División de Supervisión de Electricidad PROYECTOS RELEVANTES DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN
Grupos Generadores en la Casa de Máquinas C.H. Ángel III (19,9 MW)
Aerogeneradores instalados C.E. Wayra I (132,3 MW)
Subestación Eléctrica San Román L.T. 220 kV Azángaro - Juliaca - Puno (107,3 km)
Mayo 2018
PROYECTOS RELEVANTES DE CENTRALES DE GENERACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN Documento de trabajo desarrollado por: División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (SIE)
“Osinergmin no se identifica, necesariamente, ni se hace responsable de las opiniones vertidas en el presente documento. La información contenida en él se considera proveniente de fuentes confiables, pero Osinergmin no garantiza su exactitud. Las opiniones e ideas expuestas pertenecen a sus autores, se sustentan en la información disponible y están sujetas a modificación sin previo aviso. La evolución pasada no es necesariamente indicador de resultados futuros. Este reporte no se debe utilizar para tomar decisiones de inversión”. 2
PRESENTACIÓN La División de Supervisión de Electricidad de Osinergmin realiza la supervisión y fiscalización de las instalaciones de generación y transmisión eléctrica en el ámbito nacional, y particularmente, sobre la Supervisión de los Contratos del Sector Eléctrico, a través del presente se describe la situación de los proyectos relevantes de generación y transmisión eléctrica que se encuentran en su etapa de construcción. En ese sentido, se ha elaborado el presente documento titulado: “PROYECTOS RELEVANTES DE CENTRALES DE GENERACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN”, el cual contiene información actualizada del estado de los proyectos. La información ha sido recopilada mediante supervisiones de campo y de la proporcionada por las empresas supervisadas, que en conjunto muestran un panorama general del estado situacional de los proyectos.
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Mayo 2018
3
ÍNDICE “PROYECTOS RELEVANTES DE CENTRALES DE GENERACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN”
1. 2. 3.
4.
INTRODUCCIÓN ESTADO DE LOS PROYECTOS RELEVANTES DE CENTRALES DE GENERACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 3.1 Centrales Hidroeléctricas C.H. La Vírgen C.H. Ángel III C.H. Ángel II C.H. Ángel I C.H. Carhuac 3.2 Centrales Eólicas C.E. Wayra I (Parque Nazca) 3.3 Centrales de Biomasa C.B. Huaycoloro II LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA L.T. 220 kV Azángaro-Juliaca-Puno (450 MVA) L.T. 220 kV Moyobamba–Iquitos (150 MVA) L.T. 220 kV Machupicchu – Quencoro – Onocora – Tintaya (300 MVA) L.T. 220 kV Friaspata-Mollepata (250 MVA) S.E. Carapongo (750 MVA- 500/220 kV) L.T. 220 kV Montalvo – Los Héroes (250 MVA) L.T. 138 kV Aguaytía – Pucallpa (80 MVA-segundo circuito)
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Mayo 2018
Pág. 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
4
“PROYECTOS RELEVANTES DE CENTRALES DE GENERACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN”
1. INTRODUCCIÓN La Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (Ley N° 27332), el Reglamento General de Osinergmin (D.S. N° 054‐2001‐PCM) y la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional (Ley N° 27699), establecen que Osinergmin es la entidad responsable de supervisar el cumplimiento de los contratos en el sector eléctrico de las empresas que han sido privatizadas u otorgadas en concesión y/o autorización. Esta labor la realiza la División de Supervisión de Electricidad a través de la Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad. Con D.S. N° 088‐2013‐PCM, que aprueba el Listado de Funciones Técnicas bajo la competencia del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, se precisa entre otras, la Función Técnica de supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión otorgados por el Estado y aquellos derivados del proceso de promoción en el sector energía. En el presente documento se describe la situación de los principales proyectos de generación y transmisión eléctrica que se encuentran en construcción, los montos de inversión no consideran el Impuesto General a las Ventas (IGV).
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Mayo 2018
5
2. ESTADO DE LOS PROYECTOS RELEVANTES DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Mayo 2018
6
CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA "EN CONSTRUCCIÓN" Ítem
Concesión Autorización
1
Concesion Definitiva
2
Primera Subasta RER
Central
Empresa
Potencia (MW)
84,0
Monto de Inversión
Estado
26.12.2017
En construcción. Existe controversia con la empresa Chinango para la obtención del permiso de interconexión con la descarga de las aguas turbinadas de la C.H. Yanango. Adicionalmente, durante el llenado del túnel de presión se verificó la existencia de filtraciones. Solicitó ampliación de plazo de la POC hasta el 22.06.2018.
31.12.2017
En construcción. Se concluyeron las obras civiles y el montaje electromecánico de la unidades de generación. Se efectuaron pruebas de comisionamiento en seco y con agua (sin carga). Se prevé que la POC ocurra en el mes de junio 2018.
C.H. Ángel III (Puno)
Generadora de Energía del Perú
3
Primera Subasta RER
C.H. Ángel II (Puno)
Generadora de Energía del Perú
19,9
20,2
92,5%
31.12.2014
31.12.2017
En construcción. Se concluyeron las obras civiles y el montaje electromecánico de la unidades de generación. Se efectuaron pruebas de comisionamiento en seco y con agua (sin carga). Se prevé que la POC ocurra en el mes de junio 2018.
4
Primera Subasta RER
C.H. Ángel I (Puno)
Generadora de Energía del Perú
19,9
26,0
80,0%
31.12.2014
31.12.2017
En construcción. Continúan los trabajos civiles en la bocatoma principal, desarenadores, cámara de carga y casa de máquinas. Se prevé que la POC ocurra en el mes de agosto 2018.
93,5%
30.04.2008
POC Vigente
La Vírgen S.A.C.
22,7
94,0%
POC Contrato
C.H. La Vírgen (Junín)
19,9
140,4
Avance (%)
31.12.2014
Andean Power S.A.
20,0
30,0
87,0%
07.11.2018
07.11.2018
En construcción. El 07.05.2018 se retomaron los trabajos en obra, luego de solucionarse la huelga de los trabajadores del proyecto miembros de la comunidad campesina de Huanza. La C.H. se conectará temporalmente a la S.E. Huachipa. La POC podría adelantarse para fines de agosto 2018.
Cuarta Subasta C.E. Wayra I (Parque Nazca) RER (Ica)
Enel Green Power Perú S.A.
132,3
165,8
100,0%
31.03.2018
19.05.2018
En operación. Con carta COES/D/DP-435-2018, el COES aprobó la Puesta en Operación Comercial de la C.E. Wayra I desde las 00:00 horas del 19.05.2018.
