Rieupeyroux 2017
B ulletin
d ’ informations municipales
S ommaire Le mot du Maire..................................................................... 3 Intercommunalité.................................................................... 4 Travaux-urbanisme................................................................. 5 Activités économiques............................................................ 8 Projets 2017....................................................................... 10 Les brèves de la commission.................................................. 11 Club de musculation............................................................. 12 Centre culturel..................................................................... 13 Retour aux sources............................................................... 14 Zoom sur deux entreprises..................................................... 15 Vous avez dit pizza !!??....................................................... 16 Sous le gui, pensez au tri !.................................................... 17 État civil.............................................................................. 19 Mairie de RIEUPEYROUX Tél. 05 65 65 51 12 - Fax 05 65 65 63 11 E-mail : mairie-rieupeyroux@orange.fr Horaires d’ouvertures Lundi et samedi : 9h - 12h Du mardi au vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
2
L e mot et les vœux du maire Durant l’année 2016, le Conseil Municipal a été confronté à des problématiques spécifiques qui ont nécessité des prises de décision au titre de la politique générale de la Commune. Tout d’abord, la dotation de l’État a été diminuée de 100 000 €, ce qui, rajoutée aux dépenses supplémentaires liées aux nouveaux rythmes scolaires ampute nos recettes de fonctionnement de 10 % Une gestion rigoureuse des dépenses afférentes a été mise en place, elle englobe la mutualisation du personnel, les économies d’énergie et la justification de chaque opération. En terme de structure deux sujets principaux ont justifié une analyse particulière : • La restructuration des Communautés de Communes faisait l’objet de trois options. Le Conseil Municipal et l’ensemble des membres de la Communauté ont validé le regroupement avec le Bas-Ségala, anciennement Communes de La Bastide l’Évêque, Saint-Salvadou et Vabre-Tizac. Cette option regroupe les avantages d’unité territoriale, de représentativité partagée, d’une stabilité du personnel et d’un pouvoir décisionnaire au plus près des collectivités concernées. • La désaffection des bénévoles du Centre de Loisirs nous avait amenés à confier la gestion du site à l’association départementale Familles Rurales. Afin d’optimiser les ressources humaines de la structure, qui est chargée également du périscolaire, nous avons trouvé judicieux d’en reprendre la gestion directe à compter du 1er janvier 2017. La problématique du maintien de l’offre médicale nous a amenés, après plusieurs débats et réunions d’information : • à être identifiés sur un site spécifique du département auprès de l’université de Toulouse, • à se porter acquéreur du cabinet du Dr SAINT-MICHEL afin de garantir une possibilité d’accueil après son départ. L’érosion du petit commerce s’est confirmée en 2016. Dans les conclusions du rapport CCI réalisé en 2015, il était préconisé le regroupement des activités commerciales, celles-ci étant, à Rieupeyroux, particulièrement dispersées. L’achat récent d’une parcelle située avenue de Rodez, près de la pharmacie, permet d’envisager la création d’une zone multifonctionnelle regroupant commerces – services – habitat. Le Conseil Municipal a validé le principe de viabilisation de cette zone qui sera proposée à des investisseurs privés. Depuis plusieurs années, le solde naissance – décès est régulièrement négatif pour notre démographie. Afin de compenser ce déficit, notre bourg se doit d’être en mesure d’attirer de nouveaux résidents. À ce titre, nous allons engager en 2017, les travaux de viabilisation d’un lotissement de 8 lots et les études pour une opération identique en 2018. Avant de conclure, je me dois de vous faire part de quelques points positifs enregistrés en 2016 : • L’investissement privé, poumon économique du bourg, a perduré en 2016 et perdurera en 2017 Les entreprises SCMR, FABRE 2012 et SICOB, Transports CHAUCHARD, le milieu agricole entre autres, ont largement contribué à dynamiser notre outil industriel. • Le nombre de permis de construire est en nette augmentation, dans toutes les catégories, ce qui présage une activité soutenue de notre artisanat. • Les demandes d’achat de terrain à bâtir redeviennent régulières et les transactions immobilières ont été soutenues en 2016 ce qui conforte notre position de bourg centre attractif. • Les diverses associations ont contribué comme chaque année au rayonnement de Rieupeyroux à travers les diverses manifestations à caractère culturel, sportif, à travers le lien et le soutien social qu’elles génèrent, à travers les facilités d’intégration et le large panel d’activités qu’elles proposent. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur pour 2017, année pendant laquelle nous nous inspirerons de cette citation : « Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre mais il est nécessaire d’entreprendre pour espérer ». Michel SOULIE, Maire
3
