Compendio de Proyectos de Generación y Transmisión Eléctrica en Construcción

COMPENDIO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DICIEMBRE - 2023

COMPENDIO DE PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EJECUCIÓN Documento de trabajo desarrollado por: División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad

“Osinergmin no se identifica, necesariamente, ni se hace responsable de las opiniones vertidas en el presente documento.

La información contenida en él se considera proveniente de fuentes confiables, pero Osinergmin no garantiza su exactitud. Las opiniones e ideas expuestas pertenecen a sus autores, se sustentan en la información disponible y están sujetas a modificación sin previo aviso. La evolución pasada no es necesariamente indicadora de resultados futuros. Este reporte no se debe utilizar para tomar decisiones de inversión”.

2

PRESENTACIÓN

La División de Supervisión de Electricidad del Osinergmin como parte del compromiso asumido en el cumplimiento de su rol de fiscalización y supervisión de los contratos de generación y transmisión de energía eléctrica en el ámbito nacional, tiene como uno de sus objetivos la difusión de la situación de los proyectos de generación y transmisión energía eléctrica en ejecución (estudios y construcción), que cuentan con concesión otorgada por el Ministerio de Energía y Minas.

En ese sentido, la División de Supervisión de Electricidad ha elaborado este documento de trabajo titulado: “COMPENDIO DE PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EJECUCIÓN”, que muestra la información relevante sobre la situación de los proyectos que son supervisados por el Osinergmin.

La información de este compendio se ha obtenido de las supervisiones de campo, de la proporcionada por las empresas concesionarias (inversionistas) y de entidades como el Comité de Operación Económica del Sistema (COES), la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), permitiendo mostrar un panorama general de la situación de los proyectos, y que de manera resumida, se disponga de información actualizada sobre los proyectos de generación y transmisión eléctrica.

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

3

INDICE

1 2 3 4 5 6 7 8

INTRODUCCIÓN OBJETIVO TIPOS DE CONTRATOS SITUACIÓN DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN EL PAÍS CONTRATOS EN PROCESO DE SUPERVISIÓN INVERSIONES EN EL SECTOR ELÉCTRICO ESTADO DE LOS PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROYECTOS DE CENTRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 8.1 Centrales Hidroeléctricas 8.1.1 Centrales Hidroeléctricas con Contrato de Concesión Definitiva de Generación de Energía Eléctrica C.H. Centauro I-III C.H. Belo Horizonte C.H. Viroc C.H. Huallín C.H. Cola I C.H. Cativen I-II C.H. Tarucani C.H. Molloco C.H. Olmos 1 C.H. Laguna Azul C.H. Karpa C.H. Santa Lorenza I C.H. Hydrika 1 C.H. Hydrika 2 C.H. Hydrika 4 C.H. Hydrika 6 C.H. Curibamba C.H. Chadín 2 C.H. Veracruz C.H. Campanayocc C.H. Pallca C.H. Tulumayo IV C.H. Tulumayo V P.C.H. Alcaparrosa P.C.H. Casca P.C.H. Marca P.C.H. Miraflores C.H. San Gabán III C.H. Aricota 3 C.H. Llaylla C.H. Tingo I C.H. Tingo II C.H. Tingo III C.H. Santa Teresa (Ampliación) C.H. Limacpunco C.H. Ttio C.H. Capiri C.H. San Juan C.H. Anto Ruiz III C.H. Anto Ruiz IV C.H. Charcani VII C.H. Santa Teresa II C.H. Lluclla C.H. Huallaga I C.H. Moquegua 1

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

Pág.

7 7 7 10 11 13 20 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 4

9

C.H. Moquegua 3 C.H. Chacamayo C.H. Calasi C.H. Chancay 2 C.H. Chancay 3 C.H. Anashironi C.H. Tupuri C.H. Pachachaca 2 8.1.2 Centrales Hidroeléctricas con Concesión para Suministro de Energía Eléctrica al SEIN (Subasta RER) C.H. Shima (1ra Subasta RER) C.H. Huatziroki I (2da Subasta RER) 8.2 Centrales Eólicas/Parques Eólicos con Contratos de Concesión Definitiva de Generación Eléctrica C.E. Wayra Extensión C.E. Punta Lomitas P.E. San Juan P.E. Caravelí 8.3 Centrales Solares Fotovoltaicas con Contratos de Concesión Definitiva de Generación Eléctrica C.S.F. Continua Chachani C.S.F. Continua Misti C.S.F. Continua Pichu Pichu C.S.F. Clemesí C.S.F. Planta Fotovoltaica Milagros C.S.F. San Martín Solar (ex La Joya Solar) C.S.F. Illa C.S.F. Solimana C.S.F. Matarani C.S.F. Sunny C.S.F. Hanaqpampa 8.4 Centrales Térmicas con Autorización de Generación de Energía Eléctrica C.T. Refinería Talara C.T. Nasca PROYECTOS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 9.1 Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica con Contratos de Concesión Licitados por PROINVERSIÓN L.T. 220 kV Machupicchu – Quencoro – Onocora – Tintaya Enlace 500 kV Nueva Yanango – Nueva Huánuco Enlace 500 kV La Niña – Piura Enlace 220 kV Pariñas – Nueva Tumbes Enlace 220 kV Tingo María – Aguaytía L.T. 138 kV Puerto Maldonado – Iberia S.E. Valle del Chira 220/60/22,9 kV Enlace 220 kV Reque – Nueva Carhuaquero S.E. Nueva Tumbes y L.T. 60 kV Nueva Tumbes – Tumbes Enlace 220 kV Ica – Poroma ITC Enlace 220 kV Cáclic – Jaén Norte L.T. 500 kV Piura Nueva - Frontera 9.2 Ampliaciones y Refuerzos de Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica con Contrato de Concesión Refuerzo 1 L.T. Chilca – La Planicie – Carabayllo Ampliación N° 21 9.3 Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica con Contrato de Concesión Definitiva L.T. 60 kV Runatullo III – Tulumayo IV L.T. 220 kV Tulumayo V – Tulumayo IV L.T. 220 kV Belo Horizonte – Tingo María L.T. 138 kV Tarucani – Majes L.T. 220 kV Misti – San José

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 5

L.T. 138 kV Torata - Moquegua L.T. 220 kV Chachani – San José L.T. 220 kV Ersur – Ampliación Marcona L.T. 220 kV Caravelí - Poroma Ampliación S.E. Flamenco L.T. 220 kV San Martín Solar – San José L.T. 220 kV Pichu Pichu – San José y S.E. Pichu Pichu L.T. 138 kV Kimiri - Campas L.T. 220 kV Hanaqpampa – Interconexión Nuevas Estructuras T68A y T68B (L-027) Ampliación S.E. Rubí L.T. 60 kV Pongo de Caynarachi – Yurimaguas L.T. 60 kV Poechos – Las Lomas – Quiroz Donde: L.T. S.E. C.H. C.S.F. C.E. P.E. C.T.

128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

: Línea de Transmisión : Subestación : Central Hidroeléctrica : Central Solar Fotovoltaica : Central Eólica : Parque Eólico : Central Termoeléctrica

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

6

1. INTRODUCCIÓN La Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (Ley N° 27332), el Reglamento General de Osinergmin (D.S. N° 054-2001-PCM) y la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional (Ley N° 27699), establecen que, a la División de Supervisión de Electricidad a través de la Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad, le corresponde supervisar el cumplimiento de los Contratos de Concesión y Autorizaciones de generación y transmisión eléctrica.

Asimismo, el ítem 23 del Anexo 1A del D.S. N° 088-2013-PCM, que aprueba el “Listado de Funciones Técnicas bajo la competencia del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería– Osinergmin”, precisa como Función Técnica lo referente a “supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión otorgados por el Estado y aquellos derivados del proceso de promoción en el sector energía, (…)”.

Este documento, que se publica mensualmente, tiene por finalidad disponer de información actualizada sobre los proyectos que vienen ejecutando las respectivas concesionarias.

Se han supervisado contratos de generación eléctricas de diversas modalidades de contratación, entre estas, Contratos Compromisos de Inversión, Contratos de Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables-RER, Contratos de Suministro de Largo Plazo a través de licitaciones que convocan las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Contratos de Concesión que otorga el Ministerio de Energía y Minas según la Ley de Concesiones Eléctricas – Decreto Ley N° 25844.

Los contratos de transmisión eléctrica corresponden a Contratos de Concesión de Sistemas Garantizados de Transmisión (SGT), Contratos de Concesión de Sistemas Complementarios de Transmisión (SCT) y, Refuerzos y/o Ampliaciones (Adendas), en los niveles de tensión de 500 kV, 220 kV y 138 kV. Estos contratos se concretan como resultado de licitaciones que promueve la Agencia de Promoción de la Inversión Privada-PROINVERSIÓN. Para la elaboración de este Compendio se ha revisado la información de carácter técnico y legal proporcionada por los Concesionarios, Empresas Supervisoras de los Proyectos, el Concedente (Ministerio de Energía y Minas), PROINVERSIÓN, información que, mayormente, se encuentra recopilada en el Sistema de Supervisión de los Contratos (SISUPP).

Este Compendio resulta de utilidad para los interesados en informarse de manera actualizada sobre la evolución de los proyectos que forman parte de los contratos suscritos, permitiendo conocer y obtener precisiones sobre la situación de los proyectos que se desarrollan en el sector electricidad.

2. OBJETIVO Informar sobre la situación de los proyectos con contratos de generación y transmisión eléctrica en etapa de ejecución (estudios y construcción), que el Osinergmin viene supervisando en cumplimiento de sus funciones.

3. TIPOS DE CONTRATOS SUPERVISADOS 3.1. CONTRATOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA El Estado en su rol de promotor y en el marco de las normas y leyes del sector eléctrico, ha otorgado Concesiones y Autorizaciones de Generación Eléctrica, para que nuevos operadores ingresen al mercado eléctrico peruano, lo que permite garantizar la mejora de la cobertura de la demanda eléctrica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

7

Contrato de Compromiso de Inversión Estos Contratos resultan del proceso de promoción a cargo de PROINVERSIÓN, para promover la inversión privada en el desarrollo de la generación eléctrica, en el marco del Decreto Legislativo N° 674 y la Ley N° 26440 y sus normas complementarias.

Asimismo, Osinergmin supervisa los Contratos de Compromisos de Inversión concursados por PROINVERSIÓN dentro del marco del D.L. N° 1224 que aprobó la Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas para la Promoción de la Inversión Privada. Mediante este tipo de contrato, el Inversionista se obliga a diseñar, financiar, desarrollar, construir, poner en servicio y operar la central eléctrica.

Además del cumplimiento de los hitos del contrato, se verificó el cumplimiento del cronograma de ejecución de obras y la instalación del equipamiento consignado en los Contratos, los mismos que deben ser nuevos y de una tecnología apropiada, entre otros. Los hitos fiscalizados son: cierre financiero, inicio de obras civiles, llegada de equipamiento electromecánico, inicio de montaje electromecánico y Puesta en Operación Comercial.

Contrato de Concesión Reserva Fría de Generación Estos contratos de concesión tienen como base legal el Decreto Urgencia N° 121-2009 y 0012011 (modificado por el Decreto de Urgencia N° 002-2011) que declaran de necesidad nacional y de ejecución prioritaria de los proyectos de “Reserva Fría de Generación”. Este tipo de Contrato establecía que: ▪ El Concesionario abastecerá el Servicio Público de Electricidad suministrándole en condición de Reserva Fría, la Potencia Efectiva Contratada y la Energía Asociada, durante el plazo de la concesión.

▪ El plazo de la concesión será de veinte (20) años más el plazo de construcción. El plazo de veinte (20) años será computado desde la fecha de Puesta en Operación Comercial de la Central o de las Centrales. El Contrato entra en vigor desde la fecha de Cierre.

▪ El valor del Precio por Potencia (US$/MW-mes), se expresa a la fecha de Puesta en Operación Comercial de la central, según lo establecido en la oferta económica.

▪ Los ingresos del Concesionario, en el marco del presente contrato, son única y exclusivamente por dos conceptos: la Potencia Efectiva Contratada y la compensación por la Energía Asociada, cuando tenga que operar.

Se verificó además del cumplimiento de los hitos del contrato, el cumplimiento del cronograma de ejecución de obras y la instalación del equipamiento consignado en los Contratos, los mismos que deben ser nuevos y de una tecnología apropiada, entre otros. Los hitos fiscalizados fueron: Estudio de Impacto Ambiental, cierre financiero, llegada al sitio de obra de las turbinas y generadores y Puesta en Operación Comercial.

Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN (Subastas RER) Estos contratos tienen como base legal el Decreto Legislativo N° 1002 que promueve el aprovechamiento de los Recursos Energéticos Renovables (RER) para mejorar la calidad de vida de la población y proteger el medio ambiente, mediante la promoción de la inversión en la producción de electricidad.

La generación de electricidad a partir de RER tiene prioridad para el despacho diario de carga efectuado por el Comité de Operación Económica del Sistema (COES).

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

8

Se verifica el cumplimiento oportuno de los hitos considerados en el Contrato; entre otros, se fiscaliza el cumplimiento del cronograma de ejecución de obras y que el concesionario adquiera e instale equipos y materiales nuevos de una antigüedad de fabricación no mayor a dos años de la fecha de la firma del contrato. Los principales hitos fiscalizados son: Cierre financiero, inicio de obras civiles, arribo de principal equipamiento electromecánico, inicio de montaje electromecánico y la Puesta en Operación Comercial.

Estos proyectos RER consideran centrales hidroeléctricas menores a 20 MW, centrales eólicas, centrales solares y centrales biomasa. Para el otorgamiento de la buena pro de estos proyectos RER se han llevado a cabo cuatro Subastas, promovidas por el Ministerio de Energía y Minas y la Gerencia de Regulación Tarifaria del Osinergmin.

Contrato de Concesión Definitiva para Desarrollar la Actividad de Generación de Energía Eléctrica Son los Contratos de Concesión otorgados directamente por el Ministerio de Energía y Minas, en el marco establecido en el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y por su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-EM. La Concesión Definitiva se otorga por plazo indefinido para el desarrollo de las actividades eléctricas. La Concesión Definitiva permite utilizar bienes de uso público y el derecho de obtener la imposición de servidumbres para la construcción y operación de centrales de generación y obras conexas.

Durante la construcción de las centrales, se efectúa el seguimiento del cronograma de ejecución de obras, incidiéndose principalmente en la verificación del cumplimiento oportuno de la Puesta en Operación Comercial o Puesta en Servicio de la central eléctrica Autorización para Desarrollarla Actividad de Generación de Energía Eléctrica Estas Autorizaciones son otorgados por el Ministerio de Energía y Minas, según el marco legal del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y por su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-EM. Las Autorizaciones se otorgan por plazo indefinido para el desarrollo de las actividades eléctricas, mediante centrales termoeléctricas.

Durante la construcción de dichas centrales de generación, se efectúa el seguimiento del cronograma de ejecución de obras, incidiéndose principalmente en la verificación del cumplimiento oportuno de su Puesta en Operación Comercial o Puesta en Servicio.

3.2. CONTRATOS DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Sistemas de Transmisión Eléctrica con Contratos de Concesión Licitados por PROINVERSIÓN La Agencia de Promoción de la Inversión Privada–PROINVERSIÓN, Organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, viene promoviendo la inversión en sistemas de transmisión de energía eléctrica.

En los contratos de Concesión SGT 1 y SCT 2, suscritos en el marco de la Ley de Desarrollo Eficiente de Generación Eléctrica (Ley N° 28832), se supervisa la etapa pre-operativa y la etapa operativa.

1 2

SGT: Sistema Garantizado de Transmisión SCT: Sistema Complementario de Transmisión

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

9

En la etapa pre-operativa se evalúan las ingenierías (Estudios de Pre- Operatividad, Ingeniería Definitiva, Ingeniería de Detalle), el seguimiento de la ejecución de las obras, la inspección técnica de su calidad constructiva, la ejecución de las pruebas y puesta en operación; además, se supervisa el oportuno y apropiado cumplimiento de las obligaciones contractuales en el ámbito técnico, económico, contable, legal, etc.

En la etapa operativa se verifica la información sobre los bienes de la concesión, permanencia del operador estratégico calificado, saldo de deuda garantizada, contratos de operación y mantenimiento con terceros, vigencia de seguros, equilibrio económico financiero, etc.

Ampliaciones y Refuerzos de Sistemas de Transmisión Eléctrica Se realiza la evaluación de las ingenierías (Estudios de Pre-Operatividad, Ingeniería Definitiva, Ingeniería de Detalle), el seguimiento de la ejecución de las obras, la inspección técnica de su calidad constructiva, la ejecución de las pruebas y puesta en operación; se supervisa, además, el oportuno y correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales en el ámbito técnico, económico, contable, legal, etc.

Líneas de Transmisión Eléctrica con Contratos de Concesión Definitiva En general, se verifica el cumplimiento del contrato de Concesión Definitiva, el seguimiento del cronograma de ejecución de las obras y la puesta en operación. Entre los contratos se tienen los siguientes:  Contratos de Concesión de Transmisión Eléctrica.  Contratos de Concesión de Transmisión Eléctrica Asociadas a Proyectos de Generación Eléctrica.

4. SITUACIÓN DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN EL PAÍS Como información general, en el sector eléctrico, la energía producida en el país durante el año 2022 fue de 56 799,49 GWh y la máxima demanda de 7 467,45 MW, que se dio el 06.12.2022 a las 19:30 horas.

Fuente: Datos del COES

Asimismo, en el presente año y hasta el mes de diciembre, la energía producida alcanzó los 59 182,37 GWh. División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

10

Fuente: Datos del COES

5. CONTRATOS EN PROCESO DE SUPERVISIÓN En la figura que se muestra a continuación se puede observar el número de Contratos supervisados por año y su evolución desde el Año 2017; esta información corresponde a los proyectos en ejecución.

5.1 CONTRATOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

5.1.1 Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN (Subastas RER) Actualmente se tiene en supervisión 2 proyectos pertenecientes a la primera y segunda subasta de las cuatro realizadas, estas centrales son hidroeléctricas que suman una potencia de 28,2 MW, tal como se muestra en el cuadro siguiente: Tecnología Hidroeléctricas Total División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

Cantidad de proyectos supervisados 2 2

Potencia (MW) 28,2 28,2

Inversión (US$ millones) 73,1 73,1

11

5.1.2 Contrato de Concesión Definitiva de Generación de Energía Eléctrica Los proyectos que cuentan con Concesión Definitiva de Generación otorgada por el Ministerio de Energía y Minas o los Gobiernos Regionales y que actualmente se encuentran en supervisión suman un total de 68, entre estos se encuentra centrales hidroeléctricas, parques eólicos y centrales solares, tal como se muestra en el cuadro siguiente: Tecnología Hidroeléctricas Eólicas Solares Total

Cantidad de proyectos supervisados 53 4 11 68

Potencia (MW) 4 603,5 828,7 2 066,3 7 498,5

Inversión (US$ millones) 10 558,4 778,9 1 508,5 12 845,8

5.1.3 Autorización para Generación de Energía Eléctrica Actualmente se tiene en supervisión 2 proyectos que cuentan con Autorización de Generación Eléctrica y suman 112,2 MW, tal como se muestra en el cuadro siguiente: Tecnología Termoeléctricas Total

Cantidad de proyectos supervisados 2 2

Potencia (MW) 112,2 112,2

Inversión (US$ millones) 171,2 171,2

Resumen de los Proyectos de Generación Eléctrica

En el numeral 7 se encuentra con mayor detalle el listado de los proyectos de generación eléctrica en supervisión, para cada uno de ellos se presentan los datos principales, la etapa en la que se encuentran y el estado actual.

5.2 CONTRATOS DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 5.2.1 Contratos de Concesión Licitados por PROINVERSIÓN En el cuadro siguiente se muestran los proyectos del SGT (Sistema Garantizado de Transmisión) y del SCT (Sistema Complementario de Transmisión) licitados por Proinversión y que actualmente se encuentran en supervisión: División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

12

Tipo de contrato Sistemas de Transmisión SGT y SCT Total

Cantidad de proyectos supervisados

Longitud (km)

Inversión (US$ millones)

12

1 647,0

925,1

12

1 647,0

925,1

5.2.2 Ampliaciones y Refuerzos de Sistemas de Transmisión Eléctrica Los refuerzos y ampliaciones que se encuentran en supervisión se indican a continuación.

Tipo Ampliaciones Refuerzos Total

Cantidad de proyectos supervisados 1 1 2

Longitud (km) 169,0 90,0 259,0

Inversión (US$ millones) 15,2 25,2 40,4

5.2.3 Contratos de Concesión para Desarrollar la Transmisión Eléctrica A continuación, se muestran los proyectos en supervisión que cuentan con concesiones definitivas, separando aquellos que están vinculados a los proyectos de generación (líneas asociadas) de aquellos que no.

Tipo Asociados a la Generación Concesiones Definitivas Total

Cantidad de proyectos supervisados 15 2 17

Longitud (km) 238,3 127,5 365,8

Inversión (USS millones) 130,5 Por definir -

Resumen de los Proyectos de Sistemas de Transmisión

En el numeral 7 se encuentra con mayor detalle el listado de los proyectos de sistemas de transmisión en supervisión, para cada uno de ellos se presentan los datos principales, la etapa en la que se encuentran y el estado actual.

6. INVERSIONES EN EL SECTOR ELÉCTRICO EN LA FASE DE EJECUCIÓN Según datos actualizados a setiembre del 2023, la inversión total correspondiente a la cartera de proyectos supervisados en el sector eléctrico, en la fase de ejecución, ascendió a US$ 13,7 mil División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

13

millones. En particular, en el siguiente gráfico se muestra que la actividad de generación representó el 91,6% de la inversión total; mientras que la actividad de transmisión representó el 8,4%, de los cuales el 0,9% corresponden a los proyectos de Líneas de Transmisión Asociadas a la Generación eléctrica y el 7,4% corresponde a los proyectos de Líneas de Transmisión licitadas por Proinversión.

El siguiente gráfico muestra que la actividad de generación eléctrica alcanzó una inversión total de US$ 13,1 mil millones con un avance global promedio de 10,1% a noviembre del 2023. Por otro lado, el sector de transmisión eléctrica totalizó una inversión de US$ 0,1 mil millones y US$ 1,0 mil millones tanto para los proyectos de Líneas de Transmisión Asociadas a la Generación y así como para los proyectos de Líneas de Transmisión licitadas por Proinversión, respectivamente. En particular, se puede observar que la cartera de inversión correspondiente a los proyectos de las Líneas de Transmisión licitadas por Proinversión registran un avance global promedio (57,3%) superior que los proyectos de Líneas de Transmisión Asociadas a la Generación (14,1%).

6.1. INVERSIONES EN PROYECTOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN LA FASE DE EJECUCIÓN 6.1.1. INVERSIONES EN PROYECTOS ACTIVOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN LA FASE DE EJECUCIÓN Con datos actualizados a noviembre del 2023, el siguiente gráfico muestra tanto la inversión total como la potencia a instalar por tecnología de la cartera de proyectos supervisados en la actividad de generación eléctrica que se encuentran activos, es decir, atrasados o en curso. Por ejemplo, se puede apreciar que los proyectos hidroeléctricos, en la etapa de estudios, totalizan una inversión de US$ 5 515 millones y una potencia de 2 250 MW con un avance global promedio de 0,3% de la inversión; mientras que los División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

14

proyectos de la misma tecnología, en la etapa de construcción, totalizan una inversión de US$ 561 millones y una potencia de 233 MW con un avance global promedio de 64,4%.

6.1.2. INVERSIONES EN PROYECTOS PARALIZADOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Con datos actualizados a noviembre del 2023, el siguiente gráfico muestra tanto la inversión total como la potencia a instalar por tecnología de la cartera de proyectos supervisados en la actividad de generación eléctrica que se encuentran paralizados. Se puede apreciar que los proyectos hidroeléctricos, en la etapa de estudios, totalizan una inversión de US$ 4 501 millones y una potencia de 2 130 MW con un avance global promedio de 2,6% de la inversión; mientras que los proyectos de la misma tecnología, en la etapa de construcción, totalizan una inversión de US$ 55 millones y una potencia de 19 MW con un avance global promedio de 60,2%.

6.2. INVERSIONES EN PROYECTOS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 6.2.1. INVERSIONES EN PROYECTOS ACTIVOS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA Con datos actualizados a noviembre del 2023, el siguiente gráfico muestra tanto la inversión total como la longitud a instalar de la línea de la cartera de proyectos supervisados en la actividad de transmisión eléctrica que se encuentran activos, es decir, atrasados o en curso. Por ejemplo, se puede apreciar que los proyectos División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

15

correspondientes a la cartera de Líneas de Transmisión licitadas por Proinversión, en la etapa de estudios, totalizan una inversión de US$ 237 millones y una longitud de línea de 789 km con un avance global promedio de 2,6% de la inversión; mientras que los proyectos de la misma cartera, en la etapa de construcción, totalizan una inversión de US$ 582 millones y una longitud de línea de 761 km con un avance global promedio de 81,8%.

6.2.2. INVERSIONES EN PROYECTOS PARALIZADOS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA Con datos actualizados a noviembre del 2023, el siguiente gráfico muestra tanto la inversión total como la longitud a instalar de la línea de la cartera de proyectos supervisados en la actividad de transmisión eléctrica que se encuentran paralizados. Por ejemplo, se puede apreciar que los proyectos correspondientes a la cartera de Líneas de Transmisión licitadas por Proinversión, en la etapa de construcción, totalizan una inversión de US$ 135 millones y una longitud de línea de 354 km con un avance global promedio de 44,0% de la inversión.

6.2.3. ESTADO DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN LOS PROYECTOS TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN LA FASE DE EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO Con la finalidad de tener una información precisa sobre los inversionistas (Concesionarios) que participan en la actividad de transmisión eléctrica en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), se presenta el siguiente gráfico en donde se División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

16

observa que son 6 los principales inversionistas que tienen el compromiso contractual de desarrollar y operar 28 proyectos, que se encuentran en la etapa de ejecución y funcionamiento (operación). La participación de estos inversionistas concentra el 94.3% del monto total de inversiones de las Líneas de Transmisión licitadas por Proinversión a octubre del 2023.

Asimismo, se muestra la siguiente tabla con la información relevante de las inversiones comprometidas en los contratos de líneas de transmisión eléctrica licitadas por Proinversión.

TABLA: INVERSIONES COMPROMETIDAS EN LOS CONTRATOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA N°

INVERSIONISTA

CONTRATOS CONCESIONARIA

ABENGOA TRANSMISIÓN NORTE 1

ABENGOA PERÚ S.A.

2 ATN 3 S.A

CONCESIONARIA TRANSMISORA REQUE TUMBES S.A.C.

2

ACCIONA CONCESIONES S.L.

4

3

ASA IBEROAMERICA S.L.

1

4

CELEO REDES S.L.U.

3

CONCESIONARIA TRANSMISORA REQUE TUMBES S.A.C. CONCESIONARIA TRANSMISORA ICA -POROMA S. A. C. CONCESIONARIA TRANSMISORA ICA -POROMA S. A. C. ATLANTICA TRANSMISION SUR SA PUERTO MALDONADO TRANSMISORA

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

IR: INVERSIÓN REFERENCIAL (US$ millones)

IO: INVERSIÓN OFERTADA (US$ millones)

RATIO IO/IR (%)

FIRMA DE CONTRATO

279,4

106,1

38%

22.05.2008

181,2

114,3

63%

13.06.2013

30,4

9,5

31%

03.11.2022

8,4

8,4

100%

03.11.2022

50,8

44,0

87%

02.05.2023

ITC Enlace 220 kV Cáclic-Jaén Norte (Dos Circuitos)

81,5

29,1

36%

02.05.2023

L.T. 500 kV ChilcaMarcona-Montalvo

399,0

291,0

73%

22.07.2010

L.T. 138 kV Puerto Maldonado-Iberia

33,4

15,3

46%

22.07.2021

PROYECTO L.T. 220 kV Carhuamayo-ParagshaConococha-HuallancaCajamarca-Cerro Corona-Carhuaquero L.T. 220 kV MachupicchuQuencoro-OnocoraTintaya y Subestaciones Asociadas Enlace 220 kV RequeNueva Carhuaquero, Subestaciones, Llíneas y Ampliaciones Asociadas SE Nueva Tumbes 220/60 kV-75 MVA y LT 60 kV Nueva TumbesTumbes Enlace 220 kV IcaPoroma, Ampliaciones y Subestaciones Asociadas

17

N°

INVERSIONISTA

CONTRATOS CONCESIONARIA

PROYECTO

IR: INVERSIÓN REFERENCIAL (US$ millones)

IO: INVERSIÓN OFERTADA (US$ millones)

RATIO IO/IR (%)

FIRMA DE CONTRATO

S.E. Valle del Chira de 220/60/22,9 kV

13,5

13,5

100%

22.07.2021

L.T. 500 kV Piura Nueva - Frontera

223,0

107,7

48%

26.10.2023

Enlace 220 kV PariñasNueva Tumbes

46,6

19,4

42%

28.02.2020

Enlace 220 kV Tingo María-Aguaytía

31,2

12,8

41%

28.02.2020

Enlace 500 kV La NiñaPiura

128,1

58,5

46%

28.02.2020

L.T. 220 kV CarhuaqueroCajamarca NorteCáclic-Moyobamba

173,7

106,9

62%

16.03.2013

L.T. 220 kV AzángaroJuliaca-Puno

67,0

36,8

55%

18.06.2015

L.T. 220 kV TintayaSocabaya

80,0

43,6

54%

26.04.2010

L.T. 500 kV MantaroMarcona-SocabayaMontalvo

412,8

278,4

67%

26/09/2013

L.T. 220 kV PlanicieIndustriales

59,6

35,4

59%

11/09/2014

L.T. 220 kV Friaspata Mollepata

36,5

26,0

71%

19/11/2014

S.E. Orcotuna

13,0

12,8

99%

19/11/2014

47,7

42,7

90%

11/11/2015

333,8

149,6

45%

29/01/2018

240,7

122,4

51%

29/01/2018

88,6

52,2

59%

8/09/2008

21,2

11,0

52%

10/03/2021

17,8

7,3

41%

10/03/2021

DE ENERGÍA S.A.C.

5

COBRA INSTALACIONES Y SERV. S.A.

4

6

CONSORCIO RED ELECTRICA INTERNAC. S.A. AC CAPITALES SAFI

1

7

CONSORCIO REI - AC CAPITALES

1

8

INTERCONEXION ELECTRICA S.A.

14

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C. PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C. CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NIÑA S.A.C. CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NIÑA S.A.C. CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NIÑA S.A.C. CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN CCNCM S.A.C. TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. TRANSMISORA ELECTRICA SUR SAC CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.

S.E. Carapongo y Enlaces ConexiónPrimera Etapa Enlace 500 kV Mantaro-Nva. Yanango-Carapongo Enlace 500 kV Nueva Yanango-Nueva Huánuco L.T. 220 kV Chilca-La CONSORCIO Planicie-Zapallal. Etapa TRANSMANTARO I L.T. 500 kV ChilcaS.A. Zapallal. Etapa II CONSORCIO S.E. Chincha Nueva TRANSMANTARO 220/60 kV S.A. CONSORCIO S.E. Nazca Nueva TRANSMANTARO 220/60 kV S.A.

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

18

N°

INVERSIONISTA

CONTRATOS CONCESIONARIA

RED ELÉCTRICA DEL SUR S.A.TESUR 4 RED ELECTRICA 10 INT. S.A.- TESUR 3

CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 4 S.A.C. TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR 3 S.A.C.

9

11

TERNA PLUS S.R.L.

1 1

1

TERNA PERU S.A.C.

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

PROYECTO

IR: INVERSIÓN REFERENCIAL (US$ millones)

L.T. 500 kV Zapallal (Carabayllo)-rujillo

IO: INVERSIÓN OFERTADA (US$ millones)

RATIO IO/IR (%)

FIRMA DE CONTRATO

167,5

-

18/10/2010

L.T. 220 kV Talara-Piura

16,0

14,6

91%

9/04/2010

L.T. 220 kV Machupicchu-AbancayCotaruse

90,8

62,5

69%

22/12/2010

L.T. 500 kV TrujilloChiclayo

130,5

101,4

78%

26/05/2011

L.T. 220 kV TintayaAzángaro

55,0

12,1

22%

28/02/2018

L.T. 220 kV MontalvoLos Héroes

41,7

20,2

48%

12/09/2016

Línea de Transmisión 138 kV AguaytíaPucallpa (Segundo Circuito)

37,3

8,8

24%

6/04/2017

19

7. ESTADO DE LOS PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

20

CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EJECUCIÓN Proyecto

Ubicación

Potencia (MW)

Inversión (US$ millones)

Avance Global (%)

POC Contrato

POC Modificada

Etapa

Estado

Observación

CORPORACIÓN MINERA PERÚ S.A.

C.H. Centauro I y III

Ancash

25.0

50.6

65.2%

31.12.2011

17.10.2018

Construcción

Atrasado

Ninguna

Concesión

COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL CENTRO S.A.C.

C.H. Belo Horizonte

Huánuco

180.0

389.2

3.6%

31.05.2016

30.12.2021

Estudios

Paralizado

En evaluación MINEM

Concesión RER

AMAZONAS GENERACIÓN S.A.

C.H. Viroc (Raura II)

Lima

13.0

20.5

0.0%

23.12.2013

17.03.2017

Estudios

Paralizado

En evaluación MINEM

ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS

C.H. Huallin I

Ancash

6.0

6.9

0.0%

28.12.2015

31.12.2028

Estudios

Atrasado

Ninguna

La Libertad / Ancash

13.1

8.2

0.0%

30.06.2014

28.02.2017

Estudios

Paralizado

En evaluación MINEM

Concesión / Autorización

Ítem

N° de Contrato

1

201-2002

Concesión

2

374-2011

3

359-2010

4

CDGRER 003-2010 Concesión RER

Concesionario / Inversionista

5

384-2011

Concesión RER

HIDROELÉCTRICA COLA S.A.

C.H. Cola I

6

407-2012

Concesión

COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.

C.H. Cativen I-II

La Libertad

29.0

58.1

17.9%

31.03.2017

29.07.2021

Estudios

Paralizado

En evaluación MINEM

7

190-2001

Concesión

TARUCANI GENERATING COMPANY S.A.

C.H. Tarucani

Arequipa

49.0

128.5

0.0%

07.06.2015

No

Estudios

Paralizado

En evaluación MINEM

8

426-2013

Concesión

SINDICATO ENERGÉTICO S.A. - SINERSA

C.H. Olmos 1

Lambayeque / Piura

51.0

110.1

4.0%

31.12.2018

14.10.2026

Estudios

Atrasado

Ninguna

9

481-2016

Concesión RER

CH MAMACOCHA S.R.L.

C.H. Laguna Azul

Arequipa

20.0

60.0

0.0%

02.01.2017

14.03.2020

Estudios

Paralizado

En arbitraje

10

469-2015

Concesión

HIDROELÉCTRICA KARPA S.A.C.

C.H. Karpa

Huánuco

20.0

57.6

2.6%

23.12.2016

No

Estudios

Resuelto

En evaluación MINEM

11

473-2015

Concesión

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA LORENZA S.A.C.

C.H. Santa Lorenza I

Huánuco

18.7

55.3

60.2%

31.12.2017

03.01.2026

Construcción

Paralizado

Ninguna

Concesión RER

HYDRIKA 1 S.A.C.

C.H. Hydrika 1

Áncash

6.6

22.4

0.0%

01.11.2018

No

Estudios

Paralizado

En arbitraje

Concesión RER

HYDRIKA 2 S.A.C.

C.H. Hydrika 2

Áncash

4.0

8.2

0.0%

06.07.2018

No

Estudios

Paralizado

En arbitraje

Concesión RER

HYDRIKA 4 S.A.C.

C.H. Hydrika 4

Áncash

8.0

26.3

8.0%

02.10.2018

No

Estudios

Paralizado

En arbitraje

12 13 14

003-2016GRA/DREM/D 002-2016GRA/DREM/D 001-2016GRA/DREM/D

15

001-2017

Concesión RER

HYDRIKA 6 S.A.C.

C.H. Hydrika 6

Áncash

8.9

20.9

0.0%

Por definir

No

Estudios

Paralizado

En arbitraje

16

454-2014

Concesión

ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.

C.H. Curibamba

Junín

195.0

577.4

0.0%

16.04.2021

No

Estudios

Paralizado

En evaluación MINEM

17

458-2014

Concesión

AC ENERGÍA S.A.

C.H. Chadin 2

Amazonas / Cajamarca

600.0

2023.0

0.0%

12.07.2023

No

Estudios

Atrasado

Ninguna

18

456-2014

Concesión

COMPAÑÍA ENERGÉTICA VERACRUZ S.A.C.

C.H. Veracruz

Amazonas / Cajamarca

730.0

1443.8

1.6%

09.01.2022

No

Estudios

Paralizado

En evaluación MINEM

19

001-2015

Concesión RER

MPJ CONSULTING S.A.C.

C.H. Campanayocc

Ayacucho

4.6

7.9

10.1%

10.07.2021

31.12.2024

Estudios

Atrasado

Ninguna

20

450-2014

Concesión RER

CARBON LATAM PERU S.A.C.

C.H. Pallca

Lima

10.1

33.3

0.9%

03.06.2019

No

Estudios

Atrasado

En evaluación MINEM

21

464-2015

Concesión

EGEJUNÍN TULUMAYO IV S.A.C.

C.H. Tulumayo IV

Junín

56.2

98.5

7.0%

13.10.2017

07.03.2018

Estudios

Paralizado

En evaluación MINEM

22

471-2015

Concesión

EGEJUNÍN TULUMAYO V S.A.C.

C.H. Tulumayo V

Junín

83.2

130.0

0.0%

15.09.2021

29.10.2022

Estudios

Paralizado

En evaluación MINEM

23

004-2016

Concesión RER

ACQUA ENERGIA S.A.C.

P.C.H. Alcaparrosa

Junin

9.5

17.1

9.1%

03.04.2021

06.04.2023

Estudios

Atrasado

Ninguna

24

003-2016

Concesión RER

ACQUA ENERGIA S.A.C.

P.C.H. Casca

Junin

8.4

15.7

15.2%

03.07.2021

06.07.2023

Estudios

Atrasado

Ninguna

25

001-2016

Concesión RER

ACQUA ENERGIA S.A.C.

P.C.H. Marca

Junin

8.9

17.0

9.1%

02.10.2021

04.10.2023

Estudios

Atrasado

Ninguna

26

002-2016

Concesión RER

ACQUA ENERGIA S.A.C.

P.C.H. Miraflores

Junin

9.9

22.0

6.4%

08.01.2021

11.01.2024

Estudios

Atrasado

Ninguna

Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/generacion

Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad División de Supervisión de Electricidad 21 Diciembre 2023

CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EJECUCIÓN Ítem

N° de Contrato

27

494-2016

28

Concesión / Autorización

Concesionario / Inversionista

Proyecto

Ubicación

Potencia (MW)

Inversión (US$ millones)

Avance Global (%)

POC Contrato

POC Modificada

Etapa

Estado

Observación

Concesión

HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C.

C.H. San Gabán III

Puno

205.8

500.0

63.8%

01.02.2022

27.04.2024

Construcción

En curso

Ninguna

-

Concesión RER

EGESUR S.A.

C.H. Aricota 3

Tacna

9.6

31.3

0.0%

09.05.2020

25.05.2024

Estudios

Atrasado

Ninguna

29

006-2016

Concesión RER

ELECTROCENTRO S.A.

C.H. Llaylla

Junín

2.0

5.1

0.0%

18.03.2018

06.07.2020

Estudios

Atrasado

Ninguna

30

511-2017

Concesión

ENERGORET S.A.C.

C.H. Tingo I

Amazonas

210.0

361.6

0.0%

31.08.2024

No

Estudios

Paralizado

Ninguna

31

511-2017

Concesión

ENERGORET S.A.C.

C.H. Tingo II

Amazonas

148.0

254.0

0.0%

31.12.2026

No

Estudios

Paralizado

Ninguna

32

511-2017

Concesión

ENERGORET S.A.C.

C.H. Tingo III

Amazonas

48.0

82.6

0.0%

31.12.2026

No

Estudios

Paralizado

Ninguna

Cusco

40.4

100.0

0.0%

19.01.2026

No

Estudios

Atrasado

Ninguna

33

380-2011

Concesión

INLAND ENERGY S.A.C.

Ampliación C.H. Santa Teresa

34

510-2017

Concesión

ELECTRO ARAZA S.A.C.

C.H. Limacpunco

Cusco

35.0

72.3

0.0%

21.12.2027

No

Estudios

Atrasado

Ninguna

35

510-2017

Concesión

ELECTRO ARAZA S.A.C.

C.H. Ttio

Cusco

80.0

142.9

0.0%

21.12.2027

No

Estudios

Atrasado

Ninguna

36

510-2017

Concesión

ELECTRO ARAZA S.A.C.

C.H. Capiri

Cusco

80.0

169.2

0.0%

21.12.2027

No

Estudios

Atrasado

Ninguna

37

001-2018

Concesión RER

HYDROPLUS GLOBAL S.A.C.

C.H. San Juan

Huánuco

0.9

0.9

13.3%

18.11.2023

16.05.2025

Estudios

En curso

Ninguna

38

529-2019

Concesión

NUEVA ESPERANZA HYDRO S.A.

C.H. Anto Ruiz III

Puno

102.1

199.0

0.0%

19.12.2025

09.03.2027

Estudios

En curso

Ninguna

39

529-2019

Concesión

NUEVA ESPERANZA HYDRO S.A.

C.H. Anto Ruiz IV

Puno

103.8

217.7

0.0%

29.12.2026

18.03.2028

Estudios

En curso

Ninguna

C.H. Charcani VII

Arequipa

20.9

58.5

0.0%

27.12.2022

21.05.2024

Estudios

Atrasado

Ninguna

40

536-2019

Concesión

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S.A.

41

537-2019

Concesión

INLAND ENERGY S.A.C.

C.H. Santa Teresa II

Cusco

280.0

560.0

0.0%

07.04.2028

No

Estudios

En curso

Ninguna

42

552-2020

Concesión

INLAND ENERGY S.A.C.

C.H. Lluclla

Arequipa

288.0

500.0

0.0%

21.06.2025

20.06.2026

Estudios

Atrasado

Ninguna

43

558-2020

Concesión

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUALLAGA HYDRO C.H. Huallaga I S.A.

Huánuco

392.0

988.0

0.4%

31.12.2027

No

Estudios

Atrasado

Ninguna

44

542-2020

Concesión RER

EGESUR S.A.

C.H. Moquegua 1

Moquegua

15.3

48.7

0.0%

27.07.2024

No

Estudios

Atrasado

Ninguna

45

561-2021

Concesión RER

EGESUR S.A.

C.H. Moquegua 3

Moquegua

18.7

54.6

0.0%

27.07.2024

No

Estudios

Atrasado

Ninguna

46

002-2021

Concesión RER

HYDROPLUS GLOBAL S.A.C.