Cuarta Subasta C.B. Huaycoloro II RER
Empresa Concesionaria Energía Limpia S.A.C.
31.12.2017
Proyecto en pruebas. Las celdas de media tensión (22,9 kV) se encuentran en sitio para la realización de las pruebas respectivas. Solicitó ampliación de plazo de la POC hasta el 01.06.2018.
5
Tercera Subasta RER
6
7
C.H. Carhuac (Lima)
2,4
2,5
98,0%
31.12.2017
El Monto de Inversión (MM US$) es el reportado por la Concesionaria
(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos
Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad División de Supervisión de Electricidad Mayo 2018
7
CONTRATOS DE CONCESIÓN Y AMPLIACIONES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA "EN CONSTRUCCIÓN" Ítem
Firma de Contrato
Proyecto
Concesionario
Capac. de Monto de Monto de Longitud Transmisión oferta (MM Inversión (km) (MVA) US$) (MM US$)
POC Contrato
POC Vigente
Avance Global
Estado (*)
1
L.T. 220 kV Azángaro - Juliaca - Puno (Construcción de la L.T. 220 kV TRANSMISORA 18.06.2015 Azángaro‐Juliaca‐Puno de 107,3 km; construcción de la S.E. Azángaro Nueva, ELÉCTRICA DEL SUR 2 S.E. Juliaca Nueva y adecuación de la S.E. Puno.) S.A.
450
107,3
36,8
51,1
18.03.2018
18.03.2018
99,9%
El COES aprobó la integración al SEIN desde las 00:00 horas del 20.04.2018 . Se encuentra en operación experimental desde el 09.05.2018. La POC no se cumplió por lo que la concesionaria solicitó ampliación de plazo de la POC hasta el 16.06.2018.
2
L.T. 220 kV Moyobamba - Iquitos (Construcción de la L.T. 220 kV Moyobamba Nueva ‐ S.E. Intermedia de 387 km; L.T. 220 kV S.E. Intermedia ‐ Iquitos de 201 06.10.2014 km; Enlace 60 kV S.E. Iquitos Nueva‐S.E. Santa Rosa de 8 km; e instalación de Compensación Reactiva, Serie y Paralela en las subestaciones Moyobamba Nueva, Intermedia e Iquitos)
150
596,0
499,2
499,2
06.02.2019
28.12.2019
17,0%
Se presenta incumplimiento de los hitos Aprobación de EIA (28.06.2017) y Cierre Financiero (28.08.2017). La Concesionaria solicitó la Resolución del Contrato de Concesión.
3
L.T. 220 kV Machupicchu - Quencoro - Onocora - Tintaya (Construcción de: Línea de transmisión de 354 km aproximadamente. Ampliación de la S.E. 13.06.2013 Suriray y S.E. Tintaya. Construcción de la S.E. Onocora Nueva y S.E. Quencoro Nueva (Kayra)
ATN 3 S.A.
44,0%
La construcción se encuentra paralizada desde marzo del 2016. El MINEM y la Concesionaria iniciaron el "Trato Directo por Controversia", el 17.04.2018 se realizó la segunda reunión.
4
L.T. 220 kV Friaspata - Mollepata (Construcción de: L.T. 220 kV Friaspata ‐ Mollepata, en simple terna, de aproximadamente 92 km de longitud. 19.11.2014 Ampliación de la S.E. existente Friaspata (también conocida como S.E. Huancavelica). Ampliación de la S.E. existente Mollepata)
CONSORCIO TRANSMANTARO
5
S.E. Carapongo (Construcción de la S.E. Carapongo y las líneas de enlace con la 11.11.2015 L.T. 500 kV Chilca - Carabayllo, la L.T. 220 kV Callahuanca - Cajamarquilla y la L.T. 220 kV Huinco - Santa Rosa)
6
12.09.2016
7
05.09.2017
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PERUANAS S.A.C.
300
250
354,2
92,0
114,3
26,0
135,4
33,7
13.08.2016
19.12.2016
25.12.2016
19.12.2016
100,0%
La operación experimental se cumplió 07.04.2018. Está pendiente el otorgamiento de Concesión Definitiva por parte del MINEM para inicio de la POC. Solicitó ampliación de plazo de POC hasta el 27.12.2018.
el la el la
750
5,4
42,7
60,1
11.03.2018
11.03.2018
97,3%
El 25.04.2018, el MINEM otorgó la Concesión Definitiva. CTM está efectuando el reforzamiento de las torres de Conelsur para el tendido de la fibra óptica. Solicitó ampliación de plazo de la POC hasta el 03.07.2018.
TRANSMISORA L.T. 220 kV Montalvo - Los Héroes (Construcción de 128,8 km de línea de ELÉCTRICA DEL SUR 3 simple terna y ampliaciones de las Subestaciones Montalvo y Los Héroes) S.A.
250
128,8
20,2
20,2
12.06.2019
12.06.2019
66,7%
En construcción. Se realizan excavaciones y cimentaciones para las torres de la línea de transmisión, en las subestaciones se realizan trabajos de movimiento de tierras.
L.T. 138 kV Aguaytía - Pucallpa (Construcción de 132 km de línea de simple terna y ampliaciones de las Subestaciones Aguaytía y Pucallpa)
80
132,0
8,8
16,5
05.09.2020
05.09.2020
12,0%
En elaboración de estudios de ingeniería y obtención de permisos. SIGA es la Empresa Supervisora.
CONSORCIO TRANSMANTARO
TERNA PERÚ S.A.C.
El Monto de Oferta (MM US$) es el presentado en la Adjudicación de la Buena Pro. El Monto de Inversión (MM US$) es el reportado por la Concesionaria.
(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos
Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad División de Supervisión de Electricidad Mayo 2018
8
3. CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Mayo 2018
9
3.1. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Mayo 2018
10
CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA VÍRGEN EMPRESA CONCESIONARIA
LA VÍRGEN S.A.C.
DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 84 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Tarma y Quebrada Guayabal, con una altura bruta de 345,9 m y un caudal nominal de 30,45 m³/s. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 138 kV S.E. La Vírgen - S.E. Caripa, de simple terna de 63,5 km. UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Junín Chanchamayo San Ramón 1 440 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Caudal Nominal Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Tipo
84 MW 345,9 m 30,45 m3/s 3 Turbinas Pelton de 28,81 MW Río Tarma y Quebrada Guayabal De derivación
Zona de captación
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
Contrato de Concesión Definitiva de Generación 14.10.2005 26.12.2017
INFORMACIÓN RELEVANTE La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 84 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.S. N° 060-2015-EM. Con R.M. N° 195-2017-MEM/DM del 24.05.2017, el MINEM aprobó la sexta modificación del Contrato de Concesión Definitiva siendo la nueva fecha POC el 26.12.2017. El 07.12.2017, el COES aprobó el Estudio de Operatividad de la C.H. La Virgen - Etapa 2, que corresponde a la energización de los transformadores y a la sincronización de las unidades. El 19.01.2018, el COES autorizó la Conexión para las Pruebas de Puesta en Servicio de la Etapa 1 y el 02.04.2018 para la Etapa 2 de la C.H. La Virgen. Se ha concluido con desaguar el túnel de presión debido a los problemas de filtraciones ocurridos durante el segundo llenado del túnel ejecutado en el mes de abril 2018, habiéndose verificado la existencia de filtraciones en aproximadamente 65% del túnel de presión de 5,5 km, que serán corregidos mediante el revestimiento con shocrete (hormigón proyectado). Está labor se prevé que tendrá una duración de aproximadamente 5 meses. A la fecha aún no se ha culminado las obras de captación, habiéndose verificado el socavamiento de las armaduras de fierro en el piso del área de compuertas y rebose; asimismo no se ha ejecutado la conexión del proyecto con el canal de conducción de las aguas turbinadas de la C.H. Yanango. El avance global acumulado de obras de la Central continúa en 94%. La Concesionaria solicitó al MINEM una nueva ampliación de plazo de la POC: Unidad 1 (21.05.2018), Unidad 2 (06.06.2018) y Unidad 3 (22.06.2018), sin hacerse responsable por las pruebas a plena carga de las 3 unidades juntas. La concesionaria realizará una nueva solicitud de ampliación de plazo de la POC. El monto de inversión aproximado será de 140,4 MM US$.
Compuerta de descarga de aguas turbinadas de la C.H. Yanango
COMENTARIOS Existe controversia con la empresa Chinango para obtención del permiso de interconexión con la descarga de las aguas turbinadas de la C.H. Yanango.
Subestación La Virgen (13,8/138 kV) y Casa de Máquinas
DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Mayo 2018
11
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL III EMPRESA CONCESIONARIA
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ
DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 19,9 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Chiamayo con una altura neta de 287 m y un caudal nominal de 8,6 m³/s. La energía de la C.H. Ángel III, se transmitirá a través de la L.T. 138 kV S.E. Ángel - Derivación San Gabán/San Rafael. UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Puno Carabaya Ollachea 1 950 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Neto Caudal Nominal Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Tipo
19,9 MW 287 m 8,6 m3/s 2 Turbinas Pelton de 10 MW Río Chiamayo En cascada
Manhole en túnel de bifurcación
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN (1ra Subasta RER) 31.03.2010 31.12.2017 (Solicitó ampliación de plazo)
INFORMACIÓN RELEVANTE La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 19,9 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.M. N° 484-2011-MEM/DM. Mediante R.M. N° 077-2014-MEM/DM del 18.02.2014, el MINEM aprobó la Tercera Modificación del Contrato de Concesión RER, estableciendo la POC para el 31.12.2017. El 24.08.2017, el COES aprobó la actualización del Estudio de Pre Operatividad del proyecto. Está pendiente la aprobación del Estudio de Operatividad. Se concluyeron las obras civiles y el montaje electromecánico de las unidades de generación. Se cumplió con efectuar el estado de reposo de los conductores de la línea de 138 kV. Continúan los trabajos de configuración por simulación de las señales de supervisión y comandos de los equipos de la Subestación Ángel. Se efectuaron pruebas de comisionamiento en seco y con agua (sin carga), las que fueron ejecutadas por los especialistas de Andritz. Mientras se espera la aprobación del COES para la conexión al SEIN, se aperturaron las compuertas en la Bocatoma Secundaria, para la inspección de las estructuras hidráulicas, tales como cámara de carga y túnel de conducción. El avance global acumulado del proyecto permanece 93,5%. El monto de inversión aproximado será de 22,7 MM US$. La POC estaba prevista para el 31.12.2017, la cual no se cumplió. La concesionaria solicitó al MINEM la ampliación de plazo de la POC hasta el 30.06.2018.
Tablero de protección de unidades generadoras
COMENTARIOS Está pendiente la aprobación del Estudio de Operatividad
Casa de Máquinas – instalación de la iluminación
DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Mayo 2018
12
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL II EMPRESA CONCESIONARIA
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ
DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 19,9 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Chiamayo con una altura neta de 285 m y un caudal nominal de 8,6 m³/s. La energía de la C.H. Ángel II, se transmitirá a través de la L.T. 138 kV S.E. Ángel - Derivación San Gabán/San Rafael. UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Puno Carabaya Ollachea 1 950 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Neto Caudal Nominal Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Tipo
19,9 MW 285 m 8,6 m3/s 2 Turbinas Pelton de 10 MW Río Chiamayo En cascada
Compuertas de toma secundaria – aguas arriba
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN (1ra Subasta RER) 31.03.2010 31.12.2017 (Solicitó ampliación de plazo)
INFORMACIÓN RELEVANTE La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 19,9 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.M. N° 482-2011-MEM/DM. Mediante R.M. N° 076-2014-MEM/DM del 18.02.2014, el MINEM aprobó la Tercera Modificación del Contrato de Concesión RER, estableciendo la POC para el 31.12.2017. El 24.08.2017, el COES aprobó la actualización del Estudio de Pre Operatividad del proyecto. El COES solicitó a la Concesionaria actualizar el Estudio de Operatividad con la nueva base de datos. Se concluyeron las obras civiles y el montaje de las unidades 1 y 2 y equipo asociado, tableros eléctricos y compuertas de la bocatoma secundaria. Los especialistas de Andritz son los encargados de las pruebas de comisionado. Se realizaron pruebas en seco y con agua (sin carga) Mientas se espera la aprobación del COES de la conexión al SEIN, se aperturaron las compuertas en la Bocatoma Secundaria, para la inspección de las estructuras hidráulicas, tales como cámara de carga y túnel de conducción. El avance global acumulado del proyecto es de 92.5 %. El monto de inversión aproximado será de 20,2 MM US$. La POC estaba prevista para el 31.12.2017, la cual no se cumplió. Se prevé que la POC ocurra en el mes de junio 2018. La Concesionaria solicitó al MINEM ampliación de plazo de la Puesta en Operación Comercial, la misma que está en evaluación por el MINEM.