Intercommunalité ÉVOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AVEYRON-SEGALA-VIAUR AU 1er JANVIER 2017 Oui, au 1er janvier 2017, la Commune Nouvelle du Bas-Ségala (regroupant les ex-communes de Vabre-Tizac, SaintSalvadou et La Bastide L’Évêque) va rejoindre la Communauté de Communes Aveyron-Ségala-Viaur ; Ainsi, notre collectivité va passer de 179,8 km2 à 262,1 km2 soit une augmentation de 45,77 %. Sa population passera de 4087 habitants à 5725 habitants soit une augmentation de 28,61 %. Comment en est-on arrivé là ? Lors de la promulgation de la Loi Notre (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), le 7 août 2015, le regroupement de Communautés devenait obligatoire ; les premières limites nous imposaient de réfléchir à un regroupement plus important ; c’est ainsi que des échanges eurent lieu avec les communes du Ségala (Naucellois, Pays Baraquevillois, Céor-lagast) d’une part et celles de l’Ouest Aveyron (Villefranchois, Villeneuvois et Pays Najacois) d’autre part. Face à l’opposition de nombreux élus, nos parlementaires assouplirent la loi d’origine, nous offrant la possibilité de travailler avec le Bas-Ségala ; déjà des réflexions avaient eu lieu en 2011, discussions qui n’aboutirent pas du fait notamment de la compétence école assumée par l’ex-communauté du Bas-Ségala et non par Aveyron-Ségala-Viaur. Aujourd’hui cette compétence est revenue à la Commune Nouvelle, le regroupement en est facilité. Le Bas-Ségala intègre notre Communauté avec ses seules compétences actuelles : • la voirie d’intérêt communautaire (hors centre bourg) • les ordures ménagères (Syndicat Ségala Environnement dissout au 1er janvier) et déchèteries • SPANC (service étant déjà mutualisé comme les ordures ménagères) • les équipements culturels (Espace Gilbert Alauzet, École de Musique, Médiathèques) • l’office de Tourisme • les équipements sportifs (Gymnase, Piscine, Vestiaires) • le foirail de La Salvetat-Peyralès • le transport à la demande Au 1er janvier 2017, la voirie communautaire progressera de 162 km, notre réseau de Médiathèques verra sa zone d’influence couvrir la Commune Nouvelle comme l’office de tourisme ; la gestion du gymnase de La Bastide l’Évêque sera assurée par la Communauté de Communes. Le nombre d’élus désignés par les communes sera de 27 pour cette nouvelle structure : • 9 pour Rieupeyroux (nombre identique à aujourd’hui) • 7 pour Bas-Ségala • 4 pour La Salvetat-Peyralès (5 aujourd’hui) • 2 pour La Capelle-Bleys (3 aujourd’hui) • 2 pour Prévinquières (2 aujourd’hui) • 2 pour Lescure-Jaoul (2 aujourd’hui) • 1 pour Tayrac (2 aujourd’hui) Le nouveau président et ses vice-présidents seront désignés lors du premier Conseil Communautaire courant janvier.
Vivian COUDERC Vice-président
4
Travaux - Urbanisme VOIRIE La Communauté de Communes a financé la réfection du revêtement des voies communales pour un coût de 127 000 euros. Il convient de noter que dans le cadre d’une utilisation optimale de notre enveloppe budgétaire, seuls les tronçons dégradés sont traités, ce qui exclut de systématiser la réfection de la totalité d’une voie communale. • L’entreprise COLAS a réalisé des interventions sur les voies ci-dessous : - VC RIVIERE - VC RABJAC - VC RAYET - VC VERGNAS - VC RETAULY – RD 26 - VC RAMONJEAN - VC TALABOSC - VC CENDRIER - VC ROUBIS - VC Station épuration VERGIES - VC CHAPELLE - VC MIQUELS - ZA LANDE ETROITE - VC LA BADE
• La Commune a, pour sa part, investi 60 000 € sur les opérations ci-après : - Lotissement La Piscine - Trottoirs rue du Tour de Ville et du Balat - Cimetière de Rieupeyroux - Zone conteneurs Avenue de Carmaux
PRÉAU MATERNELLE Après le primaire, c’est l’école maternelle qui a été dotée d’un préau. Cet ouvrage en ossature bois a été positionné sur une partie en talus de la cour, outre son caractère moderne et convivial, il offre une vue remarquable sur le lac, et peut être accessible, depuis les salles de classe, par un passage protégé. En coordination, les revêtements du sol des salles de jeux ont, également, été renouvelés et un enrobé a été mis en place sur l’ensemble de la cour. La conception est l’œuvre de Patrick CAYROU, architecte. Les entreprises FABRE SICOB, FRAYSSE, AT2P, VIDAL, BENECH et COLAS ont réalisé ce chantier d’un coût de 115 000 € subventionné pour 40 000 € par l’État.
ÉCOLE MATERNELLE Suite à un incendie, intervenu fin juin, dans un local technique, celui-ci a dû être refait en totalité, le matériel électrique et les appareils ménagers présents remplacés. Le plafond et les peintures de la pièce attenante ont également été renovés, de même qu’il a été nécessaire de renouveler du mobilier et divers matériels scolaires dégradés. Les entreprises ROUZIES, VIDAL et DELL’OSA sont intervenues sur ce chantier, l’ensemble des dépenses s’élevant à 35 000 € avec les fournitures.
5
ÉCLAIRAGE PUBLIC Dans le cadre du renouvellement d’appareils vétustes et d’une opération d’économie d’énergie, il a été réalisé la pose d’appareils avec luminaire LED sur l’avenue de Carmaux, la place du Gitat et la rue Saint-Martial. Il convient de noter que le choix de candélabres plus hauts a permis de diviser par deux le nombre d’appareils à poser, d’où une économie supplémentaire. Une extension de l’éclairage public a également été réalisée route de la Chapelle au droit des nouvelles constructions. Le coût des travaux est de 50 000 €, la participation du SIEDA de 10 000 €.
LIAISON RD 911- RD 905 Après appel d’offres, l’entreprise ROUQUETTE a été retenue pour la réalisation des travaux afférents engagés début mai. Le mauvais temps des mois de mai-juin et des contingences techniques particulières émises par la Direction des Routes pour inclure cette liaison dans le domaine départemental ont retardé l’exécution du projet. En concertation avec les divers intervenants et partenaires financiers, il a été acté de ne pas prendre le risque de réaliser des revêtements en décembre et de différer la fin du chantier à 2017. Durant cette période d’arrêt, la circulation sera interdite sur le tronçon route du Bouscal – route de la Borie Grande.