C.H. Chacamayo

Huánuco

1.5

1.3

3.4%

30.11.2026

No

Estudios

En curso

Ninguna

47

001-2021

Concesión RER

HYDROPLUS GLOBAL S.A.C.

C.H. Calasi

Huánuco

1.0

0.9

3.3%

30.11.2026

No

Estudios

En curso

Ninguna

48

553-2020

Concesión

GENERACIÓN ELÉCTRICA RÍO BAÑOS S.A.C.

C.H. Chancay 2

Lima

16.6

41.5

0.0%

14.10.2023

No

Estudios

Atrasado

Ninguna

49

556-2020

Concesión

GENERACIÓN ELÉCTRICA RÍO BAÑOS S.A.C.

C.H. Chancay 3

Lima

13.8

39.8

0.0%

14.10.2023

27.03.2025

Estudios

En curso

Ninguna

50

586-2022

Concesión RER

51

Pendiente suscripción

52

-

Concesión RER

VARI ENERGÍA S.A.C.

C.H. Anashironi

Junín

20.0

5.5

11.2%

29.10.2024

No

Estudios

En curso

Ninguna

EMPRESA GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.

C.H. Tupuri

Puno

2.2

10.2

91.1%

Por definir

No

Construcción

En curso

Ninguna

HIDROELÉCTRICA AMÉRICA S.A.C.

C.H. Pachachaca 2

Apurímac

19.8

24.4

0.0%

01.05.2026

No

Estudios

Atrasado

Ninguna

Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/generacion

Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad División de Supervisión de Electricidad 22 Diciembre 2023

CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EJECUCIÓN Concesión / Autorización

Concesionario / Inversionista

Proyecto

Ítem

N° de Contrato

53

363-2011

Compromiso de Inversión

GENERADORA ELÉCTRICA MOLLOCO S.A.C. GEMSAC

C.H. Molloco

54

557-2020

Concesión RER

ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.

C.E. Wayra Extensión

Ubicación

Potencia (MW)

Inversión (US$ millones)

Avance Global (%)

POC Contrato

POC Modificada

Etapa

Estado

Observación

Arequipa

280.0

680.0

0.0%

12.08.2014

No

Estudios

Paralizado

En evaluación MINEM

Ica

177.0

159.8

98.0%

30.12.2022

04.03.2024

Construcción

En curso

Ninguna

55

564-2021

Concesión RER

ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A.

C.E. Punta Lomitas

Ica

296.4

259.6

99.8%

29.05.2024

No

Operación

En curso

La Puesta en Operación Comercial se cumplió el 24.12.2023

56

563-2021

Concesión RER

ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR S.A.

P.E. San Juan

Ica

135.7

164.1

98.0%

31.12.2024

No

Construcción

En curso

Ninguna

57

571-2021

Concesión RER

IBEREOLICA CARAVELI S.A.C.

P.E. Caravelí

Arequipa

219.6

195.4

0.0%

15.03.2026

No

Estudios

En curso

Ninguna

58

539-2020

Concesión RER

CSF CONTINUA CHACHANI S.A.C.

C.S.F. Continua Chachani

Arequipa

100.0

62.9

0.5%

15.11.2021

24.12.2023

Construcción

Atrasado

Ninguna

59

541-2020

Concesión RER

CSF CONTINUA MISTI S.A.C.

C.S.F. Continua Misti

Arequipa

300.0

178.1

0.2%

23.12.2021

24.12.2023

Estudios

Atrasado

Ninguna

60

540-2020

Concesión RER

CSF CONTINUA PICHU PICHU S.A.C.

C.S.F. Continua Pichu Pichu

Arequipa

60.0

39.3

1.1%

15.11.2021

24.12.2023

Estudios

Atrasado

Ninguna

61

560-2021

Concesión RER

ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.

C.S. Clemesí

Moquegua

114.9

80.7

99.0%

30.06.2021

31.10.2023

Construcción

Atrasado

Ninguna

62

569-2021

Concesión

PARQUE FOTOVOLTAICO IQUITOS S.A.C.

C.S. Planta Fotovoltaica Milagros

Iquitos

20.0

20.0

5.8%

30.03.2022

30.11.2023

Estudios

Atrasado

Ninguna

63

576-2022

Concesión RER

JOYA SOLAR S.A.C.

C.S. San Martín Solar

Arequipa

252.4

142.7

1.2%

31.12.2023

No

Estudios

Atrasado

Ninguna

64

579-2022

Concesión RER

JOYA SOLAR S.A.C.

C.S. Illa

Arequipa

385.0

313.7

0.0%

31.12.2025

No

Estudios

En curso

Ninguna

65

583-2022

Concesión RER

ECORER S.A.C.

C.S.F. Solimana

Arequipa

250.0

149.5

1.4%

31.12.2025

No

Estudios

En curso

Ninguna

66

584-2022

Concesión RER

GR CORTARRAMA S.A.C.

C.S.F. Matarani

Arequipa

80.0

71.9

38.0%

31.12.2024

No

Construcción

En curso

Ninguna

67

591-2023

Concesión RER

KALLPA GENERACIÓN S.A.

C.S.F. Sunny

Arequipa

204.0

177.8

0.0%

30.06.2025

No

Estudios

En curso

Ninguna

68

592-2022

Concesión RER

ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A.

C.S. Hanaqpampa

Moquegua

300.0

271.9

0.0%

30.12.2026

No

Estudios

En curso

Ninguna

69

511-2017

Autorización

GM OPERACIONES S.A.C.

C.T. Refinería Talara

Piura

102.3

162.5

97.2%

22.01.2022

01.09.2023

Construcción

Atrasado

Ninguna

70

-

Autorización

ELECTRO DUNAS

C.T. Nasca

Ica

9.9

8.7

28.0%

18.08.2024

No

Estudios

En curso

Ninguna

71

-

ENERGÍA HIDRO S.A.C.

C.H. Shima

San Martín

9.0

23.1

10.4%

30.09.2012

13.09.2019

Estudios

Paralizado

En evaluación MINEM

72

-

Junín

19.2

50.0

7.4%

31.12.2014

10.05.2025

Estudios

Paralizado

En evaluación MINEM

7639.0

13090.0

Concesión RER Subasta Concesión RER Subasta

EMPRESA GENERACIÓN HIDRÁULICA SELVA S.A C.H. Huatziroki I

TOTALES El Monto de Inversión (MM USD) es reportado por las empresas concesionarias

Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/generacion

C.H.

: Central Hidroeléctrica

C.S.F.

: Central Solar Fotovoltaica

C.T.

: Central Termoeléctrica

C.E.

: Central Eólica

Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad División de Supervisión de Electricidad 23 Diciembre 2023

CONTRATOS DE CONCESIÓN Y AMPLIACIONES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA LICITADAS POR PROINVERSIÓN EN EJECUCIÓN Ítem

Firma de Contrato

Inversionista

Concesionario

Proyecto

Longitud (km)

Oferta Economica (US$ millones)

Inversión (US$ millones)

Avance Global (%)

POC Contrato

POC Modificada

Etapa

Estado

Observación

1

13.06.2013 ABENGOA PERÚ S.A.

ATN 3 S.A.

L.T. 220 kV Machupicchu - Quencoro - Onocora Tintaya y Subestaciones Asociadas

354.0

114.3

135.4

44.0%

13.08.2016

25.12.2016

Construcción

Paralizado

En Trato Directo

2

29.01.2018 INTERCONEXION ELECTRICA S.A.

CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.

Enlace 500 kV Nueva Yanango - Nueva Huánuco y Subestaciones Asociadas

184.0

122.4

311.0

90.0%

29.11.2021

29.01.2023

Construcción

Atrasado

Ninguna

3

28.02.2020 COBRA INSTALACIONES Y SERV. S.A.

CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NIÑA S.A.C.

Enlace 500 kV La Niña - Piura, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas

87.0

58.5

146.3

71.9%

28.03.2024

23.06.2024

Construcción

En curso

Ninguna

4

28.02.2020 COBRA INSTALACIONES Y SERV. S.A.

CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NIÑA S.A.C.

Enlace 220 kV Pariñas - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas

158.0

19.4

50.8

82.4%

28.12.2023

24.03.2024

Construcción

En curso

Ninguna

5

28.02.2020 COBRA INSTALACIONES Y SERV. S.A.

CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NIÑA S.A.C.

Enlace 220 kV Tingo María - Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas

73.0

12.8

33.1

73.0%

28.09.2023

24.12.2023

Construcción

Atrasado

Ninguna

6

22.07.2021 CELEO REDES S.L.U.

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.

L.T. 138 kV Puerto Maldonado - Iberia

160.0

15.3

38.6

16.0%

22.02.2025

09.05.2025

Estudios

En curso

Ninguna

7

22.07.2021 CELEO REDES S.L.U.

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.

S.E. Valle del Chira de 220/60/22,9 kV:

1.70

13.6

11.2

100.0%

22.11.2023

23.12.2023

Operación

En curso

La Puesta en Operación Comercial se cumplió el 15.12.2023

8

03.11.2022 ACCIONA CONCESIONES S.L.

CONCESIONARIA TRANSMISORA REQUE TUMBES S.A.C.

Enlace 220 kV Reque - Nueva Carhuaquero

79.10

9.5

9.5

0.0%

03.03.2026

No

Estudios

En curso

Ninguna

9

03.11.2022 ACCIONA CONCESIONES S.L.

CONCESIONARIA TRANSMISORA REQUE TUMBES S.A.C.

S.E. Nueva Tumbes y L.T. 60 kV Nueva Tumbes Tumbes

2.0

8.4

8.4

0.0%

03.05.2025

No

Estudios

En curso

Ninguna

10

02.05.2023 ACCIONA CONCESIONES S.L.

CONCESIONARIA TRANSMISORA ICAPOROMA S.A.C.

Enlace 220 kV Ica - Poroma, Ampliaciones y Subestaciones Asociadas

141.0

44.0

44.0

0.0%

02.04.2027

No

Estudios

En curso

Ninguna

11

02.05.2023 ACCIONA CONCESIONES S.L.

CONCESIONARIA TRANSMISORA ICAPOROMA S.A.C.

ITC Enlace 220 kV Cáclic - Jaén Norte, Ampliaciones y Subestaciones Asociadas

137.0

29.1

29.1

0.0%

02.09.2027

No

Estudios

En curso

Ninguna

12

26.10.2023 CELEO REDES S.L.U.

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.

L.T. 500 kV Piura Nueva - Frontera

270.2

107.6

107.6

0.0%

26.08.2027

No

Estudios

En curso

Ninguna

13

26.03.2021 INTERCONEXION ELECTRICA S.A.

CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.

Refuerzo 1 L.T. Chilca - La Planicie - Carabayllo

90.0

19.5

25.2

78.0%

26.02.2024

No

Construcción

En curso

Ninguna

14

06.07.2024 INTERCONEXION ELECTRICA S.A.

RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.

Ampliación N° 21

169.0

13.3

15.2

34.3%

06.07.2024

No

Construcción

En curso

Ninguna

2027.10 L.T.: Línea de Transmisión

(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/transmision

S.E.: Subestación Eléctrica

1,079.8 ITC: Instalación de Transmisión de Conexión

Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad División de Supervisión de Electricidad 24 Diciembre 2023

ESTADO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN CON CONCESIÓN DEFINITIVA "EN EJECUCIÓN" Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tipo de contrato Concesión MINEM Concesión MINEM Concesión MINEM Concesión MINEM Concesión MINEM Concesión MINEM Concesión MINEM Concesión MINEM Concesión MINEM Concesión MINEM Concesión MINEM Concesión MINEM Concesión MINEM Concesión MINEM Concesión MINEM Concesión MINEM Concesión MINEM

Concesionario / Inversionista

Proyecto

Central Asociada

Longitud (km)

Inversión (US$ millones)

Avance Global (%)

7.5

1.4

9.2

POC Contrato POC Modificada

Etapa

Estado

Observación

0.0%

13.05.2016

07.03.2018

Estudio

Atrasado

Ninguna

4.2

0.0%

15.09.2021

09.10.2022

Estudio

Atrasado

Ninguna

19.5

9.8

0.0%

31.12.2017

30.12.2021

Estudio

Atrasado

Ninguna

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C

L.T. 60 kV S.E. Runatullo III - S.E. Tulumayo C.H. Tulumayo IV IV L.T. 220 kV S.E. Tulumayo V - S.E. Tulumayo C.H. Tulumayo V IV L.T. 220 kV S.E. Belo Horizonte - S.E. Tingo C.H. Belo Horizonte María

TARUCANI GENERATING COMPANY S.A.

L.T. 138 kV S.E. Tarucani - S.E. Majes

C.H. Tarucani

57.7

Por definir

0.0%

Por definir

No

Estudio

Paralizado

Ninguna

CSF CONTINUA MISTI S.A.C.

L.T. 220 kV S.E. Misti - S.E. San José

C.S.F. Misti

13.2

10.0

0.0%

25.11.2021

24.12.2023

Estudio

Atrasado

Ninguna

EGESUR S.A.

L.T. 138 kV S.E. Torata - S.E. Moquegua

C.H. Moquegua 1

13.3

5.2

0.0%

16.06.2024

No

Estudio

En curso

Ninguna

CSF Continua Chachani S.A.C.

L.T. 220 kV S.E. Chachani - S.E. San José

C.S.F. Chachani

3.5

4.3

0.0%

15.11.2021

24.12.2023

Estudio

Atrasado

Ninguna

ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR S.A.

L.T. 220 kV S.E. Ersur 220/33 kV Ampliación S.E. Marcona 220 kV

P.E. San Juan

32.9

16.0

99.0%

31.12.2024

No

Construcción

En curso

Ninguna

IBEREOLICA CARAVELI S.A.C.

L.T. 220 kV S.E. Caravelí - S.E. Poroma

P.E. Caravelí

47.2

21.9

0.0%

10.03.2026

No

Estudio

En curso

Ninguna

ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.

Ampliación S.E. Flamenco

C.E. Wayra Extensión

-

Por definir

Por definir

16.06.2024

No

Construcción

En curso

Ninguna

2.3

18.9

3.7%

31.12.2023

No

Estudio

Atrasado

Ninguna

4.3

4.9

0.0%

24.12.2023

No

Estudio

Atrasado

Ninguna

11.8

5.5

6.7%

29.10.2024

No

Estudio

En curso

Ninguna

15.9

26.9

0.0%

24.05.2026

No

Estudio

En curso

Ninguna

-

1.5

98.0%

26.12.2023

No

Construcción

Atrasado

Ninguna

-

52.5

34,5 (*)

55.0%

03.05.2021

09.12.2023

Construcción

Atrasado

Ninguna

-

75.0

Por definir

Por definir

30.04.2022

No

Construcción

Atrasado

Ninguna

EGEJUNÍN TULUMAYO IV S.A.C. EGEJUNÍN TULUMAYO V S.A.C.

L.T. 220 kV S.E. San Martín Solar - S.E. San C.S.F. San Martín Solar José LT 220 KV Pichu Pichu – San Jose Y S.E. Pichu C.S.F. Pichu Pichu Pichu C.H. Anashironi y C.H. L.T. 138 kV S.E. Kimiri - S.E. Campas Renovandes H1

JOYA SOLAR S.A.C. CSF CONTINUA PICHU PICHU S.A.C. VARI ENERGÍA S.A.C. ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A.

L.T. 220 KV S.E. Hanaqpampa-Interconexión C.S.F Hanaqpampa Nuevas Estructuras T68A Y T68B (L-027)

ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.

Ampliación S.E. Rubí L.T. 60 kV S.E. Pongo Caynarachi - S.E. Yurimaguas L.T. 60 kV S.E. Poechos - S.E. Las Lomas - S.E. Quiroz

ELECTRO ORIENTE S.A. ELECTRONOROESTE S.A.

C.S. Clemesí

Total Donde: L.T: Línea de Transmisión C.H. Central Hidroeléctrica C.T. Central Termoeléctrica

365.8 (*) En soles (S/.)

P.E. C.S.F.

(*) Mayor detalle: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/generacion

Parque Eólico Central Solar Fotovoltaica

Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad División de Supervisión de Electricidad 25 Diciembre 2023

8. PROYECTOS DE CENTRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

26

8.1.

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

27

8.1.1. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS CON CONTRATO DE CONCESIÓN DEFINITIVA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

28

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CENTAURO I-III (25 MW) EMPRESA CONCESIONARIA CORPORACIÓN MINERA DEL PERU S.A. - CORMIPESA DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Chacas, provincia de Asunción del departamento de Áncash, tendrá una capacidad de 25 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Chacapata con una altura neta de 400 m y un caudal nominal de 8 m³/s.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 25 MW Tipo de Central De embalse m Salto Neto 400 m Caudal Nominal 8 m3/s Recurso Hídrico Ríos Chacapata, Juitush y Arma DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Francis Francis Potencia Nominal 12,3 MW 12,3 MW Caudal Nominal 6 m3/s 6 m3/s Marca CANADIAN ALLIS CANADIAN ALLIS Año de Fabricación 1950 1950 DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 12,5 MVA 12,5 MVA Tensión de Generación 6,6 kV 6,6 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 Marca GENERAL ELECTRIC GENERAL ELECTRIC Año de Fabricación 1950 1950 DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 12/15 MVA Relación de Transformación 6,9/60 kV Marca TOSHIBA Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Cumplió Generación Inicio de Obras 17.10.2018 SI Número de Contrato 201-2002 POC 1ra Etapa 17.10.2018 NO Firma de Contrato 24.10.2002 POC 2da Etapa 17.10.2018 NO Puesta en Operación Comercial 31.12.2011 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 30,0 miles PLAZO DE VIGENCIA: 31.12.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  El 22.09.2002, mediante Resolución Suprema N° 037-2002-EM se otorgó a favor de Corporación Minera del Perú S.A. concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la C.H. Centauro I-III, con una potencia de 25 MW. La construcción de la obra se inició en el año 2002.  El 06.08.2016, se aprobó la Cuarta Modificación del Contrato de Concesión mediante R.M. N° 300-2016MEM/DM, donde la ampliación de los 26 meses rige a partir de la emisión de la resolución. El Cronograma de Ejecución de Obra modificado, consideró la POC para el 17.10.2018.  Con carta COES/D/DP/1583-2019, otorgó la conformidad al EPO reformulado para la conexión al SEIN de la C.H. Centauro I-III de 9,9 MW, considerando el punto de conexión en la L.T. en 60 kV San Luis-Huallin.  La Concesionaria viene gestionando la Interconexión con la Asociación Santa Lucia de Chacas de la C.H. Huallin 1 a través de su línea.  Mediante Oficio N° 1096-2021-MINEM/DGE, el MINEM remitió a la Concesionaria, observaciones a la solicitud de calificación de fuerza mayor a los eventos invocados, a fin de aprobar la Quinta Modificación de la Concesión Definitiva de Generación.  El 30.09.2021, la Concesionaria en respuesta a las observaciones realizadas por el MINEM, a su solicitud de fuerza mayor, realizó los descargos respectivos, los cuales se encuentran en evaluación.  Se concluyó con las fundaciones del transformador de potencia y equipos de patio, así como se viene realizando el montaje de los soportes de equipos de patio.  Se concluyó con el techado de la casa de máquinas, puente, piscina de descarga de aguas turbinadas y tubería forzada.  Se continúa con el montaje del caracol de la turbina y el montaje del Generador.

AVANCE ACUMULADO INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 50,6 millones 65,2% US$ 33,0 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación del Proyecto

Vista del puente grúa

Vista de fundaciones y soportes de los equipos de patio

Vista de la tubería forzada

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

29

CENTRAL HIDROELÉCTRICA BELO HORIZONTE (180 MW) EMPRESA CONCESIONARIA COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL CENTRO S.A.C. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Monzón de la provincia de Huamalies del departamento de Huánuco, tendrá una capacidad de 180 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Monzón con una altura bruta de 126 m y un caudal nominal de 180 m³/s. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 220 kV S.E. Belo Horizonte - S.E. Tingo María, de simple circuito de 19,5 km.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 180 MW Tipo de Central De embalse Salto Bruto 126 m Caudal Nominal 180 m3/s Recurso Hídrico Río Monzón DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Turbina G3 Tipo de Turbina Francis eje horizontal Francis eje horizontal Francis eje horizontal Potencia Nominal 60 MW 60 MW 60 MW Caudal Nominal 180 m3/s 180 m3/s 180 m3/s Marca Por definir Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 G3 Potencia Nominal 60 MW 60 MW 60 MW Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 0,85 Marca Por definir Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 T3 Potencia Nominal 75 MVA 75 MVA 75 MVA Relación de Transformación 13,8/220 kV 13,8/220 kV 13,8/220 kV Marca Por definir Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación Cumplió 374-2011 01.12.2016 Número de Contrato Inicio de Obras NO 23.06.2011 30.12.2021 Firma de Contrato POC NO Puesta en Operación Comercial 31.05.2016 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 2,5 millones PLAZO DE VIGENCIA: 21.07.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  El 18.06.2011, mediante R.S. N° 057-2011-EM, se otorga la Concesión Definitiva de Generación.  El 09.09.2015, mediante R.S. N° 048-2015-EM se aprobó la segunda modificación del Contrato de Concesión, siendo la nueva fecha de Inicio de Obras el 01.12.2016 y la POC el 30.12.2021.  El 14.04.2018, con informe N° 139-2018-SENACE-JEF/DEAR, SENACE declara la no vigencia del EIA.  El 22.01.2016, mediante Carta N° COES/D/DP-112-2016, el COES otorgó la conformidad al EPO del proyecto C.H. Belo Horizonte.  El 16.12.2020, el MINEM remitió el Oficio N° 1589-2020/MINEM-DGE comunicando el Inicio del Procedimiento de Caducidad de Concesión Definitiva de Generación de la C.H. Belo Horizonte.  El 30.05.2022, y 20.09.2022 mediante Oficio N° 861-2022-OS-DSE y Oficio N°1289-2022-OS-DSE respectivamente, Osinergmin informó al MINEM, que la POC prevista para el 30.12.2021 no se cumplió.  El 08.02.2023, mediante Oficio N° 280-2023-OS-DSE, Osinergmin solicitó al MINEM se sirva informar sobre la situación del Contrato, habiendo transcurrido 11 años sin que no se haya tenido ningún avance físico.  La Concesionaria manifestó que sus factores de frenaje son: i) manifestaciones y huelgas de los pobladores de la región, ii) emergencias climatológicas, iii) demora atribuible a la administración en el otorgamiento de los permisos, iv) estado de emergencia nacional decretado por la pandemia COVID-19.  El 23.06.2023, mediante Oficio N° 846-2023-OS-DSE, Osinergmin informó al MINEM sobre el estado situacional del proyecto y solicitó nuevamente al MINEM la situación actual del Contrato.  Las obras no se han iniciado a pesar de haber transcurrido más de doce (12) años desde que se suscribió el Contrato de Concesión.

AVANCE ACUMULADO (*) INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 389,2 millones 3,6% US$ 14,0 millones

Ubicación del Proyecto

Ubicación de la Presa

Ubicación de la Casa de Máquinas

(*) Corresponden al valor acumulado al año 2013 por concepto de avance en estudios previos, según lo informado por la Concesionaria.

DIAGRAMA UNIFILAR

Zona de Bocatoma de la Central

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

30

CENTRAL HIDROELÉCTRICA VIROC (RAURA II) - 13 MW EMPRESA CONCESIONARIA AMAZONAS GENERACIÓN S.A. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Oyón de la provincia de Oyón del departamento de Lima, tendrá una capacidad de 13 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Huaura. Con una altura neta de 231,45 m y un caudal de diseño de 7 m³/s.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 13 MW Tipo de Central De pasada Salto Neto – Salto Bruto 231,45 m – Caudal Nominal 7 m3/s Recurso Hídrico Río Huaura DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Tipo de Turbina Pelton Potencia Nominal 13 MW Caudal Nominal 7 m3/s Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 Potencia Nominal 15 MVA Tensión de Generación 13,8 kV Factor de Potencia 0,9 Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 15 MVA Relación de Transformación 13,8/138 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación Cumplió Número de Contrato 359-2010 Inicio de Obras 28.01.2015 NO 17.03.2017 Firma de Contrato 28.12.2010 POC NO Puesta en Operación Comercial 23.12.2013 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 0,2 millones PLAZO DE VIGENCIA: 03.07.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  EI 22.12.2010, se publicó la Resolución Ministerial N° 538-2010-MEM/DM, mediante la cual el MINEM adecuó la Concesión otorgada a una Concesión Definitiva de Generación con Recursos Energéticos Renovables, autorizando la suscripción del Contrato de Concesión N° 359-2010.  El 15.10.2013, mediante Resolución Ministerial N° 435-2013-MEM/DM, se aprobó la Segunda Modificación del Contrato de Concesión, a fin de consignar un nuevo Cronograma de Ejecución de Obras, prorrogando la POC hasta el 17.03.2017 debido a eventos de fuerza mayor, y una nueva ubicación de la captación de la central, incrementando la potencia instalada de 12,15 a 13 MW.  Con relación a la solicitud de la Tercera Modificación del Contrato Concesión, el MINEM mediante R.D. Nº 174-2017-EM-DGE lo declaró inadmisible, debido a que la resolución emitida por el ANA, referente a la autorización de uso de agua, no estaba vigente, al igual que la certificación ambiental, y que debieron ser recabados previamente a la presentación de su solicitud.  Mediante RVM. Nº 036-2017-MEM/VME, se declaró infundado el recurso interpuesto de reconsideración por la Concesionaria contra la R.D. N° 174-2017-EM-DGE, por la cual se declaró inadmisible la solicitud de modificación de la prórroga de la Puesta en Servicio hasta el 15.03.2024.  El MINEM informó que el proyecto se encuentra en trámite la Caducidad de la Concesión.  El Contrato de Concesión se suscribió el 28.12.2010 y, de acuerdo, a la Segunda Modificación del Contrato de Concesión otorgada, la POC estaba prevista para el 17.03.2017, el cual no se cumplió. Es de indicar que, a la fecha, aún no se ha iniciado la construcción de la central.  La Concesionaria solicitó ante el MINEM la Revocación de Acto Administrativo referido al Contrato de Concesión Definitiva de Generación de Energía Eléctrica N° 359-2010, el cual se encuentra en trámite.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA US$ 20,5 millones

Ubicación del Proyecto

Nuevo Trazo de Carretera Churín - Oyón

Bocatoma de la C.H. Viroc

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO 0,0% US$ 0,0 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Cruce del Ducto Subterráneo de la C.H. Viroc

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

31

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUALLIN I – 6 MW EMPRESA CONCESIONARIA ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Chacas de la provincia de Asunción del departamento de Áncash DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 6 MW Tipo de Central Pasada Salto Neto – Salto Bruto 123,8 m – Caudal Nominal 4 m3/s Recurso Hídrico Río Vesubio y Potaca DATOS DE LA TURBINA T1 T2 Tipo de Turbina Francis horizontal Francis horizontal Potencia Nominal 3,24 MW 3,24 MW Caudal Nominal 4 m3/s 4 m3/s Marca Andritz Hydro Andritz Hydro Año de Fabricación 2011 2011 DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 4 MVA 4 MVA Tensión de Generación 6 kV 6 kV Factor de Potencia 0.8 0.8 Marca Motortecnica Motortecnica Año de Fabricación 2012 2012 DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 8,2 MVA Relación de Transformación 6/60 kV Marca Tamini Año de Fabricación 2021 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación RER Cumplió Número de Contrato CDGRER 003-2010 Inicio de Obras 20.06.2024 PENDIENTE Firma de Contrato 31.12.2028 PENDIENTE 28.10.2011 POC Puesta en Operación Comercial 28.12.2015 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: Exonerado PLAZO DE VIGENCIA: Exonerado ESTADO: Exonerado INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva de Generación con Recursos Energéticos Renovables, fue otorgada mediante R.D. N° 213-2011 a favor de la parroquia de Chacas.  Mediante R.D.R. N° 034-2022-GRA/DREM del 09.03.2022, la Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash aprobó la ampliación de plazo del Cronograma de Ejecución de Obras, estableciendo la segunda etapa como inicio de actividades el 02.01.2023 y la Puesta en Operación Comercial el 31.12.2028.  Mediante Carta N° COES /D/DP-1824-2019, el COES otorgó la conformidad al Estudio de Pre Operatividad para la Conexión al SEIN. Actualmente no se encuentra vigente.  El proyecto correspondiente a la Fase 1 se encuentra en operación con una potencia instalada de 3 MW y una potencia efectiva de 1 MW, la fase 2 de la central cuya potencia instalada es también de 3 MW, aún no presenta avances, y se encuentra en etapa de ingeniería.  El proyecto respecto a la fase 2 de la central cuya potencia instalada es de 3 MW, el inicio de obras civiles propiamente dichas se encuentra prevista para el 20.06.2024.  El numeral 12 del Contrato de Concesión, exime de la Garantía de Fiel Cumplimiento, según el artículo 1 de la Ley 2321.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA US$ 6,9 millones

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO 0,0% US$ 0,0 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Vista Panorámica de Obras de Captación – Bocatoma

Equipos Turbina - Generador

Registro Actual de Generación – I Etapa

Área de Ampliación (Casa de Máquinas II Etapa)

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

32

CENTRAL HIDROELÉCTRICA COLA I (13,1 MW) EMPRESA CONCESIONARIA HIDROELECTRICA COLA S.A. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Chao de la provincia de Virú del departamento de La Libertad, tendrá una capacidad de 13,1 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Santa. Con una altura neta de 37,3 m y un caudal nominal de 40 m³/s.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 13,1 MW Tipo de Central De pasada Salto Neto – Salto Bruto 37,3 m – 38,8 m Caudal Nominal 40 m3/s Recurso Hídrico Río Santa DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Francis de eje horizontal Francis de eje horizontal Potencia Nominal 6,79 MW 6,79 MW Caudal Nominal 20 m3/s 20 m3/s Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 7,3 MVA 7,3 MVA Tensión de Generación 6,6 kV 6,6 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 12/15 MVA (ONAN/ONAF) Relación de Transformación 6,6/63+-2x2.5% kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación con RER Cumplió Número de Contrato 384-2011 Inicio de Obras 03.03.2015 NO 28.02.2017 Firma de Contrato 02.11.2011 POC NO Puesta en Operación Comercial 30.06.2014 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 277,7 miles PLAZO DE VIGENCIA: 14.05.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  El 28.10.2011, mediante R.M. N° 465-2011-MEM/DM, el MINEM otorgó a favor de Hidroeléctrica Cola S.A., la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica con Recursos Energéticos Renovables en el proyecto C.H. Cola I, con una potencia instalada de 10,4 MW.  El 04.01.2018, mediante R.D. N° 0004-2018-MEM/DGE, se declaró fundado el Recurso de Reconsideración presentado por Hidroeléctrica Cola S.A. contra la R.D. N° 0274-2017-MEM/DGE, dejándola sin efecto -que declaró improcedente la solicitud de la segunda modificación de la Concesión Definitiva de generación con RER de la C.H. Cola I- y continuar con el trámite de la solicitud de la segunda modificación de Concesión Definitiva de generación con RER de la C.H. Cola I.  El 10.01.2020, mediante Resolución Gerencial Regional N° 010-2020-GRLL-GGR/GREMH, la Dirección Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos-Región La Libertad aprobó la solicitud de clasificación ambiental en la Categoría I-Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto.  El 27.01.2021, mediante Carta N° COES/D/DP-138-2021 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad para la conexión al SEIN de la C.H. Cola I de 13,1 MW.  El proyecto se encuentra atrasado. Aún no se ha iniciado la obra.  La Concesionaria señaló como factores de frenaje, demoras en la aprobación de la Acreditación de la Disponibilidad Hídrica por parte del ANA y en la aprobación del CIRA para el camino de acceso al proyecto.  La Concesionaria informó que continúan a la espera del pronunciamiento del MINEM referente a la modificación del Contrato de Concesión.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 8,2 millones

Ubicación del Proyecto

Obras que Integran el Proyecto

Esquema Cámara de Carga

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 0,0% US$ 0,0 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Esquema de la Casa de Máquinas

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

33

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CATIVEN I-II (29,03 MW) EMPRESA CONCESIONARIA COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. DESCRIPCIÓN El complejo hidro energético se desarrolla en las Cuencas de los ríos Lavasén y Quishuar que se ubica en las provincias de Bolívar y Pataz, distritos de Condormarca y Pataz, departamento de la Libertad, a una altitud comprendida entre las cotas 3600 y 1900 msnm. El aprovechamiento considera dos centrales hidroeléctricas en cascada Cativen I de 14,81 MW y la Central Cativen II de 14,22 MW DATOS DE LA CENTRAL CH Cativen I CH Cativen II Potencia Instalada 14,81 MW 14,22 MW Tipo de Central De regulación De regulación Salto Neto – Salto Bruto 590 m – 594,03 m – 591,37 m Caudal Nominal 3,1 m3/s 3,1 m3/s Recurso Hídrico Ríos Lavasen y Quishuar Ríos Lavasen y Quishuar DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Pelton Pelton Pelton Pelton Potencia Nominal 7,4 MW 7,4 MW 7,11 MW 7,11 MW Caudal Nominal 1,55 m3/s 1,55 m3/s 1,55 m3/s 1,55 m3/s Marca Por definir Por definir Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 G1 G2 Potencia Nominal 8,5 MVA 8,5 MVA 8,4 MVA 8,4 MVA Tensión de Generación 10 kV 10 kV 10 kV 10 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 0,85 0,85 Marca Por definir Por definir Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T1 Potencia Nominal 18 MVA 18 MVA Relación de Transformación 10/138 kV 10/138 kV Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación Cumplió Número de Contrato 407-2012 Inicio de Obras 01.08.2017 NO Firma de Contrato 03.12.2012 POC 29.07.2021 NO Puesta en Operación Comercial 31.03.2017 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 1,8 millones PLAZO DE VIGENCIA: 22.03.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto tendrá una capacidad de 29,03 MW, aprovecha las aguas de la cuenca de los ríos Lavasen y Quishuar, y está conformado por dos centrales en Cascada C.H. Cativen I (14,80 MW) y la C.H. Cativen II 14,22 MW.  El 13.11.2012, se otorgó a favor de Compañía Minera Poderosa S.A. la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación en las futuras CC.HH.  El 23.12.2015, la DGAAM del MINEM aprobó mediante R.D. 494-2015-MEM-DGAAM, la primera modificación del EIA en la cual se incluye la Línea de Transmisión en 138 kV asociado a las centrales eléctricas.  El 08.09.2017, la DGAAM del MINEM aprobó mediante R.D. N° 251-2017-MEM-DGAAM, la segunda modificación del EIA.  La DGE del MINEM otorgó la Concesión Definitiva de la L.T. 138 kV asociada a la central S.E. Lagunas Norte Nueva – S.E. LPCII – S.E. Cativen I y S.E. Cativen II, mediante R.M. 533-2017-MEM/DM del 21.12.2017. Este trazo tiene el inconveniente de presencia de Restos Arqueológicos entre el V-9 y V-10 de la línea de transmisión.  La concesionaria con Carta SPE 132/22 del 13.10.2022 presentó una solicitud de Renuncia a la Concesión Definitiva de generación por razones de fuerza mayor y que a la fecha está en evaluación por parte de MINEM.  No se cumplió con las actividades del cronograma de obras, como el inicio de obras y la POC.  El Proyecto todavía no ha iniciado las obras respectivas.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 58,1 millones

DIAGRAMA UNIFILAR

AVANCE GLOBAL 17,9%

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

AVANCE ACUMULADO AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 10,4 millones MAPA DE UBICACIÓN

34

CENTRAL HIDROELÉCTRICA TARUCANI (49 MW) EMPRESA CONCESIONARIA TARUCANI GENERATING COMPANY DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Lluta de la provincia de Caylloma del departamento de Arequipa, tendrá una capacidad de 49 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Colca, con una altura neta de 324 m y un caudal nominal de 34 m3/s. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 138 kV S.E. Tarucani - S.E. Majes.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 49 MW Tipo de Central De Regulación Salto Neto – Salto Bruto 324 m – 331,75 m Caudal Nominal 34 m3/s Recurso Hídrico Río Colca DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Francis de eje vertical Francis de eje vertical Potencia Nominal 24,5 MW 24,5 MW Caudal Nominal 17 m3/s 17 m3/s Marca Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 30 MW 30 MW Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 Marca Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 60 MVA Relación de Transformación 13,8/138 kV Marca Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación Cumplió Número de Contrato 190-2001 Inicio de Obras 06.06.2013 NO Firma de Contrato 06.04.2013 POC 07.06.2015 NO Puesta en Operación Comercial 07.06.2015 (Contrato Suspendido) GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 2,2 millones PLAZO DE VIGENCIA: 04.07.2025 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  El 09.07.2014, se suspendió el Contrato de Concesión N° 190-2001.  El 17.07.2018 el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) firmó el contrato público-privado con Luz del Sur para implementar las CC.HH. de Lluta y Lluclla; este proyecto se superpone con el área de concesión de C.H. Tarucani, esto fue informado al MINEM.  El 30.11.2017, informó la Concesionaria que mediante el Recurso de Casación N° 18943-2017 expedido por la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante el cual la Corte Suprema declaró IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el GRA en contra de la Sentencia emitida con fecha 16.05.2017, que confirmó la Sentencia de primera instancia del 01.10.2015 que declaró INFUNDADA la Demanda Contencioso - Administrativa.  El 04.09.2018, mediante la Resolución N° VEINTIUNO, se dispuso el archivo definitivo del proceso por Demanda Contencioso - Administrativa.  La Concesionaria informó que el 11.02.2020, presentó al COES la actualización del Estudio de Pre Operatividad (EPO) de la C.H. Tarucani.  Mediante Resolución Ministerial N° 258-2021-MINEM-DM del 23.07.2021, se resolvió calificar como fuerza mayor el evento i) interposición de la Demanda Contencioso Administrativa por parte del GRA contra la Resolución Jefatura N° 144-2012-ANA; y el evento ii) la pérdida del cierre financiero.  La Concesionaria solicitó al MINEM la calificación de fuerza mayor por los eventos: - Acción contenciosa administrativa, iniciada por GRA, para que se declare la nulidad de la Resolución Jefatural N° 144-2012-ANA. - Los efectos del evento de fuerza mayor, dado que parte de los requisitos de concesión han perdido vigencia, habiéndose perdido también el cierre financiero.

 A la fecha, el trámite de modificación del Cronograma de Ejecución de Obras se encuentra en proceso de finalización, habiendo la Concesionaria dado respuesta al requerimiento de conformidad solicitada por la DGE del MINEM a los proyectos de Resolución Ministerial y Minuta.  El Contrato de Concesión está suspendido más de 8 años.  Las obras no se han iniciado a pesar de haber transcurrido más de veintidós (22) años desde que se suscribió el Contrato de Concesión.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 128,5 millones

DIAGRAMA UNIFILAR

AVANCE GLOBAL 0,0%

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

AVANCE ACUMULADO AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 0,0 millones MAPA DE UBICACIÓN

35

CENTRAL HIDROELÉCTRICA MOLLOCO (280 MW) EMPRESA CONCESIONARIA GENERADORA ELÉCTRICA MOLLOCO S.A.C.- GEMSAC DESCRIPCIÓN El Complejo Hidroeléctrico de Molloco se ubicará en el distrito de Chivay de la provincia de Caylloma del departamento de Arequipa, contempla tres embalses de regulación Machucocha, Molloco y Japo con una capacidad útil total de 290 millones de m³, que permitirá generar en total 280 MW, para lo cual se construirá dos centrales en cascada: la C.H. Llática (120 MW) y la C.H. Soro (160 MW). Ambas centrales se conectarán a la futura S.E. de Huambos a través de la L.T. 220 kV Soro - Huambos en doble terna.

DATOS DE LA CENTRAL C.H. Llática C.H. Soro Potencia Instalada 120 MW 160 MW Tipo de Central Embalse de Regulación Embalse de Regulación Salto Neto – Salto Bruto 903,4 m – 943 m 1 218,5 m – 1 246,2 m Caudal Nominal 15,54 m3/s 15,54 m3/s Recurso Hídrico Ríos Illigua, Molloco y Huaruro Rio Molloco DATOS DE LA TURBINA Turbinas G1 y G2 Turbinas G1 y G2 Tipo de Turbina Pelton vertical Pelton vertical Potencia Nominal 59,81 MW c/u 83,1 MW c/u Caudal Nominal 7,77 m3/s c/u 7,77 m3/s c/u Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 y G2 G1 y G2 Potencia Nominal 68,95 MVA c/u 95,76 MVA c/u Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 Potencia Nominal 140,70 MVA 210 MVA Relación de Transformación 13,8/220 kV 13,8/220 kV Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación Cumplió 363-2011 Número de Contrato Inicio de Obras 01.07.2009 NO 20.05.2011 Firma de Contrato POC 12.08.2014 NO Puesta en Operación Comercial 12.08.2014 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 1,8 millones PLAZO DE VIGENCIA: 28.12.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE

Ubicación del Proyecto

Embalse Machucocha

 El Contrato de Compromiso de Inversión fue firmado el 17.10.2013 entre el MINEM y GEMSAC.  El proyecto ha sido concebido en dos etapas: Etapa I: Estudios Definitivos y Comunicación de Inicio de Construcción del Proyecto; Etapa II: Construcción del proyecto.  El proyecto cuenta con Concesión Definitiva de Generación N° 363-2011.  La Concesionaria solicitó ampliaciones de plazo por fuerza mayor para culminar el Estudio Definitivo, solicitando hasta el 03.08.2018 para cumplir con el estudio definitivo y que la fecha para comunicar si continúan con la obra fase II hasta 03.05.2019, situación que no se cumplió.  La fecha para la culminación del Estudio Definitivo fue programada para el 17.01.2015, el hito no se cumplió, faltando los Estudios Geotécnicos de acuerdo con lo especificado en el Anexo N° 4 del Contrato.  La Concesionaria no informó sobre los avances del proyecto y además sobre la decisión de llevar la controversia de ejecución de la carta fianza del contrato de compromiso de inversión y la resolución de este a un arbitraje internacional (CIADI).