Cámara de compuertas – montaje de cilindros hidráulicos
COMENTARIOS
Casa de Máquinas – revisión de cableado
Está pendiente la aprobación del Estudio de Operatividad
DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Mayo 2018
13
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL I EMPRESA CONCESIONARIA
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ
DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 19,9 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Chiamayo con una altura neta de 270 m y un caudal nominal de 8,6 m³/s. La energía de la C.H. Ángel I, se transmitirá a través de la L.T. 138 kV S.E. Ángel - Derivación San Gabán/San Rafael. UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Puno Carabaya Ollachea 2 535 msnm Desarenador – desencofrado de muros
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Neto Caudal Nominal Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Tipo
19,9 MW 270 m 8,6 m3/s 2 Turbinas Pelton de 10 MW Río Chiamayo En cascada
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN (1ra Subasta RER) 31.03.2010 31.12.2017 (Solicitó ampliación de plazo)
INFORMACIÓN RELEVANTE La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 19,9 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.M. N° 483-2011-MEM/DM. Mediante R.M. N° 075-2014-MEM/DM del 18.02.2014, el MINEM aprobó la Tercera Modificación del Contrato de Concesión RER, estableciendo la POC para el 31.12.2017. El 24.08.2017, el COES aprobó la actualización del Estudio de Pre Operatividad del proyecto. El COES solicitó a la Concesionaria actualizar el Estudio de Operatividad con la nueva base de datos. Continúan los trabajos civiles en la Bocatoma principal, Desarenadores, Cámara de Carga, y Casa de Máquinas; más equipos asociados a turbinas y generadores. Se encuentran montados los tableros eléctricos en el Edificio de Control. El avance global acumulado del proyecto es de 80 %. La avenida no alteró la ruta crítica del cronograma de ejecución, salvo las actividades de captación. La POC estaba prevista para el 31.12.2017, la cual no se cumplió. Se prevé que la POC ocurra en el mes de junio 2018. La Concesionaria solicitó al MINEM ampliación de plazo de la Puesta en Operación Comercial, la misma que está en evaluación por el MINEM. El monto de inversión aproximado será de 26 MM US$.
Túnel de Conducción – eliminación y limpieza
COMENTARIOS Está pendiente la aprobación del Estudio de Operatividad
Casa de Máquinas – montaje de generador
DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Mayo 2018
14
CENTRAL HIDROELÉCTRICA CARHUAC EMPRESA CONCESIONARIA
ANDEAN POWER S.A.
DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 20 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Santa Eulalia. Con una altura neta de 120.33 m y un caudal de diseño de 15 m³/s. UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Lima Huarochirí Huanza 3 408 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Neto Caudal Nominal Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Tipo
20 MW 120,33 m 15 m3/s 2 Turbinas Francis de 10,4 MW Río Santa Eulalia De Pasada
Barraje de Bocatoma y cuarto de Control
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN (3ra Subasta RER) 18.02.2014 07.11.2018
INFORMACIÓN RELEVANTE La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura Central de 20 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.M. N° 467-2013-MEM/DM. El 22.04.2016, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad. El proyecto cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) Nº 0792017/MC. El 07.05.2018, el COES aprobó el Estudio de Operatividad de la conexión temporal de la C.H. Carhuac 20 MW a la S.E. Huachipa 60 kV Obras Civiles: el proyecto inició obras el 02.06.2016. La huelga realizada por los trabajadores del proyecto miembros de la Comunidad Campesina de Huanza, ha sido solucionada y el día 07.05.2018 se retomaron los trabajos en obra. El avance global es de 87%. La POC está prevista para el 07.11.2018. El monto de inversión aproximado será de 30 MM US$, según lo indicado por la concesionaria. La Concesionaria a fin de no tener problemas para cumplir con la inyección de energía desde la C.H. Carhuac al SEIN, ha informado que CONELSUR (propietaria de S.E. Callahuanca), lugar donde se interconectara la C.H. Carhuac, les dio una solución temporal para la interconexión al SEIN, esto debido a los trabajos de restablecimiento y puesta en servicio de la S.E. Callahuanca 60 kV, en razón de los daños sufridos a dicha subestación por causa de los huaicos. Esta solución consiste en otorgar la disponibilidad de sus líneas de transmisión para que de esa forma la C.H. Carhuac pueda inyectar energía al SEIN mediante una conexión "bypass" provisional entre las líneas de 60 kV Carhuac - Callahuanca y la línea de 60 kV Callahuanca-Huachipa. La POC de la C.H. Carhuac está prevista en el mes de agosto 2018. COMENTARIOS Se prevé que la POC se cumpla a finales del mes de agosto 2018
Generadores y Turbinas
Patio de llaves
DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Mayo 2018
15
3.2. CENTRALES EÓLICAS
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Mayo 2018
16
CENTRAL EÓLICA WAYRA I (132,3 MW) EMPRESA CONCESIONARIA
ENEL GREEN POWER PERU S.A.
DESCRIPCIÓN La central tiene una capacidad de 132,3 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 42 Aerogeneradores de 3,15 MW. La conexión al SEIN se realiza a través dela L.T. 220 kV S.E. Flamenco - S.E. Poroma, de simple circuito de 0,685 km. UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Ica Nazca Marcona 27 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Cantidad de Aerogeneradores Potencia de Aerogeneradores Cantidad de Circuitos
132,3 MW 42 marca ACCIONA (modelo AW3150) 3,15 MW c/u 7
Vista de Aerogeneradores instalados
DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN (4ta Subasta RER) 17.05.2016 19.05.2018
INFORMACIÓN RELEVANTE La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura Central Eólica Nazca de 126 MW, fue otorgada mediante R.M. N° 290-2016-MEM/DM del 18.07.2016. Con R.M. N° 314-2017-MEM/DM del 25.07.2017, se aprobó el cambio de nombre de la Central Eólica Nazca, por Central Eólica Wayra I. El 18.01.2018, el COES aprobó el Estudio de Operatividad del proyecto. El 26.01.2018, El COES autorizó la Conexión para las Pruebas de Puesta en Servicio de la Central. El 06.02.2018, se sincronizó por primera vez la C.E. Wayra I con el SEIN, como parte de sus pruebas de operación con una generación de 8 MW. Se ha culminado el parque eólico, S.E. Flamenco de salida, línea de transmisión y llegada en la S.E. Poroma. Con carta COES/D/DP-435-2018, el COES aprobó la Puesta en Operación Comercial de la Central Eólica Wayra I desde las 00:00 horas del 19.05.2018, con una potencia instalada nominal de 132,3 MW y 42 aerogeneradores. El monto de inversión aproximado fue de 165,8 MM US$, según lo indicado por la Concesionaria. La POC estaba prevista para el 31.03.2018. Fuertes vientos en la zona de trabajo motivaron atrasos en el montaje de aerogeneradores, motivo por el cual la Concesionaria solicitó al MINEM la ampliación de plazo de la POC hasta el 30.05.2018. La ampliación de la POC está pendiente de respuesta por el MINEM.