VIABILISATION LA BADE Afin d’accéder aux trois terrains constitués dans le prolongement des constructions déjà réalisées, les entreprises AT2P, SOGEDO, COLAS et LARREN ont procédé à : • la réalisation de la voie d’accès et son revêtement • l’amenée des réseaux électricité, eau potable, Télécom Pour un coût de 26 000 €. Pour information un terrain reste disponible sur ce site.
ABRIBUS VERGIES Afin d’assurer une meilleure sécurité aux enfants des divers lotissements situés route de Prévinquières, un abribus et une zone aménagée d’arrêt des cars scolaires ont été réalisés par les entreprises STPO et COLAS. Le coût de l’opération est de 16 000 €. Le département a apporté une aide de 2 000 €.
6
BÂTIMENTS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX • L’extension de la Halte Garderie, financée par la Communauté des Communes, était nécessaire de par l’obligation, au 1er janvier 2017, d’assurer les repas et de fournir les couches pour les enfants. Cette extension permettra également d’augmenter à terme la capacité d’accueil de la structure. Le coût des travaux s’est élevé à 80 000 €. La CAF a participé à hauteur de 43 200 €, l’État de 22 579 €. Georges RICHARDSON, architecte, a assuré la maîtrise d’œuvre, les entreprises FRAYSSE, AT2P, FABRE SICOB et CROS sont intervenues. • La rénovation de la toiture, y compris le désamiantage du bâtiment abritant les chasseurs et les Restos du Cœur a été réalisée pour un coût de 20 000 €. • Mise en accessibilité de la gendarmerie et remplacement du portail pour un coût de 25 000 €. • Diverses interventions ont été réalisées par nos services techniques : - réaménagement salle centre aéré du Théron - aménagement local Comité des Fêtes - réalisation d’un escalier au terrain de quilles Ces prestations ont eu un coût de 20 000 €.
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE Une opération de remplacement des luminaires, en particulier anciens projecteurs énergivores, par des LED a été initiée sur plusieurs bâtiments : Mairie, Médiathèque, Maison Pour Tous. La rénovation complète du système de chauffage de la Maison Pour Tous a été réalisée, après diagnostic et étude énergétique, par l’entreprise VIDAL. De même le sous-sol a été isolé par nos services techniques dans le cadre de la même étude. Le coût des travaux s’élève à 33 000 €.
ASSAINISSEMENT En coordination avec la liaison RD 905/911, un réseau séparatif eaux usées/pluviales a été créé et étendu dans la perspective d’une urbanisation future. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise GINESTE pour un coût de 70 000 €. Pour le bon fonctionnement de notre système de traitement des eaux usées, le curage de la lagune de la station de la Vayrie a été effectué en septembre, sous la maîtrise d’œuvre du cabinet VALDOC, pour un coût de 20 000 €.
DIVERS • Le service technique a été doté d’un camion polybenne, d’un souffleur et d’une tronçonneuse. • Des chaises et tables ont été achetées pour les écoles, la salle du conseil et les manifestations associatives. À ce titre, il a également été acquis un chariot et des barrières. Coût de l’ensemble 14 000 €. • Plusieurs extensions ou modifications du réseau pluvial ont été réalisées à Rieupeyroux et Miquels pour une dépense de 30 000 €.
7
Activités économiques INVESTISSEMENTS PRIVÉS 2016 • Charlène FRAYSSE a créé un centre équestre au carrefour de la route de la déchèterie. • L’entreprise SCMR a terminé l’aménagement de son nouvel atelier de 2 500 m². • L’entreprise FABRE SICOB a mis en place une nouvelle machine informatisée et automatisée destinée à la fabrication des charpentes et structures bois. • FABRE 2012 a, en parallèle, lancé un gros programme d’extension de ses locaux et de sa superficie d’exploitation. • L’entreprise BARRIAC a refait son site professionnel suite à l’incendie des mêmes locaux. • INTERMARCHÉ a mis en place un DRIVE en complément à la vente traditionnelle.
• Un magasin BAZAR LAND s’est substitué aux meubles FRAYSSE depuis le 1er avril 2016. • U EXPRESS a repris la station TOTAL dans le cadre d’une formule libre service. • La société CROZES a ouvert un magasin de vente et entretien matériel de jardin rue du campagnal.
• Le Syndicat d’eau potable du SEGALA a créé un surpresseur, route de Talabosc pour un coût de 700 000 €. Cet appareil doit assurer une bonne desserte de tout l’ouest Aveyron. • La Boutique « Plaisir des deux » a ouvert rue de l’Hom. • Réaménagement de la boutique « Caprice » (photo page suivante). • La Pizzeria « Créa’Pizz » a été créée par Madame CADILHAC, rue du Tour de Ville. 8
• Nicolas et Valérie Vergnole sont devenus propriétaires du restaurant « Le Grill » et de son parking. • L’hôtel du commerce a finalisé la rénovation de 8 chambres dont 2 aux normes PMR (personne à mobilité réduite). Le revêtement du parking intérieur a été traité en enrobé.
INFOS
• Les transports Chauchard ont fait l’acquisition de 27 cars dont 20 neufs.
- 25 permis de construire ont été accordés en 2016 : Maison individuelle : 9 Extension maison : 2 Bâtiment agricole : 5 Atelier relais : 2 Préau : 1 Surpresseur : 1 Divers : 3 Bâtiment commercial R.A.G.T : 1 Bâtiment industriel FABRE 2012 : 1
- Déclarations préalables : 25 - Certificat d’urbanisme : 29 - 7 lots ont été vendus en 2016 sur divers terrains communaux - 20 maisons à la vente ont trouvé preneur en 2016 La Commune, par ses commandes, a injecté directement 381 915 € dans l’économie locale, la Communauté des Communes 254 995 e pour un total de 636 910 e en augmentation de 12,8 %.