AVANCE ACUMULADO (*) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 0% US$ 0 millones DIAGRAMA UNIFILAR

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 680,0 millones

Embalse Molloco

  



 

 ACSR Curlew 524 mm² 6,48 km

  





 ACSR Curlew 524 mm² 21 km



 

ACSR Curlew 524 mm² 21 km

   

 L-2054B 145 km L-2053B 145 km





División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

Embalse Japo

36

CENTRAL HIDROELÉCTRICA OLMOS 1 (51 MW) EMPRESA CONCESIONARIA SINDICATO ENERGÉTICO S.A. – SINERSA DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Salas de la provincia y departamento de Lambayeque, tendrá una capacidad de 51 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Huancabamba. Con una altura neta de 393,5 m y un caudal de diseño de 15 m³/s.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 51 MW Tipo de Central De embalse Salto Neto – Salto Bruto 393,5 m – 403,5 m Caudal Nominal 15 m3/s Recurso Hídrico Río Huancabamba DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Pelton vertical Pelton vertical Potencia Nominal 26 MW 26 MW Caudal Nominal 7,5 m3/s 7,5 m3/s Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 28,5 MVA 28,5 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 57 MVA Relación de Transformación 13,8/60 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación Cumplió Número de Contrato 426-2013 Inicio de Obras 10.10.2023 NO 14.10.2026 PENDIENTE Firma de Contrato 18.12.2013 POC Puesta en Operación Comercial 31.12.2018 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 2,5 millones PLAZO DE VIGENCIA: 29.05.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE

Ubicación del proyecto

Caminos de Acceso a Campamentos

 La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 51 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.S. N° 079-2013-EM del 17.12.2013.  Con Oficio N° 1667-2014-DDC-LAM del 17.12.2014 obtuvieron el CIRA.  Con R.M. N° 2194-2014-ANA-AAA-JZV, se aprobó la acreditación de disponibilidad hídrica.  La Concesionaria actualizó la Licencia de Construcción emitida por la Municipalidad de Kañaris, cuyo vencimiento es el 10.02.2025. Asimismo, actualizó la Autorización de la Ejecución de Obras emitida por el ANA (Resolución Directoral N°0171-2022-ANA-AAAj.IZ) donde se amplía hasta el 16.06.2026.  Mediante R.M. N° 022-2022-MINEM/DM publicado el 28.01.2022, el MINEM calificó como fuerza mayor el evento invocado por la empresa Sindicato Energético S.A, referido al "Estado de Emergencia y demoras en la aprobación de la R.M. N° 077-2021-MINEM/DM", así como aprobar la tercera modificación al Contrato de Concesión, prorrogando la fecha POC hasta el 14.10.2026.  La Concesionaria solicitó al MINEM la Modificación del Calendario de Ejecución de Obra del Contrato de Concesión Definitiva (Cuarta Ampliación), el cual fue declarada inadmisible mediante Resolución Directoral N° 0029-2023-MINEM/DGE y declarada infundada el Recurso de Apelación (Resolución ViceMinisterial N° 020-2023.MINEM/VME).  Aún no se inició la construcción del proyecto.

Vista de Dique y Salida de Túnel Trasandino

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 110,1 millones

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 4,0% US$ 4,4 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Zona de Campamento – Oficinas Administrativas

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

37

CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAGUNA AZUL (MAMACOCHA) (20 MW) EMPRESA CONCESIONARIA CH MAMACOCHA S.R.L. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Ayo de la provincia de Castilla del departamento de Arequipa, tendrá una capacidad de 20 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Mamacocha con una altura neta de 337,4 m y un caudal nominal de 6,8 m³/s. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 66 kV S.E. Laguna Azul - S.E. Chipmo, de simple terna de 65,4 km.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 20 MW Tipo de Central De Derivación Salto Neto – Salto Bruto 337,4 m – 340 m Caudal Nominal 6,8 m3/s Recurso Hídrico Río Mamacocha DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Francis Horizontal Francis Horizontal Potencia Nominal 10 MW 10 MW Caudal Nominal 3,4 m3/s 3,4 m3/s Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal Tensión de Generación 6,6 kV 6,6 kV Factor de Potencia 0,82 0,82 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 25 MVA Relación de Transformación 13,8/66 kV Marca Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación con RER Cumplió 481-2016 10.11.2017 Número de Contrato Inicio de obras NO 16.09.2016 14.03.2020 Firma de Contrato POC NO Puesta en Operación Comercial 02.01.2017 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 5,0 millones PLAZO DE VIGENCIA: 25.06.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica con Recursos Energéticos Renovables en la futura central de 20 MW, fue otorgada mediante R.M. N° 255-2016-MEM/DM.  El 19.04.2017 la Concesionaria informó que mediante Escritura Pública del 08.02.2017 la nueva denominación social de Hidroeléctrica Laguna Azul S.R.L. es CH Mamacocha S.R.L.  El 31.12.2018 el MINEM comunicó a CH Mamacocha S.R.L. que con fecha 27.12.2018 ha presentado una solicitud arbitral ante la Cámara de Comercio de Lima de nulidad de las Adendas 1 y 2 del contrato de Concesión RER.  La Concesionaria manifestó que fue notificado por el Poder Judicial de Arequipa, el desistimiento del Gobierno Regional de Arequipa de continuar con el asunto contencioso del DIA.  A la fecha el Arbitraje seguido en la Cámara de Comercio de Lima concluye que no tiene competencia para ver el caso, por lo tanto, queda solo el Arbitraje Internacional ante el CIADI para resolver las divergencias respecto al proyecto.  El 06.06.2023, mediante R.M. N° 229-2023-MINEM/DM, el MINEM declaró la nulidad e insubsistencia de la R.M. N° 255-2016-MEM/DM, mediante la cual se otorgó la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con RER en la futura C.H. Laguna Azul a favor de CH Mamacocha S.R.L.  Para que el Contrato de Concesión N° 481-2016 quede formalmente sin efecto, se deberá emitir la Resolución Ministerial que dé cumplimiento al mandato judicial.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin iGV) US$ 60,0 millones

Ubicación del Proyecto

Ubicación Original de la Captación

Nueva Ubicación de la Captación

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 0,0% US$ 0,0 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Entrada al Túnel de Conducción

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

38

CENTRAL HIDROELÉCTRICA KARPA (20 MW) EMPRESA CONCESIONARIA HIDROELÉCTRICA KARPA S.A.C. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Tantamayo de la provincia de Huamalíes del departamento de Huánuco, se interconectará al SEIN mediante una L.T. 60 kV de 67 km desde la Central hasta la S.E. La Unión 60/23 kV y desde aquí a la S.E. Antamina 220/ 23 kV. DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 20 MW Tipo de Central Rio pasante Salto Neto – Salto Bruto 810 m – 850 m Caudal Nominal 3 m3/s Recurso Hídrico Río Carpa DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Pelton Horizontal Pelton Horizontal Potencia Nominal 10 MW 10 MW Caudal Nominal 1,5 m3/s 1,5 m3/s Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 12 MVA 12 MVA Tensión de Generación 10 kV 10 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 25 MVA Relación de Transformación 10/60 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación con RER Cumplió Número de Contrato 469-2015 Inicio de obras 20.08.2015 NO Firma de Contrato 25.04.2015 POC 23.12.2016 NO Puesta en Operación Comercial 23.12.2016 INFORMACIÓN RELEVANTE  Con R.M. N° 155-2015-MEM/DM del 08.04.2015, se otorgó la Concesión Definitiva de Generación y el 25.04.2015.  El 18.02.2014 El MINEM y la Concesionaria Hidroeléctrica Karpa S.A.C suscribieron el Contrato de Concesión de Suministro con RER  El proceso de arbitraje iniciado por la Concesionaria en la Cámara de Comercio de Lima el 12.04.2018 culminó con el Laudo emitido por el Tribunal Arbitral el 20.10.2022, en la que se ratifica la Resolución del Contrato de Concesión de Suministro RER y la ejecución de la Carta Fianza de US$ 4750000,00 al no alcanzar la POC al 31.12.2018.  A la fecha, la Concesionaria no reporta ninguna actividad con respecto al Contrato de Concesión Definitivo de Generación, desde la ratificación de la Resolución del Contrato de Concesión de Suministro RER (20.10.2022).  El Contrato de Concesión Definitivo de Generación no cuenta con una Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, así como un cronograma de Obras vigente.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 57,6 millones

Ubicación del Proyecto

Bocatoma – laguna Carpa

AVANCE ACUMULADO (*) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 2,6% US$ 1,5 millones

(*) Corresponde al valor acumulado al año 2016 por concepto de avance en estudios previos, según lo informado por la Concesionaria.

DIAGRAMA UNIFILAR

Zona del Canal de Aducción

Zona de la Tubería Forzada

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

39

CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTA LORENZA I (18,7 MW) EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA LORENZA S.A.C. DESCRIPCIÓN La C.H. Santa Lorenza I utilizará los recursos hídricos del río Huallaga. El proyecto se ubicará en el distrito de San Rafael de la provincia de Ambo del departamento de Huánuco e incluye una Línea de Transmisión en 138 kV, 2,88 km, derivación entre las estructuras 108 y 109 de la L.T. en 138 kV S.E. Paragsha 2 - S.E. Amarilis y la S.E. Santa Lorenza.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 18,7 MW Tipo de Central De pasada Salto Neto – Salto Bruto 203 m – 205,88 m Caudal Nominal 11 m3/s Recurso Hídrico Río Huallaga DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Francis Horizontal Francis Horizontal Potencia Nominal 9,73 MW 9,73 MW Caudal Nominal 5,5 m3/s 5,5 m3/s Marca VOITH VOITH Año de Fabricación 2016 2016 DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 10,5 MVA 10,5 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 Marca VOITH VOITH Año de Fabricación 2016 2016 DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 25 MVA Relación de Transformación 13,8/138 kV Marca ABB Año de Fabricación 2016 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva RER Cumplió Número de Contrato 473-2015 Inicio de Obras 22.05.2023 NO Firma de Contrato 23.09.2015 POC 03.01.2026 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 31.12.2017 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 0,3 millones PLAZO DE VIGENCIA: 08.11.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 18,7 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.M. N° 414-2015-MEM/DM del 23.09.2015.  Mediante R.M. N° 443-2022-MINEM/DM del 04.01.2023, se aprobó la segunda modificación al Contrato de Concesión N° 473-2015. La nueva fecha POC aprobada por el MINEM para el proyecto es el 03.01.2026.  La empresa solicitó al MINEM la reducción del monto de la garantía de fiel cumplimiento por haber alcanzado más del 50% de la inversión en conformidad del art 57 del reglamento de la LCE, solicitud que está siendo evaluada por el MINEM.  La Concesionaria señaló como factor de frenaje lo siguiente: Conflictos sociales con las comunidades campesinas aledañas al proyecto.  El proyecto se encuentra en proceso de reestructuración para el financiamiento del proyecto.  Existen determinadas actividades que aún no se llegaron a concretar, específicamente con el financiamiento para la ejecución del proyecto y el Inicio de Obras Civiles, estos atrasos podrían generar el desplazamiento de la Puesta en Operación Comercial del proyecto que está previsto para el 03.01.2026.  Según indica la Concesionaria, actualmente se encuentran reestructurando los aspectos financieros y estarían reiniciando la obra en enero 2024.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 55,3 millones

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 60,2% US$ 33,3 millones DIAGRAMA UNIFILAR

 

 

 

0,77 km



 

Bocatoma – Pilares de Barraje Móvil

Inicio del Túnel de Aducción

  58 km

2,88 km AAAC 400 MCM (200 mm²)



Ubicación del Proyecto



2,88 km 0,58 km



División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

28 km

 

Ventana 3 – Ingreso a Frentes 4 y 5 del Túnel

40

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 1 (6,6 MW) EMPRESA CONCESIONARIA HYDRIKA 1 S.A.C. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Pampas de la Pallasca del departamento de Áncash, tendrá una capacidad de 6,6 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Plata y Quebrada Lechuga, con una altura neta de 729 m y un caudal nominal de 1,4 m³/s. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 66 kV S.E. Hydrika 1 - S.E. Agrupamiento, de simple terna de 6,5 km.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 6,6 MW Tipo de Central De Derivación Salto Neto – Salto Bruto 729 m – 769 m Caudal Nominal 1,4 m3/s Recurso Hídrico Río Plata y Quebrada Lechuga DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Tipo de Turbina Pelton de eje Horizontal Potencia Nominal 9,16 MW Caudal Nominal 1,4 m3/s Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 Potencia Nominal 10.5 MVA Tensión de Generación 6,6 kV Factor de Potencia 0,9 Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 15 MVA Relación de Transformación 6,6/60 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación con RER Cumplió 003-2016-GRA/DREM/D Número de Contrato Inicio de obras 01.10.2016 NO 27.06.2016 Firma de Contrato POC 01.11.2018 NO Puesta en Operación Comercial 01.11.2018 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 1,7 millones PLAZO DE VIGENCIA: 25.05.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 027-2016-GRA/DREM, el MINEM otorgó la Concesión Definitiva de Generación.  El Ministerio de Cultura de Ancash, emitió el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA N°297-2015-ANC y CIRA N°112-2017-ANC para 90% del área del proyecto. Mediante R.D. N°000058-2019DDC-ANC aprueban renovar hasta el 10.07.2021, el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA).  Mediante R.D. N° 163-2015-GRA/DREM del 23.11.2015, se obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental.  Según el Contrato RER y el numeral 1.13.C del artículo 1 del Reglamento de Generación de Electricidad con Energías Renovables, aprobado mediante D.S. N° 012-2011-EM, al no haberse concretado la POC en los términos y plazos establecidos en el Contrato RER, el Contrato ha quedado resuelto de pleno derecho.  El 17.08.2021, el Tribunal Arbitral del CIADI laudó en el arbitraje contra el Estado peruano. En dicha decisión, el Tribunal Arbitral resolvió que carecía de jurisdicción para decidir sobre las reclamaciones de los demandantes.  El 23.09.2021, mediante Carta N° CAR-H1-GL-2021-00015, Hydrika 1 S.A.C. informó que inició un arbitraje contra el Estado peruano ante la Cámara de Comercio de Lima.  La Concesionaria señaló como factores de frenaje: i) Demoras del estado para otorgar los permisos, ii) Demoras del MINEM para dar respuesta a la solicitud de modificación del Contrato RER, iii) La situación del conflicto social en el distrito de Pampas.  El proyecto está en Arbitraje y continúa paralizado. El arbitraje está en etapa de conformación del Tribunal Arbitral o etapa postulatoria de presentación de demanda/contestación.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 22,4 millones

Ubicación del Proyecto

Limpieza de Material Suelto en Talud

Limpieza a Nivel de Subrasante y Perfilado de Talud

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 0,0% US$ 0,0 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Eliminación de Material

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

41

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 2 (4 MW) EMPRESA CONCESIONARIA HYDRIKA 2 S.A.C. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Pampas de la provincia de Pallasca del departamento de Áncash, tendrá una capacidad de 4 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Pelagatos con una altura neta de 729 m y un caudal nominal de 0,6 m³/s.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 4 MW Tipo de Central De Derivación Salto Neto – Salto Bruto 729 m – 778 m Caudal Nominal 0,6 m3/s Recurso Hídrico Río Pelagatos DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Tipo de Turbina Pelton de eje Horizontal Potencia Nominal 4 MW Caudal Nominal 0,6 m3/s Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 Potencia Nominal 4,5 MVA Tensión de Generación 6,6 kV Factor de Potencia 0,9 Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 15 MVA Relación de Transformación 6,6/60 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación con RER Cumplió Número de Contrato 002-2016-GRA/DREM/D Inicio de obras 01.10.2016 NO Firma de Contrato 27.06.2016 POC 06.07.2018 NO Puesta en Operación Comercial 06.07.2018 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 1,0 millones PLAZO DE VIGENCIA: 25.05.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 026-2016-GRA/DREM, el MINEM otorgó la Concesión Definitiva de Generación.  El Ministerio de Cultura de Ancash, emitió el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA N°297-2015-ANC y CIRA N°112-2017-ANC para 90% del área del proyecto. Mediante R.D. N°000058-2019DDC-ANC aprueban renovar hasta el 10.07.2021, el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA).  Según el Contrato RER y el numeral 1.13.C del artículo 1 del Reglamento de Generación de Electricidad con Energías Renovables, aprobado mediante D.S. N° 012-2011-EM, al no haberse concretado la POC en los términos y plazos establecidos en el Contrato RER, el Contrato ha quedado resuelto de pleno derecho.  El 17.08.2021, el Tribunal Arbitral del CIADI laudó en el arbitraje contra el Estado peruano. En dicha decisión, el Tribunal Arbitral resolvió que carecía de jurisdicción para decidir sobre las reclamaciones de los demandantes.  El 23.09.2021, mediante Carta N° CAR-H1-GL-2021-00010, Hydrika 2 S.A.C. informó que inició un arbitraje contra el Estado peruano ante la Cámara de Comercio de Lima.  La Concesionaria señaló como factores de frenaje: i) Demoras del estado para otorgar los permisos, ii) Demoras del MINEM para dar respuesta a la solicitud de modificación del Contrato RER, iii) La situación del conflicto social en el distrito de Pampas.  El proyecto está en Arbitraje y continúa paralizado. Se considera que el proyecto no se iniciará mientras esté en arbitraje.

AVANCE ACUMULADO INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 8,2 millones 0,0% US$ 0,0 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación del Proyecto

Vista Panorámica del Río Pelagatos

Ubicación de Toma H2 y Desarenador

Vista Panorámica de Línea de Conducción

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

42

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 4 (8 MW) EMPRESA CONCESIONARIA HYDRIKA 4 S.A.C. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Pampas de la provincia de Pallasca del departamento de Áncash, tendrá una capacidad de 8 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Conchucos con una altura neta de 253 m y un caudal nominal de 4 m³/s.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 8 MW Tipo de Central Con presa Tirolesa sin embalse Salto Neto – Salto Bruto 253 m – 281 m Caudal Nominal 4 m3/s Recurso Hídrico Río Conchucos DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Pelton de eje vertical Pelton de eje vertical Potencia Nominal 4,7 MW 4,7 MW Caudal Nominal 2 m3/s 2 m3/s Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 5,2 MVA 5,2 MVA Tensión de Generación 6,6 kV 6,6 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 12 MVA Relación de Transformación 6,6/60 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación con RER Cumplió Número de Contrato 001-2016-GRA/DREM/D Inicio de obras 01.10.2016 NO Firma de Contrato 27.06.2016 POC 02.10.2018 NO Puesta en Operación Comercial 02.10.2018 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 2,0 millones PLAZO DE VIGENCIA: 25.05.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 025-2016-GRA/DREM, el MINEM otorgó la Concesión Definitiva de Generación.  El Ministerio de Cultura de Ancash, emitió el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA N°297-2015-ANC y CIRA N°112-2017-ANC para 90% del área del proyecto. Mediante R.D. N°000058-2019DDC-ANC aprueban renovar hasta el 10.07.2021, el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA).  Según el Contrato RER y el numeral 1.13.C del artículo 1 del Reglamento de Generación de Electricidad con Energías Renovables, aprobado mediante D.S. N° 012-2011-EM, al no haberse concretado la POC en los términos y plazos establecidos en el Contrato RER, el Contrato ha quedado resuelto de pleno derecho.  El 17.08.2021, el Tribunal Arbitral del CIADI laudó en el arbitraje contra el Estado peruano. En dicha decisión, el Tribunal Arbitral resolvió que carecía de jurisdicción para decidir sobre las reclamaciones de los demandantes.  El 23.09.2021, mediante Carta N° CAR-H1-GL-2021-00013, Hydrika 4 S.A.C. informó que inició un arbitraje contra el Estado peruano ante la Cámara de Comercio de Lima.  La Concesionaria señaló como factores de frenaje: i) Demoras del estado para otorgar los permisos, ii) Demoras del MINEM para dar respuesta a la solicitud de modificación del Contrato RER, iii) La situación del conflicto social en el distrito de Pampas.  El proyecto está en Arbitraje y continúa paralizado. Se considera que el proyecto no se iniciará mientras esté en arbitraje.

AVANCE ACUMULADO (*) INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 26,3 millones 8,0% US$ 2,1 millones

Ubicación del Proyecto

Replanteo de Trazo Topográfico

Replanteo de Trazo Topográfico

(*) Corresponde al valor acumulado al año 2017 por concepto de avance en estudios previos, según lo informado por la Concesionaria.

DIAGRAMA UNIFILAR

Replanteo de Trazo Topográfico

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

43

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 6 (8,9 MW) EMPRESA CONCESIONARIA HYDRIKA 6 S.A.C. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Pallasca de la provincia de Pallasca del departamento de Áncash, tendrá una capacidad de 8,9 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Tablachaca, con una altura neta de 158 m y un caudal nominal de 6,5 m³/s.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 8,9 MW Tipo de Central De pasada Salto Neto – Salto Bruto 158 m – 173 m Caudal Nominal 6,5 m3/s Recurso Hídrico Río Tablachaca DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Pelton de eje Vertical Pelton de eje Vertical Potencia Nominal 4,91 MW 4,91 MW Caudal Nominal 3,25 m3/s 3,25 m3/s Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 5,5 MVA 5,5 MVA Tensión de Generación 6,6 kV 6,6 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 12 MVA Relación de Transformación 6,6/60 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Por definir debido a Generación con RER POC que no firmó Número de Contrato 001-2017 contrato Firma de Contrato Pendiente de firma GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 2,3 millones PLAZO DE VIGENCIA: 12.04.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE

Ubicación del Proyecto

Replanteo de Trazo Topográfico

 Mediante R.D. N° 012-2017-GRA/DREM, se suscribió en Contrato para el suministro de Energía Renovable al SEIN.  Mediante R.D. N°000058-2019-DDC ANC aprueban renovar hasta el 10.07.2021, el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA).  Según el Contrato RER y el numeral 1.13.C del artículo 1 del Reglamento de Generación de Electricidad con Energías Renovables, aprobado mediante D.S. N° 012-2011-EM, al no haberse concretado la POC en los términos y plazos establecidos en el Contrato RER, el Contrato ha quedado resuelto de pleno derecho.  El 17.08.2021, el Tribunal Arbitral del CIADI laudó en el arbitraje contra el Estado peruano. En dicha decisión, el Tribunal Arbitral resolvió que carecía de jurisdicción para decidir sobre las reclamaciones de los demandantes.  El 23.09.2021, mediante Carta N° CAR-H1-GL-2021-00011, Hydrika 6 S.A.C. informó que inició un arbitraje contra el Estado peruano ante la Cámara de Comercio de Lima.  El proyecto está en Arbitraje y continúa paralizado.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 20,9 millones

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 0,0% US$ 0,0 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Replanteo de Trazo Topográfico

Replanteo de Trazo Topográfico

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

44

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CURIBAMBA (195 MW) EMPRESA CONCESIONARIA ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. DESCRIPCIÓN La central hidroeléctrica se ubicará en el distrito de Monobamba de la provincia de Jauja del departamento de Junín, tendrá una capacidad de 195 MW, se ha previsto dos captaciones independientes en los ríos Comas (72 m³/s) y Uchubamba (14 m³/s), ubicadas a 10 km de la C.H. Chimay, la toma principal se ubica en el río Comas donde se emplazará una presa de aproximadamente 23 m de altura.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 195 MW Tipo de Central Regulación horaria Salto Neto – Salto Bruto 253 m – 259 m Caudal Nominal 86 m3/s Recurso Hídrico Ríos Comas y Uchubamba DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Francis de eje vertical Francis de eje vertical Potencia Nominal 96,6 MW 96,6 MW Caudal Nominal 43,86 m3/s 43,86 m3/s Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 103 MVA 103 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,95 0,95 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 225 MVA Relación de Transformación 13,8/220 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación Cumplió 454-2014 02.08.2016 Número de Contrato Inicio de Obras NO 07.10.2014 16.04.2021 Firma de Contrato POC NO Puesta en Operación Comercial 16.04.2021 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 1,9 millones PLAZO DE VIGENCIA: 23.01.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.S. N° 070-2014-EM del 04.10.2014, se otorgó Concesión Definitiva de Generación (Contrato N° 454-2014).  El EIA de generación fue actualizado, debido a mejoras técnicas, a través de un ITS (Informe Técnico Sustentatorio) y aprobado mediante R.D. N° 345-2014-MEM-DGAAE el 05.11.2014.  Se está desarrollando la modificación y optimización del sistema de transmisión y punto de conexión para la entrega de la energía en la S.E. Yanango 220 kV.  Se está desarrollando un proceso de negociación de compra de terrenos donde se emplazarán las obras de la central hidroeléctrica, no se ha culminado este proceso.  La Concesionaria solicitó a la DGE-MINEM, modificación del Cronograma de Obras y suspensión de la Concesión Definitiva por causas de fuerza mayor (julio del 2017), atribuibles a impactos de la nueva carretera ejecutada por la Municipalidad Distrital de Mariscal Castilla en las áreas del proyecto. A la fecha, la DGE-MINEM no ha resuelto la solicitud de modificación de Cronograma; la fecha propuesta por la Concesionaria respecto a la POC es 11.02.2028.  La Concesionaria está a la espera de la aprobación de la solicitud de modificación de cronograma de obras por razones de fuerza mayor derivadas de la construcción de la carretera municipal en la zona del proyecto que interfieren con componentes de la central hidroeléctrica y que modificará el estudio definitivo correspondiente y la gestión de la servidumbre.  El proyecto se encuentra en la etapa de estudios y obtención de permisos previas a la etapa de Construcción.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 577,4 millones

Ubicación del Proyecto

Accesos

Bocatoma

AVANCE ACUMULADO (*) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 0% US$ 0,0 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Esquema del Proyecto

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

45

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHADÍN 2 (600 MW) EMPRESA CONCESIONARIA AC ENERGIA S.A. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Cortegana de la provincia de Celendín del departamento de Cajamarca, tendrá una capacidad de 600 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Marañon con una altura neta 163 m y un caudal nominal de 385 m3 /s. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 500 kV Chadín – Cajamarca de 89 km.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 600 MW Tipo de Central De embalse Salto Neto – Salto Bruto 163 m – Caudal Nominal 385 m3/s Recurso Hídrico Río Marañon DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Turbina G3 Tipo de Turbina Francis vertical Francis vertical Francis vertical Potencia Nominal 200 MW 200 MW 200 MW Caudal Nominal 128,3 m3/s 128,3 m3/s 128,3 m3/s Marca Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 G3 Potencia Nominal 250 MVA 250 MVA 250 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 0,9 Marca Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 T3 Potencia Nominal 250 MVA 250 MVA 250 MVA Relación de Transformación 13,8/500 kV 13,8/500 kV 13,8/500 kV Marca Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación Cumplió Número de Contrato 458-2014 Inicio de Obras 01.08.2017 NO Firma de Contrato 29.10.2014 Inicio de Montaje 01.07.2019 NO Puesta en Operación Comercial 12.07.2023 POC 12.07.2023 NO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 2,5 millones PLAZO DE VIGENCIA: 10.06.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 600 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.M N° 392-2013MEM/DU del 25.09.2013 y autorizada mediante R.S. N° 073-2014-EM del 28.10.2014. Contrato de Concesión N° 458-2014.  Mediante la R.D. N°058-2014-MEM/AAE, de fecha 20.02.2014 se aprobó el EIA de la mencionada central y mediante R.D. N° 051-2017-SENACE/DCA del 24.02.2017 se amplió por 2 años la vigencia de la certificación ambiental del proyecto.  La Concesionaria AC Energía S.A. el 20.01.2017 presentó al MINEM la solicitud de 1ª Modificación del Cronograma de Ejecución de Obra de la C.H. Chadín II, en la cual se indica que el inicio de ejecución de obras sería el 01.10.2019 y la POC se efectuará a más tardar el 12.09.2025.  Con Resolución Directoral N° 0231-2017-MEM/DGE de fecha 29.08.2017, la DGE resuelve declarar inadmisible la solicitud de la primera modificación de la concesión definitiva.  La concesionaria, con carta ACE-005-2017 del 08.11.2017 presentó al MINEM recurso de Apelación contra esa Resolución. El 13.11.2017, la DGE comunicó a OSINERGMIN que no ha resuelto el mencionado Contrato de Concesión.  Mediante Resolución Vice-Ministerial N° 006-2018-MEM/VME del 16.07.2018 el Ministerio de Energía y Minas declara infundado el Recurso de Apelación interpuesto por AC Energía S.A. referente a la postergación de la POC.  El 04.12.2019 Osinergmin envía a la Concesionaria AC ENERGIA S.A. el Oficio N° 2987-2019-OS-DES, requiriendo se sirva informarnos sobre la situación actual del Proyecto C.H. Chadín 2, en el aspecto técnico y contractual.  El 13.12.2019 con Carta N° ACENERGIA-617-2019-GG-EA, la Concesionaria AC ENERGIA S.A. da respuesta al Oficio N° 2987-2019-OS-DES de Osinergmin, presentando información técnica desde el punto de vista conceptual, constructiva, económica y socio ambiental del proyecto Chadín 2 de 600 MW.  Actualmente no tenemos más información al respecto, por lo que, para fines de nuestra labor de supervisión, se ha solicitado a la Concesionaria AC ENERGIA S.A., mediante oficio, más información sobre la situación actual del proyecto C.H. Chadín 2, principalmente, sobre los avances de los aspectos técnicos y temas de índole contractual.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 2023,0 millones

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 0,0% US$ 0,0 millones ESQUEMA DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

46

CENTRAL HIDROELÉCTRICA VERACRUZ (730 MW) EMPRESA CONCESIONARIA COMPAÑÍA ENERGÉTICA VERACRUZ S.A.C. DESCRIPCIÓN La Central Hidroeléctrica Veracruz se ubica en el río Marañon entre los departamentos de Amazonas y Cajamarca.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 730 MW Tipo de Central A pie de presa Salto Neto 168 m Caudal Nominal 600 m3/s Recurso Hídrico Río Marañon DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Turbina G3 Turbina G4 Tipo de Turbina Francis Vertical Francis Vertical Francis Vertical Francis Vertical Potencia Nominal 182,5 MW 182,5 MW 182,5 MW 182,5 MW Caudal Nominal 150 m3/s 150 m3/s 150 m3/s 150 m3/s Marca Por definir Por definir Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 G3 G4 Potencia Nominal 200 MVA 200 MVA 200 MVA 200 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 0,9 0,9 Marca Por definir Por definir Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 Potencia Nominal 420/210/210 MVA 420/210/210 MVA Relación de Transformación 13,8/13,8/500 kV 13,8/13,8/500 kV Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Cumplió Generación NO Número de Contrato 456-2014 Inicio de Obras 19.06.2017 NO Firma de Contrato 07.11.2014 POC 09.01.2022 Puesta en Operación Comercial 09.01.2022 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 1,9 millones PLAZO DE VIGENCIA: 20.01.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE

Ubicación del proyecto

Sección Longitudinal (Toma – Casa de Máquinas)

 Con Resolución Suprema N° 076-2014-EM del 05.11.2014 el MINEM otorgó a favor de Compañía Energética Veracruz S.A.C. la Concesión Definitiva de Generación, con Contrato N° 456-2014.  El 21.03.2013, el COES otorgó la conformidad al Estudio de Pre Operatividad del proyecto, el cual no se encuentra vigente.  El SENACE, con fecha 30.06.2016, otorgó una ampliación de la vigencia del EIA por dos años, hasta el 01.04.2018, por lo tanto, a la fecha el EIA ya no está vigente, debe ser actualizado.  La Concesionaria con fecha 18.09.2020 ingresó al MINEM una solicitud de Resolución de Contrato de Concesión Definitiva, que a la fecha está siendo evaluada por la DGE del MINEM.  A la fecha el proyecto está en la etapa de estudios y obtención de permisos.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 1443,8 millones

AVANCE ACUMULADO (*) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 1,6% US$ 23,8 millones

(*) Corresponde al valor acumulado al año 2017 por concepto de avance en estudios previos, según lo informado por la Concesionaria.

Esquema de la Central

DIAGRAMA UNIFILAR

Rio Marañon (Amazonas)

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

47

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CAMPANAYOCC (4,62 MW) EMPRESA CONCESIONARIA MPJ CONSULTING S.A.C. DESCRIPCIÓN La Central Hidroeléctrica Campanayocc estará ubicada en el distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga departamento de Ayacucho.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 4,62 MW Tipo de Central De pasada Salto Neto – Salto Bruto 530 m / 546 m Caudal Nominal 1 m3/s Recurso Hídrico Río Cachi DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Tipo de Turbina Pelton Potencia Nominal 4,68 MW Caudal Nominal 0,93 m3/s Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 Potencia Nominal 5,0 MVA Tensión de Generación 4,16 kV Factor de Potencia 0,9 Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 5,5 MVA Relación de Transformación 4,16/60 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación con RER Cumplió Número de Contrato 001-2015 Inicio de Obras 01.04.2023 NO Firma de Contrato 27.01.2015 POC 31.12.2024 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 10.07.2021 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 0,1 millones PLAZO DE VIGENCIA: 13.09.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.E.R. N° 0953-2014-GRA/PRES, se otorgó a favor de MPJ CONSULTING S.A.C. la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la C.H. Campanayocc.  El 27.01.2015, se suscribió el Contrato de Concesión Definitiva N° 001-2015 entre la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho y MPJ CONSULTING S.A.C.  El 09.11.2022, mediante R.E.R. N° 515-2022-GRA/GR, el Gobierno Regional de Ayacucho aprobó la Segunda Modificación al Contrato de Concesión modificando la Clausula Primera, Séptima y el Anexo N° 4, correspondiente al plazo de ejecución de obra, por un plazo de veintiocho (28) meses hasta su puesta en servicio a partir del día siguiente de su publicación.  Con R.D.R. N° 206-2017-GRA/GG-GRDE-DREM del 27.12.2017, se obtuvo la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental.  La Concesionaria informó que culminaron con las licitaciones para las adquisiciones de los equipos y tienen seleccionados a los contratistas locales para la construcción de la central.  La Concesionaria señaló como factores de frenaje, aspectos financieros, invasión de terrenos del proyecto por pobladores que viven cerca de las zonas donde se ubica el proyecto, suspensión de actividades por pandemia covid-19 y la situación social y política del país.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 7,9 millones

Ubicación del Proyecto

Área de Casa de Máquinas

Ubicación de la Tubería Forzada

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 10,1% US$ 0,8 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación de Cámara de Carga

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

48

CENTRAL HIDROELÉCTRICA PALLCA – 10,1 MW EMPRESA CONCESIONARIA CARBON LATAM PERU S.A.C. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Carampoma de la provincia de Huarochirí del departamento de Lima, tendrá una capacidad de 10,1 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Pallca con una altura neta de 136,5 m y un caudal nominal de 8,6 m³/s.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 10,1 MW Tipo de Central Salto Neto – Salto Bruto 136,5 m – 148,2 m Caudal Nominal 8,6 m3/s Recurso Hídrico Río Pallca DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Tipo de Turbina Francis horizontal Potencia Nominal 10,1 MW Caudal Nominal 8,6 m3/s Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 Potencia Nominal 12 MVA Tensión de Generación 13,8 kV Factor de Potencia 0,85 Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 20 Relación de Transformación 13,8/50 Marca Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación Cumplió Número de Contrato 450-2014 Inicio de Obras 14.01.2017 NO Firma de Contrato 24.02.2015 POC 03.06.2019 NO Puesta en Operación Comercial 03.06.2019 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: 0,3 US$ millones PLAZO DE VIGENCIA: 05.05.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la central de 10,1 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.M. N° 046-2015-MEM/DM.  Mediante R.M. Nº 177-2017-MEM/DM del 18.05.2017, se aprobó la transferencia de Concesión Definitiva de Generación a la empresa CARBOM LATAM PERU S.A.C.  Con Resolución N° 2334-2017-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA del 13.11.2017, la Autoridad Administrativa del Agua, aprobó el Estudio de Disponibilidad Hídrica para el incremento de la potencia del proyecto.  Mediante R.M. Nº 010-2018-GRL-GRDE-DREM del 10.01.2018 se aprobó el DIA (Informe técnico sustentatorio) para la C.H. Pallca con una potencia de 20 MW.  El 21.11.2021, la Concesionaria presentó al MINEM un segundo pedido de fuerza mayor, así como la solicitud de uso de palabra.  La Concesionaria mediante carta N° CLP-09-2021 del 02.08.2021, interpuso Recurso de Apelación contra la R.D. N° 0110-2021-MINEM/DGE, en el cual el MINEM declaró infundado la Solicitud de Fuerza Mayor  El MINEM se encuentra evaluando la modificación de Concesión Definitiva a fin de incrementar la potencia instalada de la central, de 10,1 MW a 20 MW.  Informaron que lograron la adquisición de tierras y servidumbre, negociación con los posesionarios para realizar contratos de servidumbre en la zona del proyecto.  El 03.06.2022, la Concesionaria informó al MINEM la ocurrencia de un nuevo evento de fuerza mayor que afecta la ejecución su proyecto, el mismo está relacionado con la ejecución del trabajo de recuperación de bofedales en la laguna Milloc.  El 22.11.2022 se firmó el contrato con la consultora V&A Consulting Engineering; para el servicio de actualización del estudio de Acreditación Hídrica.  El proyecto está atrasado, no habiéndose iniciado la ejecución de las obras.

AVANCE ACUMULADO INVERSIÓN PRESUPUESTADA AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO US$ 33,3 millones 0,9% US$ 0,3 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación del proyecto

Esquema del Proyecto

Cámara de Carga

Casa de Máquinas

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

49

CENTRAL HIDROELÉCTRICA TULUMAYO IV (56,2 MW) EMPRESA CONCESIONARIA EGEJUNIN – TULUMAYO IV S.A.C. DESCRIPCIÓN La central hidroeléctrica se ubicará en el distrito de Comas de la provincia de Concepción del departamento de Junín, tendrá una capacidad de 56,2 MW, aprovechando las aguas del río Tulumayo. La central incluye un reservorio de regulación horario de 190,000 m3 de capacidad. La conexión al SEIN se realizará a través de una L.T. de 220 kV de la S.E. Tulumayo IV- S.E. Orcotuna, de simple terna.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 56,2 MW Tipo de Central Rio pasante Salto Neto – Salto Bruto 260 m – 276 m Caudal Nominal 24 m3/s Recurso Hídrico Río Tulumayo DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Turbina G3 Tipo de Turbina Francis Horizontal Francis Horizontal Francis Horizontal Potencia Nominal 18,7 MW 18,7 MW 18,7 MW Caudal Nominal 8 m3/s 8 m3/s 8 m3/s Marca Por definir Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 G3 Potencia Nominal 21 MVA 21 MVA 21 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 0,9 Marca Por definir Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 60-75 MVA Relación de Transformación 13,8/220 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación Cumplió Número de Contrato 464-2015 Inicio de Obras 08.11.2015 NO Firma de Contrato 13.03.2015 POC 07.03.2018 NO Puesta en Operación Comercial 13.10.2017 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 686,0 miles PLAZO DE VIGENCIA: 06.06.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  El 07.03.2015, con Resolución Suprema N° 005-2015-EM se otorgó a favor de Egejunín-Tulumayo IV S.A.C. concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la C.H. Tulumayo IV.  Con R.M. N° 558-2015-MEM/DM del 21.12.2015, el MINEM aprobó la primera modificación del Contrato, otorgando ampliación de plazo de la POC hasta el 07.03.2018.  El 02.09.2020, el COES mediante Carta COES/D/DP-886-2020 aprobó el Estudio de Pre Operatividad del Proyecto.  La Concesionaria presentó un escrito al MINEM señalando que la Tercera Solicitud de Modificación de contrato de Concesión quedó aprobada en aplicación del Silencio Administrativo Positivo y solicitó la respectiva aprobación mediante una Resolución Ministerial.  La Concesionaria con fecha 02.02.2023 presentó una Cuarta Solicitud de Modificación de Contrato de Concesión por razones de fuerza mayor, por imposibilidad de ingreso al predio Pacarana y por efectos de la Pandemia COVID 19.  Se realizó movimientos tierras, limpieza zona de campamentos y construcción de accesos en zona de bocatoma, obras que se paralizaron desde marzo del 2020 por la pandemia.  A la fecha han transcurrido 6 años y 7 meses desde que la Concesionaria inició el trámite de la solicitud de modificación del Contrato de Concesión, el cual aún se encuentra en evaluación por parte del MINEM. AVANCE ACUMULADO INVERSIÓN PRESUPUESTADA AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO US$ 98,5 millones 7,0% US$ 6,9 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación del Proyecto

Esquema de la Central

Zona de Bocatoma

Zona de Tubería de Aducción

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

50

CENTRAL HIDROELÉCTRICA TULUMAYO V (83,2 MW) EMPRESA CONCESIONARIA EGEJUNIN TULUMAYO V S.A.C. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Comas de la provincia de Concepción del departamento de Junín, tendrá una capacidad de 83,2 MW, aprovechando las aguas del río Tulumayo, con una altura bruta de 323,2 m, y un caudal de diseño de 29 m³/s.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 83,2 MW Tipo de Central Rio pasante Salto Neto – Salto Bruto 316,6 m – 323,2 m Caudal Nominal 29 m3/s Recurso Hídrico Río Tulumayo DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Francis Francis Potencia Nominal 41,6 MW 41,6 MW Caudal Nominal 14,5 m3/s 14,5 m3/s Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 50 MVA 50 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 Potencia Nominal 50 MVA 50 MVA Relación de Transformación 13,8/220 kV 13,8/220 kV Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación Cumplió Número de Contrato 471-2015 Inicio de Obras 14.08.2017 NO Firma de Contrato 24.08.2015 POC 29.10.2022 NO Puesta en Operación Comercial 15.09.2021 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 645,1 miles PLAZO DE VIGENCIA: 06.06.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Con R.S. N° 038-2015-EM de fecha 19.07.2015 se otorgó a favor de EGEJUNÍN TULUMAYO-V S.A.C. la Concesión Definitiva de generación. Contrato de Concesión N° 471-2015.  La Concesionaria informó que la Ingeniería Básica fue culminada en el mes de diciembre del 2017.  El SERFOR comunicó la aprobación de la solicitud de desbosque con fecha 07.11.2016.  El MINEM, aprobó la primera modificación de la Concesión Definitiva fijando nueva fecha para la POC el 29.10.2022, por consiguiente, la fecha de inicio de obras se modificó para el 15.08.2017, Hito no cumplido.  En el mes de octubre del 2019 se iniciaron las obras preliminares, que corresponden a caminos de acceso a zona de botaderos, explanación zona de campamentos.  Se suspendieron los trabajos de campo, obras preliminares, en cumplimiento al Estado de Emergencia Nacional, los trabajos se paralizaron desde el 16.03.2020.  A la fecha no hay avances en el proyecto, no se iniciaron las obras civiles (18.05.2018) y tampoco se cumplió con la POC (29.10.2022).  La Concesionaria presentó con fecha 08.03.2023 una solicitud para modificar el Contrato de Concesión por razones de fuerza mayor (Covid-19), a la fecha está en evaluación por parte del MINEM.  Con fecha 26.09.2023, fue presentado un escrito mediante el cual la Concesionaria señala que la solicitud presentada en marzo de 2023 quedó aprobada por aplicación del Silencio Administrativo Positivo AVANCE ACUMULADO INVERSIÓN PRESUPUESTADA AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO US$ 130,0 millones 0,0% US$ 0,0 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación del Proyecto

Zona de Entrada al Túnel de Conducción

Recorrido del Túnel de Conducción

Casa de Máquinas

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

51

PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ALCAPARROSA (9,53 MW) EMPRESA CONCESIONARIA ACQUA ENERGIA DESCRIPCIÓN La Pequeña Central Hidroeléctrica Alcaparrosa se ubicará en el distrito de Paccha de la provincia de Yauli del departamento de Junín, es la tercera, aguas abajo, de un esquema en cascada desarrollado conjuntamente con las centrales hidroeléctricas Marca y Casca, aprovechando los recursos hídricos del río Mantaro y que previamente son turbinadas por la Central Hidroeléctrica Malpaso.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 9,53 MW Tipo de Central Salto Neto – Salto Bruto 11,7 m Caudal Nominal 80 m3/s Recurso Hídrico Río Mantaro DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Kaplan Kaplan Potencia Nominal 4,87 MW 4,87 MW Caudal Nominal 40 m3/s 40 m3/s Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 5,61 MVA 5,61 MVA Tensión de Generación 6,3 kV 6,3 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 11 MVA Relación de Transformación 6,3/50 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación con RER Cumplió Número de Contrato 004-2016 Inicio de Obras 18.12.2020 NO Firma de Contrato 08.03.2016 POC 06.04.2023 NO Puesta en Operación Comercial 03.04.2021 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 170,7 miles PLAZO DE VIGENCIA: 30.11.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.D. N° 300-2015-GRJ/GRDE/DREM-DR, se otorgó a favor de ACQUA ENERGIA S.A.C. la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la P.C.H. Alcaparrosa.  El proyecto cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA N° 2014-257-JUN.  El 08.03.2016, se suscribió el Contrato de Concesión Definitiva N° 004-2016 entre la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín y Acqua Energía S.A.C.  Con R.D. N° 000170-2015-GRJ/GRDE/DREM-DR del 07.08.2015, se obtuvo la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental y debido al cambio de la potencia instalada de la central de 7,94 MW a 9,53 MW por optimización del diseño, con R.D. N° 000005-2018-GRl/GRDE/DREM/DR del 16.01.2018.  El 05.03.2018, se suscribió la Primera Modificación al Contrato de Concesión Definitiva, estableciéndose el mejor aprovechamiento del salto hidráulico disponible, el mismo que es mejorado de 11,7 m a 13,28 m de altura, sin alterar su área de concesión; asimismo, la modificación del contrato a una potencia de 9,53 MW y el nuevo plazo de ejecución, de acuerdo con el cronograma actualizado inicia el 01.04.2020 y culmina el 06.04.2023.  Con Carta del 06.03.2020 la Concesionaria solicitó a la DREMJ se tome en cuenta suspensión de plazos debido a la crisis pandémica global originada por el COVID-19, la situación de Estado de Emergencia y Emergencia Sanitaria. La Concesionaria informó que están a la espera de pronunciamiento del GRJ sobre solicitud de modificación de nuevo cronograma actualizado.  La Concesionaria informó que cuenta con contratos para las obras civiles, adquisición de equipos electromecánicos, adquisición hidromecánicos y supervisión de obras.  Actualmente el proyecto se encuentra en fase de diseño definitivo y negociación para uso de terrenos y servidumbre. Se encuentran en proceso de actualización de la Ingeniería Básica y de Licitación, contratado con la Consultora Poyry (Perú) S.A.C. INVERSIÓN PRESUPUESTADA US$ 17,1 millones

Ubicación del Proyecto

Ubicación de Casa de Máquinas

Ubicación de Casa de Máquinas

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO 9,1% US$ 1,5 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Vista de Planta de la Central

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

52

PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CASCA (8,42 MW) EMPRESA CONCESIONARIA ACQUA ENERGIA DESCRIPCIÓN La Pequeña Central Hidroeléctrica Casca, estará ubicada en el distrito de Paccha de la provincia de Yauli del departamento de Junín. Se conectará al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) mediante una nueva Línea de Transmisión en 50 kV de aproximadamente 3,1 km de longitud desde la nueva S.E. Casca (de la C.H. Casca) hasta la S.E. Alcaparrosa II. DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 8,42 MW Tipo de Central En cascada Salto Neto – Salto Bruto 11,7 m – 11,95 m Caudal Nominal 80 m3/s Recurso Hídrico Río Mantaro DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Kaplan Kaplan Potencia Nominal 4,3 MW 4,3 MW Caudal Nominal 40 m3/s 40 m3/s Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 5 MVA 5 MVA Tensión de Generación 6,3 kV 6,3 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 10 MVA Relación de Transformación 6,3/50 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación con RER Cumplió 003-2016 18.12.2020 Número de Contrato Inicio de Obras NO 08.03.2016 06.07.2023 Firma de Contrato POC NO Puesta en Operación Comercial 03.07.2021 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 156,5 miles PLAZO DE VIGENCIA: 30.11.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.D. N° 000299-2015-GRJ/GRDE/DREM-DR, se otorgó a favor de ACQUA ENERGIA S.A.C. la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la P.C.H. Casca.  El 08.03.2016, se suscribió el Contrato de Concesión Definitiva N° 003-2016 entre la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín y Acqua Energía S.A.C.  El 05.03.2018, se suscribió la Primera Modificación al Contrato de Concesión Definitiva, estableciéndose el mejor aprovechamiento del salto hidráulico disponible, el mismo que es mejorado de 10,1 m a 11,7 m de altura, sin alterar su área de concesión; asimismo, la modificación del contrato a una potencia de 8,42 MW y el nuevo plazo de ejecución, de acuerdo al cronograma actualizado inicia el 01.04.2020 y culmina el 06.07.2023.  Con R.D. N° 000171-2015-GRJ/GRDE/DREM-DR del 07.08.2015, se obtuvo la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental y debido al cambio de la potencia instalada de la central de 6,84 MW a 8,42 MW por optimización del diseño, con R.D. N° 000023-2018-GRl/GRDE/DREM/DR del 31.01.2018.  El proyecto cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA N° 2014-255-JUN.  Aún no se inicia la etapa de ejecución de las obras civiles.  La Concesionaria señaló como factores de frenaje, las disposiciones legales en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID-19 y que Metalurgia Business Perú culmine la formalización de registro de su propiedad, para que se proceda a la firma de compra-venta de los terrenos requeridos para el desarrollo del proyecto.  La Concesionaria solicitó la Segunda Modificación al Contrato de Concesión a la DREM de Junín.