Obras civiles en la Subestación Flamenco
COMENTARIOS La ruta crítica del proyecto estuvo en el montaje de los componentes de los aerogeneradores, debido a las condiciones especiales del viento, necesarios para el montaje de los nacelles, aspas y torres.
Transformador de potencia 150 MVA
DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO
ACAR 950 MCM 0,685 km
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Mayo 2018
17
3.3. CENTRALES DE BIOMASA
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Mayo 2018
18
CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE BIOMASA HUAYCOLORO II (2,4 MW) EMPRESA CONCESIONARIA
EMPRESA CONCESIONARIA ENERGÍA LIMPIA S.A.C.
DESCRIPCIÓN La central utilizará el biogás proveniente del campo de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, tendrá una potencia de 2,4 MW y producirá 14 500 MWh de energía media anual. UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Lima Huarochirí San Antonio 60 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Número de Unidades de Generación Fuente de Energía Tipo
2,4 MW 2 Grupos Caterpillar MG/MIB 450L B4 Biogás Térmica de Biomasa
DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
Grupos CAT N° 1 y 2 de la Central
Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN (4ta Subasta RER) 17.05.2016 31.12.2017
INFORMACIÓN RELEVANTE La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura Central de Biomasa Huaycoloro II de 2,4 MW, fue otorgada mediante R.D. N° 025-2018-GRL-GRDEDREM del 28.02.2018. El 16.02.2016 se adjudicó a EMPRESA CONCESIONARIA ENERGÍA LIMPIA S.A.C. con el proyecto C.T. Biomasa Huaycoloro II, como parte de la Cuarta Subasta de Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables. El proyecto cuenta con el CIRA y el instrumento ambiental. El 19.01.2018, el COES aprobó el Estudio de Operatividad del proyecto. Las obras del proyecto se iniciaron el 01.05.2017. Los Grupos de Generación llegaron al lugar de las obras el 10.07.2017 y fueron instalados en sus bases. La Concesionaria informó que las celdas en media tensión ya están en sitio y que las pruebas de los Grupos de Generación han sido programadas para el 08.06.2018. El avance físico es de 98 %. El monto de inversión aproximado será de 2,5 MM US$, según lo indicado por la Concesionaria. La POC estaba prevista para el 31.12.2017 la cual no se cumplió, por ello la Concesionaria incrementó su Carta Fianza y solicitó al MINEM la ampliación de plazo de la POC hasta el 31.03.2018. El MINEM denegó dicha solicitud de ampliación de plazo. La Concesionaria solicitará una nueva ampliación de plazo de la POC hasta el 31.07.2018 por falla de un transformador de tensión en la etapa de pruebas.
Estación de acondicionamiento de biogas
COMENTARIOS La Concesionaria está realizando el trámite para el cambio de nombre por el de Central Termoeléctrica Doña Catalina.
Celdas de conexión a S.E. Huaycoloro
DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Mayo 2018
19
4. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Mayo 2018
20
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV AZÁNGARO – JULIACA – PUNO EMPRESA CONCESIONARIA
TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR 2 S.A. (TESUR 2)
DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV Azángaro-Juliaca-Puno de 107,3 km; construcción de la S.E. Azángaro Nueva, S.E. Juliaca Nueva y adecuación de la S.E. Puno. S.E. Azángaro S.E. Juliaca S.E. UBICACIÓN SUBESTACIONES Nueva Nueva (San S.E. Puno Azángaro (Pumiri) Román) Departamento Puno Puno Puno Puno Provincia Azángaro Azángaro San Román Puno Distritos Azángaro Azángaro Juliaca Puno Altitud (msnm) 3 850 3850 3824 3827 L.T. Pumiri L.T. Pumiri – San L.T. San Román DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA Azángaro Román Puno Configuración Simple terna Simple terna Simple terna Tensión 138 kV 220 kV 220 kV Capacidad 100 MVA 450 MVA 450 MVA Conductor ACAR 1200 MCM 2xACAR 600 MCM 2xACAR 600 MCM Longitud 3,1 km 74,7 km 32,6 km
Vista panorámica de la S.E. Pumiri
DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión
18.06.2015 18.03.2018 (solicitó ampliación) 51,1 MM US$
SUPERVISOR DE OBRA
Investigación y Control de Calidad S.A. (INCOSA)
INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 220 kV Azángaro-Juliaca-Puno permitirá inyectar al SEIN la energía proveniente del futuro ingreso al sistema de las Centrales Hidroeléctricas Ángel l, ll y lll y de las Centrales Hidroeléctricas San Gabán l y lll. Con R.M. N° 386-2017-MEM/DM del 27.09.2017, el MINEM otorgó la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de Transmisión Eléctrica. El 06.03.2018, el COES aprobó el Estudio de Operatividad. Se seleccionó a la empresa CENERGIA como Inspector del proyecto. Las obras civiles y electromecánicas se concluyeron. El 26.03.2018, a las 17:05 horas se efectuó el sincronismo en el lado 138 kV del autotransformador de la S.E. Pumiri con la L.T. 138 kV proveniente de la S.E. Azángaro. El 06 y 07.04.2018 se concluyó la energización de las instalaciones del proyecto y conexión al SEIN de la L.T. 138 kV San Ramón - Juliaca y L.T. 138 kV San Román - Puno. El 19.04.2018, el COES aprobó la integración al SEIN del proyecto. El 23.04.2018, el inspector (CENERGIA) hizo entrega del Informe Final de Pruebas. El 08.05.2018, Osinergmin aprobó el Informe Final de pruebas, iniciándose la operación experimental el 09.05.2018. La concesionaria viene realizando las pruebas end to end finales, para subsanar las observaciones realizadas al Informe Final de pruebas. El avance global del proyecto es 99,9%, totalizando un avance físico en la construcción de 100%. El monto de inversión ejecutado es de 51,1 MM US$ (99,9%), del presupuesto del proyecto. La POC según Contrato estaba prevista para el 18.03.2018, pero se prevé que ocurra el 08.06.2018. La Concesionaria solicitó ampliación de plazo de la POC hasta el 16.06.2018, lo cual está en evaluación por parte del MINEM. COMENTARIOS Las instalaciones del proyecto se encuentran en operación experimental desde el 09.05.2018.