9
Projets 2017 • Un programme voirie intercommunal sera établi conformément aux années précédentes dans le cadre du renouvellement et de la sauvegarde des voies communales. • Un programme voirie communal sera également établi en fonction des besoins et des capacités financières. • La liaison 911/905 se terminera dans le 2e trimestre 2017. • Une demande a été transmise au département pour la réfection de la voirie de la rue de l’Hom. • La viabilisation de la future zone de CAMPGRAND, en prolongement de la gendarmerie se concrétisera en 2017. • Le lotissement SECADOU d’environ 10 lots, devrait être viabilisé dans le 2e semestre 2017. • Dans le cadre des économies d’énergie, l’éclairage public des rues du Tour de Ville et du Balat sera renouvelé. • Dans le cadre du maintien du potentiel médical, l’achat d’un cabinet médical est envisagé. • Suite à l’accord de l’Agence de l’eau pour une participation financière de 70 % du coût des travaux, un programme d’amélioration de l’assainissement collectif sera défini. • Une première tranche d’aménagement du tour du lac de la PRADE est en cours d’étude et pourrait être réalisée.
10
L es Brèves de la Commission Communication Journée Citoyenne Une belle réussite pour la première journée citoyenne le 21 mai 2016. Une cinquantaine de personnes s’est mobilisée aux quatre coins du village pour nettoyer, désherber, pailler, embellir la fontaine du jardin public avec des végétaux et plantes aromatiques offerts par UNICOR et la RAGT. Une partie des bénévoles a œuvré au Théron aux abords du ruisseau. La matinée a pris fin autour d’un buffet offert par la municipalité. Merci à tous ! Prochaine journée le samedi 20 mai 2017. L’objectif « zéro phyto » est fixé pour 2017 pour toutes les collectivités. Les particuliers seront concernés à partir de 2019. Le passage au « zéro phyto » appelle à un changement de point de vue sur notre cadre de vie. Nous remercions tous les commerçants et particuliers qui ont fleuri cet été balcons et trottoirs contribuant ainsi à embellir le bourg !
Forum des associations Bilan positif aussi pour ce premier forum, le 3 septembre 2016. Trente associations sportives, culturelles, artistiques ou d’aide à la personne se sont réunies à la maison pour tous pour permettre à un public nombreux de découvrir la large palette d’activités présente à Rieupeyroux. Les démonstrations de Karaté, Self défense, Quilles, Gi gong, Ping-pong, Basket et tarot ont animé la journée. Date du prochain forum Samedi 2 septembre 2017 au Marché couvert.
Réorganisation de la brigade de Gendarmerie La nouvelle brigade conserve son siège à Rieupeyroux. Elle intervient sur le territoire de Rieupeyroux, La Salvetat-Peyrales et les communes de Pradinas, Castanet, Colombiés et Sauveterre. Le secteur de Najac initialement rattaché à Rieupeyroux sera sous l’autorité de la brigade de Villefranche-deRouergue.
Le « 2CV tour » Le « 2CV tour » a fait étape à Rieupeyroux le 21 septembre 2016. Ce périple a été organisé par le comité de sensibilisation pour le dépistage des cancers en Aveyron.
Hôtel du Commerce Le 1er octobre 2016, l’Hôtel du Commerce a fêté ses 80 ans 4 générations se sont succédées depuis sa création en 1936. Aujourd’hui Amélie et Simon, toujours accompagnés de Josy et Bruno, nous accueillent dans cet établissement. Le 1er octobre, beaucoup d’amis, clients et professionnels, étaient réunis pour porter un toast à la santé de cette institution et lui souhaiter longue vie.
11
Club de Musculation Rieupeyrousain « SÉGALA FORM » Créée au début des années 1990 par un groupe de passionnés, l’association « SEGALA FORM » a vu légalement le jour en 1994 avec son inscription au journal officiel. Ces précurseurs qui ont donné de leur temps et parfois de leur argent pour bâtir ce bel outil ont été plutôt visionnaires au vu de la pérennité du club ; tout ceci à une époque où les sports collectifs avaient la primeur au sein du bourg de Rieupeyroux. À l’origine, les locaux se situaient dans un préfabriqué face au collège Lucie Aubrac. Tous les anciens se souviennent du charme désuet de cet endroit avec sa douche proche du tableau électrique et son poêle au fuel. Un temps associé avec le club de fitness, les deux associations se sont séparées pour poursuivre leurs chemins avec un égal succès. 2011 s’est avérée une année charnière. En effet, avec le déménagement du centre de secours et grâce à la mairie et à la communauté de commune, l’association a pu s’installer dans une salle spacieuse et lumineuse au rez-dechaussée du gymnase. Composant avec les nouvelles infrastructures, les dirigeants ont ainsi pu moderniser et perfectionner le matériel afin de satisfaire les adhérents. Le club est composé bon an mal an de 250 membres issus de toute la commune et des alentours, ce qui en fait l’un des plus importants par le nombre au sein des associations du village. L’ouverture de la salle basée sur un système de self service offre une plage horaire de 6 heures à vingt-trois heures sans interruption tout au long de l’année. « SEGALA FORM » continue de poursuivre sa politique de petits prix pour les inscriptions afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier des installations. L’association veut poursuivre le projet initial en gardant son âme de club de village et reste avant tout un lieu de rencontres et de convivialité. Enfin, un grand merci à tous les bénévoles qui se sont investis durant toutes ces années et une pensée pour ceux qui nous ont quittés. N’hésitez pas à nous rejoindre, les renseignements complémentaires sont disponibles sur le site de Rieupeyroux. Le président.