Actualmente, continúa en evaluación.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA US$ 15,7 millones

Ubicación del Proyecto

Zona de la Casa de Máquinas

Ubicación de la C.H. Casca

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO 15,2% US$ 2,4 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación de la C.H. Casca

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

53

PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MARCA (8,98 MW) EMPRESA CONCESIONARIA ACQUA ENERGIA DESCRIPCIÓN La Pequeña Central Hidroeléctrica Marca se ubicará en el distrito de Paccha de la provincia de Yauli del departamento de Junín, contará con dos turbinas tipo Kaplan, utilizará un caudal nominal de 40 m3/s cada turbina, con un salto o desnivel aprovechable de aproximadamente 12,75 m, lo que permitirá disponer de una potencia instalada de 8,98 MW a una tensión de generación en 6,3 kV. DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 8,98 MW Tipo de Central De pasada Salto Neto – Salto Bruto – 12,75 m Caudal Nominal 80 m3/s Recurso Hídrico Río Mantaro DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Kaplan Kaplan Potencia Nominal 4,58 MW 4,58 MW Caudal Nominal 40 m3/s 40 m3/s Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 5,3 MVA 5,3 MVA Tensión de Generación 6,3 kV 6,3 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 11 MVA Relación de Transformación 6,3/50 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación con RER Cumplió Número de Contrato 001-2016 Inicio de Obras 18.12.2020 NO Firma de Contrato 08.03.2016 POC 04.10.2023 NO Puesta en Operación Comercial 02.10.2021 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 170,2 miles PLAZO DE VIGENCIA: 30.11.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.D. N° 000297-2015-GRJ/GRDE/DREM-DR, se otorgó a favor de Acqua Energía S.A.C. la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la P.C.H Marca.  Con R.D. N° 000169-2015-GRJ/GRDE/DREM-DR del 07.08.2015, se obtuvo la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental y debido al cambio de la potencia instalada de la central de 7,46 MW a 8,98 MW por optimización del diseño, con R.D. N° 000022-2018-GRl/GRDE/DREM/DR del 31.01.2018.  El 05.03.2018, se suscribió la Primera Modificación al Contrato de Concesión Definitiva, estableciéndose el mejor aprovechamiento del salto hidráulico disponible, el mismo que es mejorado de 11 m a 12,49 m de altura, sin alterar su área de concesión; asimismo, la modificación del contrato a una potencia de 8,98 MW y el nuevo plazo de ejecución, de acuerdo al cronograma actualizado.  Con Carta AE/36-2020 del 06.03.2020, la Concesionaria Aqua Energía S.A.C. solicitó a la DREMJ la modificación de la Concesión Definitiva con Recursos Energéticos Renovables (RER) para la C.H. Marca, por variación del Cronograma de Ejecución de Obras.  Se encuentran en proceso de actualización de la Ingeniería Básica y de Licitación, contratado con la Consultora Poyry (Perú) S.A.C.  La Concesiona informó que cuenta con contratos para las obras civiles, adquisición de equipos electromecánicos e hidromecánicos y supervisión de obras. Asimismo, indicó que acordó los términos del Contrato de compraventa de los terrenos de propiedad de Doe Run que fueron transferidos a sus trabajadores quienes están representados por la empresa Metalurgia Business Perú S.A.C. A la fecha está pendiente la suscripción del Contrato.  El Proyecto se encuentra en fase de diseño definitivo y negociación para uso de terrenos y servidumbres.  La Concesionaria informó que cuenta con contratos para las obras civiles, adquisición de equipos electromecánicos e hidromecánicos y supervisión de obras.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA US$ 17,0 millones

Ubicación del Proyecto

Zona de Captación

Zona del Canal de Conducción

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO 9,1% US$ 1,5 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Zona de la Casa de Máquinas

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

54

PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MIRAFLORES (9,9 MW) EMPRESA CONCESIONARIA ACQUA ENERGIA DESCRIPCIÓN La Pequeña Central Hidroeléctrica Miraflores se ubicará en el distrito de Yauyos de la provincia de Jauja del departamento de Junín, contará con dos turbinas Kaplan de eje vertical y conexión directa a un generador, con una potencia total instalada de 2x4940 kW en el eje de la turbina y 2x4700 kW en bornes del generador.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 9,9 MW Tipo de Central De pasada Salto Neto – Salto Bruto 12,3 m – 12,8 m Caudal Nominal 90 m3/s Recurso Hídrico Río Mantaro DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Kaplan Kaplan Potencia Nominal 4,94 MW 4,94 MW Caudal Nominal 45 m3/s 45 m3/s Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 5,53 MVA 5,53 MVA Tensión de Generación 6,3 kV 6,3 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 12,5 MVA Relación de Transformación 6,3/60 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación con RER Cumplió Número de Contrato 002-2016 Inicio de Obras 31.07.2020 NO Firma de Contrato 08.03.2016 POC 11.01.2024 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 08.01.2021 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 219,8 miles PLAZO DE VIGENCIA: 30.11.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.D. N° 0298-2015-GRJ/GRDE/DREM-DR, se otorgó a favor de ACQUA ENERGIA S.A.C. la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la P.C.H. Miraflores.  La aprobación del Estudio para la Acreditación de la Disponibilidad Hídrica del río Mantaro se obtuvo mediante R.D. Nº 439-2015-ANA-AAA X MANTARO.  Con R.D. N° 000172-2015-GRJ/GRDE/DREM-DR del 07.08.2015, se obtuvo la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Debido al cambio de la potencia instalada de la central de 9,4 MW a 9,9 MW por optimización del diseño, se actualizó el DIA con R.D. N° 000006-2018-GRl/GRDE/DREM/DR del 16.01.2018.  El 08.03.2016, se suscribió el Contrato de Concesión Definitiva N° 002-2016 entre la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín y Acqua Energía S.A.C.  El proyecto se encuentra en fase de diseño definitivo y negociación para uso de terrenos y servidumbres.  Aún no se inicia la etapa de ejecución de las obras civiles.  La Concesionaria señaló como factores de frenaje, las disposiciones legales en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID-19 y demoras en la negociación para uso de terrenos y servidumbres.  La Concesionaria solicitó la Segunda Modificación al Contrato de Concesión a la DREM de Junín.

Actualmente, continúa en evaluación.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA US$ 22,0 millones

Ubicación del proyecto

Zona de la Casa de Máquinas

Zona de la Captación

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO 6,4% US$ 1,4 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Celda de Conexión de S.E. Concepción

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

55

CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN III (205,8 MW) EMPRESA CONCESIONARIA HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. DESCRIPCIÓN El proyecto corresponde al último de los cuatro saltos proyectados en la cuenca del río San Gabán, aprovecha las aguas del río San Gabán aguas abajo de la C.H. San Gabán II, que se encuentra en operación. La central se ubicará en el distrito de San Gabán de la provincia de Carabaya del departamento de Puno.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 205,8 MW Tipo de Central De regulación Salto Neto – Salto Bruto 624,08 m – por definir Caudal Nominal 38 m3/s Recurso Hídrico Río San Gabán DATOS DE LA TURBINA Turbinas G1 Turbinas G2 Tipo de Turbina Pelton vertical Pelton vertical Potencia Nominal 107,9 MW 107,9 MW Caudal Nominal 19 m3/s 19 m3/s Marca Harbin Electric Machenery Harbin Electric Machenery Año de Fabricación 2018 2018 DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 118 MVA 118 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 Marca Harbin Electric Machenery Harbin Electric Machenery Año de Fabricación 2018 2018 DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 Potencia Nominal 72/92/120 MVA 72/92/120 MVA Relación de Transformación 13,8/220 kV 13,8/220 kV Marca TBEA Hengyang Transformer TBEA Hengyang Transformer Año de Fabricación 2018 2018 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación Cumplió Número de Contrato 494-2016 Inicio de Obras 01.09.2017 SI Firma de Contrato 21.12.2016 POC 27.04.2024 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 01.02.2022 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 2,3 millones PLAZO DE VIGENCIA: 31.07.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  La Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. y la empresa Hydro Global Perú S.A.C. (integrada por China Three Gorges Corporation y EDP (Energías de Portugal) suscribieron un Contrato de Colaboración Empresarial el 18.07.2016, para desarrollar el proyecto.  Con R.M. N° 478-2016-MEM/DM del 22.11.2016, el MINEM otorgó la Concesión Definitiva de Generación a favor de Hydro Global Perú S.A.C. Asimismo, se aprobó la suscripción del contrato N° 494-2016.  La Concesionaria informó el cambio de conexión de la S.E. Onocora por la S.E Pumiri.  El 25.10.2022 el COES, mediante la carta COES/D/DP-1418-2022 otorgó la conformidad del Estudio de Pre Operatividad  El 08.08.2022, HGP recibió por parte del MINEM, mediante R.M. N°281-2022-MINEM/DM, la calificación de fuerza mayor de los factores de frenaje invocados, la aprobación de la modificación de la Concesión Definitiva y suscripción de adenda al contrato de concesión, quedando definida la nueva fecha POC al 27.04.2024. Sin embargo, según la concesionaria esta fecha no es definitiva debido a factores de frenaje que siguen impactando directa e indirectamente la ejecución del proyecto.  Mediante supervisión de campo se verificó que continúan con la construcción del Reservorio de Regulación, del desarenador de 4 naves, barraje móvil, nuevo canal de descarga y túnel de conducción; asimismo, con las obras civiles en casa de máquinas, caverna de transformadores y patio de llaves encontrándose estos dos últimos al 100%.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA US$ 500,0 millones

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO 63,8% US$ 308,8 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación del Proyecto

Obras de cabecera, compuertas de represa

Sala de máquinas

Bifurcación del tubería forzada

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

56

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ARICOTA 3 (9,6 MW) EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A (EGESUR S.A.) DESCRIPCIÓN La C.H. Aricota 3 se ubicará en el distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre del departamento de Tacna.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 9,6 MW Tipo de Central De pasada Salto Neto 220,9 m Caudal Nominal 5,4 m3/s Recurso Hídrico Río Curibaya DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Francis Francis Potencia Nominal 4,5 MW 5,1 MW Caudal Nominal 2,7 m3/s 2,7 m3/s Marca Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 5,04 MW 5,04 MW Tensión de Generación 10,5 kV 10,5 kV Factor de Potencia Marca Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 15 MVA Relación de Transformación 10,5/66 kV Marca Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación con RER Cumplió Número de Contrato Inicio de Obras 03.04.2017 NO Firma de Contrato POC 25.05.2024 PENDIENTE 09.08.2016 Puesta en Operación Comercial 09.05.2020 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 261,3 millones PLAZO DE VIGENCIA: 09.11.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.D. N ° 021-2016-DRSEMT/GOB.REQ.TACNA publicada el 17.05.2016 en el Diario El Peruano, la Dirección Sectorial de energía y Minas de Tacna otorgó Concesión Definitiva de Generación Eléctrica con Recursos Energéticos Renovables a favor de la Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. - EGESUR S.A., para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con la futura C.H. Aricota 3, con una potencia instalada proyectada de 9,6 MW.  El 25.08.2022, mediante R.D. N° 156-2022-DREM/GOB.REG.TACNA, el Gobierno Regional de Tacna aprobó la primera modificación del Contrato de Concesión.  Con Carta N° COES/D/DP-254-2016 del 29.02.2016, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del proyecto, actualmente no se encuentra vigente. La Concesionaria viene gestionando la actualización de su EPO.  Las obras civiles que estaban previstas para el 29.10.2021, no se cumplieron, dicha actividad aún no se inicia.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA US$ 31,3 millones DIAGRAMA UNIFILAR

AVANCE GLOBAL 0,0%

Ubicación del Proyecto

Zona de captación G1

Zona de captación G1

AVANCE ACUMULADO AVANCE ECONÓMICO US$ 0,0 millones UBICACIÓN Ubicación de la casa de máquinas G1

Ubicación de la casa de máquinas G2

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

57

CENTRAL HIDROELÉCTRICA LLAYLLA (2,0 MW) EMPRESA CONCESIONARIA ELECTROCENTRO S.A. DESCRIPCIÓN La C.H. Llaylla se ubicará en el distrito de Llaylla de la provincia de Satipo del departamento de Junín, aprovechará un caudal de 3 m3/s para generar 2 MW y producir 17.7 GWh de energía anual y se desarrollara sobre la margen izquierda del rio Llaylla. La Central se ubicará en el distrito de Llaylla, provincia de Satipo departamento de Junín.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 2 MW Tipo de Central De pasada Salto Neto – Salto Bruto 92,05 m – 105 m Caudal Nominal 3 m3/s Recurso Hídrico Río Llaylla DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Francis Francis Potencia Nominal 1 MW 1 MW Caudal Nominal 1,5 m3/s 1,5 m3/s Marca Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 1,25 MVA 1,25 MVA Tensión de Generación 4,16 kV 4,16 kV Factor de Potencia 0,8 0,8 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 2,5 MVA Relación de Transformación 4,16/22,9 kV Marca Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación con RER Cumplió Número de Contrato 006-2016 Inicio de Obras 08.01.2018 NO Firma de Contrato 22.07.2016 POC 06.07.2020 NO Puesta en Operación Comercial 18.03.2018 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 217,3 miles PLAZO DE VIGENCIA: 24.02.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE

 Mediante Resolución Directoral N° R.D. N° 000137-2016-GRJ/GRDE/DREM/DR, se otorgó a favor de Electrocentro S.A. la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica Llaylla.  El 22.07.2016, se suscribió el Contrato de Concesión Definitiva N° 006-2016 entre la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín y Electrocentro S.A.  Con R.D. N° 000271-2015-GRJ/GRDE/DREM-DR del 22.10.2015, se obtuvo la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental.  El proyecto cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA N° 2014-208-JUN.  La POC según contrato para el 06.07.2020, no se cumplió.  El 08.02.2019, la Concesionaria solicitó la modificación de su Cronograma de Ejecución de Obras a la DREM Junín; dicha solicitud está en proceso de atención.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA US$ 5,1 millones

AVANCE GLOBAL 0,0% DIAGRAMA UNIFILAR

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

AVANCE ACUMULADO

AVANCE ECONÓMICO US$ 0,0 millones

58

CENTRAL HIDROELÉCTRICA TINGO I (210 MW) EMPRESA CONCESIONARIA ENERGORET DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Cajaruro de la provincia de Utcubamba del departamento de Amazonas, tendrá una capacidad de 210 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Utcubamba, con una altura neta de 410,4 m y un caudal nominal de 58,5 m3/s.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 210 MW Tipo de Central De pasada Salto Neto – Salto Bruto 410,44 Caudal Nominal 58,5 m3/s Recurso Hídrico Rio Utcubamba DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Turbina G3 Tipo de Turbina Pelton de eje vertical Pelton de eje vertical Pelton de eje vertical Potencia Nominal 54 MW 54 MW 54 MW Caudal Nominal 19,5 m3/s 19,5 m3/s 19,5 m3/s Marca Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 G3 Potencia Nominal 80 MVA 80 MVA 80 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia Marca Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 T3 Potencia Nominal 80 MVA 80 MVA 80 MVA Relación de Transformación 13,8/220 kV 13,8/220 kV 13,8/220 kV Marca Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación Cumplió Número de Contrato 511-2017 Inicio de Obras 28.07.2020 NO Firma de Contrato 29.01.2018 POC 31.08.2024 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 31.08.2024 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: Se ejecutó C.F. en el año 2021 PLAZO DE VIGENCIA: Se ejecutó C.F. en el año 2021 ESTADO: Se ejecutó C.F. en el año 2021 INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 210 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.M. 022-2018MEM/DM.  El Contrato de Concesión N° 511-2017, fue suscrito el 29.01.2018 entre el Ministerio de Energía y Minas con la concesionaria ENERGORET S.A.C., en relación con los proyectos CCHH Tingo I, II y III.  El proyecto se encuentra atrasado, se ha verificado el Hito "Inicio de Obras Civiles" de la C.H. Tingo I previsto para el 28.07.2020, no se cumplió, este atraso podría generar el desplazamiento en la Puesta en Operación Comercial el cual está previsto para el 31.12.2026.  De acuerdo con la Cláusula Séptima del Contrato, las obras a ejecutar para el proyecto Centrales Hidroeléctricas Tingo I, II y III se iniciarán el 01.01.2020, y la Puesta de Operación Comercial será a más tardar 31.12.2026, conforme con el Cronograma de Ejecución de Obras.  La Concesionaria ENERGORET S.A.C. han iniciado la ingeniería de detalle, procediendo con las investigaciones de campo de la C.H. Tingo I, central que está prevista implementar inicialmente, antes que las CC.HH. Tingo II y III.  La Concesionaria indicó que el 10.12.2019 iniciaron las obras preliminares como caminos de accesos a la Bocatoma, Chimenea de Equilibrio y Casa de Máquinas.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA US$ 361,6 millones

AVANCE GLOBAL 0,0% DIAGRAMA UNIFILAR

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

AVANCE ACUMULADO

AVANCE ECONÓMICO US$ 0,0 millones

59

CENTRAL HIDROELÉCTRICA TINGO II (148 MW) EMPRESA CONCESIONARIA ENERGORET DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Shipasbamba de la provincia de Bongara del departamento de Amazonas, tendrá una capacidad de 148 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento de los ríos Utcubamba y Magunchal, con una altura neta de 222,194 m y un caudal nominal de 76,3 m3/s.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 148 MW Tipo de Central En cascada Salto Neto 222.19 m Caudal Nominal 76,3 m3/s Recurso Hídrico Rio Magunchal DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Turbina G3 Tipo de Turbina Pelton de eje vertical Pelton de eje vertical Pelton de eje vertical Potencia Nominal 54 MW 54 MW 54 MW Caudal Nominal 25,43 m3/s 25,43 m3/s 25,43 m3/s Marca Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 G3 Potencia Nominal 65 MVA 65 MVA 65 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia Marca Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 T3 Potencia Nominal 65 MVA 65 MVA 65 MVA Relación de Transformación 13,8/220 kV 13,8/220 kV 13,8/220 kV Marca Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación Cumplió Número de Contrato 511-2017 Inicio de Obras 01.01.2023 NO Firma de Contrato 29.01.2018 POC 31.12.2026 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 31.12.2026 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: Se ejecutó C.F. en el año 2021 PLAZO DE VIGENCIA: Se ejecutó C.F. en el año 2021 ESTADO: Se ejecutó C.F. en el año 2021 INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 210 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.M. 022-2018MEM/DM.  El Contrato de Concesión N° 511-2017, fue suscrito el 29.01.2018 entre el Ministerio de Energía y Minas con la concesionaria ENERGORET S.A.C., en relación a los proyectos CC.HH Tingo I, II y III.  De acuerdo con la Cláusula Séptima del Contrato, las obras a ejecutar para el proyecto Centrales Hidroeléctricas Tingo I, II y III se iniciarán el 01.01.2020, y la Puesta de Operación Comercial será a más tardar 31.12.2026, conforme con el Cronograma de Ejecución de Obras.  El COES con carta N° COES/D/DP-175-2014 del 11.02.2014, aprobó el Estudio de Pre Operatividad del proyecto.  Mediante la Resolución Directoral N° 454-2014-MEM/DGAAE, de fecha 30.12. 2014, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Centrales Hidroeléctricas Tingo I, II y III.  La Concesionaria ENERGORET S.A.C. han iniciado la ingeniería de detalle, procediendo con las investigaciones de campo de la C.H. Tingo I, central que está prevista implementar inicialmente, antes que las CC.HH. Tingo II y III.  El proyecto se encuentra atrasado, se ha verificado el Hito Inicio de Obras Civiles de la C.H. Tingo II el 01.08.2023, no se cumplió, este atraso podría generar el desplazamiento en la Puesta en Operación Comercial el cual está previsto para el 30.11.2026.

AVANCE ACUMULADO INVERSIÓN PRESUPUESTADA AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO US$ 254,0 millones 0,0% US$ 0,0 millones DIAGRAMA UNIFILAR

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

60

CENTRAL HIDROELÉCTRICA TINGO III (48 MW) EMPRESA CONCESIONARIA ENERGORET DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Shipasbamba de la provincia de Bongara del departamento de Amazonas, tendrá una capacidad de 48 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Utcubamba, con una altura neta de 71,705 m y un caudal nominal de 76,3 m3/s.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 48 MW Tipo de Central En cascada Salto Neto 71,71 m Caudal Nominal 76,3 m3/s Recurso Hídrico Rio Utcubamba DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Francis de eje vertical Francis de eje vertical Potencia Nominal 27,55 27,55 Caudal Nominal 38,15 m3/s 38,15 m3/s Marca Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 31,5 MVA 31,5 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia Marca Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 Potencia Nominal 31,5 MVA 31,5 MVA Relación de Transformación 13,8/220 kV 13,8/220 kV Marca Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación Cumplió Número de Contrato 511-2017 Inicio de Obras 01.01.2024 NO Firma de Contrato 29.01.2018 POC 31.12.2026 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 31.12.2026 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: Se ejecutó C.F. en el año 2021 PLAZO DE VIGENCIA: Se ejecutó C.F. en el año 2021 ESTADO: Se ejecutó C.F. en el año 2021 INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 210 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.M. 022-2018MEM/DM.  El Contrato de Concesión N° 511-2017, fue suscrito el 29.01.2018 entre el Ministerio de Energía y Minas con la concesionaria ENERGORET S.A.C., en relación a los proyectos CC.HH Tingo I, II y III.  De acuerdo a la Cláusula Séptima del Contrato, las obras a ejecutar para el proyecto Centrales Hidroeléctricas Tingo I, II y III se iniciarán el 01.01.2020, y la Puesta de Operación Comercial será a más tardar 31.12.2026, conforme con el Cronograma de Ejecución de Obras.  El COES con carta N° COES/D/DP-175-2014 del 11.02.2014, aprobó el Estudio de Pre Operatividad del proyecto.  Mediante la Resolución Directoral N° 454-2014-MEM/DGAAE, de fecha 30.12. 2014, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Centrales Hidroeléctricas Tingo I, II y III.  La Concesionaria ENERGORET S.A.C. han iniciado la ingeniería de detalle, procediendo con las investigaciones de campo de la C.H. Tingo I, central que está prevista implementar inicialmente, antes que las CC.HH. Tingo II y III.  Hasta el presente periodo de supervisión, no hay incumplimientos contractuales, el inicio de obras, de acuerdo con el Cronograma de Ejecución de Obras, está previsto para el 01.03.2024.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA US$ 82,6 millones

AVANCE GLOBAL 0,0% DIAGRAMA UNIFILAR

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

AVANCE ACUMULADO

AVANCE ECONÓMICO US$ 0,0 millones

61

AMPLIACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTA TERESA (40,37 MW) EMPRESA CONCESIONARIA INLAND ENERGY S.A.C. DESCRIPCIÓN La Central se ubicará en el distrito de Machupicchu de la provincia de Urubamba del departamento de Cusco, tendrá una capacidad de 40,37 MW, que se obtendrá del aprovechamiento de las aguas turbinadas de la C.H. Santa Teresa antes de su devolución al río Vilcanota, con una altura neta de 73,6 m y un caudal de diseño de 61 m³/s.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 40,37 MW Tipo de Central Salto Neto – Salto Bruto 74,62 - 82 m Caudal Nominal 61 m3/s Recurso Hídrico Río Vilcanota DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Francis vertical Francis vertical Potencia Nominal 20 MW 20 MW Caudal Nominal 31 m3/s 31 m3/s Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 22,6 MVA 22,6 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 Potencia Nominal 22.9 MVA 22.9 MVA Relación de Transformación 13,8/220 kV 13,8/220 kV Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva Cumplió de Generación Cierre Financiero 29.01.2020 NO 380-2011 Número de Contrato Inicio de Obras 23.01.2021 NO 08.02.2018 Firma de Contrato Inicio de Montaje 01.03.2024 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 19.01.2026 POC 19.01.2026 PENDIENTE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 2,0 millones PLAZO DE VIGENCIA: 10.12.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. Nº 045-2018-MEM/DM, del 01.02.2018, el MINEM aprobó la modificación de la concesión definitiva para desarrollar la actividad de Ampliación de generación de energía eléctrica (40 MW), en la C.H. Santa Teresa.  El Cronograma de aprobado, otorga un plazo de ejecución de la obra de 8 años, a partir del 01.02.2018, que se cumplirá el 01.02.2026, el Financiamiento para el 01.02.2020 y el inicio de obras para el 01.02.2022.  Se verificó que la Concesionaria no ha acreditado el cumplimiento del Hito: Cierre Financiero, que según el Cronograma estaba previsto para el 29.01.2020. Por el incumplimiento de dicho Hito, la Concesionaria está sujeta a sanciones y penalidades, según la Cláusula Novena del Contrato.  Con Oficio N° 3001-2020-OS-DSE del 11.12.2020, Osinergmin informó al MINEM sobre el incumplimiento del Hito Cierre Financiero por parte de la Concesionaria.  Existen determinadas actividades que aún no se llegaron a concretar, específicamente el Inicio de Obras Civiles, este atraso podría generar el desplazamiento de la Puesta en Operación Comercial del Proyecto que está previsto para el 19.01.2026.  El 28.05.2021, la Concesionaria solicitó al MINEM la calificación de evento de fuerza mayor, a la negativa injustificada del Ministerio de Cultura de emitir el CIRA, debido a que el área solicitada se superpone con el Parque Arqueológico Nacional de Vilcabamba.  El proyecto se encuentra en proceso de elaboración de estudios y obtención de permisos.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA US$ 100,0 millones

Ubicación del proyecto

Ubicación de la Subestación

Zona de Interconexión

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO 0,0% US$ 0,0 millones Diagrama Unifilar

Trazo de la Línea de Interconexión

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

62

CENTRAL HIDROELÉCTRICA LIMACPUNCO (35 MW) EMPRESA CONCESIONARIA ELECTRO ARAZA S.A.C. UBICACIÓN La central se ubicará en el distrito de Marcapata de la provincia de Quispicanchi del departamento de Cusco.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 35 MW Tipo de Central Salto Neto 237,1 m Caudal Nominal 17 m3/s Recurso Hídrico Río Araza DATOS DE LA TURBINA T1 T2 Tipo de Turbina Pelton de eje vertical Pelton de eje vertical Potencia Nominal 17,5 MW 17,5 MW Caudal Nominal 8,5 m3/s 8,5 m3/s Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 20 MVA 20 MVA Tensión de Generación 13,8 13,8 Factor de Potencia 0,9 0,9 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 40 MVA Relación de Transformación 13,8/220 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva Cumplió Número de Contrato 510-2017 Inicio de Obras 06.09.2023 NO Firma de Contrato 26.04.2018 21.12.2027 PENDIENTE POC Puesta en Operación Comercial 21.12.2027 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 0,6 millones PLAZO DE VIGENCIA: 06.06.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 100-2018-MEM/DM, del 16.03.2018, el MINEM aprobó la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica (35 MW), en la Central Hidroeléctrica Limacpunco.  El 26.04.2018, se suscribió el Contrato de Concesión N° 510-2017, entre el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la empresa Electro Araza S.A.C.  Mediante Resolución Directoral N° 230-2015-MEM/DGAAE del 20.07.2015, la Dirección General de Asuntos Ambientales del MINEM (DGAAE) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Centrales Hidroeléctricas del Río Araza, conformada por las Centrales Hidroeléctricas Limacpunco, Ttio y Capiri.  La Ingeniería de detalles del proyecto se encuentra concluida.  El 07.06.2021, la Concesionaria inició las obras preliminares incluyendo la ejecución de campamentos y caminos de acceso.  El proyecto se encuentra atrasado, se ha verificado que el Hito "Inicio de Obras Civiles" previsto para el 06.09.2023 no se cumplió, este atraso podría generar el desplazamiento en la Puesta en Operación Comercial el cual está previsto para el 21.12.2027.  La Garantía de Fiel Cumplimiento para la ejecución de la obra está vigente hasta el 06.06.2024 y corresponde a los proyectos: C.H. Limacpunco, Ttio y Capiri.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA US$ 72,3 millones

Monitoreo de aire (polvo y gases) y de ruido

Monitoreo de Agua

Monitoreo de Sedimentos

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO 0,0% US$ 0,0 millones DIAGRAMA UNIFILAR Monitoreo de Suelo

Colecta de Macroinvertebrados

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

63

CENTRAL HIDROELÉCTRICA TTIO (80 MW) EMPRESA CONCESIONARIA ELECTRO ARAZA S.A.C. UBICACIÓN La central se ubicará en el distrito de Marcapata de la provincia de Quispicanchi del departamento de Cusco.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 80 MW Tipo de Central Salto Neto – Salto Bruto 319 m Caudal Nominal 30 m3/s Recurso Hídrico Río Araza DATOS DE LA TURBINA T1 T2 T3 Tipo de Turbina Pelton de eje vertical Pelton de eje vertical Pelton de eje vertical Potencia Nominal 26,7 MW 26,7 MW 26,7 MW Caudal Nominal 10 m3/s 10 m3/s 10 m3/s Marca Por definir Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 G3 Potencia Nominal 30 MVA 30 MVA 30 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 0,9 Marca Por definir Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 T3 Potencia Nominal 30 MVA 30 MVA 30 MVA Relación de Transformación 13,8/220 kV 13,8/220 kV 13,8/220 kV Marca Por definir Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva Cumplió Número de Contrato 510-2017 Inicio de Obras 06.09.2023 NO Firma de Contrato 26.04.2018 21.12.2027 PENDIENTE POC Puesta en Operación Comercial 21.12.2027 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 0,6 millones PLAZO DE VIGENCIA: 06.06.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante Resolución Ministerial N° 100-2018-MEM/DM, del 16.03.2018, el MINEM aprobó la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica (80 MW), en la Central Hidroeléctrica Ttio.  Mediante Resolución Directoral N° 230-2015-MEM/DGAAE del 20.07.2015, la Dirección General de Asuntos Ambientales del MINEM (DGAAE) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Centrales Hidroeléctricas del Río Araza, conformada por las Centrales Hidroeléctricas Limacpunco, Ttio y Capiri.  Estudio de Pre Operatividad aprobado el 31.07.2014.  La Ingeniería de detalles del proyecto se encuentra concluida.  El proyecto se encuentra atrasado, se ha verificado el Hito "Inicio de Obras Civiles" previsto para el 06.09.2023, no se cumplió, este atraso podría generar el desplazamiento en la Puesta en Operación Comercial el cual está previsto para el 21.12.2027.  El 09.02.2023, mediante Carta N° ARA-032-2023, la Concesionaria presentó al MINEM una solicitud para calificar evento de fuerza mayor y modificación de clausula séptima del Contrato de Concesión de Generación. Al presente periodo de supervisión, dicha solicitud se encuentra en evaluación por el MINEM.  La Garantía de Fiel Cumplimiento para la ejecución de la obra está vigente hasta el 06.06.2024 y corresponde a los proyectos: C.H. Limacpunco, Ttio y Capiri.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA US$ 142,9 millones

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO 0,0% US$ 0,0 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Monitoreo de aire (polvo y gases) y de ruido

Monitoreo de Agua

Monitoreo de Sedimentos

Monitoreo de Suelo

Colecta de Macroinvertebrados

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

64

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CAPIRI (80 MW) EMPRESA CONCESIONARIA ELECTRO ARAZA S.A.C. UBICACIÓN La central se ubicará en el distrito de Marcapata de la provincia de Quispicanchi del departamento de Cusco.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 80 MW Tipo de Central Salto Neto – Salto Bruto 319 m Caudal Nominal 30 m3/s Recurso Hídrico Río Araza DATOS DE LA TURBINA T1 T2 T3 Tipo de Turbina Pelton de eje vertical Pelton de eje vertical Pelton de eje vertical Potencia Nominal 26,7 MW 26,7 MW 26,7 MW Caudal Nominal 10 m3/s 10 m3/s 10 m3/s Marca Por definir Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 G3 Potencia Nominal 30 MVA 30 MVA 30 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 0,9 Marca Por definir Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 T3 Potencia Nominal 30 MVA 30 MVA 30 MVA Relación de Transformación 13,8/220 kV 13,8/220 kV 13,8/220 kV Marca Definir Definir Definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva Cumplió Número de Contrato 510-2017 Inicio de Obras 06.09.2023 NO Firma de Contrato 26.04.2018 POC 21.12.2027 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 21.12.2027 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 0,6 millones PLAZO DE VIGENCIA: 06.06.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante Resolución Ministerial N° 100-2018-MEM/DM, del 16.03.2018, el MINEM aprobó la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica (80 MW), en la Central Hidroeléctrica Capiri.  Mediante Resolución Directoral N° 230-2015-MEM/DGAAE del 20.07.2015, la Dirección General de Asuntos Ambientales del MINEM (DGAAE) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Centrales Hidroeléctricas del Río Araza, conformada por las Centrales Hidroeléctricas Limacpunco, Ttio y Capiri.  Estudio de Pre Operatividad aprobado el 31.07.2014.  La Ingeniería de detalles del proyecto se encuentra concluida.  El 07.06.2021, la Concesionaria dio inicio a las obras preliminares incluyendo la ejecución de campamentos y caminos de acceso.  El proyecto se encuentra atrasado, se ha verificado el Hito "Inicio de Obras Civiles" previsto para el 06.09.2023, no se cumplió, este atraso podría generar el desplazamiento en la Puesta en Operación Comercial el cual está previsto para el 21.12.2027.  La Garantía de Fiel Cumplimiento para la ejecución de la obra está vigente hasta el 06.06.2024 y corresponde a los proyectos: C.H. Limacpunco, Ttio y Capiri.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA US$ 169,2 millones

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO 0,0% US$ 0,0 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Monitoreo de aire (polvo y gases) y de ruido

Monitoreo de Agua

Monitoreo de Sedimentos

Monitoreo de Suelo

Colecta de Macroinvertebrados

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

65

CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN JUAN (0,88 MW) EMPRESA CONCESIONARIA HYDROPLUS GLOBAL DESCRIPCIÓN El proyecto se ubicará en el distrito de Chavinillo de la provincia de Yarowilca del departamento de Huánuco, tendrá una capacidad de 0,88 MW, que se obtendrá del aprovechamiento del río San Juan, altura bruta de 104 m y caudal de diseño de 1 m3/s.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 0,88 MW Tipo de Central De pasada Salto Neto – Salto Bruto 99,53 m – 104 m Caudal Nominal 1 m3/s Recurso Hídrico Rio San Juan DATOS DE LA TURBINA Turbina Tipo de Turbina Francis eje horizontal Potencia Nominal 0,8 MW Caudal Nominal 1 m3/s Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 Potencia Nominal 1.03 MVA Tensión de Generación 0,69 kV Factor de Potencia 0,85 Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 1,1 MVA Relación de Transformación 0,69/22,9 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Cumplió Tipo de Contrato Concesión Definitiva RER Cierre Financiero 16.03.2023 NO Número de Contrato 001-2018 Inicio de Obras 17.08.2023 NO Firma de Contrato 05.06.2018 Inicio de Montaje 17.12.2023 NO Puesta en Operación Comercial 18.11.2023 Llegada de Equipos 16.12.2023 NO POC 16.05.2025 PENDIENTE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 11,6 miles PLAZO DE VIGENCIA: 16.07.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante Resolución Directoral Regional N° 074-2018-HUANUCO/DREM del 01.06.2018, la Dirección Regional de Energía Minas e Hidrocarburos de Huánuco aprobó la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica (0,88 MW), en la Central Hidroeléctrica San Juan.  El 28.08.2021, mediante R.D.R. N° 59-2021-GR-GDE-DREM-DR, la DREMH-Huánuco calificó como fuerza mayor el evento "Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19" invocado por la empresa HYDROPLUS GLOBAL.S.A.C.; asimismo, aprobó ampliación y modificación de cronograma de ejecución de obras. Sin embargo, debido a observaciones realizadas por la SUNARP, al realizar la inscripción de la minuta de la modificación de la Concesión, fue rectificada mediante R.D.R. N° 106-2021-GR-GDE/DREM/DR del 23.06.2022.  El proyecto cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA N° 2015-177-MC).  Mediante Resolución Directoral Regional N° 061-2016-GR HUANUCO/DREMH del 12.05.2016, la Dirección Regional de Energía Minas e Hidrocarburos de Huánuco aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.  Mediante Carta N° COES/D/DP-1121-2016 del 27.10.2016, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del proyecto. Actualmente, no se encontraría vigente.  En la fase en la que se encuentra el proyecto no ha tenido lugar avance físico de las obras. En base al Cronograma de Ejecución de Obras, se encuentran en la etapa de gestiones para la licitación, tanto de las Obras Civiles, como de los Equipos Electromecánicos; y en proceso de financiamiento.  El proyecto se encuentra en proceso de financiamiento y de licitación de las Obras Civiles, Equipamiento Electromecánico y Línea de Transmisión.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 979,0 miles

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 13,3% US$ 130,2 miles DIAGRAMA UNIFILAR