Vista panorámica de la S.E. San Román
Trabajos en la S.E. Pumiri
DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Mayo 2018
21
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV MOYOBAMBA - IQUITOS EMPRESA CONCESIONARIA
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PERUANAS S.A.C.
DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV Moyobamba Nueva-S.E. Intermedia de 387 km; L.T. 220 kV S.E. Intermedia-Iquitos de 201 km; Enlace 60 kV S.E. Iquitos Nueva-S.E. Santa Rosa de 8 km; e instalación de Compensación Reactiva, Serie y Paralela en las subestaciones Moyobamba Nueva, Intermedia e Iquitos. S.E. Moyobamba S.E. Iquitos S.E. S.E. Intermedia UBICACIÓN SUBESTACIONES Nueva (Belaunde Nueva Iquitos (Trompeteros) Terry) (Manacamiri) Existente Departamento San Martín Loreto Loreto Loreto Provincia Moyobamba Maynas Maynas Maynas Distritos Moyobamba Iquitos Iquitos Iquitos Altitud (msnm) 908 130 93 97,5 L.T. Belaunde Terry L.T. Trompeteros - L.T. Manacamiri – DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA Trompeteros Manacamiri Iquitos Configuración Simple terna Simple terna Doble terna Tensión 220 kV 220 kV 220 kV Capacidad 150 MVA 150 MVA 150 MVA Conductor AAAC 2x800 MCM AAAC 2x800 MCM AAAC 2x650 MCM Longitud 387 km 201 km 8 km
S.E. Santa Rosa 60/22,9/10 kV
DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión
06.10.2014 28.12.2019 449,2 MM US$
SUPERVISOR DE OBRA
Consultora Colombiana S.A. (CONCOL) – Sucursal Perú
INFORMACIÓN RELEVANTE La línea eléctrica permitirá incorporar al SEIN el Sistema Aislado de Iquitos. Esto permitirá que el usuario final ubicado en el oriente peruano cuente, a partir de la POC, con un servicio de electricidad en condiciones de eficiencia y calidad como sus pares en otras ciudades del Perú. El 03.05.2016, la DGAAE, mediante R.D. N°139-2016-MEM/DGE, resolvió desaprobar el EIA del Proyecto. El 18.07.2016 el MINEM emitió Resolución Vice Ministerial que anuló la R.D. que desaprobó el EIA y finalmente con R.D. N° 298-2016-MEM/DGAAE la DGAAE desaprobó el EIA. Con R.M. N° 298-2016-MEM/DM, se aprobó la modificación de plazo de los hitos por 10 meses y 22 días, con lo cual la nueva fecha de POC sería el 28.12.2019. Esta prórroga fue para reformular el Estudio de Pre Operatividad considerando el punto de conexión a la S.E. Santa Rosa. El 23.10.2017, el MINEM comunicó notarialmente a la Concesionaria que reasuma inmediatamente sus obligaciones bajo el Contrato SGT. De persistir en su intención de no hacerlo, y en caso dichos incumplimientos configuren una causal de terminación del contrato, el MINEM se verá forzado a resolver el contrato SGT. El 20.11.2017, se informó al MINEM, entre otros, que el plazo para el cumplimiento del Hito “Estudio del Impacto Ambiental (EIA)” debió cumplirse el 28.06.2017, hito que hasta la fecha no se cumplió. El 04.01.2018, se solicitó al MINEM informar sobre la situación de las gestiones que se vienen realizando respecto a la Resolución del Contrato.
Pruebas de Pilotes Helicoidales
COMENTARIOS De acuerdo a lo establecido en el literal b) del Numeral 13.2 del Contrato de Concesión SGT, a partir del 26.11.2017, el MINEM en su calidad de concedente, estaría facultado para proceder a la resolución de dicho Contrato de Concesión.
Prueba de Instalación de Pilotes
DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Mayo 2018
22
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV MACHUPICCHU – QUENCORO – ONOCORA – TINTAYA EMPRESA CONCESIONARIA
ATN 3 S.A.
DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la línea de transmisión, construcción de la S.E. Machupicchu Nueva (Suriray) y Quencoro Nueva (Kayra) y ampliación de la S.E. Onocora y S.E. Tintaya. UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincia Distritos Altitud (msnm) DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA Configuración Tensión Capacidad Conductor Longitud
S.E. Onocora Nueva Cusco Canchis Sicuani 3 560 L.T. Machupicchu (Suriray) - Kayra Simple terna 220 kV 300 MVA ACSR 677 MCM 152,9 km
S.E. Quencoro Nueva (Kayra) Cusco Espinar Espinar 3 360 L.T. Kayra - Onocora Simple terna 220 kV 300 MVA ACSR 677 MCM 116,4 km
L.T. Onocora Tintaya Doble terna 220 kV 300 MVA ACSR 677 MCM 84,9 km
S.E. Suriray
DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión
13.06.2013 25.12.2016 135,4 MM US$
SUPERVISOR DE OBRA
Dessau S&Z
INFORMACIÓN RELEVANTE Este proyecto, resolverá los problemas de sobrecarga, inestabilidad y congestión de las L.T. que se presentan en la zona sureste del país. El 03.11.2014, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad. Con R.D. N° 281-2015-MEM/DGAAE del 24.08.2015 se aprobó el EIA. El MINEM otorgó 134 días de ampliación de plazo (25.12.2016), por fuerza mayor (conflictos sociales y demora en aprobación del EIA). La Concesión Definitiva fue otorgada con R.M. N°429-2016-MEM/DGE del 28.10.2016. La construcción del proyecto se inició el 25.08.2015. Ingeniería de Detalle: L.T. 100% y S.E. 85%. La construcción está paralizada desde marzo 2016. Con Oficio N° 512-2016-MEM/DGE de 10.03.2016 se suspendieron los plazos del proyecto en 150 días o hasta la aprobación de Concesión Definitiva. La fecha POC estuvo suspendida, hasta que el MINEM suscriba Adenda con ATN3 S.A., la Adenda no se llegó a suscribir. El 03.08.2017, ATN3 solicitó al MINEM la Resolución del Contrato de Concesión, por la aplicación de la cláusula 13.4 literal a). El 17.08.2017, se amplió la suspensión por un plazo de 150 días calendarios, prorrogándose la suspensión de los hitos del Anexo N° 7, hasta el 30.09.2017. El 21.08.2017, El MINEM comunicó a ATN3, la disconformidad respecto a la Resolución del Contrato de Concesión SGT. Este asunto conllevó al "Inicio de Trato Directo por Controversia". El 15.12.2017, en las oficinas del MINEF, se llevó a cabo la primera reunión para el "Trato Directo". El 17.04.2017, en oficinas del MINEF, se llevó a cabo la segunda reunión para "Trato Directo", asistieron funcionarios del MINEM, MEF, MINJU, MINRE y representantes de ATN3. Se confirma que el Estado Peruano, está interesado en ver las condiciones que se viabilice el Proyecto y se ha conformado un Subcomité de trabajo. ATN3 renovó Carta Fianza emitida por el BCP hasta el 21.05.2019 (9 MM US$). COMENTARIOS El proyecto se encuentra en Trato Directo por Controversia, con el MINEM.