12
Centre Culturel Faire circuler la parole entre nous
Depuis 2009, le Centre Culturel Aveyron-Ségala-Viaur est porteur de projets permettant la transmission du patrimoine et favorisant le lien social. Que cela soit la radio, la création de CD ou le parcours Oreilles en Balade, la parole se partage sur le territoire. L’AG2R, groupe de protection sociale, a récompensé pour ce travail en 2016 le Centre Culturel en lui accordant le premier prix du « Bien vieillir ». 2016, c’est aussi l’année où nous avons développé le projet Oreilles en Balade sur six communes autour des Bastides du Rouergue.
Le premier prix AG2R du « Bien vieillir »
Lors de la remise des prix AG2R à Paris
Jacqueline est un bel exemple de ce que la radio peut apporter. Elle est arrivée il y a quelques mois de la Marne à Rieupeyroux pour sa retraite. Elle témoigne : « la radio m’a permis d’aller vers les autres alors que je ne connaissais personne ici. Elle a ouvert ma curiosité. (…) J’étais très fière de montrer à mes enfants que j’étais encore capable d’apprendre à mon âge, de leur montrer que je faisais des choses qu’ils ne savaient pas faire ». Pour le Centre Culturel, le prix de l’AG2R nous conforte dans l’importance de transmettre et de partager notre patrimoine oral. Nous avons un territoire qui comprend plus de 60% de retraités et c’est une richesse. Une richesse qu’il faut savoir pérenniser car pour reprendre les mots d’Amadou Hampâté Bâ « un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle ». Et notre plus grande fierté a été d’entendre une petite fille de Prévinquières, qui après avoir travaillé sur la mémoire du village pour le projet « Oreilles en Balade », nous a confié « maintenant j’ai envie de poser des questions à ma grand-mère. Je me rends compte qu’elle sait plein de choses que je ne sais pas ». La Cérémonie de remise des prix de la Fondation AG2R LA MONDIALE s’est déroulée le 25 octobre dernier à Paris. Pour présenter notre action lors de la cérémonie, un journaliste est venu à Rieupeyroux tourner une petite vidéo. Vous y retrouverez un atelier radio, des témoignages de ceux qui y participent et Oreilles en balade à Prévinquières, suite logique de notre travail radiophonique. Vous pouvez la visionner sur notre site internet : www.centreculturelaveyron.fr
Oreilles en Balade bientôt sur Rieupeyroux, la Salvetat-Peyralès, Le Bas-Ségala, Sauveterre-de-Rouergue, Sainte-Croix.
Le projet Oreilles en Balade qui a démarré à Prévinquières s’étend sur le territoire des bastides. Oreilles en Balade est un dispositif touristique sonore mettant en valeur un territoire par l’intermédiaire de ses habitants. En effet, ici pas de conférencier ni de spécialiste, ce sont les habitants des lieux qui racontent, mêlant témoignages et créations sonores. Afin de permettre une activité familiale, coexistent sur le même parcours, une écoute adulte et une écoute enfant. La balade enfant est réalisée par les élèves des écoles du territoire, sur le temps scolaire et périscolaire. En 2016, cinq villages sont sous les micros dont Rieupeyroux et La Salvetat. Les enregistrements pour le parcours adulte ont été réalisés au mois d’août et les enfants des écoles travailleront toute l’année scolaire sur le parcours enfant. Leurs enseignants et animateurs étant accompagnés dans cette aventure par Sophie Pillods. En juillet 2017, 10 villages inaugureront en même temps leur parcours. Vous souhaitez vous former à l’enregistrement sonore, vous souhaitez organiser une journée radio, le Centre Culturel est là pour vous accompagner. N’hésitez pas à nous contacter au 05 65 29 86 79 ou en nous écrivant à information@centreculturelaveyron.fr
Dans les écoles
Dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle, tout au long de l’année, le Centre Culturel Aveyron-Ségala-Viaur, mène des projets construits avec les professeurs des écoles de l’ensemble de la Communauté de Communes Aveyron-Ségala-Viaur. Cela permet aux élèves de se constituer une culture personnelle riche et cohérente tout au long de leur parcours scolaire, de développer et renforcer leur pratique artistique et leur permet de rencontrer des artistes et des œuvres ainsi que de fréquenter des lieux culturels. Le vendredi 10 juin 2016, les écoles Alechinsky, classes de CP/CE1 et Ste-Famille, classes CE1, CE2, CM1, CM2, sont venues assister au concert de musique Klezmer « Glik ». Ils ont pu découvrir la musique ainsi que les instruments de musique de l’Europe de l’Est et discuter avec les musiciens après le concert. Le mercredi 5 octobre 2016, les enfants des écoles maternelles de Rieupeyroux ont vu le spectacle « Le livre voyageur ». Ils ont également bénéficié d’interventions de la comédienne Dominique Camaret le mardi 4 octobre. Ils ont travaillé ensemble autour de l’imaginaire et du conte… Pour chaque exposition, le Centre Culturel ASV propose aux écoles des visites commentées. Cette année, les enfants des écoles maternelles, primaires ainsi que les collégiens en ont pleinement profité. Ils ont eu l’occasion de rencontrer Cailhol et découvrir ce qu’est une mise en abîme, René Caussanel et apprendre qu’il avait commencé à dessiner à leur âge, Pascale Drivière et réaliser que le pinceau et le crayon n’étaient pas les seuls outils pour dessiner et Jacques Trouvé qui leur a fait voir qu’un carton pouvait être aussi un support pour la peinture. 2016 a vu 548 sourires radieux.
