediciones.

PROGRAMA ARCGIS ArcGIS es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica. con la que es posible dibujar entidades directamente en un mapa y almacenarlas en la base de datos geográfica del sistema ,también nos permite sacar coordenadas, curvas d nivel y cuencas geográficas.

Administración en residencia y supervisión en obra

4 3

Los gastos que genere la inspección (movilidad, alojamiento, pruebas, etc.) no deben

CONCLUSIONES

superar el cinco por ciento (5 %) del Valor Referencial de la Obra (antes que se inicie la

1.-El profesional que realice la supervisión de una obra no podrá supervisar de manera

obra) o del Monto Vigente del Contrato de Obra (cuando esté en ejecución la obra), el que

simultánea otra obra, debido a que es una obligación esencial de la función de supervisión

resulte mayor. Si el Valor Referencial de la Obra es de un millón de nuevos soles (incluido

controlar de manera permanente, directa y exclusiva la adecuada ejecución de la obra y el

el IGV), los gastos de Inspección no deben superar los 50 mil nuevos soles.

cumplimiento del contrato.

El inspector o el supervisor, según corresponda, tiene como función controlarla ejecución

2.- En el caso que una Entidad tome conocimiento que un mismo profesional está

de la obra y absolver las consultas que le forma que el contratista según lo previsto en el

supervisando dos obras simultáneamente, podrá resolver el contrato de supervisión,

artículo siguiente. Está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o

debiendo comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado dicho incumplimiento para

trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha

que este aplique la sanción correspondiente, de ser el caso. 3.3 En un proceso de selección

de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por

convocado para la contratación de la supervisión de una obra, las personas naturales que

el incumplimiento de las especificaciones técnicas; y para disponer cualquier medida

presentan sus propuestas pueden proponerse a sí mismas como supervisor o pueden

generada por una emergencia. De las funciones del Supervisor se desprende que primero es

proponer a otro profesional, siendo lo relevante que el profesional propuesto desempeñe

el contrato de obra. Base legal Artículos 184 -1d.s.138-2012-EF y 193 del Reglamento de

sus funciones de manera permanente, directa y exclusiva en la obra para la que fue

la Ley de Contrataciones del Estado.

propuesto, no pudiendo supervisar dos (2) o más obras a la vez.

La normativa de contrataciones precisa sobre el cuaderno de obra en la ejecución por

3. ¿Se puede sustituir al residente designado por el Contratista?

contrata: En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el cuaderno de obra, el mismo que

Si se puede sustituir al residente por otro profesional que tenga calificaciones similares o

será firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por

superiores a este. Para este efecto el Contratista debe proponer con tiempo suficiente el

el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados

currículo vitae del nuevo residente para que la Entidad lo evalúe y apruebe de ser el caso.

para hacer anotaciones en el cuaderno de obra. El cuaderno de obra debe constar de una

El plazo para que la Entidad apruebe al nuevo residente es de ocho (8) días hábiles

hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de éstas a la Entidad,

siguientes de presentada la solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita

otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. El original de dicho cuaderno debe

pronunciamiento se considerara aprobada la sustitución.

permanecer en la obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse el acceso al

Los Inspectores y Supervisores debe tener los siguientes conocimientos: Conocimiento

mismo.

técnico. que consiste en: Experiencia técnica en los trabajos de campo, estudiar la

El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su

documentación técnica de la obra (planos, especificaciones técnicas, planillas de metrados,

remisión a la Entidad para períodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del

etc.), conocimientos normativos, administrativos y legales ,que consiste en tener

primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por la

conocimientos actualizados del marco normativos, administrativos y legal de las obras

Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes.

públicas: tipo de sistema de contratación (suma alzada, preciso unitarios), inicio del plazo,

Así mismo se conocerán las disposiciones que deben observar los actores participantes en

procedimientos y plazos de trámites de valorizaciones, adicionales, ampliaciones,

la contratación pública, así como las herramientas para el registro y publicación de la

liquidaciones, etc.

información en el sistema electrónico de contrataciones del estado (SEACE).

Seminario de la tecnología de la construcción

BIBLIOGRAFÍA • Reglamento de la ley de contrataciones del estado d.s. 344-2018-ef • Reglamento nacional de edificaciones • La ley de contrataciones con el Estado y su Reglamento • Base legal Artículos 184 -1d.s.138-2012-EF • Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20132, Ley 29812. D.S. Nº 1382012-EF) • Acta de negociación colectiva 2012-2013; Régimen laboral especial de construcción civil • Avances de obra (Art.195º del D.S. Nº 184-2008-EF • Art. 1 de la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG del 18 de julio de 1988 • Liquidación Final del Contrato. (Art. Nº 184 D.S. Nº 138-2012-EF) • Felipe Villavicencio González (según Art. Nº 184 D.S. Nº 138-2012-EF) ANEXOS • https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL144 4/DS%2034 4-2018EF%20Reglamento%20de%20la%20Ley%20N%C2%B0%2030225.pdf • https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Capacidades/Capacitacion/V irtual/curso _contratacion_obras/libro_cap3_obras.pdf • https://drive.google.com/file/d/1b5nc8IQeO7Jg_4hZ69I9vamT32y81PCr/view • https://es.slideshare.net/Consultora_KECSAC/modulo-i-administracin-en-residenciasupervisin-yseguridad-en-obras • https://www.redalyc.org/pdf/467/46780106.pdf • https://core.ac.uk/download/pdf/48390763.pdf • http://revistas.unap.edu.pe/rd/index.php/rd/article/view/72

Seminario de la tecnología de la construcción