S.E. Quencoro
L.T. 220 kV Onocora - Tintaya
DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Mayo 2018
23
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV FRIASPATA - MOLLEPATA EMPRESA CONCESIONARIA
CONSORCIO TRANSMANTARO
DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV Friaspata-Mollepata de 92 km en simple terna, ampliación de la S.E. existente Friaspata (también conocida como S.E. Huancavelica) y ampliación de la S.E. existente Mollepata. UBICACIÓN SUBESTACIONES
S.E. Friaspata
S.E. Mollepata
Departamento Provincia Distritos Altitud (msnm)
Huancavelica Huancavelica Huancavelica 3 600
Ayacucho Huamanga Ayacucho 2 976
DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA Configuración Tensión Capacidad Conductor Longitud
L.T. Friaspata - Mollepata Simple terna 220 kV 250 MVA ACAR 1200 MCM 92 km
Patio de Llaves S.E. Mollepata
DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión
19.11.2014 19.12.2016 (solicitó ampliación de plazo) 33,7 MM US$
SUPERVISOR DE OBRA
Cesel S.A.
INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 220 kV Friaspata-Mollepata será el principal enlace del sistema eléctrico de Ayacucho al SEIN y permitirá superar las limitaciones que por antigüedad origina la actual L.T. de 66 kV Cobriza-Mollepata El 23.02.2017, se aprobó el EIA, con R.D. N° 070-2017-MEM/DGAAE. Siemens desarrolló la ingeniería para la S.E. Friaspata considerando el uso de tecnología GIS. Cenergía es el Inspector del Proyecto, por parte del MINEM. El 15.02.2018, el COES aprobó el Estudio de Operatividad. Se culminó la construcción y tendido de la línea: Tramo 1: GTA (Friaspata-Lircay); 101 estructuras montadas y 47,7 km de línea tendidos. Tramo 2: Fertécnica (Lircay - Mollepata); 91 estructuras montadas y 45 km de línea tendidos. Las obras civiles y electromecánicas están concluidas. El 11.02.2018, CTM energizó en vacío el proyecto a las 20:29 horas. El 25.02.2018 a las 00:51 h, se conectó con carga el proyecto. El 28.02.2018 Cenergía aprobó el Informe Final de Pruebas. El 08.03.2018 Osinergmin aprobó el Informe Final de Pruebas. El 09.03.2018 se inició la Operación Experimental del proyecto, por un periodo de 30 días, culminando el 07.04.2018. Está pendiente la firma del acta de POC, por la demora del MINEM en otorgar la Concesión Definitiva. El avance global del proyecto es 100%. La fecha POC estimada sería el 08.04.2018. El 17.04.2017, CTM solicitó al MINEM, la primera ampliación de plazo, por 441 días, por demoras en la aprobación del EIA, con lo cual la nueva fecha de POC sería el 05.03.2018. El 15.09.2017, CTM solicitó, la segunda ampliación de plazo, por 297 días, por Fuerza Mayor en Hitos 3 y 4, con lo cual la nueva fecha de POC sería el 27.12.2018. Dichas solicitudes, están pendientes de respuesta.
Pruebas del Reactor de 220 kV y 10 MVAR
COMENTARIOS Está pendiente el otorgamiento de la Concesión Definitiva y la respuesta del MINEM a las solicitudes de ampliación de plazo.
DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Mayo 2018
Estructura 191 (S.E. Mollepata)
24
SUBESTACIÓN CARAPONGO 500/220 kV EMPRESA CONCESIONARIA
CONSORCIO TRANSMANTARO
DESCRIPCIÓN El proyecto comprende en su primera etapa, la construcción de la S.E. Carapongo, que permitirá enlazar la L.T. 500 kV Chilca - Carabayllo, y las L.T. 220 kV Callahuanca - Cajamarquilla; y Huinco Santa Rosa con esta nueva subestación en 500 kV y 200 kV. El proyecto considera prever espacio para la implementación de una segunda etapa. UBICACIÓN SUBESTACIONES
S.E. Carapongo
Departamento Provincia Distritos Altitud (msnm)
Lima Lima Lurigancho 870
DATOS DEL AUTOTRANSFORMADOR Potencia nominal Relación de transformación Marca Año de fabricación
750 MVA 500/220 kV Siemens 2017
Vista panorámica de la S.E. Carapongo
DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión
11.11.2015 11.03.2018 60,1 MM US$
SUPERVISOR DE OBRA
Consorcio Supervisor Transmantaro
INFORMACIÓN RELEVANTE La implementación de este proyecto permitirá afianzar el suministro de energía a la ciudad de Lima, proveniente de las centrales térmicas a gas natural ubicadas en Chilca y de las centrales hidroeléctricas de la cuenca del río Rímac (Huinco, Callahuanca y Huampaní). El 09.06.2016 con R.D. N° 029-2016-SENACE/DCA, aprueban el Estudio de Impacto Ambiental. Con R.M. N° 129-2018-MEM/DM del 25.04.2018, el MINEM otorgó la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de transmisión. El 05.03.2018, el COES aprobó el Estudio de Operatividad. Se efectuaron las pruebas de control nivel 0-nivel 1, nivel 1-nivel 2 y pruebas integradas del sistema de telecomunicación del Centro de Control. Se energizaron las líneas L-5001 y L-5003, la barra B y los autotransformadores. Se culminaron las pruebas en blanco con resultados satisfactorios. El 21.03.2018 se energizó el banco de autotransformadores. El 28.03.2018 se energizó el autotransformador de reserva. El Proyecto está prácticamente culminado, faltando tender la fibra óptica en los tramos de Conelsur. CTM está efectuando el reforzamiento de las torres de Conelsur. El avance global del proyecto es de 97,3%. La POC según Contrato estaba prevista para el 11.03.2018. La Concesionaria solicitó ampliación de plazo hasta el 03.07.2018, por las afectaciones en la puesta en servicio de las celdas L-2008 y L-2009, que forman parte del enlace Callahuanca-Carapongo en 220 kV, debidas a los huaycos ocurridos en el mes de marzo 2017. Se prevé que la POC ocurra el 20.07.2018. CTM envió al MINEM una Adenda contractual consensuada con el MINEM, en la cual se amplía el plazo hasta el 27.09.2018.