13
Retour aux Sources • Vincent est né le 3 septembre 1985, il est fils et petit-fils de pâtissiers et arrièrepetit-fils de boulanger pâtissier à Rieupeyroux, entre autres. Dès son plus jeune âge, il aime s’imprégner des odeurs sucrées, confectionner et décorer des gâteaux. La tempéreuse à chocolat… on peut dire qu’il y est tombé dedans… L’envie d’exercer ce métier taraude Vincent qui, bac en poche, s’engage en apprentissage à Rodez au Sabot de Noël, où il restera 7 ans, puis ouvrier pâtissier à la boulangerie Sarret à Pont-de-Salars pendant 5 ans. Ces deux expériences complémentaires permettent à Vincent l’acquisition de solides bases de travail et confortent sa passion du métier. C’est ainsi que depuis le mois de juillet, Vincent a repris l’entreprise familiale aux côtés de son père Michel, qui lui livre avec bonheur, tous ses secrets de fabrication…
• Début Juillet s’est ouvert le «Centre Équestre du Haut-Ségala» route de La Capelle Bleys. Charlène Presne y accueille les cavaliers débutants ou expérimentés dès 6 ans. Après l’obtention de ses diplômes : BPJEPS tourisme équestre à Saint-Flour et BPJEPS équitation à Yssingeaux, elle complète sa formation dans plusieurs clubs hippiques dont le dernier, Laurière à Villefranche. Depuis son plus jeune âge, Charlène côtoie les chevaux et rêvait de ce projet qu’elle vient de réaliser : revenir à Rieupeyroux créer sa propre structure. Une dizaine de poneys et autant de chevaux permettent de pratiquer l’équitation dans une ambiance conviviale. Selon ses objectifs (loisir ou compétition) chacun trouve auprès de Charlène des conseils adaptés. Nous lui souhaitons réussite et bonheur dans l’exercice de sa passion.
14
Zoom sur deux entreprises ENTREPRISE CAVALIER - AT2P L’entreprise a été créée en 1975 par Jean-Louis et Monique CAVALIER pour répondre au service de Travaux Agricoles. Elle a diversifié ses services : • en 1981 Travaux Publics, • en 1990 Création, Aménagement et entretien d’Espaces Verts, • en 2008 création en parallèle d’une nouvelle société agréée « services à la personne », Cavalier Services Universels, pour tous les petits travaux d’entretien chez les particuliers permettant à ses clients de bénéficier d’avantages fiscaux. En 2014, les sociétés ont été reprises par deux salariés Daniel MOUYSSET et Alexis BOURSINHAC. La société CAVALIER - AT2P compte actuellement 11 salariés et propose : • Travaux publics : terrassement, assainissement autonome et collectif, voirie et réseaux divers, aménagement de cours et allées. • Création et aménagements paysagers : plantation, engazonnement, arrosage intégré, maçonnerie et menuiserie de jardins. • Entretien parcs et jardins : taille, tonte, désherbage. • Élagage et réalisation de tous types de clôture (agricole, industrielle, privative). Tél. 05.65.65.57.20 - Mail : cavalier-at2p@orange.fr
LABORATOIRE DU HAUT-SÉGALA Spécialisé dans la fabrication et le conditionnement de produits cosmétiques naturels et biologiques, le Laboratoire du Haut-Ségala vient de fêter ses 20 ans. Ces produits sont distribués principalement en pharmacies et parapharmacies mais aussi en Instituts et Spas grâce à sa deuxième marque Kaé Cosmétiques. Expert dans les Huiles Végétales, Eaux Florales, Beurres corporels et soins cosmétiques, le laboratoire exporte 15% de sa production principalement en Europe mais aussi en Asie. Ce sont plus de 380 000 produits qui sortiront du site de production de Rieupeyroux dont la responsabilité vient d’être confiée à Florie Vallet afin d’accompagner le développement de l’activité qui a doublé en 3 ans.
15
Vous avez dit pizza !!?? PIZZERIA SEL ET POIVRE… 10 ANS DÉJÀ ! - 9 ans ?… - 13 ans je te dis… - Mais non… le temps passe vite mais quand même ! - Ça fait 10 ans. 10 ans que mon pizzaïolo de mari fait des pizzas à Rieupeyroux. J’ai vérifié... sur mes doigts. - 10 ans ? Et bien elles ne leur déplaisent pas trop mes pizzas ! - Et bien faut croire que non hein ! - Faut dire que je m’applique, la pâte est maison ! - Et les ingrédients sont cuisinés ! Moi aussi je m’applique ! Le poulet mijote à la moutarde et les petits oignons sont revenus… - À l’huile d’olive ! Ah je ne suis pas un lanceur d’ingrédients sous vide sur fonds précuits ! Je les bichonne mes pizzas, je les fais comme je les mangerais, équilibrées, justes, généreuses mais pas surchargées ! - Le trop est l’ennemi du bien ? Je lui fais un clin d’œil. - Exactement ! Et les petites sauces, au basilic, aux olives concassées et le poivre au moulin et l’origan… Elles ont du goût, elles sont parfumées… - Ça sent bon… - Oui, et elles plaisent toutes ! Salées/sucrées, pour les carnassiers, les végétariens, les classiques, les affamés et les gourmands ! - On peut les préparer blanches aussi. - Oui, à la crème, et je peux rajouter un ou plusieurs ingrédients au choix ! L’idée n’est pas de se faire plaisir ? Il m’attrape par le cou et il m’embrasse… - Oui, l’idée est de se faire plaisir ! Jane Forques Et pour les détails pratiques visitez le site : http:www.devisu.wix.com/pizza SEL ET POIVRE - 33, rue de l’Hom - 12240 RIEUPEYROUX - 05.65.65.85.73
CRÉA-PIZZ Après notre retour en terres Rieupeyrousaines, en juillet 2015, j’ai souhaité créer mon commerce tout en mettant à profit mon expérience de trois ans dans notre petite pizzéria saisonnière de Charentes-Maritimes. Aussi, lorsqu’une pizzéria à Rieupeyroux, au 39 rue du tour de ville, a cessé son activité, j’ai sauté sur l’opportunité d’y implanter Créa-Pizz.