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

Ubicación del Proyecto

Ubicación de Cámara de Carga

Zona de Casa de Máquinas

Zona de Tubería Forzada

66

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ANTO RUIZ III (102,1 MW) EMPRESA CONCESIONARIA NUEVA ESPERANZA HYDRO S.A. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Ayapata de la provincia de Carabaya del departamento de Puno, tendrá una capacidad de 102,1 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento de los ríos Ayapata y Esquilaya (vertiente del Atlántico), con una altura neta de 721,53 m y un caudal nominal de 16 m³/s.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 102,1 MW Tipo de Central De pasada Salto Neto – Salto Bruto 721,53 m Caudal Nominal 16 m3/s Recurso Hídrico Río Ayapata DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Pelton de eje vertical Pelton de eje vertical Potencia Nominal 51,05 MW 51,05 MW Caudal Nominal 8 m3/s 8 m3/s Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 57 MVA 57 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 Potencia Nominal 57,5 MVA 57,5 MVA Relación de Transformación 13,8/220 kV 13,8/220 kV Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Concesión Definitiva de Tipo de Contrato Generación Cumplió Número de Contrato 529-2019 Inicio de Obras 22.03.2023 NO Firma de Contrato 22.10.2019 POC 09.03.2027 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 19.12.2025 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 1,0 millones PLAZO DE VIGENCIA: 09.02.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 307-2019-MINEM/DM del 16.10.2019, se otorgó a favor de la empresa Nueva Esperanza Hydro S.A. la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica.  El 30.09.2022, mediante R.M. N° 343-2022-MINEM/DM, el MINEM aprobó la Primera Modificación de la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica.  Cuenta con Estudio de Impacto Ambiental aprobado con R.D. N° 296-2016-MEM/DGAAE del 04.11.2016.  Cuenta con CIRA otorgado el 15.04.2014 por el Ministerio de Cultura.  El 15.07.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-1060-2022 el COES dio conformidad el Estudio de Pre Operatividad para la conexión al SEIN de la C.H. Anto Ruiz III y IV.  Se han realizado algunas actividades, entre ellas, obras preliminares y provisionales en la zona próxima a la casa de máquinas de la Central.  Actualmente, las obras siguen suspendidas, debido a que, en la época de lluvias, en la zona de trabajo se produjeron pequeños deslizamientos que dejaron en evidencia posibles fallas geológicas que pondrían en riesgo la infraestructura de Proyecto. En tal sentido se realizó un estudio geológico – geotécnico que confirmó la presencia de dicha falla.  Asimismo, no se logró concretar los acuerdos con las comunidades campesinas del Área de Influencia Directa del Proyecto, para la adquisición de los terrenos comunales en donde se emplazarían los componentes del Proyecto.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (*) (sin IGV) US$ 199,0 millones

Ubicación del proyecto

Acondicionamiento del Campamento

Acondicionamiento del Campamento

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 0,0% US$ 0,0

(*) Presupuesto desagregado por la Concesionaria para el proyecto CC.HH. Anto Ruiz III

DIAGRAMA UNIFILAR

Acondicionamiento del Campamento

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

67

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ANTO RUIZ IV (103,8 MW) EMPRESA CONCESIONARIA NUEVA ESPERANZA HYDRO S.A. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Ayapata de la provincia de Carabaya del departamento de Puno, tendrá una capacidad de 103,8 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento de los ríos Ayapata y Esquilaya (vertiente del Atlántico), con una altura neta de 733,41 m y un caudal nominal de 16 m³/s.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 103,8 MW Tipo de Central De pasada Salto Neto – Salto Bruto 733,41 m Caudal Nominal 16 m3/s Recurso Hídrico Río Ayapata DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Pelton de eje vertical Pelton de eje vertical Potencia Nominal 51,9 MW 51,9 MW Caudal Nominal 8 m3/s 8 m3/s Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 57,7 MVA 57,7 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 Potencia Nominal 57,7 MVA 57,7 MVA Relación de Transformación 13,8/220 kV 13,8/220 kV Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación Cumplió Número de Contrato 529-2019 Inicio de Obras 22.03.2024 PENDIENTE 18.03.2028 PENDIENTE Firma de Contrato 22.10.2019 POC Puesta en Operación Comercial 29.12.2026 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 1,0 millones PLAZO DE VIGENCIA: 09.02.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 307-2019-MINEM/DM del 16.10.2019, se otorgó a favor de la Empresa Nueva Esperanza Hydro S.A. la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica.  El 30.09.2022, mediante R.M. N° 343-2022-MINEM/DM, el MINEM aprobó la Primera Modificación de la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica.  Cuenta con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado con R.D. N° 296-2016-MEM/DGAAE del 04.11.2016.  Cuenta con CIRA otorgado el 15.04.2014 por el Ministerio de Cultura.  El 15.07.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-1060-2022 el COES dio conformidad el Estudio de Pre Operatividad para la conexión al SEIN de la C.H. Anto Ruiz III y IV.  Actualmente, las obras siguen suspendidas, debido a que, en la época de lluvias, en la zona de trabajo se produjeron pequeños deslizamientos que dejaron en evidencia posibles fallas geológicas que pondrían en riesgo la infraestructura de Proyecto. En tal sentido se realizó un estudio geológico – geotécnico que confirmó la presencia de dicha falla. Asimismo, no se logró concretar los acuerdos con las comunidades campesinas del Área de Influencia Directa del Proyecto, para la adquisición de los terrenos comunales en donde se emplazarían los componentes del Proyecto.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (*) (sin IGV) US$ 217,7 millones

Ubicación del Proyecto

Replanteo Topográfico

Replanteo Topográfico

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 0,0% US$ 0,0

(*) Presupuesto desagregado por la Concesionaria para el proyecto CC.HH. Anto Ruiz IV

DIAGRAMA UNIFILAR

Replanteo Topográfico

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

68

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHARCANI VII (20,92 MW) EMPRESA CONCESIONARIA EGASA DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Alto Selva Alegre de la provincia y departamento de Arequipa, tendrá una potencia instalada de 20,92 MW, que se aprovechará del río Chili con una altura neta de 151,86 m y un caudal de 15 m3/s. Las centrales Charcani I, Charcani II y Charcani III serán reemplazadas por la C.H. Charcani VII. DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 20,92 MW Tipo de Central De derivación Salto Neto – Salto Bruto 151,68 m – 156,45 m Caudal Nominal 15 m3/s Recurso Hídrico Rio Chili DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Francis Francis Potencia Nominal 10.42 MW 10.42 MW Caudal Nominal 7,5 m3/s 7,5 m3/s Marca Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 12 MVA 12 MVA Tensión de Generación 10 kV 10 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 Marca Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 24 MVA Relación de Transformación 10/34,5 kV Marca Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación con RER Cumplió 536-2019 27.12.2022 Número de Contrato Inicio de Obras NO 13.12.2019 21.05.2024 PENDIENTE Firma de Contrato POC Puesta en Operación Comercial 27.12.2022 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 1,9 millones PLAZO DE VIGENCIA: 14.11.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante Resolución Ministerial N° 381-2019-MINEM/DM publicada el 08.12.2021 en el diario oficial el Peruano, el MINEM otorgó en favor de EGASA la Concesión Definitiva de Generación de la C.H. Charcani VII; y aprobó la suscripción del Contrato de Concesión N° 536-2019.  Mediante Resolución Directoral N° 004-2018-MEM/DGAAE se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto "Instalación de la Central Hidroeléctrica Charcani VII y el Sistema de Interconexión al SEIN" ubicado en la cuenca del rio Chili, en los distritos de Alto Selva Alegre y Cayma provincia y departamento de Arequipa.  La Concesionaria manifiesta demoras en la obtención de aprobaciones, permisos y licencias como son las del Plan Específico Zona de Reglamentación Especial Patrimonio Natural (ZRE-PN) en el Distrito de Alto Selva Alegre (a cargo de IMPLA-Municipalidad de Arequipa).  La Concesionaria está actualizando el estudio definitivo de la central hidroeléctrica y el expediente técnico, para contar con un presupuesto más actualizado y que sirva de referencia para la convocatoria para la realización de las obras y replantear el cronograma de obras.  El MINEM aprobó la primera solicitud de modificación de cronograma de obras por razones de fuerza mayor y fijo para el 27.12.2022 como fecha de inicio de obra y para el 21.05.2024 como fecha POC de la central hidroeléctrica.  La Concesionaria presentó con fecha 17.10.2022 una segunda solicitud de modificación del Contrato de Concesión por razones de fuerza mayor, debido a la no aprobación de un Plan Específico de la Municipalidad de Selva Alto alegre, que no les permite sanear los permisos necesarios para iniciar el proceso de construcción, a la fecha el MINEM aprobó calificar como fuerza mayor las razones expuestas por la Concesionaria, está pendiente la definición de la nueva fecha de Puesta en Operación Comercial.

AVANCE ACUMULADO INVERSIÓN PRESUPUESTADA AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO US$ 58,5 millones 0,0% US$ 0,0 DIAGRAMA UNIFILAR

Zona del Proyecto

Zona del Proyecto (parte 1)

Zona del Proyecto (parte 2)

Monitoreo Ambiental

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

69

CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTA TERESA II (280 MW) EMPRESA CONCESIONARIA INLAND ENERGY S.A.C. DESCRIPCIÓN La Central se ubicará en el distrito de Machupicchu de la provincia de Urubamba del departamento de Cusco, tendrá una capacidad de 280 MW, que se obtendrá del aprovechamiento de las aguas del río Vilcanota, con una altura neta de293,5 m y un caudal de diseño de 105 m³/s.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 280 MW Tipo de Central Salto Neto – Salto Bruto 293,5 – 318,15 m Caudal Nominal 105 m3/s Recurso Hídrico Río Vilcanota DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Francis Francis Potencia Nominal 142,2 MW 142,2 MW Caudal Nominal 52,5 m3/s 52,5 m3/s Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 156 MVA 156 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 Potencia Nominal Por definir Por definir Relación de Transformación 13,8/220 kV 13,8/220 kV Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación Cumplió Número de Contrato 537-2019 Inicio de Obras Civiles 19.04.2024 PENDIENTE Firma de Contrato 30.12.2019 POC 07.04.2028 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 07.04.2028 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 2,1 millones PLAZO DE VIGENCIA: 02.12.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 389-2019-MEM/DM publicado el 13.12.2019, el MINEM otorgó a favor Inland Energy S.AC. la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en el proyecto C.H. Santa Teresa II.  Mediante R.D. N° 113-2018-MEM/DGAAE del 02.02.2018, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto.  Mediante Carta N° COES/D/DP-856-2016 del 16.08.2016, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad.  El Ministerio de Cultura Filial Cusco, con fecha 12.08.2021, ha declarado infundado los recursos de apelación solicitados por la Concesionaria para obtener los CIRA respectivos para los accesos permanentes, accesos temporales y obras del proyecto.  El Concesionario con fecha 31.08.2021 solicitó al MINEM calificación de Fuerza mayor por el impase presentando para obtener los CIRAS necesario para continuar con el proyecto, cuya evaluación está siendo ejecutada por el MINEM.  A la fecha, el MINEM está evaluando la solicitud de fuerza mayor derivado de la negativa del INC del Cusco a otorgarle el CIRA.  Existen determinadas actividades que aún no se llegaron a concretar, específicamente con la licitación para la ejecución de las obras, este atraso podría generar el desplazamiento de la Puesta en Operación Comercial del Proyecto que está previsto para el 07.04.2028.  El proyecto se encuentra en proceso de elaboración de estudios y obtención de permisos.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 560,0 millones

AVANCE GLOBAL 0,0% Diagrama Unifilar

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

AVANCE ACUMULADO

AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 0,0

70

CENTRAL HIDROELÉCTRICA LLUCLLA (288 MW) EMPRESA CONCESIONARIA INLAND ENERGY S.A.C. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Lluta de la provincia de Caylloma del departamento de Arequipa, que aprovechará las aguas trasvasadas del proyecto agrícola Majes Siguas (PEMS) y captará estas aguas a la altura del puente Huasamayo, con un caudal de diseño de 34 m³/s y una altura bruta aproximada de 1 004 m DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 288 MW Tipo de Central Salto Neto – Salto Bruto 961,5 m – Caudal Nominal 34 m3/s Recurso Hídrico Rio Sihuas DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Pelton de eje vertical Pelton de eje vertical Potencia Nominal 159,5 MW 159,5 MW Caudal Nominal 17 m3/s 17 m3/s Marca Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 176,1 MVA 176,1 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 Marca Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 Potencia Nominal 160 MVA 160 MVA Relación de Transformación 13,8/220 kV 13,8/220 kV Marca Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación Cumplió Número de Contrato 552-2020 Inicio de Obras 13.01.2021 NO POC Firma de Contrato 29.12.2020 20.06.2026 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 21.06.2025 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 2,1 millones PLAZO DE VIGENCIA: 06.09.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 379-2020-MINEM/DM publicado el 23.12.2020, el MINEM otorgó a favor de Inland Energy S.A.C. la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en el proyecto "Central Hidroeléctrica Lluclla", con una potencia instalada de 288 MW.  Mediante Informe N° 658-2021-MINEM/DGE-DCE, la DGE concluye que el evento "Estado de Emergencia Nacional por brote de la COVID-19" afectó el cumplimiento del Calendario de Ejecución de Obras de la Central Hidroeléctrica Lluclla en 364 días calendario.  Mediante R.M. N° 034-2022-MINEM/DM, el MINEM calificó como fuerza mayor el evento invocado por Inland Energy S.A.C. referido al "Estado de Emergencia Nacional por brote de la COVID-19" y aprobar la Primera Modificación al Contrato de Concesión N° 552-2020, solicitada por Inland Energy S.A.C., en lo referido a la modificación de la Cláusula Séptima, así como del Anexo N° 4.  Con Resolución Directoral N°117-2019-SENACE-PE/DEAR del 18.07.2019, el SENACE aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de la C.H. LLuclla.  El 06.09.2019, el COES mediante Carta N° COES/D/DP-1476-2019 aprobó el Estudio de Pre Operatividad.  Existen determinadas actividades que aún no se llegaron a concretar, específicamente con el Hito "Inicio de Obras" el cual estaba programado para el 12.01.2022, este atraso podría generar el desplazamiento de la Puesta en Operación Comercial del Proyecto que está previsto para el 20.06.2026.  El proyecto se encuentra en la fase de elaboración de estudios y obtención de permisos.  El 26.07.2023, mediante Carta N° 227-2023/GD, a fin de prorrogar la fecha POC del 20.06.2026 al 10.04.2027, Inland Energy S.A.C. solicitó al MINEM la suspensión de plazos por evento de fuerza mayor, según este último, debido a las demoras por parte de la Autoridad Administrativa del Agua competente, para otorgar la autorización para el inicio de la ejecución de las obras de la C.H. Lluclla. Al presente periodo de supervisión, dicha solicitud se encuentra en evaluación por el MINEM. AVANCE ACUMULADO INVERSIÓN PRESUPUESTADA AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO US$ 500,0 millones 0,0% US$ 0,0 DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación del Proyecto

Vista de Planta

Vista de Perfil del Equipamiento

Vista de Planta del Equipamiento

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

71

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUALLAGA I (392 MW) EMPRESA CONCESIONARIA CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUALLAGA HYDRO S.A. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en los distritos de Chaglla, Umari y San Pablo de Pilao de las provincias de Pachitea y Huánuco del departamento de Huánuco, tendrá una capacidad de 392 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Huallaga, con un salto bruta de 488 m y un caudal nominal de 88,2 m³/s. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 220 kV S.E. Huallaga - S.E. Nueva Huánuco.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 392 MW Tipo de Central De pasada Salto Neto-Salto Bruto 481 m - 488 m Caudal Nominal 88,2 m3/s Recurso Hídrico Río Huallaga DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Turbina G3 Turbina G4 Tipo de Turbina Francis Eje Francis Eje Francis Eje Francis Eje Vertical Vertical Vertical Horizontal Potencia Nominal 124 MW 124 MW 124 MW 20 MW Caudal Nominal 29,4 m3/s 29,4 m3/s 29,4 m3/s 29,4 m3/s Marca Por definir Por definir Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 G3 G4 Potencia Nominal 145 MVA 145 MVA 145 MVA 22 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 0,9 0,9 Marca Por definir Por definir Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 T3 Potencia Nominal 146 MVA 146 MVA 170 MVA Relación de Transformación 13,8/220 kV 13,8/220 kV 13,8/220 kV Marca Por definir Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación Cumplió Número de Contrato 558-2020 Inicio de Obras 01.03.2023 NO Firma de Contrato 04.01.2021 POC 31.12.2027 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 31.12.2027 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 2,1 millones PLAZO DE VIGENCIA: 30.07.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 388-2020-MINEM/DM publicado el 30.12.2020, el MINEM otorgó a favor de Central Hidroeléctrica Huallaga Hydro S.A.-HUAHYSA la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica, con una potencia de instalada de 392 MW.  Mediante R.M. N° 459-2021-MINEM/DM del 21.12.2021, el MINEM aprobó la Primera Modificación del Contrato de Concesión N° 558-2020, rectificando la Cláusula Séptima del Contrato, a fin de que se encuentre acorde con el Anexo N° 4 del Contrato.  El 07.12.2015, mediante Carta N° COES/D/DP-1990-2015, el COES otorgó la conformidad al EPO del proyecto C.H. Huallaga I. Actualmente, no se encontraría vigente.  El proyecto cuenta con CIRA N° 2017-234 del 13.11.2017, aprobado por Ministerio de Cultura-Dirección Desconcentrada de Cultura de Huánuco.  El EIA fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 015-2018-MEM/DGAAE del 23.10.2018.  El proyecto se encuentra atrasado, se ha verificado el Hito "Inicio de Obras Civiles" de la C.H. Huallaga I previsto para el 01.03.2023, no se cumplió, este atraso podría generar el desplazamiento en la Puesta en Operación Comercial el cual está previsto para el 31.12.2027.  Aún no se inicia la etapa de ejecución de las obras civiles, encontrándose en la fase de obtención de servidumbres.

AVANCE ACUMULADO INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 988,0 millones 0,4% US$ 4,0 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación

Confluencia del Río Huallaga y Panao

Zona de la Presa

Área de la Casa de Máquinas

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

72

CENTRAL HIDROELÉCTRICA MOQUEGUA 1 (15,3 MW) EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A (EGESUR S.A.) DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Torata de la provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua, tendrá una potencia instalada de 15,3 MW, que se aprovechará del río Torata con una altura neta de 538,79 m y un caudal de 3,3 m3/s. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 138 kV S.E. Torata-S.E. Moquegua, de doble terna de aproximadamente 13,29 km.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 15,3 MW Tipo de Central De regulación Salto Neto – Salto Bruto 538,79 m Caudal Nominal 3,3 m3/s Recurso Hídrico Río Torata DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Tipo de Turbina Pelton de eje horizontal Potencia Nominal 15,3 MW Caudal Nominal 3,3 m3/s Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 Potencia Nominal 18 MVA Tensión de Generación 10,5 kV Factor de Potencia 0,85 Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 18 MVA Relación de Transformación 10,5/138 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación con RER Cumplió 542-2020 Número de Contrato Inicio de Obras 15.12.2020 NO 21.01.2021 Firma de Contrato POC 27.07.2024 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 27.07.2024 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 488,7 miles PLAZO DE VIGENCIA: 06.11.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante Resolución Ministerial N° 082-2020-MINEM/DM del 06.02.2020, el MINEM otorgó a favor de Empresa de Generación Eléctrica Del Sur S.A. la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables.  Mediante la Resolución Gerencial N°127-2019/GREM.M-GRM del 16.12.2019, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto Central Hidroeléctrica Moquegua 1, presentado por EGESUR S.A.  El 31.05.2023, mediante R.D. N° 0433-2023-ANA-AAA.CO la ANA aprobó el Estudio de Aprovechamiento Hídrico.  El 24.11.2023, con Carta N° COES/D/DP-1201-2023, el COES otorgó la conformidad del Estudio de Pre Operatividad.  La ingeniería de detalle y obras electromecánicas con Ingeniería Básica, se encuentran concluidas.  Las obras civiles previstas para el 15.12.2020, no se cumplieron, dicha actividad aún no se inicia.  La Concesionaria informó, que el Contrato de Ejecución de Obra N° 029-2019-EGESUR con su contratista, está en etapa de resolución vía arbitral.  La Concesionaria informó que el 31.07.2023 el Gobierno Regional de Moquegua (GRM), con Oficio N° 7082023-GR/GRM, ratificó su compromiso de cumplir con la dotación de 3,3 m3/s de agua requeridos en los puntos de captación de la C.H. Moquegua 1 y C.H. Moquegua 3, asimismo, con Oficio N° 747-2023-GR/GRM del 15.08.2023, remitió a la Agencia de Corporación Internacional de Japón (JICA) un nuevo Cronograma de Incorporación de Obras para garantizar la plena operación de las Centrales, con dicha información la Concesionaria viene efectuando una reevaluación económica financiera, y de ser el caso, adoptar la decisión de reinicio de ejecución del Proyecto a través de una nueva convocatoria para la ejecución de las obras.  La Concesionaria informó que viene completando los trámites y requisitos necesarios para solicitar al MINEM la modificación del Calendario de Ejecución de Obras de su proyecto.

AVANCE ACUMULADO INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 48,7 millones 0,0% US$ 0,0 DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación del Proyecto

Ubicación donde se construirá la casa de máquinas

Vista Panorámica del Portal de Entrada del Túnel N° 3

Vista Panorámica de Canal Existente

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

73

CENTRAL HIDROELÉCTRICA MOQUEGUA 3 (18,7 MW) EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A (EGESUR S.A.) DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Torata de la provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua, tendrá una potencia instalada de 18,7 MW, que se obtendrá del aprovechamiento del río Torata con una altura neta de 658,54 m y un caudal de 3,3 m3/s. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 138 kV S.E. Sajena-S.E. Torata, de simple terna de aproximadamente 20,33 km.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 18,7 MW Tipo de Central De pasada Salto Neto – Salto Bruto 658,54 m - 691,4 m Caudal Nominal 3,3 m3/s Recurso Hídrico Río Torata DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Tipo de Turbina Pelton de eje horizontal Potencia Nominal 18,7 MW Caudal Nominal 3,3 m3/s Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 Potencia Nominal 22 MVA Tensión de Generación 10,5 kV Factor de Potencia 0,85 Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 22 MVA Relación de Transformación 10,5/138 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación con RER Cumplió 561-2021 Número de Contrato Inicio de Obras 14.01.2021 NO 23.03.2021 Firma de Contrato POC 27.07.2024 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 27.07.2024 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 546,3 miles PLAZO DE VIGENCIA: 13.02.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 047-2021-MINEM/DM del 23.02.2021, se otorgó a favor de Empresa de Generación Eléctrica Del Sur S.A. la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables.  El 27.02.2020 mediante Resolución Gerencial N°019-2020/GREMM.M-GREM se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto.  El 24.11.2023, con Carta N° COES/D/DP-1202-2023, el COES otorgó la conformidad al Estudio de Pre Operatividad.  Las obras civiles previstas para el 14.01.2021, no se cumplieron, dicha actividad aún no se inicia.  La Concesionaria informó que el 31.07.2023 el Gobierno Regional de Moquegua (GRM), con Oficio N° 7082023-GR/GRM, ratificó su compromiso de cumplir con la dotación de 3,3 m3/s de agua requeridos en los puntos de captación de la C.H. Moquegua 1 y C.H. Moquegua 3, asimismo, con Oficio N° 747-2023GR/GRM del 15.08.2023, remitió a la Agencia de Corporación Internacional de Japón (JICA) un nuevo Cronograma de Incorporación de Obras para garantizar la plena operación de las Centrales, con dicha información la Concesionaria viene efectuando una reevaluación económica financiera, y de ser el caso, adoptar la decisión de reinicio de ejecución del Proyecto a través de una nueva convocatoria para la ejecución de las obras.  La Concesionaria informó, que el Contrato de Ejecución de Obra N° 029-2019-EGESUR con su contratista, está en etapa de resolución vía arbitral.  La Concesionaria informó que viene completando los trámites y requisitos necesarios para solicitar al MINEM la modificación del Calendario de Ejecución de Obras de su proyecto.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA US$ 54,6 millones

Ubicación del Proyecto

Área de la Tubería Forzada

Área del Canal de Conducción

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO 0,0% US$ 0,0 DIAGRAMA UNIFILAR

Zona de la Bocatoma

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

74

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHACAMAYO (1,5 MW) EMPRESA CONCESIONARIA HYDROPLUS GLOBAL DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de La Unión de la provincia de Dos de Mayo del departamento de Huánuco, tendrá una capacidad de 1,5 MW, que se obtendrá del aprovechamiento del río Chalhuarraga, con una altura neta de 114,3 m y un caudal de diseño de 1,5 m3/s.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 1,5 MW Tipo de Central De pasada Salto Neto – Salto Bruto 114,3 m – 119,6 m Caudal Nominal 1,5 m3/s Recurso Hídrico Rio Chaluarraga DATOS DE LA TURBINA Turbina Tipo de Turbina Francis de eje horizontal Potencia Nominal 1,5 MW Caudal Nominal 1,5 m3/s Marca Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 Potencia Nominal 1,5 MW Tensión de Generación 0,69 kV Factor de Potencia 0,9 Marca Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 1,65 MVA Relación de Transformación 0,69/22,9 kV Marca Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación con RER Cumplió Número de Contrato 002-2021 Inicio de obras 04.03.2025 PENDIENTE 30.11.2026 PENDIENTE Firma de Contrato 17.05.2021 POC Puesta en Operación Comercial 30.11.2026 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 14,9 miles PLAZO DE VIGENCIA: 03.02.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  El 15.05.2021, mediante Resolución Directoral Regional N° 036-2021-GR-GDE-DREM-DR, la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de Huánuco (DREMH-Huánuco) otorgó a favor Hydroplus Global S.A.C., la Concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables en el proyecto C.H. Chacamayo, autorizando la suscripción del Contrato de Concesión N° 002-2021.  Con Resolución Directoral Regional N° 062-2016-GR-HUANUNO/DREMH del 12.05.2016, la Dirección Regional de Energía Minas e Hidrocarburos de Huánuco, aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "C.H. Chacamayo".  El proyecto cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA N° 2015-176-MC).  El proyecto se encuentra en la etapa de elaboración de la ingeniería definitiva y financiamiento.  Continua en proceso las licitaciones correspondientes de los trabajos de Obras Civiles, Equipamiento Hidromecánico, Equipamiento Electromecánico y Línea de Transmisión.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 1,3 millones

Ubicación del Proyecto

Ubicación de la Presa y Captación

Tramo de Conducción del Canal

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 3,4% US$ 43,2 miles DIAGRAMA UNIFILAR

Proyección de la Casa de Máquina

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

75

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CALASI (1 MW) EMPRESA CONCESIONARIA HYDROPLUS GLOBAL DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Llata de la provincia de Huamalies del departamento de Huánuco, tendrá una capacidad de 1 MW, que se obtendrá del aprovechamiento del río Aco, con una altura neta de 52,6 m y un caudal de diseño de 2,1 m3/s.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 1 MW Tipo de Central De pasada Salto Neto – Salto Bruto 52,6 m – 58,03 m Caudal Nominal 2,1 m3/s Recurso Hídrico Rio Aco DATOS DE LA TURBINA Turbina Tipo de Turbina Francis de eje horizontal Potencia Nominal 1 MW Caudal Nominal 2,1 m3/s Marca Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 Potencia Nominal 1 MW Tensión de Generación 0,69 kV Factor de Potencia 0,9 Marca Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 1,2 MVA Relación de Transformación 0,69/22,9 kV Marca Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación RER Cumplió Número de Contrato 001-2021 Inicio de obras 04.03.2025 PENDIENTE Firma de Contrato 17.05.2021 POC 30.11.2026 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 30.11.2026 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 11,7 miles PLAZO DE VIGENCIA: 31.03.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  El 15.05.2021, mediante Resolución Directoral Regional N° 035-2021-GR-GDE-DREM-DR, la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de Huánuco (DREMH-Huánuco) otorgó a favor Hydroplus Global S.A.C., la Concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables en el proyecto C.H. Calasi, autorizando la suscripción del Contrato de Concesión N° 001-2021.  Con Resolución Directoral Regional N° 059-2016-GR-HUANUNO-DREMH del 11.05.2016, la Dirección Regional de Energía Minas e Hidrocarburos de Huánuco, aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "C.H. Calasi".  El proyecto cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA N° 2015-175-MC).  El proyecto se encuentra en la etapa de elaboración de la ingeniería definitiva y financiamiento.  Continua en proceso las licitaciones correspondientes de los trabajos de Obras Civiles, Equipamiento Hidromecánico, Equipamiento Electromecánico y Línea de Transmisión.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 990,8 miles

Ubicación del Proyecto

Ubicación de la Presa y Captación

Tramo de Conducción del Canal

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 3,3% US$ 32,7 miles DIAGRAMA UNIFILAR

Proyección de la Casa de Máquinas

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

76

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHANCAY 2 (16,6 MW) EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RÍO BAÑOS S.A.C. UBICACIÓN La central se ubicará en los distritos de Atavillos Altos y San Miguel de Acos de la provincia de Huaral del departamento de Lima.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 16,6 MW Tipo de Central Central Hidroeléctrica de Pasada Salto Neto – Salto Bruto 276 m – 278 m Caudal Nominal 7 m3/s Recurso Hídrico Río Chancay DATOS DE LA TURBINA T1 T2 Tipo de Turbina Francis de eje horizontal Francis de eje horizontal Potencia Nominal 8,3 MW 8,3 MW Caudal Nominal 3,5 m3/s 3,5 m3/s Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 10 MVA 10 MVA Tensión de Generación 10 kV 10 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 20 MVA Relación de Transformación 10/60 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva Número de Contrato 553-2020 Inicio de Obras 03.01.2020 Firma de Contrato 21.04.2022 POC 14.10.2023 Puesta en Operación Comercial 14.10.2023 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 489,7 miles PLAZO DE VIGENCIA: 15.02.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE

Cumplió NO NO

 Mediante R.M. N° 302-2021-MINEM/DM, publicada el 15.09.2021, el MINEM aprobó la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica (16,6 MW), en la Central Hidroeléctrica Chancay 2.  El 21.04.2022, se suscribió el Contrato de Concesión N° 553-2020, entre el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la Empresa de Generación Eléctrica Río Baños S.A.C.  Mediante Resolución Directoral N° 005-2017-GRL-GRDE-DREM del 16.01.2017, la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Lima, aprobó la Declaración de Impacto Ambiental de la C.H. Chancay 2.  Estudio de Pre Operatividad aprobado el 07.02.2017, mediante Carta N° COES/D/DP-141-2017.  La Ingeniería de detalles del proyecto se encuentra en elaboración.  La Concesionaria mediante Carta S/N del 14.10.2022 solicitó al MINEM modificación del Calendario de Ejecución de Obras de la C.H. Chancay 2 por dos eventos de fuerza mayor y que a la fecha está en evaluación.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA US$ 41,5 millones

AVANCE GLOBAL 0,0% DIAGRAMA UNIFILAR

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

AVANCE ACUMULADO

AVANCE ECONÓMICO US$ 0,0

77

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHANCAY 3 (13,8 MW) EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RÍO BAÑOS S.A.C. UBICACIÓN La central se ubicará en los distritos de Atavillos Altos y San Miguel de Acos de la provincia de Huaral del departamento de Lima.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 13,8 MW Tipo de Central Central Hidroeléctrica de Pasada Salto Neto – Salto Bruto 224 m – 228 m Caudal Nominal 7 m3/s Recurso Hídrico Río Chancay DATOS DE LA TURBINA T1 T2 Tipo de Turbina Francis de eje horizontal Francis de eje horizontal Potencia Nominal 6,9 MW 6,9 MW Caudal Nominal 3,5 m3/s 3,5 m3/s Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 8 MVA 8 MVA Tensión de Generación 10 kV 10 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 20 MVA Relación de Transformación 10/60 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva Número de Contrato 556-2020 Inicio de Obras 13.12.2021 Firma de Contrato 11.01.2022 POC 27.03.2025 Puesta en Operación Comercial 14.10.2023 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 398,3 millones PLAZO DE VIGENCIA: 15.02.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE

Cumplió NO PENDIENTE

 Mediante R.M. N° 303-2021-MINEM/DM, publicada el 15.09.2021, el MINEM aprobó la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica (13,8 MW), en la Central Hidroeléctrica Chancay 3.  El 11.01.2022, se suscribió el Contrato de Concesión N° 556-2020, entre el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la Empresa de Generación Eléctrica Río Baños S.A.C.  Mediante Resolución Directoral N° 007-2017-GRL-GRDE-DREM del 19.01.2017, la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Lima, aprobó la Declaración de Impacto Ambiental de la C.H. Chancay 3.  Estudio de Pre Operatividad aprobado el 07.02.2017, mediante Carta N° COES/D/DP-142-2017.  La Ingeniería de detalles del proyecto se encuentra en elaboración.  Según el cronograma de actividades aprobado en el contrato, correspondiente a la C.H. Chancay 3, el inicio de las obras está fijado para el 13.12.2021, el Cierre Financiero para el 25.10.2019 y la POC para el 27.03.2025. Sin embargo, según lo informado por la concesionaria aún no se inician obras.  La Concesionaria mediante Carta S/N del 14.10.2022 solicitó al MINEM modificación del Calendario de Ejecución de Obras de la C.H. Chancay 3 por dos eventos de fuerza mayor y que a la fecha está en evaluación.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA US$ 39,8 millones

AVANCE GLOBAL 0,0% DIAGRAMA UNIFILAR

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

AVANCE ACUMULADO

AVANCE ECONÓMICO US$ 0,0

78

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ANASHIRONI (20 MW) EMPRESA CONCESIONARIA VARI ENERGIA S.A.C. DESCRIPCIÓN El proyecto C.H. Anashironi de 20 MW contemplará el uso compartido de la infraestructura hidráulica existente de la C.H. Renovandes H1, propiedad de la Concesionaria Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana S.A.C. (en adelante, EGESA). Para dicho propósito, las empresas VARI ENERGÍA S.A.C. y EGESA, han suscrito un acuerdo mediante el cual, la segunda faculta a la primera, utilizar los componentes de la C.H. Renovandes H1 para el desarrollo y operación de la C.H. Anashironi. La central se ubicará en el distrito de Perene de la provincia de Chanchamayo del departamento de Junín.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 20 MW Tipo de Central De pasada Salto Neto – Salto Bruto 303 m – 316,75 m Caudal Nominal 7,85 m3/s Recurso Hídrico Río Huatziroki DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Tipo de Turbina Pelton de eje vertical Potencia Nominal 20 MW Caudal Nominal 7,85 m3/s Marca Gugler Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 Potencia Nominal 22,2 MVA Tensión de Generación 13,8 kV Factor de Potencia 0,9 Marca WEG Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 60-75/20-25/40-50 MVA Relación de Transformación 138/33/13,8 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva RER Cumplió Número de Contrato 586-2022 Inicio de Obras 19.03.2024 PENDIENTE Firma de Contrato 02.03.2023 POC 29.10.2024 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 29.10.2024 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 64,9 miles PLAZO DE VIGENCIA: 06.05.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  El 02.03.2023, mediante R.M. N° 070-2023-MINEM/DM, el MINEM otorgó a favor de VARI ENERGÍA S.A.C. la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la C.H. Anashironi con una potencia instalada de 20 MW.  El 15.12.2021, mediante R.D. N° 000273-2021-GRJ/GRDE/DREM/DR, la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Junín aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.  El 15.11.2023, con R.D. N° 1324-2023-GRJ/GRDE/DREM/DR, la DREM de Junín aprobó la Modificación de Declaración de Impacto Ambiental.  El 25.03.2022, mediante Carta COES/D/DP-420-2022, el COES otorgó la conformidad del EPO.  El 23.08.2023, mediante R.D. N° 0213-2023-ANA-AAA.U, la ANA modificó el inicio del plazo de la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, precisando que el plazo de la Ejecución de Obras autorizada, tendrá eficacia diferida, computado desde el 19.03.2024 hasta el 29.10.2024.  La Concesionaria ha informado que el 07.02.2023 inició la fabricación de la turbina y generador, cuyos suministradores son Gugler y WEG respectivamente y tienen prevista su llegada al Perú el 15.04.2024.  La ingeniería de detalle se encuentra en proceso de elaboración.

AVANCE ACUMULADO INVERSIÓN PRESUPUESTADA AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO US$ 5,5 millones 11,2% US$ 618,3 miles DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación

Área donde se instalará el generador

Área para la instalación de la válvula esférica

Espacio para Ampliación de la S.E. Renovandes

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

79

CENTRAL HIDROELÉCTRICA TUPURI (2,2 MW) EMPRESA CONCESIONARIA SAN GABAN DESCRIPCIÓN La central se ubica en el distrito de San Gabán de la provincia de Carabaya del departamento de Puno, tiene una capacidad de 2,5 MVA, que se obtiene del aprovechamiento de las quebradas Tupuri y Supayhuayco, con un caudal de 1,1 m³/s.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 2,2 MW Tipo de Central Salto Neto – Salto Bruto 228,01 m – 234,99 m Caudal Nominal 1,1 m3/s Recurso Hídrico Río Tupuri DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Tipo de Turbina Pelton de eje vertical Potencia Nominal 2,2 MW Caudal Nominal 1,1 m3/s Marca ZECO Año de Fabricación 2019 DATOS DEL GENERADOR G1 Potencia Nominal 2,5 MVA Tensión de Generación 2,4 kV Factor de Potencia 0,9 Marca MARELLI MOTORI MJH10 710 SC8 V10 Año de Fabricación 2019 DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 3 MVA Relación de Transformación 2,4/22,9 kV Marca GBE Año de Fabricación 2019 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Pendiente de suscripción Firma de Contrato POC Pendiente Número de Contrato Puesta en Operación Comercial GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 272,3 miles PLAZO DE VIGENCIA: 30.07.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE

 Mediante Resolución Directoral N° 170-2018-GRP-GRDE-DREM-PUNO/D del 27.08.2018, la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno otorgó la Concesión Definitiva de Generación a favor de la empresa San Gabán S.A. para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la C.H. Tupuri.  La Concesionaria ha manifestado que sigue pendiente la suscripción del Contrato de Concesión Definitiva de Generación con el Gobierno Regional de Puno.  La Concesionaria comunicó que el 23.02.2022 debido a un desastre natural en la zona, ocasionó que la central saliera de servicio luego de sufrir daños muy severos en sus principales componentes.  Se ha presentado demandas sustentadas en la Cámara de Comercio de Puno, en curso el proceso de Arbitraje.  La Concesionaria informó que concluyó la fabricación de la tubería forzada en los talleres de su Contratista en la ciudad de Lima, las cuales ya fueron transportadas a obra y cuentan con procedimientos detallados para llevar a cabo la desinstalación e instalación de la tubería forzada.  El avance físico en la reparación de la central es de 53%.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA US$ 10,2 millones

Ubicación

Vista del generador dañado

Colpaso de cerco perimétrico

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO 91,1% US$ 9,3 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Fabricación de los tramos de la tubería forzada

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

80

CENTRAL HIDROELÉCTRICA PACHACHACA 2 (19,8 MW) EMPRESA CONCESIONARIA HIDROELÉCTRICA AMÉRICA S.A.C. DESCRIPCIÓN El proyecto se encuentra ubicado en los distritos de Huancarama y Abancay, de las provincias de Andahuaylas y Abancay, del departamento de Apurímac.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 19,8 MW Tipo de Central Salto Neto – Salto Bruto 71,5 m – 72,6 m Caudal Nominal 32,2 m3/s Recurso Hídrico Río Pachachaca DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Francis de eje vertical Francis de eje vertical Potencia Nominal 9,95 MW 9,95 MW Caudal Nominal 16,1 m3/s 16,1 m3/s Marca Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 11,06 MVA 11,06 MVA Tensión de Generación 10 kV 10 kV Factor de Potencia 0,8 0,8 Marca Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 23 MVA Relación de Transformación 60/10 kV Marca Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva RER Cumplió Firma de Contrato 07.03.2023 Inicio de Obras 01.05.2023 NO Número de Contrato 588-2023 POC 01.05.2026 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 01.05.2026 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 244,2 miles PLAZO DE VIGENCIA: 24.03.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE

 El 26.02.2023, mediante R.M. N° 067-2023-MINEM/DM, el MINEM otorgó a favor de HIDROELÉCTRICA AMÉRICA S.A.C. la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la C.H. Pachachaca 2 con una potencia instalada de 19,8 MW.  La Concesionaria se encuentra negociando con las comunidades para obtener la servidumbre de su proyecto.  La Concesionaria informó que inició sus obras preliminares (limpieza de la carretera de acceso a su proyecto) el 02.05.2023, asimismo, manifiesta que dichas actividades se paralizaron el 05.06.2023 a pedido de la comunidad de Juan Velasco Alvarado de Abancay, propietaria de los terrenos.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA US$ 24,4 millones

Ubicación

Limpieza de caminos de acceso al proyecto

Limpieza de caminos de acceso al proyecto

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO 0,0% US$ 0,0 millones DIAGRAMA UNIFILAR Limpieza de caminos de acceso al proyecto

Limpieza de caminos de acceso al proyecto

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

81

8.1.2. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS CON CONCESIÓN PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL SEIN (SUBASTA RER)

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

82

CENTRAL HIDROELÉCTRICA SHIMA (9 MW) EMPRESA CONCESIONARIA ENERGIA HIDRO S.A.C. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Saposoa de la provincia de Huallaga del departamento de San Martín, tendrá una capacidad de 9 MW (5 MW según el Contrato de Concesión RER), que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Shima con una altura neta de 192,6 m y un caudal nominal de 5,3 m³/s. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 60 kV Shima - Bellavista, de simple circuito de 34,28 km.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 9 MW Tipo de Central Salto Neto – Salto Bruto 192,6 m – Caudal Nominal 5,3 m3/s Recurso Hídrico Río Shima DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Francis horizontal Francis horizontal Potencia Nominal 4,5 MW 4,5 MW Caudal Nominal 2,65 m3/s 2,65 m3/s Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 5,3 MVA 5,3 MVA Tensión de Generación 4,16 kV 4,16 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 11/15 MVA Relación de Transformación 4,16/60 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Suministro RER (1ra Cumplió Subasta) Cierre Financiero 21.07.2018 NO 31.03.2010 Firma de Contrato Llegada de Equipos 18.03.2019 NO 32,92 GWh/año Energía Ofertada Inicio de Obras 22.07.2018 NO Precio de la Energía Ofertada 64,00 US$/MWh Inicio de Montaje 06.04.2019 NO Puesta en Operación Comercial 30.09.2012 POC 13.09.2019 NO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: Se ejecutó C.F. en el PLAZO DE VIGENCIA: Se ejecutó ESTADO: Se ejecutó C.F. en el año 2018 C.F. en el año 2018 año 2018 INFORMACIÓN RELEVANTE  El 12.02.2010 se adjudicó al Consorcio "Energoret Ingenieros Consultores E.I.R.L./Manufacturas Industriales Mendoza S.A." con el proyecto C.H. Shima, como parte de la Primera Subasta de Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables al SEIN.  La obtención de la servidumbre para la central hidroeléctrica se ha tornado crítica, la SBN del Ministerio de Vivienda todavía no ha otorgado la Servidumbre Definitiva por temas de interpretación de la norma sobre la calificación de los tipos de suelos del área del proyecto.  El MINEM ejecutó la Carta Fianza de fiel cumplimiento del proyecto por US$ 0,5 millones por no haber renovado en su oportunidad. La Concesionaria apeló esta medida, el MINEM no ha requerido la sustitución de la Carta Fianza ejecutada.  El MINEM evaluó la solicitud de modificación del Cronograma de Obras por razones de fuerza mayor (dificultad para la obtención de servidumbre), denegando la solicitud respectiva.  La Concesionaria todavía no ha repuesto la carta fianza ejecutada por el MINEM, los plazos que le otorgó el MINEM fueron superados ampliamente, por lo tanto, el Contrato RER no tiene carta fianza que garantice la ejecución del proyecto.  El proyecto se encuentra en la fase de estudios y obtención de permisos, no cuenta con la servidumbre ni Concesión Definitiva de Generación, el DIA y el EPO no están vigentes, El MINEM está evaluando la resolución del Contrato RER. INVERSIÓN PRESUPUESTADA US$ 23,1 millones

Zona de Bocatoma

Caída de la Tubería Forzada

Vista Panorámica de Zona de Tubería Forzada

AVANCE ACUMULADO (*) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO 10,4% US$ 2,4 millones

(*) Corresponde al valor acumulado al año 2018 por concepto de avance en estudios previos, según lo informado por la Concesionaria.