Patio 220 kV
COMENTARIOS Está pendiente la respuesta del MINEM a las solicitudes de ampliación de plazo.
Patio 500 kV
DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Mayo 2018
25
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV MONTALVO – LOS HÉROES EMPRESA CONCESIONARIA
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 3 – TESUR 3
DESCRIPCIÓN El proyecto comprende: Ampliación en 220 kV de la S.E. Montalvo. Ampliación de la S.E. Los Héroes que incluye la instalación de una celda para un transformador 50 MVA 220/60 kV. Construcción de la Línea de Transmisión 220 kV Montalvo - Los Héroes, simple terna. UBICACIÓN SUBESTACIONES
S.E. Montalvo
S.E. Los Héroes
Departamento Provincia Distritos Altitud (msnm)
Moquegua Mariscal Nieto Moquegua 1 450 msnm
Tacna Tacna Alto de la Alianza 575 msnm
DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA Configuración Tensión Capacidad Conductor Longitud
L.T. Montalvo – Los Héroes Simple terna 220 kV 250 MVA ACAR 507 mm2 128,8 km
Acarreo de material de préstamo
DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión
12.09.2016 12.06.2019 20,22 MM US$
SUPERVISOR DE OBRA
Investigación y Control de Calidad S.A. - INCOSA
INFORMACIÓN RELEVANTE El objetivo del proyecto es afianzar el suministro eléctrico a la ciudad de Tacna y su área de influencia ante una eventual salida de la L.T. 220 kV Moquegua - Los Héroes. El 05.04.2017 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad. Se asignó a la línea con código L-2036. El 07.12.2017, se aprobó el EIA con R.D. N° 565-2017-MEM-DGAAE. Se aprobó el CIRA de las ciudades de Tacna y Moquegua y el Plan de Monitoreo Arqueológico. Se culminó la Ingeniería Definitiva subsanándose observaciones. El proceso de obtención de la concesión definitiva se inició el 01.03.2018. Se efectuó el estudio mecánico eléctrico para el traslado de la Línea de Transmisión 66 kV de Tacna Solar, que cruza la Subestación Los Héroes. Se firmó el contrato de interconexión con REDESUR (ampliación S.E. Los Héroes) y con ABY (ampliación S.E. Montalvo). Respecto a la servidumbre de la línea de transmisión se tiene: 276 apoyos liberados y pagados, 18 apoyos negociado pendientes de pago y 3 en proceso de negociación. Se seleccionó, para la línea de transmisión, a los contratistas PRODIEL y EDEMSA; y para las subestaciones, a la empresa COBRA. Las obras de la línea de transmisión se iniciaron el 15.02.2018. Se vienen realizando excavaciones y cimentaciones para las torres de la línea de transmisión. Las obras de las subestaciones se iniciaron el 02.03.2018. Se vienen realizando trabajos de desbroce y movimiento de tierras. El proyecto tiene un avance global de 66,7% y un avance económico de 12,6 MM US$. La POC está programada para el 12.06.2019. COMENTARIOS
Compactación de suelos para ampliación de la S.E.
Encofrado de peanas para las torres de la L.T.
El proyecto se viene ejecutando conforme al cronograma.
DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Mayo 2018
26
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 kV AGUAYTÍA – PUCALLPA EMPRESA CONCESIONARIA
TERNA PERÚ S.A.C.
DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción del segundo circuito de la L.T. 138 kV Aguaytía - Pucallpa de 132 km, ampliación de la S.E. Aguaytía y ampliación de la S.E. Pucallpa. UBICACIÓN SUBESTACIONES
S.E. Aguaytía
S.E. Pucallpa
Departamento Provincia Distritos Altitud (msnm)
Ucayali Padre Abad Padre Abad 297 msnm
Ucayali Coronel Portillo Yarinacocha 152 msnm
DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA
L.T. Aguaytía - Pucallpa
Configuración Tensión Capacidad Conductor Longitud
Simple terna 138 kV 80 MVA AAAC 300 mm2 132 km
Levantamiento topográfico
DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión
05.09.2017 05.09.2020 16,5 MM US$
SUPERVISOR DE OBRA
SIGA Ingeniería y Consultoría S.A. – Sucursal del Perú
INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 138 kV Aguaytía - Pucallpa (segundo circuito) permitirá reforzar la capacidad de suministro en la Subestación Pucallpa y al operar en paralelo éste nuevo circuito con el existente, se obtendrá una mayor capacidad de transmisión y confiabilidad. El acto de presentación de ofertas y adjudicación de la buena pro se llevó a cabo el 19.05.2017. La empresa Terna Perú S.A.C. es la adjudicataria del proyecto. La firma del contrato se dio el 05.09.2017. El 09.01.2018 se dio conformidad a la contratación de SIGA Ingeniería y Consultoría S.A. - Sucursal del Perú como la empresa supervisora de obra. La gestión predial y servidumbre está a cargo de FC Ingeniería y Servicios Ambientales S.A.C. Se ha iniciado la identificación de propietarios en los 26 vértices de las torres de la línea de transmisión. La ingeniería básica de la línea de transmisión y de las celdas de las subestaciones fue concluida. La ingeniería definitiva de la línea de transmisión y de las celdas en la S.E. Aguaytía y S.E. Pucallpa está en desarrollo. La gestión para la obtención del CIRA está a cargo de Consultoría Colombiana S.A. - Sucursal Perú. El expediente que se presentará al Instituto Nacional de Cultura se elaborará luego de la aprobación de la ingeniería definitiva del proyecto. La gestión para la obtención del EIA está a cargo de Consultoría Colombiana S.A. - Sucursal Perú. Del 21 al 30.04.2018 se realizaron los talleres de evaluación rural participativos. Se vienen desarrollando las gestiones referidas a la aprobación del EPO. El avance global del proyecto es de 12,04%. El monto de inversión será de aproximadamente 16,52 MM US$. La POC según Contrato está prevista para el 05.09.2020. COMENTARIOS
Estudio de suelos en el recorrido de la L.T.
Desarrollo de talleres de evaluación rural participativos
La firma del contrato se dio el 05.09.2017.
DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Mayo 2018
27