La pâte, la sauce et les légumes sont préparés tous les jours.
Le concept est simple, pas de pizza prédéfinie : les clients choisissent à la carte leurs ingrédients.
Maintenant, mon petit commerce fonctionne bien, il ne reste plus qu’à le pérenniser. C’est à ce titre que dès janvier Nina vient rejoindre l’aventure afin d’étoffer la gamme (sandwichs, salades et tartines) et d’augmenter l’amplitude d’ouverture. Béatrix Cadilhac Béatrix et Nina vous accueillent du mardi au dimanche pour vous régaler de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 21h.
16
17
ode de fêtes, la production de déchets augmente considérablement. Aussi, voici quelques idées En décembre 2012, un nouvel éco-organisme chargé de la collecte, du recyclage de la li ous aider à réduire vos déchets :
domestiques usagés, voit le jour. Son nom : Eco-mobilier. er janvier 2013, fabricants distributeurs mobilier ont l’obligation Depuis le 1fêtes, Enà faire période de production de déchets augmente considérablement. Pensez vos courses avec un la panier ou tous cabasles réutilisable pour et réduire les sacs ende plastique, organisme. Acquittée par pour les s’applique sur Aussi, voici quelques idées vous jetables aider à réduire vos déchets : Préférez les produits à usage permanent aux consommateurs, produits dul’éco-participation type : vaisselle jetable, nappes en les produits n
• Pensez à faire vos courses avec un panier ou cabas réutilisable pour réduire les sacs en plastique. papier, lesprésent, produits à les usage permanent produits du type : vaisselle jetable, nappes en papier. Jusqu’à meubles enauxfin de viejetables étaient enfouis en décharge. L’objectif de cet Optez pour•unPréférez sapin de Noël artificiel pour le réutiliser les années suivantes, • Optez pour un sapinl’enfouissement de Noël artificiel pour le réutiliser les années suivantes. donc de avec réduire une seconde vie à ce mobilier usagé. Une nou Privilégiez des produits moins d’emballages, et donner • Privilégiez des produits avecqu’une moins d’emballages. anodine quand on sait famille de 4 personnes jette près de 100 kg de mobilier par an Pensez aux piles rechargeables, • Pensez aux piles rechargeables. Offrez des cadeaux dématérialisés (places de concert, cartes cadeaux, • Offrez des cadeaux dématérialisés (places de concert, cartesetc.), cadeaux, etc.). er décembre dernier, à la déchèterie de Rieupeyroux, une benne dédiée Aussi, depuis le 1 Donnez vos•décorations en bon état ou conservez-les pour vos prochains événements . Donnez vos décorations en bon état ou conservez-les pour vos prochains événements.
déchets de mobilier intérieur ou extérieur : armoires, tables, commodes, lits, sommiers, cuisine et de salleVOTRE de bain,DÉCHÈTERIE chaises, canapés, etc., ne pouvant pas être donnés ou revendus DU NOUVEAU DANS : VOTRE MOBILIER A UN NOUVEL AVENIR !
OUVEAU DANS VOTRE DÉCHÈTERIE :
RE MOBILIER A UN NOUVEL AVENIR !
En décembre 2012, un nouvel écoorganisme chargé de la collecte, du recyclage de la literie et des meubles domestiques usagés, voit le jour. Son nom : Éco-mobilier. Depuis le 1er janvier 2013, tous
embre 2012, un nouvel éco-organisme chargé de la collecte, du recyclage de la literie et des meubles les fabricants et distributeurs de ques usagés, voit le jour. Son nom : Eco-mobilier. mobilier ont l’obligation d’adhérer d’adhérer à cet éco- Acquittée le 1er janvier 2013, tous les fabricants et distributeurs de mobilier ont l’obligation à cet éco-organisme. parneufs. les consommateurs, l’écome. Acquittée par les consommateurs, l’éco-participation s’applique sur les produits participation s’applique sur les produits neufs.
présent, les meubles en fin de vie étaient enfouis en décharge. L’objectif de cette nouvelle filière est présent, les meubles e réduire l’enfouissement et donner une seconde vie à ce mobilier usagé. Une Jusqu’à nouveauté qui n’est pas en fin de vie étaient enfouis en décharge. quand on sait qu’une famille de 4 personnes jette près de 100 kg de mobilier parL’objectif an ! de cette nouvelle filière est donc de réduire l’enfouissement et
donner une seconde réceptionne tousvielesà ce mobidepuis le 1er décembre dernier, à la déchèterie de Rieupeyroux, une benne dédiée lier usagé. Une nouveauté de mobilier intérieur ou extérieur : armoires, tables, commodes, lits, sommiers, matelas, meubles de qui n’est pas anodine quand on sait qu’une et de salle de bain, chaises, canapés, etc., ne pouvant pas être donnés ou revendus. famille de 4 personnes jette près de 100 kg de mobilier par an !
Aussi, depuis le 1er décembre dernier, à la déchèterie de Rieupeyroux, une benne dédiée réceptionne tous les déchets de mobilier intérieur ou extérieur : armoires, tables, commodes, lits, sommiers, matelas, meubles de cuisine et de salle de bain, chaises, canapés, etc., ne pouvant pas être donnés ou revendus.