DIAGRAMA UNIFILAR

Zona de Casa de Máquinas y Subestación

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

83

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUATZIROKI I (19,2 MW) EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA GENERACIÓN HIDRÁULICA SELVA S.A. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Perene de la provincia de Chanchamayo del departamento de Junín, tendrá una capacidad de 19,2 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Huatziroki con una altura neta de 258,53 m y un caudal nominal de 9,3 m³/s. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 60 kV S.E. Huatziroki - S.E. Yurinaki, de simple circuito de 30,7 km.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 19,2 MW Tipo de Central De pasada Salto Neto 248,53 m Caudal Nominal 9,3 m3/s Recurso Hídrico Río Huatziroki DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Turbina G3 Tipo de Turbina Francis Francis Francis Potencia Nominal 6,54 MW 6,54 MW 6,54 MW Caudal Nominal 3,1 m3/s 3,1 m3/s 3,1 m3/s Marca Por definir Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 G3 Potencia Nominal 6,75 MVA 6,75 MVA 6,75 MVA Tensión de Generación 10 kV 10 kV 10 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 0,9 Marca Por definir Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 25/5/25 MVA Relación de Transformación 10/22,9/60 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Suministro RER (2da Subasta) Firma de Contrato 28.12.2011 Cumplió Energía Ofertada 72,27 GWh/año POC 10.05.2025 PENDIENTE Precio de la Energía Ofertada 47,60 US$/MWh Puesta en Operación Comercial 31.12.2014 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 2,0 millones PLAZO DE VIGENCIA: 03.02.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  El 23.08.2011 se adjudicó a Empresa de Generación Hidráulica Selva S.A. con el proyecto C.H. Huatziroki I, como parte de la 2da Subasta de Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables al SEIN.  Mediante R.M. N° 208-2018-MEM/DM, otorgan a favor de EGHISSA la Concesión Definitiva para desarrollar actividad de generación de energía en la C.H. Huatziroki I.  El 12.06.2023, mediante R.M. N° 239-2023-MINEM/DM, el MINEM aprobó la Adenda N° 4 del Contrato de Suministro RER, estableciendo la fecha de la POC para el 10.05.2025.  El 10.09.2012, con Oficios N° 1072-2012 y 1073-2012-DRC-JUN/MC, emite los CIRA de la C.H. Huatziroki I  El 24.07.2013, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto.  A la fecha, la Concesionaria se encuentra actualizando los siguientes estudios: i) Autorización de ejecución de Obras de Aprovechamiento Hídrico, ii) Estudio de Impacto Ambiental Semi-Detallado, iii) Estudio de Pre-Operatividad.  El 17.10.2023, mediante Carta N° 54-2023-EGEHISSA, la Concesionaria acreditó el cumplimiento del “Cierre Financiero” del proyecto y como sustento remitió adjunto el “Contrato de Préstamo de Cierre Financiero” suscrito el 17.10.2023 con la empresa HEALTH SUPPLIES PRM E.I.R.L. por un monto de US$ 45 millones.  La Concesionaria indicó varios factores de frenaje: i) Consecuencias de la pandemia COVID19, ii) Manifestaciones de índole política en la ciudad, iii) Demoras por parte de la ANA. INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 50,0 millones

Ubicación del Proyecto

Construcción de Campamento Provisional

Apertura de Trocha de Acceso a Casa de Máquinas

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 7,4% US$ 3,7 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Trazo y Replanteo

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) - Diciembre 2023

84

8.2. CENTRALES EÓLICAS/PARQUES EÓLICOS CON CONTRATOS DE CONCESIÓN DEFINITIVA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

85

CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (177 MW) EMPRESA CONCESIONARIA ENEL GENERACIÓN PERU S.A.A. DESCRIPCIÓN La C.E. Wayra Extensión se ubicará en el distrito de Marcona, provincia de Nazca del departamento de Ica, generará energía eléctrica con una potencia instalada total de 177 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 30 aerogeneradores de 5,9 MW de potencia nominal unitaria estimada.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 177 MW N° de circuitos 11 DATOS DEL AEROGENERADOR N° de unidades 30 Potencia Nominal 5,9 MW Tensión de Generación 0,75 kV Longitud de torre 105 m Marca Nordex modelo N155 Año de Fabricación 2022 DATOS DEL TRANSFORMADOR Transformador de Potencia Transformador del Aerogenerador Potencia Nominal 144/180 MVA (ONAN/ONAF) 7,5 MVA Relación de Transformación 33/220 kV 0,75/33 kV Marca CHNT SBG Año de Fabricación 2022 2022 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Cumplió Definitiva RER SI Contrato de Concesión RER N° 557-2020 Cierre Financiero 15.04.2021 SI 21.12.2020 Firma de Contrato Inicio de Obras 21.03.2022 30.12.2022 Puesta en Operación Comercial (POC) POC 04.03.2024 PENDIENTE POC modificada 08.01.2024 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/. 1,2 millones PLAZO DE VIGENCIA: 31.03.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 370-2020-MINEM/DM publicado el 18.12.2020, el MINEM otorgó a favor de ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C. la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables, con una potencia instalada de 108 MW.  Mediante R.D. N° 008-2020-SENACE-PE/DEAR del 15.01.2020, el SENACE aprobó la modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la C.E. Wayra I para el proyecto "Wayra Extensión".  El proyecto cuenta con el CIRA 262-2014/MC y CIRA 006-2017/MC que comprenden a los aerogeneradores, además de la totalidad de caminos internos, componentes auxiliares y la subestación.  El 27.01.2023, con carta COES/D/DP-087-2023, el COES otorgó la conformidad al Estudio de Pre Operatividad.  El 18.04.2023, mediante R.M. N° 157-2023-MINEM/DM, el MINEM aprobó la Primera Modificación al Contrato de Concesión N° 557-2020, a fin de modificar el numeral 1.3 de la Cláusula Primera, las Cláusulas Séptima y Décimo Segunda, el numeral 3 del Anexo 2 y el Anexo N° 4, calificando eventos que afectaron la ruta crítica del Calendario de Ejecución de Obras en un plazo total de 374 días calendario.  El 06.11.023, mediante R.M. N° 437-2023-MINEM/DM, el MINEM aprobó la Segunda Modificación al Contrato de Concesión N° 557-2020, a fin de prorrogar en 56 días calendarios la nueva fecha POC, del 08.01.2024 al 04.03.2024.  Con carta COES/D/DP-1186-2023 del 20.11.2023, el COES aprobó el Estudio de Operatividad.  Con carta COES/D/DP-1191-2023 del 22.11.2023, el COES autorizó la conexión para las pruebas de puesta en servicio del proyecto C.E. Wayra Extensión de 177 MW, hasta el 29.02.2024.  La Central Eólica Wayra Extensión es la ampliación de la existente Central Eólica Wayra I; por lo tanto, el punto determinado para la conexión será la futura barra en 220 kV de la SE. Flamenco.

AVANCE ACUMULADO INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 159,8 millones 98,0% US$ 147,0 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación del Proyecto

Vista del parque eólico

Aspas del aerogenerador A43

Aerogenerador A69

Patio de llaves de la S.E. Flamenco

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

86

CENTRAL EÓLICA PUNTA LOMITAS (296,4 MW) EMPRESA CONCESIONARIA ENGIE ENERGIA PERÚ DESCRIPCIÓN La central está ubicada en el distrito de Ocucaje, provincia de Ica del departamento de Ica, tiene una potencia instalada de 296,4 MW, que se obtiene mediante la instalación de 57 aerogeneradores de 5,2 MW. La conexión al Sistema Interconectado Nacional es a través de las subestaciones "Punta Lomitas" y "Derivación" conectadas a través de la línea de transmisión de 60 km.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 296,4 MW N° de circuitos 15 DATOS DEL AEROGENERADOR N° de unidades 57 Potencia Nominal 5,2 MW Tensión de Generación 0,69 kV Longitud de torre 71 m Marca y modelo Siemens Gamesa Energy SG 5.0-145 MKII Año de Fabricación 2021 DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nominal Relación de Transformación Marca Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato

Transformador de Potencia

Transformador de Potencia

2021

2021 HITOS

120/150/175 MVA 33/220 kV Siemens Energy

120/150/175 MVA 33/220 kV Siemens Energy

Transformador del Aerogenerador

5,5 MVA 0,69/33 kV Siemens Gamesa Energy 2021

Concesión Definitiva Cumplió RER SI Inicio de Obras 11.09.2021 564-2021 Contrato de Concesión RER N° SI Inicio de Montaje 05.09.2022 Firma de Contrato 15.03.2021 SI POC 24.12.2023 Puesta en Operación Comercial (POC) 29.05.2024 POC modificada GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 0,6 millones PLAZO DE VIGENCIA: 25.05.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 053-2021-MINEM/DM publicado el 14.03.2021, el MINEM otorgó la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables.  El 31.03.2023, mediante R.M. N° 128-2023-MINEM/DM, el MINEM aprobó la Primera Modificación al Contrato de Concesión, modificándose la potencia instalada del proyecto de 260 MW a 296,4 MW.  El 15.06.2023, mediante Carta COES/D/DP-653-2023, el COES aprobó la Operación Comercial de la Central Eólica Punta Lomitas - Etapa II a partir de las 00:00 horas del 16.06.2023, con una Potencia Nominal de 260 MW y 50 aerogeneradores.  El 21.11.2023, mediante Carta N° COES/D/DP-1188-2023, el COES autorizó la conexión para continuar con el desarrollo de las Pruebas de Puesta en Servicio del Proyecto "Central Eólica Expansión Punta Lomitas", hasta el 30.12.2023.  Se instaló los cincuenta y siete (57) aerogeneradores que contempla el proyecto, modelo SG 5.0-145 MKII con una potencia unitaria de 5,2 MW.  Se aprobó la Operación Comercial de 50 aerogeneradores, con una potencia nominal de 260 MW.  El 22.12.2023, mediante Carta COES/D/DP-1269-2023, el COES aprobó la Operación Comercial de la "Central Eólica Expansión Punta Lomitas", a partir de las 00:00 horas del 24.12.2023, con una Potencia Nominal de 36,4 MW y 7 aerogeneradores.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 259,6 millones

Ubicación del Proyecto

Vista de los aerogeneradores instalados

Vista de aerogeneradores instalados

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 99,8% US$ 259,2 millones DIAGRAMA UNIFILAR Sala de Control del Parque Eólico

S.E. Punta Lomitas

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

87

PARQUE EÓLICO SAN JUAN (135,7 MW) EMPRESA CONCESIONARIA ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR S.A. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Marcona, provincia de Nazca del departamento de Ica, tendrá una potencia instalada de 135,7 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 23 aerogeneradores de 5,9 MW. La conexión al Sistema Interconectado Nacional será a través de la barra de 220 kV de la S.E. Marcona, y la conexión se realizará mediante una línea de transmisión en simple terna de 220 kV de aproximadamente 32,94 km.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 135,7 MW N° de circuitos 8 DATOS DEL AEROGENERADOR N° de unidades 23 Potencia Nominal 5,9 MW Tensión de Generación 0,75 kV Longitud de torre 148 m Marca Nordex Acciona N163 Año de Fabricación 2022 Transformador del DATOS DEL TRANSFORMADOR Transformador de Potencia Aerogenerador Potencia Nominal 95/130/160 MVA (ONAN/ONAF1/ONAF2) 6,35 MVA Relación de Transformación 33/220 kV 0,75/33 kV Grupo de Conexión YNd11 Dy5 Marca SPECO SIEMENS Año de Fabricación 2022 2022 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva Cumplió RER SI Contrato de Concesión RER N° 563-2021 Inicio de Obras 01.04.2022 Firma de Contrato 19.04.2021 POC 31.12.2024 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial (POC) 31.12.2024 POC modificada GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 2,5 millones PLAZO DE VIGENCIA: 27.02.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE

Ubicación del Proyecto

Aerogeneradores WTG15 al WTG10

 El 16.04.2021, mediante R.M. N° 102-2021-MINEM/DM, el MINEM otorgó a favor de Energía Renovable del Sur S.A., la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables en el proyecto C.E. San Juan con una potencia instalada de 131,1 MW, autorizando la suscripción del Contrato de Concesión N° 563-2021.  El 03.08.2021, ACCIONA ENERGÍA GLOBAL S.L., adquirió el 100% de las acciones emitidas por Energía Renovable del Sur S.A. y, por tanto, se convirtió en el nuevo titular indirecto del Proyecto.  El 31.10.2023, mediante Carta N° COES/D/DP-1140-2023, el COES aprobó el Estudio de Operatividad del proyecto.  El 03.11.2023, mediante Carta N° COES/D/DP-1143-2023, el COES autorizó la Conexión para las Pruebas de Puesta en Servicio del proyecto.  El 14.10.2023, mediante R.M. N° 395-2023-MINEM/DM, el MINEM aprobó la modificación de potencia del Parque Eólico San Juan de 131,1 MW a 135,7 MW.  Se encuentran concluidos los caminos internos y externos de acceso. También culminaron la excavación de zanjas y tendido de cables de MT hasta S.E. Ersur.  Culminaron el montaje de los 23 aerogeneradores que contempla el proyecto.  El 22.11.2023 a las 9:47 a.m. se realizó la primera sincronización del P.E. San Juan.  Según el "Informe Diario de Coordinación de la Operación del Sistema" del 31.12.2023 el Parque Eólico generó como máximo 64,9 MW, en su etapa de pruebas.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 164,1 millones

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 98,0% US$ 144,8 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Aerogenerador WTG20

S.E. Ersur

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

88

PARQUE EÓLICO CARAVELÍ (219,6 MW) EMPRESA CONCESIONARIA IBEROLICA CARAVELI S.A.C. DESCRIPCIÓN El parque eólico se ubicará en el distrito de Lomas, provincia de Caravelí del departamento de Arequipa, tendrá una potencia instalada de 219,6 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 36 aerogeneradores de 6,1 MW. El punto determinado para la conexión de la P.E. Caravelí es la barra en 220 kV de la S.E. Poroma 500/220 kV. El proyecto contempla implementar dos bahías de salida en el lado de 220 kV de la S.E. Poroma 500/220 kV, para recibir la línea de transmisión de doble terna de 47,216 km proveniente de la Subestación Caravelí.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 219,6 MW N° de circuitos 9 DATOS DEL AEROGENERADOR N° de unidades 36 Potencia Nominal 6,1 MW Tensión de Generación 0,69 kV Longitud de torres 115 m Marca Por definir Año de Fabricación Por definir DATOS DEL TRANSFORMADOR Transformador de Potencia (2 unidades) Transformador del Aerogenerador Potencia Nominal 100-130 MVA (ONAN/ONAF) 7,3 MVA Relación de Transformación 34,5/220 kV 0,69/34,5 kV Grupo de Conexión YNd11 Dyn1 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación Por definir Por definir DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva RER Contrato de Concesión RER N° 571-2021 Cumplió Firma de Contrato 17.01.2022 Inicio de Obras 15.10.2023 NO Puesta en Operación Comercial (POC) 15.03.2026 POC 15.03.2026 PENDIENTE POC Modificada GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 2,2 millones PLAZO DE VIGENCIA: 11.08.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 014-2022-MINEM/DM publicado el 15.01.2022, el MINEM otorgó la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con RER, en el P.E. Caravelí, con una potencia instalada de 219,6 MW; autorizando la suscripción del Contrato de Concesión N° 571-2021.  El proyecto cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA N° 081-2018-DMA-DDC-ARE/MC, correspondiente a la zona del parque eólico emitido por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa.  Mediante R.D. N° 0110-2020-MINEM/DGAAE del 14.08.2020, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM, aprobó el EIA semi detallado del Proyecto.  El 10.12.2021, mediante carta N° COES/D/DP-1886-2021, el COES dio conformidad al Estudio de Pre Operatividad.  La empresa minera JINZHAO MINING PERU S.A. formuló Recurso de Oposición a la solicitud de Establecimiento de Servidumbre de Ocupación para el proyecto "Parque Eólico Caravelí", presentada por IBEREÓLICA CARAVELÍ S.A.C., se encuentra en evaluación por el MINEM.  La Concesionaria se encuentra en la etapa de desarrollo de los estudios de ingeniería.  La Concesionaria solicitó la Modificación de su Cronograma de Ejecución de Obras, argumentando demora de la administración en la aprobación del establecimiento de la servidumbre de su proyecto, la cual se encuentra en evaluación por el MINEM. Solicitan ampliar su Puesta en Operación Comercial hasta el 15.08.2026.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 195,4 millones DIAGRAMA UNIFILAR

AVANCE GLOBAL 0,0%

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

AVANCE ACUMULADO

AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 0,0 millones MAPA DE UBICACIÓN

89

8.3. CENTRALES SOLARES FOTOVOLTAICAS CON CONTRATOS DE CONCESIÓN DEFINITIVA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

90

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA CONTINUA CHACHANI (100 MW) EMPRESA CONCESIONARIA CSF CONTINUA CHACHANI S.A.C. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de La Joya, provincia de Arequipa del departamento de Arequipa, tendrá una capacidad de 100 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 180 000 módulos fotovoltaicos de 665 Wp. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 220 kV S.E. Chachani - S.E. San José, de simple circuito de 3,65 km.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 100 MW N° de Módulos 180 000 Tipo de Módulos Monocristalino bifacial Potencia de Módulos 665 Wp N° de Inversores 100 Tipo de Inversores Potencia de Inversores 1 MW Tensión de Salida de Inversores 0,66 kV Tipo de Estructura Horizontal con seguidor de eje simple Ángulo de Seguimiento +-60 N° de Centros de Transformación 50 Potencia por Centro de Transfor.

2 MVA Relación de Transformación 0,4/33 kV DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 Potencia Nominal 50-60 MVA 50-60 MVA Relación de Transformación 33/220 kV 33/220 kV Marca Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva Cumplió RER SI Inicio de Obras 12.06.2023 Contrato de Concesión Definitiva RER N° 539-2020 NO 05.08.2020 POC 24.12.2023 Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC) 15.11.2021 POC modificada 24.12.2023 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 2,3 millones PLAZO DE VIGENCIA: 31.12.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 030-2020-MINEM/DM del 12.02.2020, se otorgó a favor de CSF Continua Chachani S.A.C. la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables.  Mediante R.M. N° 306-2022-MINEM/DM publicado el 25.08.2022, el MINEM calificó como fuerza mayor el evento invocado por CSF Continua Chachani S.A.C., denominado: "Problemas en la cadena de suministro de módulos fotovoltaicos y demora en la cadena del transporte marítimo, a causa de la pandemia por la COVID-19" y aprobó la segunda modificación de la concesión definitiva.  El 24.03.2017, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa, otorga el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA N° 053-2017-DMA-DDC-ARE/MC.  Con R.D. N° 066-2018-SENACE-JEF/DEAR del 15.05.2018, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental, aprueba la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "CSF Continua Chachani 100 MW".  El 27.04.2023, el COES notificó la Conclusión de la Vigencia del EPO mediante comunicación COES/D/DP445-2023. Actualmente, la Concesionaria presentó ante el COES el EPO actualizado para su aprobación.  El 12.06.2023, se dio inicio a la preparación del terreno; sin embargo, la Concesionaria señaló como factor de frenaje, la no obtención de la servidumbre de paso y de tránsito por demoras en los trámites ante la FAP.  El 17.08.2023, la Concesionaria solicitó al MINEM la ampliación de plazo de la POC. La solicitud se encuentra en evaluación del MINEM. INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 62,9 millones

Ubicación del Proyecto

Trabajos de afine en dunas desvanecidas 1 y 2.

Trabajos de afine en dunas desvanecidas 8, 10 y 11.

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 0,5% US$ 0,3 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Trabajos de afine en dunas desvanecidas 12, 13 y 14.

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

91

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA CONTINUA MISTI (300 MW) EMPRESA CONCESIONARIA CSF CONTINUA MISTI S.A.C. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Mollendo, de la provincia de Islay del departamento de Arequipa, tendrá una potencia instalada de 300 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 1 382 400 módulos fotovoltaicos. El punto determinado para la conexión al SEIN será la barra en 220 kV de la futura S.E. San José 220/500 kV, a través de línea de transmisión de doble circuito en 220 kV de 13,4 km de longitud aproximada, desde la S.E. Misti hasta la S.E. San José del SEIN. DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 300 MW N° de Módulos 1 382 400 Tipo de Módulos Silicio Policristalino (Jinko Solar) Potencia de Módulos 260 W N° de Inversores 138 Tipo de Inversores Potencia de Inversores 2000 kVA Tensión de Salida de Inversores 0,66 kV Tipo de Estructura Horizontal con seguidor de eje simple Ángulo de Seguimiento 20° N° de Centros de Transformación 150 Potencia por Centro de Transfor.

2 MVA Relación de Transformación 0,4/24 kV DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 T3 Potencia Nominal 100 MVA 100 MVA 100 MVA Relación de Transformación 24/220 kV 24/220 kV 24/220 kV Marca Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva Cumplió RER NO Inicio de Obras 26.08.2022 Contrato de Concesión Definitiva RER N° 541-2020 NO Firma de Contrato 05.08.2020 POC 24.12.2023 Puesta en Operación Comercial (POC) 23.12.2021 POC modificada 24.12.2023 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 2,3 millones PLAZO DE VIGENCIA: 31.12.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE

Ubicación del Proyecto

Vista de Planta de la Central Solar Fotovoltaica

 Mediante R.M. N° 052-2020-MINEM/DM del 01.03.2020, se otorgó a favor de CSF Continua Misti S.A.C. la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables.  Mediante R.M. N° 307-2022-MINEM/DM publicado el 25.08.2022, el MINEM calificó como fuerza mayor el evento invocado por CSF Continua Misti S.A.C., denominado: "Problemas en la cadena de suministro de módulos fotovoltaicos y demora en la cadena del transporte marítimo, a causa de la pandemia por la COVID-19" y aprobó la segunda modificación de la concesión definitiva. Con fecha 01.09.2022 el MINEM y la Concesionaria firman la segunda modificación del Contrato de Concesión Definitiva modificando la fecha de inicio de obra para el 26.08.2022 y la nueva fecha POC para el 24.12.2023  El 23.03.2017, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa, otorgó el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA N° 051-2017-DMA-DDC-ARE/MC.  Con R.D. N° 012-2018-SENACE-JEF/DEAR del 02.10.2018, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental, aprueba la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "CSF Continua Misti 300 MW".  El 28.12.2021, con Carta N° COES/D/DP-1966-2021 el COES dio conformidad a la Actualización del Estudio de Pre Operatividad.  En la fase en la que se encuentra el proyecto (previa a los trabajos de construcción) no ha tenido lugar avance físico de las obras.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 178,1 millones

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 0,2% US$ 0,4 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Localización del Punto de Conexión

Vista de Planta del Proyecto C.S.F. Misti 300 MW

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

92

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA CONTINUA PICHU PICHU (60 MW) EMPRESA CONCESIONARIA CSF CONTINUA PICHU PICHU S.A.C. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de la Joya, provincia y departamento de Arequipa, tendrá una capacidad de 60 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 108 000 módulos fotovoltaicos de 665 W. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 220 kV S.E. Pichu Pichu - S.E. San José, de simple circuito de 4,17 km.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 60 MW N° de Módulos 215 000 Tipo de Módulos Silicio Monocristalino bifacial Potencia de Módulos 665 Wp N° de Inversores 60 Tipo de Inversores Potencia de Inversores 1 MW Tensión de Salida de Inversores 0,4 kV Tipo de Estructura Horizontal con seguidor de eje simple. Ángulo de Seguimiento +-60 N° de Centros de Transformación 30 Potencia por Centro de Transfor.

2 MVA Relación de Transformación 0,4/33 kV DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 58,5 – 65 MVA Relación de Transformación 33/220 kV Marca Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva Cumplió RER Inicio de Obras 26.08.2022 NO Contrato de Concesión Definitiva RER N° 540-2020 05.08.2020 POC 24.12.2023 NO Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC) 15.11.2021 POC modificada 24.12.2023 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 1,8 millones PLAZO DE VIGENCIA: 31.12.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante Resolución Ministerial N° 029-2020-MINEM/DM del 12.02.2020, se otorgó a favor de CSF Continua Pichu Pichu S.A.C. la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables.  Mediante R.M. N° 303-2022-MINEM/DM publicado el 24.08.2022, el MINEM calificó como fuerza mayor el evento invocado por CSF Continua Pichu Pichu S.A.C., denominado: "Problemas en la cadena de suministro de módulos fotovoltaicos y demora en la cadena del transporte marítimo, a causa de la pandemia por la COVID-19" y aprobó la segunda modificación de la concesión definitiva.  El 23.03.2017, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa, otorga el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA N° 052-2017-DMA-DDC-ARE/MC.  Con R.D. N° 003-2017-SENACE-JEF/DEAR del 13.11.2017, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental, aprueba la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "CSF Pichu Pichu 60 MW".  El 27.04.2023, el COES notificó la Conclusión de la Vigencia del EPO mediante comunicación COES/D/DP446-2023. Actualmente, la Concesionaria presentó ante el COES el EPO actualizado para su aprobación.  El 31.07.2023, se dio inicio a obras en caminos de acceso; sin embargo, la Concesionaria señaló como factor de frenaje, la no obtención de la Autorización de Uso de Derecho de Vía por demoras en los trámites ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).  La Concesionaria, prevé ingresar una Solicitud de Fuerza Mayor para actualizar el Cronograma de Ejecución de Obras, por demoras en el establecimiento de la Servidumbre de Electroductos correspondiente a los componentes de transmisión asociado la CSF Continua Pichu Pichu.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 39,3 millones

Ubicación del Proyecto

Movimiento de tierra en camino de acceso a la Central

Encofrado de estructura

Trabajos en camino de acceso a la Central

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 1,1% US$ 0,4 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Vaciado de concreto en camino de acceso a la Central

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

93

CENTRAL SOLAR CLEMESÍ (114,93 MW) EMPRESA CONCESIONARIA ENEL GENERACIÓN PERU S.A.A. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua, tendrá una potencia nominal de 114,93 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 229 140 módulos fotovoltaicos. La conexión al SEIN será a través de la barra en 220 kV de la S.E. Rubí 220/33 kV. El proyecto contempla implementar una bahía de transformador en el lado de 220 kV de la S.E. Rubí 220/33 kV, para recibir al transformador de la C.S. Clemesí.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 114,93 MW N° de Módulos 229 140 Tipo de Módulos Monocristalino Tipo P Bifacial Potencia de Módulos 535 Wp N° de Inversores 38 Tipo de Inversores Centralizado, marca Sungrow Potencia de Inversores 3,125 kVA Tensión de Salida de Inversores 0,6 kV - AC Tipo de Estructura Seguimiento solar con eje horizontal Ángulo de Seguimiento +-55° N° de Centros de Transformación 19 Potencia por Centro de Transfor.

6,25 kVA Relación de Transformación 0,6/33 kV DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 100/126 (ONAN/ONAF) Relación de Transformación 33/220 kV Marca CHINT Año de Fabricación 2022 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva Cumplió RER SI Inicio de Obras 28.03.2022 Contrato de Concesión Definitiva RER N° 560-2021 NO Firma de Contrato 30.06.2021 POC 31.10.2023 Puesta en Operación Comercial (POC) 29.04.2023 POC modificada 31.10.2023 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 0,6 millones PLAZO DE VIGENCIA: 31.03.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 061-2021-MINEM/DM publicado el 26.03.2021 en el Diario El Peruano, el MINEM otorgó la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables en el proyecto "Central Solar Clemesí".  El 01.11.2023, mediante R.M. N° 407-2023-MINEM/DM, el MINEM aprobó la segunda modificación al contrato de concesión, calificando como fuerza mayor el EVENTO II: "Problemas en la cadena de suministro de los módulos fotovoltaicos del proyecto a causa del COVID-19"; y el EVENTO III: "Problemas en la cadena de suministro de las conversion units del proyecto a causa del COVID-19"; eventos que afectaron la ruta crítica del Calendario de Ejecución de Obras en un plazo total equivalente a ciento ochenta y cuatro (184) días calendario.  El 07.11.2023 el COES mediante Carta COES/D/DP-1151-2023, autorizó la conexión para continuar con el desarrollo de las Pruebas de Puesta en Servicio del proyecto C.S. Clemesí de 114,93 MW y sus Instalaciones de Transmisión, hasta el 29.02.2024. Los trabajos civiles, mecánicos y eléctricos se encuentran concluidos.  De los diecinueves (19) Conversion Units que contempla el proyecto, actualmente se encuentran energizados e inyectando energía al sistema en etapa de prueba.  La Concesionaria señaló como factores de frenaje, los siguientes: problemas en la cadena de suministro a causa de la pandemia COVID-19, retrasos en la tramitación de la Concesión Definitiva de Transmisión por cambio de estado del EPO aprobado, retraso en la aprobación de la solicitud de Modificación de la Concesión Definitiva de Generación, paralización por bloqueos y huelgas a causa de la crisis política por cambio de Presidente del Gobierno Peruano, retrasos en la llegada a planta de componentes y robo de paneles solares.  La Concesionaria solicitó al MINEM la ampliación de plazo de la POC; de aprobarse se desplazaría al 05.03.2024. La solicitud se encuentra en evaluación del MINEM. AVANCE ACUMULADO INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 80,7 millones 99,0% US$ 73,4 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación del Proyecto

Vista panorámica de la planta solar

Módulos fotovoltaicos bifaciales instalados

Conversion Units correspondiente al Subcampo 02

Transformador de Potencia de 100/120 MVA (ONAN/ONAF)

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

94

CENTRAL SOLAR PLANTA FOTOVOLTAICA MILAGROS (20 MW) EMPRESA CONCESIONARIA PARQUE FOTOVOLTAICO IQUITOS S.A.C. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas del departamento de Loreto, tendrá una potencia instalada de 20 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 80 640 módulos fotovoltaicos. Se construirá la Subestación de Potencia Milagros de 22,9/60 kV, se instalará un transformador de 25 MVA y una línea de transmisión en 60 kV de 14 Km. Adicionalmente se ampliará la Subestación de Potencia Santa Rosa para poder hacer la conexión al Sistema Aislado de Electro Oriente S.A. DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 20 MW N° de Módulos 80 640 Tipo de Módulos Policristalino Potencia de Módulos 290 Wp N° de Inversores 10 Tipo de Inversores Marca Huawei Potencia de Inversores 0,2 MW Tensión de Salida de Inversores 0,8 kV Tipo de Estructura Ángulo de Seguimiento N° de Centros de Transformación 4 Potencia por Centro de Transfor.

6,3 MVA Relación de Transformación 0,8/22,9 kV DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 25 MVA Relación de Transformación 22,9/60 kV Marca Por Definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva RER Cumplió Contrato de Concesión Definitiva RER N° 569-2021 Inicio de Obras 05.10.2022 NO Firma de Contrato 08.11.2021 POC 30.11.2023 NO Puesta en Operación Comercial (POC) 30.03.2022 POC modificada 30.11.2023 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 0,2 millones PLAZO DE VIGENCIA: 27.01.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  El 27.10.2021, mediante R.M. N° 383-2021-MINEM/DM, el MINEM otorgó a favor del Parque Fotovoltaico Iquitos S.A.C. la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables en la C.S. Fotovoltaica Milagros, con una potencia instalada de 20 MW.  El 29.06.2023, mediante R.M. N° 266-2023-MINEM/DM, el MINEM calificó como fuerza mayor el evento invocado por la Concesionaria por el proceso arbitral iniciado por Electro Oriente S.A.  El 20.01.2023, el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Loreto, emitió la Resolución N° 18 del proceso arbitral iniciado por ELOR, que determinó que el Contrato N° G-065-2015 - "Contrato Suministro de Energía Generada en Horas Fuera de Punta entre Parque Fotovoltaico Iquitos S.A.C. y Electro Oriente S.A.", se mantiene vigente.  El 15.03.2023, el Tribunal Arbitral notificó la Resolución N° 21 que interpretó puntos específicos del laudo arbitral, pero mantuvo la decisión inicial, en el sentido que el contrato de suministro se encuentra vigente.  Aún no se ha dado el inicio de las obras.  Se encuentra pendiente la suscripción de la Minuta de la Modificación al Contrato de Concesión.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 20,0 millones

AVANCE GLOBAL 5,8 %

(*) Valores de avance global y avance económico no registran variación desde marzo 2023, según lo informado por la Concesionaria.

DIAGRAMA UNIFILAR

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

AVANCE ACUMULADO (*) AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 1,2 millones UBICACIÓN

95

CENTRAL SOLAR SAN MARTÍN SOLAR (EX LA JOYA SOLAR) (252,4 MW) EMPRESA CONCESIONARIA JOYA SOLAR S.A.C. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de la Joya, provincia y departamento de Arequipa, tendrá una potencia nominal de 252,4 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 936 270 módulos fotovoltaicos con una potencia aproximada de 375 Wp cada unidad. La Conexión al SEIN se realizará a través de L.T. 220 kV S.E. San Martín Solar - S.E. San José, de simple circuito de 2,3 km.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 252,40 MW N° de Módulos 936 270 Tipo de Módulos Silicio monocristalino bifaciales Potencia de Módulos 375 Wp N° de Inversores 147 Tipo de Inversores Potencia de Inversores 1,741 MW Tensión de Salida de Inversores 0,67 kV Tipo de Estructura Seguidor a un eje horizontal Ángulo de Seguimiento +- 55° N° de Centros de Transformación 47 Potencia por Centro de Transfor.

5,22 MVA Relación de Transformación 0,67/30 kV DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 Potencia Nominal 110/115/130 (ONAN/ONAF1/ONAF2) 110/115/130 (ONAN/ONAF1/ONAF2) Relación de Transformación 220/30 kV 220/30 kV Marca Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva RER Cumplió Contrato de Concesión Definitiva N° 576-2022 Inicio de Obras 03.04.2023 NO Firma de Contrato 15.09.2022 POC 31.12.2023 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial (POC) 31.12.2023 POC modificada GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 2,2 millones PLAZO DE VIGENCIA: 31.12.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  El 13.09.2022, mediante R.M. N° 327-2022-MINEM/DM, el MINEM otorgó la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables en el proyecto "San Martín Solar (Ex la Joya Solar)".  El 30.11.2021, mediante Resolución Directoral N° 0196-2021-MINEM/DGAAE, la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad, aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "Planta Solar La Joya".  El 08.09.2023, mediante R.M. N° 334-2023-MINEM/DM, el MINEM estableció el derecho de servidumbre de ocupación con carácter permanente para el proyecto San Martín Solar.  El 10.11.2023, mediante Carta N° COES/D/DP-1169-2023, el COES aprobó la actualización del Estudio de Pre Operatividad.  La Concesionaria se encuentra en la etapa de desarrollo de la ingeniería definitiva.  La Concesionaria informó que está negociando con Trina Solar la adquisición de equipos para su proyecto.  Las obras civiles y Puesta en Operación Comercial que estaban previstas para el 03.04.2023 y 31.12.2023 respectivamente, no se cumplieron.  El 24.11.2023, la Concesionaria solicitó al MINEM ampliación de plazo de su Puesta en Operación Comercial hasta el 23.12.2024 señalando que debido a la grave convulsión socio-política que tuvo al país, a partir del 07.12.2022, generaron severas protestas sociales a nivel nacional, actos de vandalismo y bloqueos en carreteras de la Red Vial Nacional, lo que ocasionó actos de violencia, afectación a la propiedad pública y privada, toma de rehenes por los manifestantes y otros, lo consideran como un evento de fuerza mayor que afectó el desarrollo de su proyecto.

AVANCE ACUMULADO (*) INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 142,7 millones 1,2% US$ 1,7 millones

Ubicación del Proyecto

Trazo de ruta de la línea de transmisión

Subestación de conexión (S.E. San José)

(*) Valores de avance global y avance económico no registran variación desde junio 2023, según lo informado por la Concesionaria.

DIAGRAMA UNIFILAR

Disposición de equipos S.E. San Martín

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

96

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA ILLA (385 MW) EMPRESA CONCESIONARIA JOYA SOLAR S.A.C. DESCRIPCIÓN La Central se ubicará en el distrito de Mollendo, de la provincia de Islay del departamento de Arequipa, tendrá una potencia instalada total de 385 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 1 081 080 módulos fotovoltaicos con una potencia unitaria nominal de 400 Wp. El proyecto consta de una subestación Jade 220 kV y la ampliación de la subestación San José 500 kV, desde donde el proyecto se conectará al SEIN. DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 385 MW N° de Módulos 1 081 080 Tipo de Módulos Monocristalino Potencia de Módulos 400 Wp N° de Inversores Tipo de Inversores Marca Ingecon Potencia de Inversores 7,2 MW Tensión de Salida de Inversores 33 kV Tipo de Estructura Ángulo de Seguimiento N° de Centros de Transformación 60 Potencia por Centro de Transfor.

7,2 MVA Relación de Transformación 0,69/33 kV DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 180-90-90/225-112.5-112.5 MVA (ONAN/ONAF) Relación de Transformación 33/220 kV Marca Por Definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva RER Cumplió Contrato de Concesión Definitiva RER N° 579-2022 Inicio de Obras 01.07.2023 NO Firma de Contrato 03.10.2022 POC 31.12.2025 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial (POC) 31.12.2025 POC modificada GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/. 2,2 millones PLAZO DE VIGENCIA: 26.12.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  El 15.09.2022, mediante R.M. N° 339-2022-MINEM/DM, el MINEM otorgó la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables en el proyecto Central Solar Fotovoltaica Illa, con una potencia instalada de 385 MW a favor de la empresa Energía Renovable La Joya S.A.  El 03.10.2022, se suscribió el Contrato de Concesión Definitiva de Generación N° 579-2022, entre el MINEM y la empresa Concesionaria Energía Renovable La Joya S.A.  El proyecto se encuentra en la fase de elaboración de estudios y obtención de permisos.  El Hito "Inicio de Obras" el cual estaba programado para el 01.07.2023, no se cumplió, este atraso podría generar el desplazamiento de la Puesta en Operación Comercial del Proyecto que está previsto para el 31.12.2025.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 313,7 millones

DIAGRAMA UNIFILAR

AVANCE GLOBAL 0%

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

AVANCE ACUMULADO (*) AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 0,3 millones UBICACIÓN

97

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SOLIMANA (250 MW) EMPRESA CONCESIONARIA ECORER S.A.C. DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de Mariano Nicolas Valcárcel, de la provincia de Camaná del departamento de Arequipa, tendrá una potencia nominal de 250 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 705 600 módulos fotovoltaicos con una potencia aproximada de 400 Wp c/u. La Conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 220 kV S.E. Solimana - S.E. Ocoña, de simple circuito de 31,3 km.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 250 MW N° de Módulos 705 600 Tipo de Módulos Silicio monocristalino Potencia de Módulos 400 Wp N° de Inversores 84 Tipo de Inversores Potencia de Inversores 3,36 MW Tensión de Salida de Inversores 1 kV Tipo de Estructura Seguimiento horizontal en un eje, de este a oeste Ángulo de Seguimiento +-60° N° de Centros de Transformación 42 Potencia por Centro de Transfor.

7,2 MVA Relación de Transformación 1/33 kV DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 270-300/135-150/135-150 (ONAN/ONAF) Relación de Transformación 220/33/33 Marca Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva RER Cumplió Contrato de Concesión Definitiva RER N° 583-2022 Inicio de Obras 07.12.2024 PENDIENTE Firma de Contrato 06.01.2023 POC 31.12.2025 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial (POC) 31.12.2025 POC modificada GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 2,3 millones PLAZO DE VIGENCIA: 26.04.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE

 El 17.11.2022, se publicó la R.M. N° 400-2022-MINEM/DM, mediante el cual el MINEM otorgó la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables para el proyecto "Central Solar Fotovoltaica Solimana" a favor de la empresa ECORER S.A.C.  El 19.01.2022, mediante Resolución Directoral N° 0003-2022-MINEM/DGAAE, la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad, aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "Central Fotovoltaica Solimana".  El 22.02.2022, el COES mediante carta N° COES/D/DP-244-2022, dio conformidad al Estudio de Pre Operatividad para la conexión al SEIN de la C.S.F. Solimana.  El 22.08.2023, mediante R.M. N° 328-2023-MINEM/DM, el MINEM estableció con carácter permanente la servidumbre de ocupación de la "C.S.F. Solimana".

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 149,5 millones

Ubicación del Proyecto

Área de concesión del proyecto

Vista de la estructura de soporte y seguimiento

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 1,4% US$ 2.0 millones DIAGRAMA UNIFILAR

S.E. Ocoña – Ponto de conexión

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

98

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MATARANI (80 MW) EMPRESA CONCESIONARIA GR CORTARRAMA S.A.C. DESCRIPCIÓN La central tendrá una potencia instalada de 80 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 1471200 módulos fotovoltaicos. La conexión al SEIN será a través del seccionamiento (en derivación "pi") de la línea en 138 kV L-1030, que une Mollendo y Repartición. Se ubicará en el distrito de Mollendo, de la provincia de Islay del departamento de Arequipa.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 80 MW N° de Módulos 147 120 (69 960 de 655 Wp y 77 160 de 660 Wp) Tipo de Módulos Potencia de Módulos 655 Wp y 660 Wp N° de Inversores Tipo de Inversores Potencia de Inversores 0,15 MW Tensión de Salida de Inversores 0,63 kV Tipo de Estructura Horizontal con seguidor de eje simple-bifacial Ángulo de Seguimiento N° de Centros de Transformación 23 Potencia por Centro de Transfor.

4,2 MVA Relación de Transformación 22,9/0,63 kV DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 50 MVA Relación de Transformación 138/22,9 kV Marca Siemens Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva RER Cumplió Contrato de Concesión Definitiva RER N° 584-2022 Inicio de Obras 04.08.2023 SI Firma de Contrato 31.01.2023 POC 31.12.2024 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial (POC) 31.12.2024 POC modificada GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 2,3 millones PLAZO DE VIGENCIA: 31.12.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  El 17.03.2022, mediante Resolución Directoral N° 0029-2022-MINEM/DGAAE, la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad, aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.  El 31.01.2023, se publicó la R.M. N° 031-2023-MINEM/DM, mediante el cual el MINEM otorgó la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables para el proyecto "Central Solar Fotovoltaica Matarani" a favor de la empresa GR CORTARRAMA S.A.C.  El 08.02.2023, la Concesionaria solicitó al MINEM la imposición de servidumbre del proyecto. Actualmente dicha solicitud se encuentra en evaluación (proceso de tasación).  El 27.07.2023, el COES mediante carta N° COES/D/DP-807-2023, dio conformidad al Estudio de Pre Operatividad para la conexión al SEIN.  El 14.11.2023, la Concesionaria presentó el Estudio de Operatividad al COES, el cual se encuentra en etapa de revisión.  La Concesionaria informó que el 04.08.2023 iniciaron las obras civiles del proyecto.  Continúan con los trabajos en el muro perimétrico y sala eléctrica, así como continua con la excavación de zanjas y tendido de cables de media tensión y baja tensión. Culminaron la losa del transformador de potencia y tienen previsto realizar el montaje en el mes de diciembre.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 71,9 millones

Ubicación del Proyecto

Tendido de cables de media tensión

Construcción del muro perimétrico

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 38,0% US$ 43,5 millones DIAGRAMA UNIFILAR Construcción de la sala de control

Encofrado de la losa del transformador

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

99

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SUNNY (204 MW) EMPRESA CONCESIONARIA KALLPA GENERACIÓN S.A. DESCRIPCIÓN La C.S.F. Sunny 204 MW, se ubicará geográficamente en el distrito de La Joya, provincia y departamento de Arequipa, la cual se conectará al SEIN en la S.E. San José por medio de una línea de transmisión (Sunny - San José) de 220 kV de 1.36 km.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 204 MW N° de Módulos 612 000 Tipo de Módulos Monocristalino Potencia de Módulos 400 Wp N° de Inversores Tipo de Inversores Gamesa Electric Potencia de Inversores Tensión de Salida de Inversores Tipo de Estructura Ángulo de Seguimiento N° de Centros de Transformación 34 Potencia por Centro de Transfor.

6,6 MVA Relación de Transformación 0,6/33 kV DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 240 MVA Relación de Transformación 33/220 kV Marca Por Definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva RER Cumplió Contrato de Concesión Definitiva RER N° 591-2023 Inicio de Obras 14.11.2023 NO Firma de Contrato 23.02.2023 POC 30.06.2025 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial (POC) 30.06.2025 POC modificada GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/. 2,5 millones PLAZO DE VIGENCIA: 05.07.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE

 El 22.02.2023, mediante R.M. N° 054-2023-MINEM/DM, el MINEM otorgó la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables en el proyecto Central Solar Fotovoltaica Sunny, con una potencia instalada de 204 MW a favor de la empresa Kallpa Generación S.A.  El 23.02.2023, se suscribió el Contrato de Concesión N° 591-2023 entre el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Kallpa Generación S.A.  El proyecto se encuentra en etapa de obtención de Servidumbres de los permisos de los terrenos por parte el Estado en la zona del proyecto.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 177,8 millones

DIAGRAMA UNIFILAR

AVANCE GLOBAL 0%

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

AVANCE ACUMULADO (*) AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 0,0 millones UBICACIÓN

100

CENTRAL SOLAR HANAQPAMPA (300 MW) EMPRESA CONCESIONARIA ENGIE ENERGÍA PERÚ DESCRIPCIÓN La central se ubicará en el distrito de El Algarrobal, de la provincia de Ilo del departamento de Moquegua, tendrá una potencia instalada de 300 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 944 640 módulos fotovoltaicos. La conexión al SEIN será mediante una nueva línea de transmisión, de tipo "doble terna", que tendrá una longitud aproximada de 15,8 km desde la S.E. Hanaqpampa, hasta el punto de conexión, que está localizado en la torre T68 de la línea existente Ilo 2-Moquegua (L-2027/L-2028).

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 300 MW N° de Módulos 944 640 Tipo de Módulos Silicio Monocristalino Bifacial Potencia de Módulos 360 Wp N° de Inversores 82 Tipo de Inversores Potencia de Inversores 3,66 MW Tensión de Salida de Inversores 33 kV Tipo de Estructura Horizontal con eje simple Ángulo de Seguimiento N° de Centros de Transformación 41 Potencia por Centro de Transfor.

8 MVA Relación de Transformación 33/0,66/0,66 kV DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 Potencia Nominal 160/200 (ONAN/ONAF) 160/200 (ONAN/ONAF) Relación de Transformación 33/220 kV 33/220 kV Marca Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva RER Cumplió Contrato de Concesión Definitiva RER N° 592-2022 Inicio Obras civiles 18.05.2024 PENDIENTE Firma de Contrato 10.05.2023 POC 30.12.2026 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial (POC) 30.12.2026 POC modificada GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 2,3 millones PLAZO DE VIGENCIA: 22.06.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 087-2023-MINEM/DM publicado el 09.03.2023 en el Diario El Peruano, el MINEM otorgó la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables en el proyecto "Central Solar Hanaqpampa".  Mediante R.D. N° 0182-2021-MINEM/DGAAE del 29.10.2021, la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad del MINEM aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto.  El 17.05.2019, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa, otorga el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA N° 2019-27-DDC-MOQ/MC.  En proceso la obtención de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos Superficiales para las áreas restantes del área de concesión de generación, del camino de acceso a la planta solar y de los accesos para acceder a la línea de transmisión.  El 20.10.2023, mediante R.M. N° 404-2023-MINEM/DM, el MINEM establece el derecho de servidumbre de ocupación con carácter permanente a favor de la concesión definitiva de generación de energía eléctrica con recursos energéticos renovables, para el proyecto "C.S. Hanaqpampa".  El 25.05.2022, el COES mediante Carta N° COES/D/DP-783-2022, dio conformidad al Estudio de Pre Operatividad para la conexión al SEIN de la C.S. Hanaqpampa.  Aún no se han iniciado las obras civiles, lo cual está previsto para el 25.11.2024.  La Concesionaria se encuentra en proceso de negociación y cierre de los contratos principales de ingeniería, procura y construcción.  La Concesionaria señaló como factores de frenaje, demoras en la obtención de permisos de servidumbre de ocupación del parque solar y de la aprobación de la modificación del DIA. AVANCE ACUMULADO INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 271,9 millones 0,0% US$ 67,4 miles DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación del proyecto

Zona de ingreso al proyecto

Zona de ingreso al proyecto

Zona de desarrollo del proyecto

Zona de desarrollo del proyecto

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

101

8.4. CENTRALES TÉRMICAS CON AUTORIZACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

102

CENTRAL TERMOELÉCTRICA REFINERÍA TALARA (102,34 MW) EMPRESA AUTORIZADA GM OPERACIONES S.A.C. DESCRIPCIÓN La central térmica es una central de Cogeneración, se ubicará en el distrito de Pariñas, provincia de Talara del departamento de Piura, tendrá una capacidad instalada de 102.34 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 2 módulos de generación con turbinas a vapor independiente de 51.17 MW, que operarán con vapor producido por tres calderas que quemarán Flexigas (FXG), Gas de Refinería (RFG) y Nafta.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 102,34 MW Tipo de Central Termoeléctrica N° de Unidades de Generación 2 Fuente de Energía Flexigas (FXG), Gas de Refinería (RFG) y Nafta DATOS DE LA TURBINA T1 T2 Potencia Nominal 51,17 MW 51,17 MW Velocidad Angular 4 800 rpm 4 800 rpm Marca DOOSAN SKODA DOOSAN SKODA Año de Fabricación 2018 2018 DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 60,2 MVA 60,2 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 Marca WEG WEG Año de Fabricación 2018 2018 DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 Potencia Nominal 50/66,5 MVA ONAN/ONAF 50/66,5 MVA ONAN/ONAF Relación de Transformación 13,8/33 kV 13,8/33 kV Marca CHINT CHINT Año de Fabricación 2019 2019 DATOS DE LA AUTORIZACIÓN HITOS Tipo Autorización Definitiva Cumplió Firma de Autorización 13.04.2021 SI Inicio de Obras 30.12.2018 Puesta en Operación Comercial (POC) 22.01.2022 NO POC 01.09.2023 POC modificada 01.09.2023 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 2,5 millones PLAZO DE VIGENCIA: 19.04.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 081-2021-MINEM/DM del 13.04.2021, otorgan autorización por tiempo indefinido a Petróleos del Perú S.A. para desarrollar la actividad de generación con las instalaciones de la Central Térmica Refinería Talara (C.T. Refinería Talara).  El MINEM aprobó la Calificación de Central Térmica de Cogeneración mediante R.D. N° 167-2021MINEM/DGE del 19.10.2021.  Mediante carta COES/D/DP-1572-2022 del 13.12.2022, el COES aprobó el Estudio de Operatividad.  El COES mediante carta COES/D/DP-1833-2021 del 01.12.2021 aprobó la realización de las pruebas de puesta en servicio de la C.T. para la toma de carga de hasta 87 MW.  El MINEM aprobó la solicitud de modificación del Cronograma de Obras y fija la POC para el 01.09.2023.  Petroperú transfirió y cedió los derechos de la Autorización de Generación de la Central de Cogeneración de Electricidad de la Refinería Talara la cual fue aprobada por el MINEM mediante R.M. N° 358-2023MINEM/DM del 11.09.2023 y publicada el 17.09.2023.  No se cumplió con la fecha POC programada al 01.09.2023, el autorizado desistió de la última solicitud de modificación de la fecha POC y presentará una nueva solicitud para la modificación del cronograma de obras por razones de fuerza mayor, fijando una nueva fecha POC para la primera semana de enero del 2024, fecha en etapa de evaluación interna por parte de la empresa autorizada.  La central térmica está en la fase de pruebas finales faltando operar en la condición de contingencias ante un rechazo de carga parcial (24 MW) y carga total de la Refinería Talara, pruebas que no se realiza porque falta el suministro de combustible del flexigas proveniente de la Unidad de Coquificación de Vacío (FCX) de la nueva Refinería Talara.  Está pendiente la última fase de las pruebas de puesta en servicio.

AVANCE ACUMULADO INVERSIÓN PRESUPUESTADA (Sin IGV) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 162,5 millones 97,2% US$ 157,8 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Caja reductora de TV1

Grupo de Generación (Turbina de Vapor 1)

Grupo de Generación (Turbina de Vapor 2)

Vista de Calderas de Vapor

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

103

CENTRAL TERMOELÉCTRICA NASCA (9,9 MW) EMPRESA AUTORIZADA ELECTRO DUNAS DESCRIPCIÓN La C.T. Nasca se ubica en el distrito de Vista Alegre de la provincia de Nazca del departamento de Ica, tendrá una potencia instalada de 9,9 MW que se obtendrá mediante la instalación de 3 moto generadores de 3,3 MW cada uno que operarán con gas natural.

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 9,9 MW Tipo de Central Termoeléctrica N° de Unidades de Generación 3 Fuente de Energía Gas Natural DATOS DEL MOTOGENERADOR MG-1 MG-2 MG-3 Potencia Nominal 3,34 MW 3,34 MW 3,34 MW Velocidad Angular 1 500 rpm 1 500 rpm 1 500 rpm Marca Jenbacher TS JGS 620 Jenbacher TS JGS 620 Jenbacher TS JGS 620 Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 G3 Potencia Nominal 4,14 MVA 4,14 MVA 4,14 MVA Tensión de Generación 10 kV 10 kV 10 kV Factor de Potencia 0,8 0,8 0,8 Marca AVK DIG 142 AVK DIG 142 AVK DIG 142 Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Transformador Auxiliar Potencia Nominal 12,5/15 MVA 0,75 MVA Relación de Transformación 10/22,9 kV 10/0,44/0,23 kV Marca DELCROSA DELCROSA Año de Fabricación DATOS DE LA AUTORIZACIÓN HITOS Tipo Autorización Definitiva Cumplió Firma de Autorización 02.08.2023 PENDIENTE Inicio de Obras 20.02.2024 Puesta en Operación Comercial (POC) 18.08.2024 PENDIENTE POC 18.08.2024 POC modificada GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 55,5 miles PLAZO DE VIGENCIA: 21.05.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE

 El 12.04.2023, mediante R.D.R. N° 001-2023-GORE.ICA-DREM, la DREM de Ica, aprobó la modificación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto C.T. Nasca de 9,9 MW.  El 11.05.2023, mediante Carta Nº COES/D/DP-511-2023, el COES indicó que, el proyecto C.T. Nasca de 9,9 MW, se encuentra fuera del alcance de la aplicación del PR-20.  El 22.06.2023, mediante R.D. Nº 000222-2023-DDC ICA/MC, la DDC de Ica, aprobó el Plan de Monitoreo Arqueológico para el proyecto C.T. Nasca de 9,9 MW".  El 02.08.2023, mediante R.D.R. N° 014-2023-GORE.ICA-GRDE/DREM-AE, la DREM de Ica otorgó a favor de Electro Dunas S.A.A. la Autorización por plazo indefinido para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en el proyecto C.T. Nasca de 9,9 MW.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (Sin IGV) US$ 8,7 millones DIAGRAMA UNIFILAR

AVANCE GLOBAL 28,0 %

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

AVANCE ACUMULADO AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 2,4 millones UBICACIÓN

104

9.

PROYECTOS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

105

9.1. SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CONTRATOS DE CONCESIÓN LICITADOS POR PROINVERSIÓN

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

106

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV MACHUPICCHU – QUENCORO – ONOCORA – TINTAYA (354 km) EMPRESA CONCESIONARIA ABENGO TRANSMISIÓN NORTE 3 S.A. (ATN3) DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la línea de transmisión de 354 km, construcción de la S.E. Machupicchu Nueva (Suriray) y Quencoro Nueva (Kayra) y ampliación de la S.E. Onocora y S.E. Tintaya.

S.E. Machupicchu S.E. Quencoro UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Onocora S.E. Tintaya Nueva (Suriray) Nueva (Kayra) Departamento Cusco Cusco Cusco Cusco Provincia Urubamba Espinar Canchis Espinar Distritos Machupicchu Espinar Sicuani Yauri Altitud 2 430 msnm 3 360 msnm 3 560 msnm 3 915 msnm DATOS DE LA LÍNEA L.T. Suriray - Kayra L.T. Kayra - Onocora L.T. Onocora - Tintaya Nivel de Tensión 220 kV 220 kV 220 kV Longitud 152,85 km 116,36 km 84,9 km Capacidad Nominal 300 MVA 300 MVA 300 MVA Capacidad en Contingencia 360 MVA 360 MVA 360 MVA Configuración Triangular Triangular Vertical Número de ternas Simple Terna Simple Terna Doble Terna Conductor ACSR 677 MCM ACSR 677 MCM ACSR 677 MCM Cable de Guarda OPGW y Convencional OPGW y Convencional OPGW y Convencional DATOS DE CONTRATO HITOS Cumplió Tipo de Contrato Contrato de Concesión SI SGT Aprobación EIA 25.08.2015 NO Firma de Contrato 13.06.2013 Cierre Financiero 11.02.2016 NO Puesta en Operación Comercial 13.08.2016 Llegada Equipos 25.07.2016 NO POC modificada 25.12.2016 POC 25.12.2016 SUPERVISOR DE OBRA DESSAU S&Z INSPECTOR DE OBRA A la fecha no corresponde GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 9,0 millones PLAZO DE VIGENCIA: 21.05.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  El 01.06.2015 mediante Carta COES/D/DP-1001-2015, el COES aprobó la actualización del Estudio de Pre Operatividad (EPO), el cual a la fecha no estaría vigente.  El 25.08.2015 mediante R.D. N° 281-2015-MEM/DGAAE, el MINEM aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.  El 23.01.2017, con R.M. N° 041-2017-MEM/DGE, se aprobó la primera modificación al Contrato de Concesión N° 488-2016, el cual está referido a la Carta Fianza presentada para la obtención de la Concesión Definitiva.  El 22.02.2019, ATN3 solicitó al MINEM la modificación del Contrato SGT, para lo cual alcanzó un borrador de Adenda N° 2, referido a la ubicación de la S.E. Kayra.  El 07.08.2019, ATN3 solicitó al MINEM, la modificación del Contrato SGT, para lo cual alcanzó un borrador de Adenda N° 3. El borrador de Adenda N° 3 (Financiamiento de la Concesión), continúa siendo revisado por el MEF, MINEM, MINJU, PROINVERSIÓN y OSINERGMIN en reuniones conjuntas.  ATN3, indicó que el MINEM ha solicitado al Centro de Peritaje del CIP, la Tasación del Terreno de la UNSAAC, para la Subestación Kayra e ingreso de las Líneas de Transmisión. ATN3 indicó que el Centro de Peritaje del CIP, efectuó la Tasación del Terreno de la UNSAAC.  El 07.06.2021 el MINEM indicó al Osinergmin, que había finalizado el procedimiento de evaluación conjunta de la Adenda N° 2 del Contrato de Concesión SGT.  ATN3 y Tesur 4, suscribirán un Convenio, respecto a las bahías de 220 kV en la S.E Tintaya Nueva, esto es, Tesur 4 (L.T. 220 kV Tintaya-Azángaro) requiere ampliar las barras de 220 kV hasta la posición 12, sin embargo, las posiciones 10 y 11, reservadas para ATN3 están vacías, por lo tanto, Tesur 4 utilizaría la posición 10, y las posiciones 11 y 12 se destinarían para ATN3.  El proyecto se encuentra paralizado desde el 25.07.2016. El Contrato se mantiene en “Trato Directo” entre el MINEM y ATN3.

AVANCE ACUMULADO (*) INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 135,4 millones 44% US$ 59,6 millones

Ubicación de la Línea Eléctrica

S.E. Suriray

S.E. Quencoro

*Corresponde al valor acumulado al año 2016 (año de inicio de la paralización)

DIAGRAMA UNIFILAR

L.T. 220 kV Onocora - Tintaya

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

107

ENLACE 500 kV NUEVA YANANGO – NUEVA HUÁNUCO (YANA) EMPRESA CONCESIONARIA CONSORCIO TRANSMANTARO (CTM) DESCRIPCIÓN El Proyecto permitirá mayor confiabilidad en el suministro de energía a la región Huánuco, así como a las subestaciones Paragsha (Cerro de Pasco), Huaricashash y Vizcarra (Áncash) UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincia Distrito Altitud (msnm) DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA Configuración Tensión Capacidad Conductor Longitud DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA

S.E. Nueva Yanango (S.E. Campas)

S.E. Chaglla

Junín Chanchamayo Chanchamayo 900

Huánuco Huánuco Pachitea Huánuco Chaglla Amarilis 950 2 035

L.T. Nueva Yanango – Nueva Huánuco Simple terna 500 kV 1400 MVA ACSR, AAAC o ACAR 184 km Variante Chaglla - Paragsha

S.E. Amarilis

S.E. Tingo María

S.E. Yungas

S.E. Nueva Huánuco (S.E. Yaros)

Huánuco Leoncio Prado Rupa-Rupa 700

Huánuco Dos de mayo Chuquis 3 746

Huánuco Huánuco Amarilis 2 035

L.T. Nueva Huánuco Yungas Simple terna 220 kV 450 MVA ACSR, AAAC o ACAR 100 km

Variante Vizcarra Antamina

Configuración Tensión Capacidad Conductor Longitud DATOS DE CONTRATO

Doble terna 220 kV 1400 MVA AAAC 700 MCM 29 km

Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (oferta)

Contrato de Concesión SGT 29.01.2018 29.11.2021 US$ 122,4 millones

Variante Vizcarra – Tingo María

Doble terna Doble terna 220 kV 220 kV ACSR 592 mm ACSR 591 mm2 0,5 km 16,5 km HITOS Aprobación EIA

Cierre Financiero

Llegada Equipos POC

L.T. Tingo María Chaglla Simple terna 220 kV 450 MVA ACSR, AAAC o ACAR 37,4 km Enlace Nueva Huánuco Amarilis

Doble terna 138 kV 150 MVA ACSR, AAAC o ACAR 2 km

28.08.2020 21.05.2020 28.05.2021 29.01.2023

Recorrido de la Línea Eléctrica

Cumplió

SI SI SI NO

SUPERVISOR DE OBRA ACI Proyectos SAS INSPECTOR DE OBRA DESSAU S&Z GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 24,0 millones PLAZO DE VIGENCIA: 30.01.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  El 28.08.2020, se aprobó el EIA del proyecto, a través de la R.D. N° 0085-2020-SENACE-PE/DEIN.  El 26.10.2020 mediante Carta COES/D/DP-1096-2020, el COES aprobó el EPO del proyecto.  El 16.12.2022, mediante Carta COES/D/DP-1096-2022, el COES el COES aprobó el Estudio de Operatividad del proyecto YANA Etapa 1; que comprende las líneas Chaglla-Tingo María, Antamina-Yungas y Vizcarra-Yungas.

Con relación al Estudio de Operatividad del YANA Etapa 2, se encuentra en proceso de elaboración.  Mediante R.M. N° 216-2023-MINEM-DM del 31.05.2023, el MINEM aprobó ampliar el plazo de la POC hasta el 29.01.2023, el hito POC no se cumplió.  El 06.03.2023, mediante carta CS00315-23031031 presentó el expediente del Estudio de Operatividad del proyecto YANA Etapa 2; que comprende las líneas asociadas a la subestación Yaros.  Sobre las filtraciones de agua y movimientos de la plataforma que generaron grietas, deformaciones y rajaduras en la S.E. Yaros, la Consultora SFI SAS, (contratada por CTM), concluye y recomienda no continuar con la construcción de la S.E. Yaros en su actual emplazamiento. CTM realiza la evaluación para determinar la nueva ubicación de la S.E. Yaros.

AVANCE ACUMULADO INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 311,0 millones 90,0% US$ 272,7 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Vista panorámica S.E. Amarilis

Vista panorámica S.E. Tingo María

Vista panorámica S.E. Yungas

Vista panorámica Ampliación S.E. Chaglla

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

108

ENLACE 500 kV LA NIÑA - PIURA EMPRESA CONCESIONARIA CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NIÑA S.A.C. (CLTLN) DESCRIPCIÓN Este enlace reforzará la transmisión en la zona norte, mediante la línea en 500 kV, la cual ampliará la capacidad de suministro de electricidad a la zona de Piura. Asimismo, esta línea forma parte del primer tramo de interconexión eléctrica con el Ecuador en 500 kV. UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. La Niña S.E. Piura Nueva S.E. Piura Oeste Departamento Piura Piura Piura Provincia Sechura Piura Piura Distritos Sechura Piura Piura Altitud (msnm) 12 msnm 30 msnm 29 msnm Repotenciación L.T. Punto de DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA L.T. La Niña – Piura Nueva seccionamiento – Piura Oeste Configuración Simple terna Doble terna Tensión 500 kV 220 kV Capacidad 1400 MVA 450 MVA Conductor ACSR, AAAC o ACAR HTLS Longitud 87 km 9 km DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (oferta)

Contrato de Concesión SGT 28.02.2020 28.03.2024 US$ 58,5 millones

Aprobación EIA Cierre Financiero Llegada Equipos POC

28.12.2022 24.12.2022 24.12.2023 23.06.2024

Vista panorámica de la S.E. Miguel Grau

Cumplió

SI SI NO PENDIENTE

SUPERVISOR DE OBRA DESSAU S&Z INSPECTOR DE OBRA A la fecha no corresponde GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 18,0 millones PLAZO DE VIGENCIA: 28.02.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Con R.M. N° 059-2021-MINEM/DM el MINEM aprobó la suspensión del plazo del Cronograma de Hitos del proyecto por 87 días calendarios. Por lo anterior la POC del proyecto se desplaza al 23.06.2024.  La Concesionaria presentó el proyecto de ingeniería a Nivel Definitivo, considerando una nueva ubicación de la S.E. Piura Nueva (S.E. Miguel Grau). Tal ubicación se encuentra a 6,5 km de lo indicado en el Anexo 1 del Contrato de Concesión SGT.  El 26.05.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-782-2022, el COES aprobó el EPO.  El 04.11.2022, con Oficio N° 1962-2022-MINEM/DG, el MINEM aprobó la ingeniería Definitiva.  Mediante R.D. N° 0215-2022-MINEM/DGAAE del 28.12.2022, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental.  El 05.07.2023, mediante el Oficio N° 1353-2023-MINEM/DGE, la Dirección General de Electricidad admitió a trámite la solicitud de concesión definitiva, en revisión.  Se realizaron vaciados de concreto en las columnas del Edificio SVC, mejoramiento de vía internas, colocación de mallas de talud e instalación de pilotes en la S.E. Miguel Grau.  En la Ampliación La Niña, se viene trabajando en las bases de equipos, tanque colector de aceite, caseta de campo, caseta de control, parte final de las bases del reactor.  En líneas, la L.T. 01 tiene un avance de 158 torres y 55 km de tendido de conductor, para la L.T. 02 un avance de 27 torres y 4,26 km de tendido de conductor; y para la L.T. 03 un avance de 29 torres.  La POC del proyecto prevista para el 23.06.2024, dará viabilidad a la Interconexión 500 kV con el Ecuador.  Se tiene como factor de frenaje: Imposibilidad de llevar a cabo cortes de energía en las líneas de transmisión de 220 kV La Niña - Piura Oeste (L-2162 y L-2241) los días 19 y 26 de noviembre de 2023, conforme a lo planificado en el Programa Mensual de Intervenciones de noviembre de 2023, debido a la falta de conformidades de todos los usuarios afectados por las interrupciones de suministro asociadas al corte. Estos cortes de energía eran necesarios para el tendido y flechado de un tramo de los conductores, cable de guarda y OPGW de la línea de transmisión 500 kV La Niña - Miguel Grau, así como el montaje de 02 torres terminales en el vano de la T542 a T543 en las líneas L-2162 y L-2241.

AVANCE ACUMULADO INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 146,3 millones 71,9% US$ 99,8 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Montaje de radiador de reserva – S.E. La Niña

Colocación de acero en canaletas – S.E. La Niña

Área de tendido de T28

Montaje T03 y T04 - LLTT 01

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

109

ENLACE 220 kV PARIÑAS – NUEVA TUMBES EMPRESA CONCESIONARIA CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NIÑA S.A.C. (CLTLN) DESCRIPCIÓN Este enlace brindará confiabilidad en el suministro de electricidad a la zona de Tumbes, forma parte del Esquema Especial de Protección (EPP) del área Norte, que asegurará la estabilidad de la operación del sistema, especialmente ante salidas intempestivas de líneas de 500 kV. UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Pariñas S.E. Nueva Tumbes Departamento Tumbes Tumbes Provincia Talara Tumbes Distritos Pariñas Nueva Tumbes Altitud (msnm) 128 msnm 21 msnm DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA L.T. Pariñas – Nueva Tumbes Variante L.T. Zorritos - Machala Configuración Simple terna Doble terna Tensión 220 kV 220 kV Capacidad 250 MVA 250 MVA Conductor ACSR, AAAC o ACAR ACAR 608 mm2 Longitud 158 km 7 km DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (oferta)

Contrato de Concesión SGT 28.02.2020 28.12.2023 US$ 19,4 millones

Aprobación EIA Cierre Financiero Llegada Equipos POC

13.10.2022 24.12.2022 23.09.2023 24.03.2024

Ubicación de Línea Eléctrica

Cumplió

SI SI SI PENDIENTE

SUPERVISOR DE OBRA DESSAU S&Z INSPECTOR DE OBRA A la fecha no corresponde GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 7,2 millones PLAZO DE VIGENCIA: 28.02.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 123-2021-MINEM/DM el MINEM aprobó la suspensión del plazo del Cronograma de Hitos del proyecto en 87 días calendarios.  Se obtuvo el CIRA de la L.T. 220 kV Pariñas - Alipio Rosales y de los caminos de acceso (grupo III, II, V, I, VI y IV).  El 13.10.2022, mediante R.D. N° 0164-2022-MINEM/DGAAE se aprobó el EIA.  El 22.07.2022, mediante Oficio N° 1275-2022-MINEM/DGE, el MINEM aprobó la Ingeniería Definitiva.  El 07.10.2021, mediante carta COES/D/DP-1501-2021, el COES aprobó el EPO.  El 13.11.2023 se otorga la Concesión Definitiva mediante R.M. N° 453-2023-MINEM/DM.  Durante el mes de noviembre 2023 se realizó el Monitoreo Arqueológico tanto en la Subestaciones Alipio Rosales, Pariñas y la Línea de Transmisión durante las excavaciones que se ejecutaban, no presentándose ningún resto arqueológico.  El 30.11.2023 la Concesionaria presentó carta PATU-CON-NI-EM-CAR-689-2023 donde se informa a OEFA del Tercer Monitoreo Ambiental.  En la S.E. Nueva Tumbes (Alipio Rosales) se está culminando con las obras electromecánicas de pórticos, soportes para equipos de patio de llaves, montaje de soporte de transformador de corriente, montaje de soporte de transformador de tensión, montaje de soporte de transformador de aislador de porcelana, montaje de cadena de aisladores en la subestación, así como montaje de dos (2) torres de acero galvanizado para la llegada de la L.T. 220 kV Pariñas-Alipio Rosales (345 torres) y la derivación 220 kV desde el seccionamiento de la L.T. 220 kV Zorritos-Machala (15 Torres), total 360 torres 220 kV.  La POC del proyecto prevista para el 24.03.2024, dará viabilidad al proyecto S.E. Nueva Tumbes 220/60 kV y L.T. 60 kV Nueva Tumbes-Tumbes.  Factor de frenaje: posible retraso en la implementación del sistema de telecomunicaciones en el centro de control del proyecto en caso la postergación, en el Plan Anual de Intervenciones 2024, de las fechas para realizar los cortes de energía necesarios para instalar la infraestructura y realizar el tendido de cable OPGW para que dicho sistema de telecomunicaciones opere.

AVANCE ACUMULADO INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 50,8 millones 82,4% US$ 30,9 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Pruebas eléctricas del reactor – S.E. Alipio Rosales

Vista panorámica de la S.E. Alipio Rosales

Instalación de PAT LT05-T345 y LT06-T15

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

110

ENLACE 220 kV TINGO MARÍA – AGUAYTÍA EMPRESA CONCESIONARIA CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NIÑA S.A.C. (CLTLN) DESCRIPCIÓN El enlace comprende la segunda terna de la L.T. 220 kV Tingo María - Aguaytía, que dará confiabilidad al suministro eléctrico a la zona de Aguaytía y Pucallpa UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Aguaytía S.E. Nueva Tingo María (Leoncio Prado) Departamento Ucayali Rupa – Rupa Provincia Padre Abad Leoncio Prado Distritos Padre Abad Huánuco Altitud (msnm) 292 msnm 679 msnm L.T. Nueva Tingo María DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA Variante L.T. Chaglla – Tingo María Aguaytía Configuración Simple terna Simple terna Tensión 220 kV 220 kV Capacidad 250 MVA 250 MVA Conductor ACSR, AAAC o ACAR Similar al existente Longitud 73 km 9 km DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (oferta)

Contrato de Concesión SGT 28.02.2020 28.09.2023 US$ 12,8 millones

Avance de obras en la S.E. Leoncio Prado

Cumplió

SI Aprobación EIA 21.10.2022 SI Cierre Financiero 24.12.2022 SI Llegada Equipos 28.10.2023 NO POC 24.12.2023 SUPERVISOR DE OBRA APPLUS NORCONTROL PERU S.A.C. INSPECTOR DE OBRA A la fecha no corresponde GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 4,5 millones PLAZO DE VIGENCIA: 28.02.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 124-2021-MINEM/DM el Concedente MINEM aprobó la suspensión del plazo del Cronograma de Hitos del proyecto en 87 días calendarios.  Conforme al Anexo N° 7 del Contrato de Concesión SGT, la POC estuvo programada para el 28.09.2023. Con la suspensión de 87 días calendario, el plazo para el cumplimiento de la POC se desplazó hasta el 24.12.2023.  Con Carta COES/D/DP-690-2021 del 07.05.2021, el COES aprobó el EPO del proyecto.  La gestión predial está siendo desarrollada de manera directa por gestores y coordinadores de la propia Concesionaria, se tiene avances en las negociaciones.  El EIA fue aprobado el 21.10.2022 mediante R.D. N° 0174-2022-MINEM/DGAAE.  El 09.06.2022, el MINEM aprobó la Ingeniería Definitiva del proyecto.  La Ingeniería de Detalle y el Estudio de Operatividad se encuentran en elaboración.  El 05.04.2023, la Concesionaria solicitó el otorgamiento de la Concesión Definitiva, la cual continúa en evaluación del MINEM. La Concesionaria informó que el proceso está supeditado a la aprobación de la Oficina General de Gestión Social.  La Concesionaria presentó al MINEM diferentes solicitudes de suspensión de plazo, por casos que consideran como eventos de fuerza mayor, las cuales se encuentran en evaluación del MINEM.  Se concluyeron las fundaciones de los equipos y pórticos de la S.E. Leoncio Prado, se concluyó el montaje de los pórticos. Se tiene 48 equipos montados del total de 95. En la S.E. Aguaytía se realizan las fundaciones de los pórticos y equipos, se continúa con la construcción de la caseta de control.  Para la L.T. se ha montado 84 torres de las 148, no se inició el tendido de conductor.  La Concesionaria presentó al MINEM una solicitud de suspensión de plazo por fuerza mayor, debido a la problemática en la construcción de la S.E. Yaros a cargo de la Concesionaria Transmantaro S.A. (CTM), situación que impactaría en la POC del Enlace Tingo María – Aguaytía, ya que la L.T. Chaglla – Tingo María que forma parte de la concesión de CTM deberá ser seccionada por CLTLN, para ello, la L.T. tendría que contar previamente con sus pruebas, energización y POC.  No se cumplió con el Hito Puesta en Operación Comercial programado para el 24.12.2023.

AVANCE ACUMULADO INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 33,1 millones 73,0% US$ 18,9 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Desmontaje de estructuras para la S.E. Leoncio Prado

Avance de obras en la S.E. Aguaytía

Montaje de Torre T-68

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

111

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 kV PUERTO MALDONADO - IBERIA EMPRESA CONCESIONARIA PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C. (PUMATE) DESCRIPCIÓN La Línea de Transmisión tiene por objetivo abastecer el suministro eléctrico a la ciudad de Iberia, poblaciones y cargas industriales de la zona, con energía proveniente del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Puerto Maldonado S.E. Iberia Departamento Madre de Dios Madre de Dios Provincia Tambopata Tahuamanu Distritos Puerto Maldonado Iberia Altitud (msnm) 139 msnm 348 msnm DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA L.T. 138 kV Puerto Maldonado – Iberia Configuración Simple terna Tensión 138 kV Capacidad 60 MVA Conductor AAAC 240 mm2 Longitud 160 km DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (oferta)

Contrato de Concesión SCT 22.07.2021 22.02.2025 US$ 15,3 millones

Aprobación del EIA Cierre Financiero Llegada Transformador y Reactor POC

SUPERVISOR DE OBRA INCOSA INSPECTOR DE OBRA A la fecha no corresponde GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 4,5 millones PLAZO DE VIGENCIA: 22.07.2024 INFORMACIÓN RELEVANTE

Cumplió

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

06.01.2024 07.03.2024 06.11.2024 09.05.2025

ESTADO: Vigente

 El proyecto forma parte del Plan de Inversiones de Transmisión (PIT) para el periodo 2017-2021, incluido inicialmente mediante Resolución N° 188-2016-OS/CD y ratificado mediante Resolución N° 193-2016-OS/CD.  El 27.05.2022, el SERFOR emitió resolución a favor de la ampliación de vigencia de la autorización del estudio de patrimonio en el marco del IGA con RDG N° D0001852022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS.  El 19.07.2022, el Ministerio de Cultura aprobó el CIRA del Proyecto.  Con carta COES/D/DP-1017-2023 del 22.09.2023, el COES dio la conformidad al Estudio de Pre Operatividad del proyecto.  El 31.07.2023, con R.M. N° 309-2023-MINEM/DM, el MINEM calificó como fuerza mayor el evento informado por la Concesionaria “Suspensión del taller participativo” y aprobó la suspensión del plazo del Cronograma de Ejecución de Obras por un período de 52 días calendario.  El 22.09.2023, con R.M. N° 375-2023-MINEM/DM, el MINEM calificó como fuerza mayor el evento informado por la Concesionaria “Suspensión de los talleres participativos de la provincia de Tahuamanu” y aprobó la suspensión del plazo del Cronograma de Ejecución de Obras por un período de 24 días calendario.  Servidumbre: se tiene 283 acuerdos formalizados e indemnizados, que representan 98 km de línea y 236 estructuras. El EIA-d fue presentado al SENACE el 25.07.2023, el 23.08.2023 la Concesionaria recibió la carta de admisibilidad del EIA-d. Del 06 al 11.11.2023 se llevaron a cabo las Audiencias Públicas de Participación Ciudadana en Puerto Maldonado, Planchón, Mávila, Alerta e Iberia. El 01.12.2023, SENACE remitió las observaciones al EIA-d.  Mediante Carta N° 157-2023-INCOSA del 17.10.2023, la empresa supervisora INCOSA presentó a Osinergmin la aprobación de la Ingeniería Definitiva.  Mediante Oficio N° 1821-2023-OS-DSE del 13.11.2023, Osinergmin envía a PUMATE el Informe N° DSE-SIE-204-2023 con 41 observaciones a la ingeniería definitiva.  El 29.11.2023, PUMATE dio respuesta a las observaciones a la ingeniería definitiva, el 08.01.2024 Osinergmin emitió el Informe DSE-SIE-6-24 con 10 observaciones pendientes de subsanar.  No se iniciaron las obras.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 38,6 millones DIAGRAMA UNIFILAR

AVANCE GLOBAL 16,0%

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

AVANCE ACUMULADO

AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 7,6 millones

112

SUBESTACIÓN VALLE DEL CHIRA DE 220/60/22,9 KV EMPRESA CONCESIONARIA PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C. (PUMATE) DESCRIPCIÓN La Subestación Valle del Chira se ubica en las proximidades al cruce entre la L.T. 220 kV Piura Oeste – Pariñas y la L.T. 60 kV La Huaca – Sullana y tiene por finalidad permitir una mayor confiabilidad en el suministro de energía en la región Piura.

UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Valle del Chira de 220/60/22,9 kV Departamento Piura Provincia Sullana Distritos Miguel Checa Altitud (msnm) 95 msnm Variante L.T. 220 kV Piura Oeste – Variante L.T. 60 kV Sullana – La Huaca DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA Pariñas (L-2248) (L-6662A) Configuración Simple terna Simple terna Tensión 220 kV 60 kV Capacidad 180 MVA 55 MVA Conductor ACAR 400 mm2 AAAC 240 mm2 Longitud 0,7 km 1 km DATOS DE CONTRATO HITOS Cumplió Tipo de Contrato Contrato de Concesión SI SCT Aprobación del EIA 19.08.2022 SI Firma de Contrato 22.07.2021 Cierre Financiero 24.08.2022 SI 22.11.2023 Puesta en Operación Comercial Llegada de equipos 22.05.2023 SI Monto de Inversión (oferta) US$ 13,6 millones POC 15.12.2023 SUPERVISOR DE OBRA INCOSA INSPECTOR DE OBRA CENERGÍA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 2,0 millones PLAZO DE VIGENCIA: 22.07.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  El 19.08.2022, la DGAAE-MINEM aprobó el DIA del proyecto.  El 22.09.2022, la Concesionaria obtuvo la Licencia de Edificación para la S.E. Valle del Chira.  El 22.11.2023, mediante R.M. N° 475-2023-MINEM/DM, el MINEM aprobó la ampliación de plazo para POC al 23.12.2023.  El 21.09.2022, mediante Carta COES-D-DP-1294-2022, el COES dio conformidad al EPO del proyecto.  El 27.12.2022, mediante Oficio N° 1876-2022-OS-DSE, Osinergmin remite opinión técnica favorable a la Ingeniería Definitiva del proyecto "Subestación Valle del Chira 220/60/22,9 kV".  El 26.01.2023, mediante Oficio N° 0195-2023-MINEM/DGE, el MINEM aprobó la Ingeniería Definitiva.  El 09.08.2023, mediante R.M. N° 310-2023-MINEM/DM, el MINEM otorgó la Concesión Definitiva del proyecto.  El 14.08.2023, mediante Carta N° COES/D/DP-845-2023, el COES aprobó el Estudio de Operatividad (EO).  El 02.10.2023, mediante Carta N° COES/D/DP-1049-2023, el COES Autorizó la Conexión para Pruebas de Puesta en Servicio del proyecto S.E. Valle del Chira.  El 17.10.2023, se energizó la L-2248 y L-2147 y el Transformador de Potencia en Vacío.  El 18.10.2023, se realizó el seccionamiento de la L.T. 60 kV Sullana-La Huaca y la conexión a la S.E. Valle del Chira; luego se energizó la L.T. 60 kV Valle del Chira-Sullana, L.T. 60 kV Valle del Chira-La Huaca y el Transformador de Potencia tomo carga, energizándose toda la Subestación.  El 06.11.2023, mediante Carta N° 00261/Dir/Tec, el Inspector CENERGIA dio Conformidad al Informe Final de Pruebas.  El 13.11.2023, con Carta N° COES/D/DP-1175-2023, el COES aprobó la integración al SEIN de las Instalaciones del proyecto “Subestación Valle del Chira 220/60/22,9 kV”, a partir de las 00:00 horas del 14.11.2023.  El 15.11.2023, mediante Oficio N° 1835-2023-OS-DSE que adjunta el Informe N° DSE-SIE-209-2023, el Osinergmin comunicó a PUMATE la aprobación del Informe Final de Pruebas, iniciando la Operación Experimental (OE).  El 15.12.2023, se concretó la Puesta en Operación Comercial de la S.E. Valle del Chira 220/60/22,9 kV. AVANCE ACUMULADO INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 11,2 millones 100,0% US$ 11,2 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Vista panorámica de la S.E. Valle del Chira

Patio de 60 kV

Patio 220 kV

Transformador de potencia

Energización del lado de 220 kV el 17.10.2023

Energización del lado de 60 kV el 18.10.2023

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

113

ENLACE 220 kV REQUE – NUEVA CARHUAQUERO EMPRESA CONCESIONARIA CONCESIONARIA TRANSMISORA REQUE TUMBES S.A.C. DESCRIPCIÓN El proyecto tiene como objetivo incrementar la capacidad de transmisión entre el sistema de transmisión que confluye en la zona de Cajamarca y el sistema de transmisión de la costa, en particular en la zona de Chiclayo UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Reque S.E. Nueva Carhuaquero Departamento Lambayeque Cajamarca Provincia Chiclayo Chota Distritos Reque Chota Altitud (msnm) 70 msnm 467 msnm L.T. 220 kV Reque – Nueva DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA Variante L.T. 220 kV Nueva Carhuaquero _Cajamarca Norte (L-2190) Carhuaquero Configuración Simple terna Simple terna Tensión 220 kV 220 kV Capacidad 300 MVA 450 MVA Conductor AAAC 500 mm2 AAAC 750 MCM Longitud 79,1 km 3 km Variante L.T. 220 kV Nueva Carhuaquero DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA Variante L.T. 220 kV Nueva Carhuaquero - Carhuaquero (L-2240) – Chiclayo Oeste (L-2240) Configuración Simple terna Simple terna Tensión 220 kV 220 kV Capacidad 300 MVA 150 MVA Conductor AAAC 500 mm2 AAAC 500 mm2 Longitud 2 km 2 km DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (oferta)

Contrato de Concesión SGT 03.11.2022 03.03.2026 US$ 9,5 millones

Aprobación del EIA Cierre Financiero Llegada de estructuras y conductores POC

SUPERVISOR DE OBRA APPLUS NORCONTROL PERU S.A. INSPECTOR DE OBRA A la fecha no corresponde GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 4,3 millones PLAZO DE VIGENCIA: 11.11.2024 INFORMACIÓN RELEVANTE

Cumplió

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

03.07.2024 03.09.2024 03.03.2025 03.03.2026

ESTADO: Vigente

 El 03.11.2022 se realizó la suscripción del Contrato de Concesión SGT entre el MINEM y la empresa Concesionaria Transmisora Reque Tumbes S.A.C. La vigencia concluye a los 30 años posteriores a la Puesta en Operación Comercial.  El 20.04.2023, con Oficio N° 636-2023-OS-DSE, Osinergmin emitió la conformidad para que la Empresa APPLUS+ sea la encargada de la Supervisión del proyecto.  El 01.09.2023, con Carta N° CTRT-GG-257-2023, CTRT presentó el Estudio de Ingeniería Definitiva de su proyecto.  El 04.10.2023, con Carta COES/D/DP-1065-2023, el COES otorgó la conformidad del Estudio de Pre Operatividad.  Osinergmin ha formulado observaciones a dicho estudio, las cuales deberán ser subsanadas por CTRT. El estudio ha sido elaborado por la Consultora HMV.  CTRT ha iniciado las gestiones para la contratación de la adquisición de componentes importantes del proyecto (conductor y estructuras metálicas).