18
É tat Civil 2016
(arrêté au 31/12/16)
NAISSANCES (13)
ALBINET Tilian, Samuel................................................................................. né le 10.08.2016, La Bessière ALCOUFFE Mathéo, Louis, Félix........................................................................ né le 18.04.2016, Querbes BASTIDE Margaux, Éva............................................................................ née le 16.05.2016, La Maynobe BROUSSY Keylann, Erwan................................................................................ né le 15.12.2016, La Serre DINTILLAC Téo, Robin................................................................né le 24.07.2016, 27 avenue de Carmaux FRAYSSINET LAVALLARD Sohan, Pascal................................................ né le 21.09.2016, Roques de Rivière GARRIGUES Marius, Roman..............................................................né le 15.08.2016, 1 la Borie Mondou LOUPIAS PUECH Enzo, Francis, Henry.............................................né le 03.06.2016, 3 impasse du Ségala MARQUES Arthur, Pierre, Bertrand, Hugo........................................... né le 28.06.2016, 1 lotissement Bayol REY Philonille, Léonie..........................................................................née le 11.03.2016, La Borie Mondou RIVARD Sacha, Bertrand, Patrick..................................................... né le 08.09.2016, 11 avenue du Ségala SAVARY Athénaïs, Clara, Lou.................................................... née le 01.12.2016, 3 rue du 19 mars 1962 SEMILLY Noham, Éven, Hugo....................................... né le 24.05.2016, 6 rue du Chalet, La Borie d’Hibert
MARIAGES (7)
BARDOT David / DUPIN Sandrine......................................................................... mariés le 30 juillet DELTOR Julien / NITA Iulia....................................................................................... mariés le 6 août LAGUNA Adrien / BENNE Pauline.......................................................................... mariés le 24 juin MARUEJOULS Loïc / MALGOUYRES Éléonore........................................................... mariés le 25 juin PRESNE Pierre-Édouard / FRAYSSE Charlène............................................................ mariés le 28 mai RAVAILLE Lionel / REY Nadège................................................................................ mariés le 18 juin SUSINI Pierre-Jean / GRES Élodie............................................................................mariés le 17 avril
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
DÉCÈS (33)
ALBOUY Raymond.....................................................................décédé le 04.04.2016, Maison de Retraite ALET épse ENJALBERT Odette....................................................... décédée le 04.10.2016, 16 rue de l’Hom BARRIAC veuve CHINCHOLE Renée................................................... décédée le 13.06.2016, Cité St Marc BOU Jean-Claude....................................................................décédé le 01.06.2016, 8 rue du Campagnal BRU veuve SAUREL Henriette.................................................................... décédée le 21.01.2016, La Serre BRU épouse COLINET Odile..................................................................... décédée le 13.06.2016, La Serre CADILHAC Michel..................................... décédé le 14.08.2016, 5 impasse des Fougères la Borie d’Hibert CAYLA veuve MALRIEU Raymonde............................................. décédée le 19.10.2016, Maison de Retraite COMBELLES Louis.............................................................. décédé le 29.12.2016, 56 avenue du Rouergue COUDERC Hubert.............................................................. décédé le 24.07.2016, 12 Avenue du Rouergue CRANSAC épse ALAUX Odette.............................................. décédée le 25.03.2016, 2 rue du Campagnal CRAYSSAC Marcel....................................................................décédé le 04.03.2016, Maison de Retraite DALMIERES Irénée...................................................................................décédé le 09.08.2016, Le Passet DELERIS Yves......................................................................décédé le 07.05.2016, 47 avenue de Carmaux DELMAS veuve GINESTET Maria............................................... décédée le 18.09.2016, Maison de Retraite ENJALBERT Gérard................................................................... décédé le 18.04.2016, Rue du Campagnal FAUGIERES veuve REGOURD Denise................................................... décédée le 02.05.2016, Sallevezines FERRIÉ André..................................................................... décédé le 30.07.2016, 16 avenue du Rouergue GARRIC veuve CHAUCHARD Paulette........................................ décédée le 28.08.2016, Maison de Retraite GINESTET épse FRAYSSINET Paulette......................................... décédée le 30.06.2016, La Fage du Théron LAGARRIGUE veuve GRÉSILIÈRES Fernande................................ décédée le 27.08.2016, Maison de Retraite LAGARRIGUE Marius..........................................................décédé le 06.11.2016, 7 lotissement la Verrière LAURENS René.......................................................................................... décédé le 28.02.2016, Medou LENOTRE veuve SAVARY Louisette.......................................décédée le 28.03.2016, 10 avenue du Rouergue PONS Jean...............................................................................décédé le 05.10.2016, Maison de Retraite PUECH veuve BESSIERE Renée...................................................... décédée le 02.06.2016, 12 Cité St-Marc RAYNAL veuve LAURIAC Julia.................................................... décédée le 25.06.2016, Maison de Retraite REGOURD Marcel............................................................................ décédé le 13.06.2016, Place du Gitat RICAR veuve GINESTET Benjamine......................................................... décédée le 18.12.2016, Panissous ROUSSELLE veuve STABLEAUX Solange....................................... décédée le 02.04.2016, Roques de Rivière RULHE veuve VANNIER Georgette......................................................... décédée le 14.06.2016, Rue Droite VAYSSE veuve DOUZIECH Francette....................... décédée le 05.04.2016, La Guionie du Théron, le Fangas VIGUIER épouse CHABBERT Yvonne....................décédée le 01.11.2016, 1 rue des Genêts, La Borie d’Hibert 19
www.rieupeyroux.fr
Conception et Impression : Imprimerie Delaroche - 12390 RIGNAC - RM 402 069 025
Quelques animations