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 9,5 millones

AVANCE GLOBAL 0,0%

AVANCE ACUMULADO (*) AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 0,0

(*) Valores por definir. Según el contrato de concesión, la Concesionaria entregará Cronograma Valorizado a los 12 meses.

DIAGRAMA UNIFILAR

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

114

SUBESTACIÓN NUEVA TUMBES Y L.T. 60 kV NUEVA TUMBES - TUMBES EMPRESA CONCESIONARIA CONCESIONARIA TRANSMISORA REQUE TUMBES S.A.C. DESCRIPCIÓN El proyecto tiene como objetivo incrementar la capacidad de transformación para el suministro eléctrico al sistema de 60 kV de Tumbes desde el nivel de 220 kV, con el propósito de evitar la sobrecarga de los transformadores de la S.E. Zorritos debido al crecimiento de la demanda eléctrica en la zona UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Nueva Tumbes 220/60 kV Departamento Tumbes Provincia Zarumilla Distritos Papayal Altitud (msnm) 30 msnm DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA L.T. 60 kV Nueva Tumbes – Tumbes (L-6665) Configuración 2 enlace en simple terna ó 1 enlace en doble terna Tensión 60 kV Capacidad 45 MVA por terna Conductor AAAC 250 mm2 Longitud 2 km DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (oferta)

Contrato de Concesión SGT 03.11.2022 03.05.2025 US$ 8,4 millones

Aprobación del EIA Cierre Financiero Llegada de transformador POC

SUPERVISOR DE OBRA APPLUS NORCONTROL PERU S.A. INSPECTOR DE OBRA A la fecha no corresponde GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 1,2 millones PLAZO DE VIGENCIA: 11.11.2024 INFORMACIÓN RELEVANTE

Cumplió

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

03.01.2024 03.03.2024 03.12.2024 03.05.2025

ESTADO: Vigente

 El 03.11.2022 se realizó la suscripción del Contrato de Concesión SGT entre el MINEM y la Concesionaria Transmisora Reque Tumbes S.A.C. La vigencia concluye a los 30 años posteriores a la Puesta en Operación Comercial.  El 02.05.2023, con Oficio N° 665-2023-OS-DSE, Osinergmin emitió la conformidad para que la Empresa APPLUS+ sea la encargada de la Supervisión del proyecto.  El 16.06.2023, con Carta COES/D/DP-662-2023, el COES otorgó la conformidad del Estudio de Pre Operatividad.  El 12.07.2023, con Carta N° CTRT-GG-241-2023 y con la opinión favorable de APPLUS+, CTRT solicitó a la Dirección General de Electricidad (DGE) del MINEM, el uso de Postes de Concreto Centrifugado (PCC) en vez de Postes de Madera, este último contractualmente previsto.  El 13.07.2023, con Carta N° CTRT-GG-240-2023 y con la aprobación de la Supervisora APPLUS+, CTRT presentó al Osinergmin el Estudio Definitivo de Ingeniería de su proyecto.  El 18.09.2023, con Oficio N° 1883-MINEM/DGE, la DGE respondió señalando que la modificación corresponde a un "Cambio Menor" (Informe N° 0417-2023MINEM/DGE), aprobando el cambio del uso de Postes de Concreto. Son diez los postes considerados en el proyecto.  El 05.10.2023, con Oficio N° 1539-2023-OS-DSE (Informe N° DSE-176-2023), el Osinergmin emitió su opinión técnica favorable al Estudio de Ingeniería Definitiva.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 8,4 millones

AVANCE GLOBAL 0,0%

AVANCE ACUMULADO (*) AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 0,0

(*) Valores por definir. Según el contrato de concesión, la Concesionaria entregará Cronograma Valorizado a los 12 meses.

DIAGRAMA UNIFILAR

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

115

ENLACE 220 kV ICA – POROMA, AMPLIACIONES Y SUBESTACIONES ASOCIADAS EMPRESA CONCESIONARIA CONCESIONARIA TRANSMISORA ICA-POROMA S.A.C. (CTIP) DESCRIPCIÓN El objetivo general del proyecto es permitir la entrega de la Energía Renovable No Convencional (ERNC) actualmente generada y la proyectada, en la zona de influencia del proyecto, así como, mejorar la operación del sistema de transmisión asociado.

UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Ica 220/60 kV S.E. Intermedia 220 kV S.E. Poroma 500/220 kV Departamento Ica Ica Ica Provincia Ica Ica Nazca Distritos Ica Ica Vista Alegre Altitud (msnm) 430 500 500 Variante de L.T. 220 kV Ica – Marcona (LDATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA L.T. Ica - Intermedia L.T. Intermedia - Poroma 2211) Configuración Simple terna Simple terna Doble terna Tensión 220 kV 220 kV 220 kV Capacidad 250 MVA 250 MVA 180 MVA Conductor Longitud 50 km 91 km 4 km DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (oferta)

Contrato de Concesión SGT 02.05.2023 02.04.2027 US$ 44,0 millones

Aprobación del EIA Cierre Financiero Llegada de equipamiento POC

SUPERVISOR DE OBRA Pendiente INSPECTOR DE OBRA A la fecha no corresponde GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 8,1 millones PLAZO DE VIGENCIA: 12.05.2024 INFORMACIÓN RELEVANTE

Cumplió

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

02.08.2025 02.10.2025 02.08.2026 02.04.2027

ESTADO: Vigente

 El 02.05.2023, se suscribió el Contrato de Concesión SGT entre el Concedente Ministerio de Energía y Minas y la Concesionaria Transmisora Ica-Poroma S.A.C. La vigencia del Contrato es de 30 años a partir de la Puesta en Operación Comercial del proyecto.  Con Carta IP-JNC-024-2023 del 19.07.2023, CTIP solicitó al MINEM la suspensión del plazo de su Contrato por 34 días, por atrasos en el procedimiento de Compatibilidad con Áreas Naturales Protegidas. El 05.10.2023, CTIP solicitó ampliar dicho plazo a 36 días. A la fecha, dicha solicitud continúa en gestión en el MINEM.  El 29.09.2023, con Oficio N° 1497-2023-OS-DSE que adjuntó el Informe N° DSE-SIE-170-2023, Osinergmin emitió su conformidad a la designación de la Empresa Investigación y Control de Calidad S.A. (INCOSA) como la Empresa encargada de la Supervisión del proyecto.  El 08.11.2023, la Concesionaria presentó el Estudio de Pre Operatividad al COES.  Se presentan avances en la servidumbre, ingeniería definitiva, CIRA, EIA y EPO del proyecto.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 44,0 millones

(*) Valores por definir. Concesionaria informa que el cronograma del Proyecto está en proceso de elaboración.

AVANCE GLOBAL 0,0%

AVANCE ACUMULADO (*) AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 0,0

DIAGRAMA UNIFILAR

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

116

ITC ENLACE 220 kV CÁCLIC – JAÉN NORTE, AMPLIACIONES Y SUBESTACIONES ASOCIADAS EMPRESA CONCESIONARIA CONCESIONARIA TRANSMISORA ICA-POROMA S.A.C. DESCRIPCIÓN El objetivo general del proyecto es posibilitar el suministro de energía eléctrica a la zona servida en el Área de Demanda 2, desde el SEIN, así como de mejorar la calidad operativa del sistema de transmisión asociado.

S.E. Bagua Chica S.E. Jaén Norte 220/60 S.E. Nueva Jaén UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Cáclic 220/138 kV S.E. Jaén 60/22,9 kV 60/22,9 kV kV 60/22,9 kV Departamento Amazonas Amazonas Cajamarca Cajamarca Cajamarca Provincia Bagua Chachapoyas Jaén Jaén Jaén Distritos Bagua Chachapoyas Jaén Jaén Jaén Altitud (msnm) 450 2 400 770 680 770 DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA L.T. Cáclic – Jaén Norte L.T. Jaén Norte – Bagua Chica L.T. Jaén Norte - Jaén L.T. Jaén Norte – Nueva Jaén Configuración Doble terna Simple terna Simple terna Simple terna Tensión 220 kV 60 kV 60 kV 60 kV Capacidad 320 MVA 35,6 MVA 35,6 MVA 35,6 MVA Conductor Longitud 137 km 26 km 9 km 8 km DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (oferta)

Contrato de Concesión SGT 02.05.2023 02.09.2027 US$ 29,1 millones

Aprobación del EIA Cierre Financiero Llegada de transformador POC

SUPERVISOR DE OBRA Pendiente INSPECTOR DE OBRA A la fecha no corresponde GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 10,8 millones PLAZO DE VIGENCIA: 12.05.2024 INFORMACIÓN RELEVANTE

Cumplió

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

02.08.2025 02.10.2025 02.10.2026 02.09.2027

ESTADO: Vigente

 El 02.05.2023, se suscribió el Contrato de Concesión SGT entre el Concedente Ministerio de Energía y Minas y la Concesionaria Transmisora Ica-Poroma S.A.C. La vigencia del Contrato es de 30 años a partir de la Puesta en Operación Comercial del proyecto.  El 28.09.2023, con Oficio N° 1478-2023-DSE-OS (Informe N° DSE-SIE.171-2023), Osinergmin emitió su conformidad a la Empresa Investigación y Control de Calidad S.A. (INCOSA) como la Supervisora del proyecto.  Según Contrato, el 08.11.2023, con Carta IP-JNC-060-2023, CTIP presentó al Osinergmin el Primer Informe sobre el desarrollo de su proyecto. La Concesionaria debe informar mensualmente al MINEM y al Osinergmin.  CTIP ha solicitado al MINEM utilizar la tecnología GIS en el equipamiento de la S.E. Jaén Norte, como alternativa a la AIS. Este planteamiento viene siendo evaluado, ya que para proceder con esta alternativa se requiere que el Concedente lo autorice.  Se presentan avances en la servidumbre, ingeniería definitiva, CIRA, EIA y EPO del proyecto.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 29,1 millones

AVANCE GLOBAL 0,0%

AVANCE ACUMULADO (*) AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 0,0

(*) Valores por definir. Concesionaria informa que el cronograma del Proyecto está en proceso de elaboración.

DIAGRAMA UNIFILAR

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

117

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 kV SUBESTACIÓN PIURA NUEVA - FRONTERA EMPRESA CONCESIONARIA PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C. DESCRIPCIÓN El proyecto se desarrollará en la zona norte del país, en los departamentos de Piura y Tumbes, complementado el tramo peruano del Proyecto de Interconexión Eléctrica Binacional Perú - Ecuador.

UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Piura Nueva Departamento Piura Provincia Piura Distritos Castilla Altitud (msnm) 1 000 DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA L.T. Piura Nueva - Frontera Configuración Simple terna Tensión 500 kV Capacidad 1 500 MVA Conductor ACAR 800 MCM Longitud 270,28 km DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (oferta)

Contrato de Concesión SGT 26.10.2023 26.08.2027 US$ 107,6 millones

Conformidad de la Ing. Definitiva Aprobación del EIA Cierre Financiero Llegada de transformador POC

SUPERVISOR DE OBRA Pendiente INSPECTOR DE OBRA A la fecha no corresponde GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 23,4 millones PLAZO DE VIGENCIA: 26.10.2024 INFORMACIÓN RELEVANTE

Cumplió

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

26.01.2025 26.10.2025 26.12.2025 26.10.2026 26.08.2027

ESTADO: Vigente

 El 07.03.2018, mediante R.M. N° 076-2018-MEM/DM, el MINEM encargó a PROINVERSIÓN la conducción, hasta la adjudicación de la buena pro, del proceso de licitación del proyecto "L.T. 500 kV Subestación Piura Nueva - Frontera" incluido en el PT 2013-2022, aprobado mediante R.M. N° 583-2012-MEM/DM.  El 31.07.2023, el Comité Especial de Inversión en Proyectos de Hidrocarburos, Electricidad y Minería - PRO MINERÍA Y ENERGÍA adjudicó la Buena Pro del proyecto "L.T. 500 kV Piura Nueva - Frontera" a la empresa CELEO REDES S.L.U.  El 26.10.2023, el MINEM y Puerto Maldonado Transmisora de Energía S.A.C., suscribieron el Contrato de Concesión SGT para el diseño, financiamiento, suministro de bienes y servicios, construcción, operación y mantenimiento del proyecto "L.T. 500 kV Piura Nueva - Frontera".

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 107,6 millones

AVANCE GLOBAL 0,0%

AVANCE ACUMULADO (*) AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 0,0

(*) Valores por definir. Concesionaria informa que el cronograma del Proyecto está en proceso de elaboración.

DIAGRAMA UNIFILAR

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

UBICACIÓN

118

9.2. AMPLIACIONES Y REFUERZOS DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CONTRATO DE CONCESIÓN

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

119

REFUERZO 1 L.T. CHILCA – LA PLANICIE – CARABAYLLO EMPRESA CONCESIONARIA CONSORCIO TRANSMANTARO (CTM) DESCRIPCIÓN El proyecto comprende: i) Reconfiguración de la L.T. Chilca – La Planicie – Carabayllo de 2 circuitos 220 kV a un circuito de 500 kV y enlaces en 500 kV a las SS.EE. Chilca y Carabayllo. ii) Segundo transformador 500/220 kV – 600 MVA en la S.E. Chilca y ampliación de barras 500 y 220 kV. iii) Ampliación de barras 500 kV en S.E. la Carabayllo.

UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Chilca S.E. La Planicie S.E. Carabayllo Departamento Chilca La Molina Carabayllo Provincia Cañete Lima Lima Distritos Lima Lima Lima Altitud (msnm) 50 msnm 600 msnm 246 msnm DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA Actuales Futuros Configuración Doble terna Simple terna Tensión 220 kV 500 kV Capacidad 425 MVA 1700 MVA Conductor ACAR 600 (18/19), 304 millones2 Longitud 90 km 90 km DATOS DE LA ADENDA HITOS Cumplió Tipo de Contrato Adenda N° 4 al Contrato SI de Concesión SGT Aprobación del IGA 18.05.2021 SI Firma de Adenda Cierre Financiero 03.11.2021 26.03.2021 SI Puesta en Operación Comercial 26.02.2024 Llegada de Equipos 26.02.2023 PENDIENTE Monto de inversión inicial US$ 19,5 millones POC 26.02.2024 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 4,0 millones PLAZO DE VIGENCIA: 26.03.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  La implementación de este proyecto implica el incremento de la capacidad de transmisión y la confiabilidad del esquema troncal de 500 kV, y de esta manera descongestionará las redes de 220 kV existentes en la zona de Lima.  El Informe Técnico Sustentatorio Ambiental fue aprobado el 19.05.2021.  El 06.09.2022, mediante Oficio N° 1519-2022-MINEM/DGE, el MINEM aprobó la Ingeniería Definitiva.  El 14.09.2022, con Oficio 1574-2022-MINEM/DGE, el MINEM dio la conformidad al Cierre Financiero del proyecto.  El 17.01.2023, CTM presentó al COES el EO del Refuerzo 1 y 2, Etapa 01_Energización 2do ATR Chilca CTM.  El 27.03.2023, CTM presentó al COES el EO del Refuerzo 1 y 2, Etapa 02_Reconfiguración a 500 kV Planicie Carabayllo y energización ATR Planicie.  El 26.07.2023, mediante Carta COES/D/DP-655-2023, el COES aprobó el EO Etapa 01.  El 27.07.2023, mediante Carta COES/D/DP-803-2023, el COES aprobó el EO Etapa 02.  Se culminaron las obras civiles en la S.E. Carabayllo, se encuentra en revisión conjunta el dossier de calidad, en proceso de levantamiento de observaciones de los protocolos de pruebas.  En la S.E. Chilca se realiza el reforzamiento de elementos en las columnas de los pórticos, se realizó inspección con HITACHI para el levantamiento de observaciones.  La L.T. Carabayllo-La Planicie (L-5004) se encuentra energizada desde el 26.08.2023.  El 11.09.2023 se presentó al COES el informe de pruebas de la L-5004 y S.E. Carabayllo.  El COES comunicó que la programación de salida de línea Chilca – Planicie sería el 07.01.2024, teniendo como condicionante la energización del ATR de la SE Chilca.  A la fecha se sigue presentando neblinas en algunas zonas que retrasan los inicios de actividades.

AVANCE ACUMULADO INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 25,2 millones 78,0% US$ 18,2 millones DIAGRAMA UNIFILAR

S.E. Chilca: Conexionado de fibra en tablero de Autotransformador

S.E. Chilca: Visita de verificación de NEMETSA, para trabajos de instalación de anillos anti-corona

Finalización de regulado y flechado en la acometida 5002

Montaje de la Viga V3 en la S.E. Chilca

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

120

AMPLIACIÓN N° 21 EMPRESA CONCESIONARIA RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. (REP) DESCRIPCIÓN El proyecto consiste en la ampliación de la capacidad de transporte de electricidad a la zona de Centro (sur medio), mediante la construcción del Tercer circuito Chilca Independencia en 220 kV, dado el crecimiento proyectado en la zona de Independencia.

UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Chilca S.E. Independencia Departamento Lima Ica Provincia Cañete Pisco Distritos Chilca Independencia Altitud (msnm) 50 msnm 300 msnm DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA L.T. 220 kV Chilca – Independencia Número de Circuitos 01 Tensión 220 kV Capacidad 180 MVA Conductor ACAR 442 mm2 (875 MCM) Longitud 169 km DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Ampliación al Contrato ETECEN-ETESUR Cumplió Firma de Contrato 06.09.2022 POC 06.07.2024 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 06.07.2024 Monto de Inversión (oferta) US$ 13,3 millones INSPECTOR DE OBRA DESSAU S&Z INFORMACIÓN RELEVANTE  La línea de trasmisión en 220 kV compartirá estructuras de las líneas L-2091 (Chilca-Desierto) y L-2208 (Desierto-Independencia), y se realizarán adecuaciones en la L-2090 (Chilca-Asia), en los tramos de postes de madera existente, para contener la L-2091 en el segundo circuito.  REP comenzó reuniones con los propietarios y posesionarios para el inicio de las negociaciones por las servidumbres aplicables al proyecto.  El 24.07.2023, REP ingresó al MINEM el expediente MPAMA. El 04.08.2023, el MINEM otorgo la admisibilidad del expediente.  25.10.2023, mediante carta CS00308, REP remitió al MINEM el levantamiento de observaciones realizado al expediente PAMA.  El 15.08.2023, la Municipalidad distrital de Chilca otorgó la autorización de construcción para la S.E. Chilca y se viene gestionando las licencias de construcción para la S.E. Independencia con la municipalidad de Independencia.  24.10.23, el proyecto obtuvo la Opinión Favorable de parte del Ministerio de Cultura.  El 28.09.2023, REP presentó el Estudio de Pre Operatividad (EPO) al COES, el cual se encuentra en evaluación.  El 28.03.2023, mediante carta CS00059-23011031, REP comunicó al COES su propuesta de implementación de celda digital en la S.E. Independencia 220 kV.  El 08.05.2023, mediante Carta COES/D/DP-483-2023, el COES indicó que la propuesta de implementar una Celda Digital en la subestación Independencia 220 kV es viable ya que cumple con lo requerido en el PR-20.  El 10.06.2023, REP realizó la presentación ante el MINEM sobre la implementación de celda digital para la subestación Independencia.  El 20.04.2023, se adjudicó a la empresa HMV Ingenieros Ltda como ganador del proceso de contratación del EPC Subestaciones en su segunda convocatoria.  El 09.05.2023, mediante carta CS00094-23011031, REP comunicó al MINEM el proceso de apertura de las ofertas técnicas-económicas de los siguientes procesos de suministro de Postes de Madera, Aisladores de vidrio y Estructuras Metálicas.  El 14.06.2023, REP solicitó al MINEM la aprobación de postor único para el proceso de adquisición de Postes de Madera.  El 19.07.2023, mediante Oficio N° 1435-2023-MINEM/DGE, el MINEM indicó a REP la apertura de un nuevo proceso de adquisición de armados de postes de madera.  El proceso de postes de madera fue adjudicado al postor DFJ; sin embargo, no se ha firmado a la fecha, debido a solicitudes de modificación al contrato en aspecto legales y comerciales, por parte de DFJ, el proyecto viene evaluando dicha solicitud.  Kallpa viene realizando el retiro de sus equipos de la celda L-2111 Las Flores en la S.E. Chilca REP para la instalación de la celda CL2305 Independencia del proyecto Ampliación 21.

AVANCE ACUMULADO INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 15,2 millones 34,3% US$ 3,0 millones DIAGRAMA UNIFILAR

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

121

9.3.

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATO DE CONCESIÓN DEFINITIVA

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Diciembre 2023

122

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV RUNATULLO III – TULUMAYO IV (7,5 km) EMPRESA CONCESIONARIA EGEJUNIN – TULUMAYO IV S.A.C. CENTRAL ASOCIADA CENTRAL HIDROELÉCTRICA TULUMAYO IV DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la L.T. 60 kV Runatullo III - Tulumayo IV, de simple circuito, de 7,5 km de longitud.

UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Runatullo III S.E. Tulumayo IV Departamento Junín Junín Provincia Concepción Concepción Distritos Comas Mariscal Castilla Altitud 2 430 msnm 2 550 msnm DATOS DE LA LÍNEA L.T. Runatullo III – Tulumayo IV Nivel de Tensión 60 kV Longitud 7,49 km Capacidad Nominal 40,1 MVA Capacidad en Contingencia 51,4 MVA Configuración Triangular Número de ternas Simple terna Conductor AAAC 240 mm2 Cable de Guarda OPGW 100,58 mm2 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva Cumplió N° de Contrato 462-2015 Inicio de Obras 17.08.2015 NO Firma de Contrato 13.03.2015 POC 07.03.2018 NO Puesta en Operación Comercial 13.05.2016 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 13,7 miles PLAZO DE VIGENCIA: 06.06.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 60 kV S.E. Runatullo III - S.E. Tulumayo IV de 7,5 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Tulumayo IV al SEIN.  Con Resolución Suprema N° 006-2015-EM del 07.03.2015, el MINEM otorgó a favor de EGEJUNIN TULUMAYO - IV S.A.C. la Concesión Definitiva de Transmisión. Asimismo, autorizó la firma del Contrato de Concesión N° 462-2015.  Mediante la Resolución Directoral N° 310-2014-MEM/DGAAE de fecha 14.10.2014, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Central Hidroeléctrica Tulumayo IV y de la L.T. 60 kV S.E. Runatullo III S.E. Tulumayo IV.  El Estudio de Pre Operatividad actualizado fue aprobado con Carta COES/D/DP-058-2014 del 15.01.2015.  La Concesionaria adquirió la totalidad de los predios de la línea de transmisión.  La Concesionaria actualmente viene realizando los Estudios de Ingeniería de Detalle.  Con R.M. N° 558-2015-MEM/DM del 08.01.2016, el MINEM aprobó la primera modificación del Contrato de Concesión Definitiva de la C.H. Tulumayo IV, estableciéndose la nueva fecha de POC de la central para el 07.03.2018, el cual no se cumplió.  La Concesionaria viene gestionando la modificación del inicio de obras y la postergación de la POC ante el MINEM para su construcción paralela a la C.H. Tulumayo IV.  A la fecha aún no se ha iniciado la construcción de la obra.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 1,4 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación del Proyecto

Zona del Proyecto

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 0,0% US$ 0,0 Esquema del Proyecto (Parte 1)

Esquema del Proyecto (Parte 2)

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

123

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV TULUMAYO V – TULUMAYO IV (9,18 km) EMPRESA CONCESIONARIA EGEJUNIN TULUMAYO V S.A.C. CENTRAL ASOCIADA CENTRAL HIDROELÉCTRICA TULUMAYO V DESCRIPCIÓN La L.T. 220 kV S.E. Tulumayo V - S.E. Tulumayo IV de 9,18 km de simple terna, transmitirá la energía eléctrica generada por la C.H. Tulumayo V hacia la S.E. Tulumayo IV, y luego esta subestación mediante otra Línea de Transmisión, se conectará con el SEIN, en la S.E. Orcotuna.

UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Tulumayo V S.E. Tulumayo IV Departamento Junín Junín Provincia Concepción Concepción Distritos Comas Mariscal Castilla Altitud 3 335 msnm 2 550 msnm DATOS DE LA LÍNEA L.T. Tulumayo V – Tulumayo IV Nivel de Tensión 220 kV Longitud 9,18 km Capacidad Nominal 100 MVA Capacidad en Contingencia Configuración Triangular Número de ternas Simple terna Conductor AAAC 645 mm2 Cable de Guarda OPGW 100,58 mm2 y EHS 50 mm2 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Contrato de Concesión Definitiva Cumplió N° de Contrato 472-2015 Inicio de Obras 26.10.2018 NO Firma de Contrato 16.06.2015 POC 09.10.2022 NO Puesta en Operación Comercial 15.09.2021 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 41,8 miles PLAZO DE VIGENCIA: 06.06.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 220 kV S.E. Tulumayo V - S.E. Tulumayo IV de 9,18 km de simple terna, transmitirá la energía eléctrica generada por la C.H. Tulumayo V hacia la S.E. Tulumayo IV, y luego esta subestación mediante otra Línea de Transmisión, se conectará con el SEIN, en la S.E. Orcotuna.  El 22.07.2013, se aprobó el CIRA.  Mediante la R.D. N° 443-2014-MEM/DGAAE de fecha 24.12.2014, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la central hidroeléctrica y línea de transmisión eléctrica asociada.  Se ha concluido con la ingeniería básica del proyecto.  Se ha adquirido 2,27 km de los predios de la línea de transmisión.  La Puesta en Servicio que estaba prevista para el 15.09.2021, no se cumplió.  Aún no se ha iniciado la construcción de la obra.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 4,2 millones

AVANCE GLOBAL 0,0% DIAGRAMA UNIFILAR

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

AVANCE ACUMULADO

AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 0,0

124

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV BELO HORIZONTE – TINGO MARÍA (19,5 km) EMPRESA CONCESIONARIA ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. CENTRAL ASOCIADA CENTRAL HIDROELÉCTRICA BELO HORIZONTE DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV S.E. Belo Horizonte - S.E. Tingo María, de simple terna de 19,5 km, la construcción de la S.E. Belo Horizonte (13,8/220 kV) y la ampliación de la S.E. Tingo María (220 kV).

UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Belo Horizonte S.E. Tingo María Departamento Huánuco Huánuco Provincia Huamalies Leoncio Prado Distritos Monzón Rupa-Rupa Altitud 720 msnm 649 msnm DATOS DE LA LÍNEA L.T. Belo Horizonte – Tingo María Nivel de Tensión 220 kV Longitud 19,5 km Capacidad Nominal Capacidad en Contingencia Configuración Número de ternas Simple terna Conductor ACAR 1250 MCM (633 mm2) Cable de Guarda OPGW 115,2 mm2 de 24 hilos DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva Cumplió N° de Contrato 482-2016 Inicio de Obras 07.06.2019 NO Firma de Contrato 20.07.2016 POC 30.12.2021 NO Puesta en Operación Comercial 31.12.2017 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 116,0 miles PLAZO DE VIGENCIA: 07.06.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de transmisión eléctrica en la L.T. 220 kV S.E. Belo Horizonte - S.E. Tingo María, fue otorgada por el MINEM mediante R.M. N° 177-2016-MEM/DM.  La S.E. Belo Horizonte será del tipo desatendida, completamente automática. Los equipos de 220 kV estarán instalados al exterior y los de 13,8 kV al interior. Estará previsto para una configuración de conexión en simple barra. Contará con 3 transformadores de potencia 220/13,8 kV de 75 MVA c/u con regulación en vacío.  La S.E. Tingo María tiene una configuración en anillo, en ella se encuentran instalados equipos de REP y ETESELVA. Se implementará una celda para la línea que llegará de la S.E. Belo Horizonte.  Mediante R.S. N° 048-2015-EM del 09.09.2015, el MINEM aprobó la Segunda Modificación del Cronograma, siendo la nueva fecha de POC de la Central el 30.12.2021.  Existe riesgo latente en la zona del proyecto, el Gobierno ha declarado zona de emergencia, desde el 11.11.2011, no se han podido continuar con las actividades programadas del proyecto.  La Concesionaria solicitó al MINEM la modificación del Cronograma de Ejecución de Obras donde la fecha POC de la central sea el 30.12.2023.  Con Resolución Ministerial N° 265-2017-MEM/DGE del 25.09.2017, se resolvió declarar inadmisible la solicitud de fuerza mayor formulada por la Concesionaria.  La Concesionaria interpuso un Recurso de Apelación contra la citada Resolución, solicitando se declare la nulidad de la Resolución y se admita el trámite de solicitud de modificación de la POC de la central, por fuerza mayor. A la fecha, el MINEM no define el recurso de apelación.  A la fecha, no se da inicio la construcción de la obra.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 9.8 millones

Ubicación del Proyecto

Trazo de Ruta (línea roja)

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 0,0% US$ 0,0 DIAGRAMA UNIFILAR Ubicación de la S.E. Belo Horizonte

Llegada a S.E. Tingo María

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

125

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 KV TARUCANI - MAJES (57,7 km) EMPRESA CONCESIONARIA TARUCANI GENERATING COMPANY S.A. CENTRAL ASOCIADA CENTRAL HIDROELÉCTRICA TARUCANI DESCRIPCIÓN El proyecto contempla la construcción de la S.E. Tarucani de 13,8/138 kV, que se conectará a la S.E. Majes a través de la L.T. 138 kV S.E. Tarucani - S.E. Majes de 57.7 km (tramo costa: 25,96 km y tramo sierra: 31.74 km).

UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Tarucani S.E. Majes Departamento Arequipa Arequipa Provincia Arequipa Caylloma Distritos San Juan de Tarucani Majes Altitud 3 300 msnm 1 410 msnm DATOS DE LA LÍNEA L.T. Tarucani - Majes Nivel de Tensión 138 kV Longitud 57,7 km Capacidad Nominal Capacidad en Contingencia Configuración Número de ternas Simple terna Conductor AAAC 283 mm2 Cable de Guarda OPGW 74,96 mm2 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Contrato de Concesión Definitiva N° de Contrato 449-2014 Cumplió Firma de Contrato POC Por definir Por definir Puesta en Operación Comercial 07.06.2015 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 590 miles PLAZO DE VIGENCIA: 30.05.2025 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica de la L.T. 138 kV S.E. Tarucani - S.E. Majes que permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Tarucani, fue otorgada por el MINEM mediante la R.S. N° 086-2014-EM a favor de Tarucani Generating Company S.A.  Mediante R.M. N° 399-2023-MINEM/DM publicada el 18.10.2023, el MINEM aprobó la modificación de la concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión eléctrica en la L.T. Se solicitó la adenda con la nueva fecha de POC.  La L.T. 138 kV S.E. Tarucani - S.E. Majes, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Tarucani, al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).  El Estudio de Impacto Ambiental de la línea de transmisión asociada se encuentra en proceso de revisión por parte de la DGAA-MINEM.  El COES otorgó la conformidad al Estudio de Pre Operatividad para la conexión al SEIN de la C.H. Tarucani, a través de la Carta COES/D/DP-159-2021, del 02.02.2021.  La C.H. cuenta con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, otorgado mediante CIRA N° 2012-264/MC, de fecha 09.07.2012.  El 11.11.2013, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de la L.T. 138 kV S.E. Tarucani - S.E. Majes.  El diseño de la S.E. Tarucani ha sido previsto para una configuración de conexión en simple barra. Se ha previsto un Patio de Llaves en 138 kV con un transformador trifásico de 3 devanados 13,8/13,8/138 kV, 60 MVA (etapa I), en la etapa II se instalará otro transformador trifásico de 3 devanados 13,8/13,8/138 kV, 60 MVA.  El 29.02.2012, se recibió de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste la carta SEAL-GG/TE-302-2012, en la cual se confirma Reserva de Espacio en la Subestación Majes por el tiempo necesario para llevar a cabo las negociaciones del contrato de conexión.  Aún no se ha iniciado la construcción de la obra.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) Por definir

AVANCE GLOBAL Paralizado DIAGRAMA UNIFILAR

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

AVANCE ACUMULADO

AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) Paralizado

126

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV MISTI – SAN JOSE Y S.E. MISTI (13,18 km) EMPRESA CONCESIONARIA CSF CONTINUA MISTI S.A.C. CENTRAL ASOCIADA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MISTI DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV S.E. Misti - S.E. San José y la S.E. Misti, de simple terna de 13,18 km.

UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Misti S.E. San José Departamento Arequipa Arequipa Provincia Arequipa Arequipa Distritos La Joya La Joya Altitud 1350 msnm 1 450 msnm DATOS DE LA LÍNEA L.T. Misti – San José Nivel de Tensión 220 kV Longitud 13,18 km Capacidad Nominal 300 MVA Capacidad en Contingencia Configuración Vertical Número de ternas Simple terna Conductor ACAR 900 MCM (454,50 mm2) Cable de Guarda OPGW 24 hilos DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva Cumplió N° de Contrato 549-2020 Inicio de Obras 12.02.2023 NO Firma de Contrato 19.09.2020 POC 24.12.2023 NO Puesta en Operación Comercial 25.11.2021 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 399,6 miles PLAZO DE VIGENCIA: 31.12.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 245-2020-MINEM/DM, publicado el 05.09.2020, el MINEM otorgó a favor de CSF Continua Misti S.A.C., la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica en la L.T. 220 kV S.E. Misti – S.E. San José y la S.E. Misti.  El 08.09.2022, mediante R.M. N° 336-2022-MINEM/DM, el MINEM calificó como fuerza mayor el evento invocado por CSF Continua Misti S.A.C., denominado "Problemas en la cadena de suministro de módulos fotovoltaicos y demora en la cadena del transporte marítimo, a causa de la pandemia por la COVID-19", aprobando la tercera modificación de la concesión definitiva y prorrogando así, la fecha POC para el 24.12.2023.  El 23.03.2017, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa, otorga el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA N° 051-2017-DMA-DDC-ARE/MC.  Con R.D. N° 012-2018-SENACE-JEF/DEAR del 02.10.2018, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental, aprueba la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "CSF Continua Misti 300 MW".  El 28.12.2021, mediante carta N° COES/D/DP-1966-2021 el COES dio conformidad a la Actualización del Estudio de Pre Operatividad para la conexión al SEIN de la Central.  La solicitud de servidumbres de Electroducto viene siendo tramitada ante la Oficina de Intereses del Ejército – OINTE dando cumplimiento a lo establecido por la normatividad que regula los Procesos de Administración y/o Disposición de Bienes Inmuebles del Ejército. Luego de la obtención de la resolución de autorización de la Comandancia General del Ejército, se continuará con el trámite de establecimiento de servidumbre ante el MINEM.  En la fase en la que se encuentra el proyecto (previa a los trabajos de construcción) no ha tenido lugar avance físico de las obras. En base al Cronograma de Ejecución de Obras, las actividades realizadas corresponden a tareas preparatorias a la ejecución; tales como, estudios preliminares, ingeniería básica y de detalle, así como gestión de compras.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 10,0 millones

Ubicación del Proyecto

Trazo de Ruta de la Línea de Transmisión

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 0,0% US$ 0,0 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Localización del Punto de Conexión

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

127

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 KV TORATA - MOQUEGUA (13,3 km) EMPRESA CONCESIONARIA EGESUR CENTRAL ASOCIADA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MOQUEGUA 1 DESCRIPCIÓN Este proyecto se localizará en los distritos de Torata y Moquegua, provincia de Mariscal Nieto y departamento de Moquegua.

UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Moquegua S.E. Torata Departamento Moquegua Moquegua Provincia Mariscal Nieto Mariscal Nieto Distritos Torata Torata Altitud 1 300 msnm 1 603 msnm DATOS DE LA LÍNEA L.T. Torata – Moquegua Nivel de Tensión 138 kV Longitud 13,29 km Capacidad Nominal Capacidad en Contingencia Configuración Vertical Número de ternas Simple terna Conductor Cable de Guarda OPGW y EHS DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva Cumplió N° de Contrato 546-2020 Inicio de Obras 01.08.2021 NO Firma de Contrato 03.11.2020 POC 16.06.2024 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 16.06.2024 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 51,8 miles PLAZO DE VIGENCIA: 04.11.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE

 La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica de la L.T. 138 kV S.E. Torata - S.E. Moquegua que permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Moquegua 1, fue otorgada por el MINEM mediante la R.M. N° 181-2020-MINEM/DM a favor de la Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.  Mediante la Resolución Gerencial N°127-2019/GREM.M-GRM del 16.12.2019, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado.  El 10.03.2023, la Concesionaria presentó al COES la actualización del Estudio de Pre Operatividad de su proyecto, el cual se encuentra en etapa de revisión.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 5,2 millones DIAGRAMA UNIFILAR

AVANCE GLOBAL 0,0 %

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

AVANCE ACUMULADO

AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 0,0 millones TRAZO DE RUTA DE LA LÍNEA

128

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV CHACHANI – SAN JOSE Y S.E. CHACHANI (3,5 km) EMPRESA CONCESIONARIA CSF CONTINUA CHACHANI S.A.C. CENTRAL ASOCIADA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA CHACHANI DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV S.E. Chachani - S.E. San José, de simple terna de 3,5 km, la conexión de la Central Solar al SEIN se realizará por medio de la ampliación de las barras de 220 kV en la S.E. de San José. Se ampliarán la doble barra para la conexión de las nuevas celdas de líneas de 220 kV más los equipos de control y protección.

UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Chachani S.E. San José Departamento Arequipa Arequipa Provincia Arequipa Arequipa Distritos La Joya La Joya Altitud 1274 msnm 1 450 msnm DATOS DE LA LÍNEA L.T. Chachani – San José Nivel de Tensión 220 kV Longitud 3,5 km Capacidad Nominal 300 MVA Capacidad en Contingencia 330 MVA Configuración Vertical Número de ternas Simple terna Conductor ACAR 900 MCM (454,50 mm2) Cable de Guarda OPGW 24 hilos DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva Cumplió N° de Contrato 550-2020 Inicio de Obras 13.02.2023 NO Firma de Contrato 21.01.2021 POC 24.12.2023 NO Puesta en Operación Comercial 15.11.2021 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 161,9 miles PLAZO DE VIGENCIA: 31.12.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE

Ubicación del Proyecto

Área del Terreno Superficial de la C.S.F. Chachani

 Mediante R.M. N° 246-2020-MINEM/DM, publicado el 05.09.2020, el MINEM otorgó a favor de CSF Continua Chachani S.A.C., la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica en la L.T. 220 kV S.E. Chachani – S.E. San José y la S.E. Chachani.  Mediante R.M. N° 334-2022-MINEM/DM publicado el 14.09.2022, el MINEM calificó como fuerza mayor el evento invocado por CSF Continua Chachani S.A.C., denominado: “Problemas en la cadena de suministro de módulos fotovoltaicos y demora en la cadena del transporte marítimo, a causa de la pandemia por la COVID-19”; y aprobó la segunda modificación de la concesión definitiva.  El 24.03.2017, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa, otorgó el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA N° 053-2017-DMA-DDC-ARE/MC.  Mediante R.D. N° 066-2018-SENACE-JEF/DEAR del 15.05.2018, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental, aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "CSF Continua Chachani 100 MW".  El 27.04.2023, el COES notificó la Conclusión de la Vigencia del EPO mediante Carta COES/D/DP-445-2023.

Actualmente, la Concesionaria presentó ante el COES el EPO actualizado para su aprobación.  En la fase en la que se encuentra el proyecto (previa a los trabajos de construcción) no ha tenido lugar avance físico de las obras. En base al Cronograma de Ejecución de Obras, las actividades realizadas corresponden a tareas preparatorias a la ejecución; tales como, estudios preliminares, ingeniería conceptual y básica, así como negociación de compras.  El 12.06.2023, se inició la preparación del terreno; sin embargo, la Concesionaria señaló como factor de frenaje, la no obtención de la servidumbre de paso y de tránsito por demoras en los trámites ante la FAP. INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 4,3 millones

Localización del Punto de Conexión

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 0,0 % US$ 0,0 millones DIAGRAMA UNIFILAR

S.E. San José Existente 500/220 kV

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

129

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV S.E. ERSUR 220/33 kV – AMPLIACIÓN S.E. MARCONA 220 kV (32,94 km) EMPRESA CONCESIONARIA ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR S.A. CENTRAL ASOCIADA PARQUE EÓLICO SAN JUAN DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV S.E. Ersur 220/33 kV-Ampliación S.E. Marcona 220 kV y S.E. Ersur 220/33 kV UBICACIÓN SUBESTACIONES Ampliación S.E. Marcona S.E. Ersur Departamento Ica Ica Provincia Nazca Nazca Distrito Marcona Marcona Altitud 27 msnm 27 msnm DATOS DE LA LÍNEA L.T. Ersur – Ampliación S.E. Marcona Nivel de Tensión 220 kV Longitud 32,94 km Capacidad Nominal 317,67 MVA Capacidad en Contingencia Configuración Triangular Número de ternas Simple terna Conductor ACAR Cable de Guarda OPGW DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 95/130/160 (ONAN/ONAF1/ONAF2) Relación de Transformación 33/220 kV Grupo de conexión YNd11 Marca SPECO Año de Fabricación 2022 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva Cumplió N° de Contrato 566-2021 Inicio de Obras 01.08.2022 SI Firma de Contrato 19.04.2021 POC 31.12.2024 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 31.12.2024 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 478,7 miles PLAZO DE VIGENCIA: 04.10.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 109-2021-MINEM/DM del 13.04.2021, el MINEM otorgó a Energía Renovable del Sur S.A. la concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica en la "L.T. 220 kV S.E. Ersur 220/33 kV-Ampliación S.E. Marcona 220 kV y S.E. Ersur 220/33 kV".  El 31.10.2023, mediante Carta N° COES/D/DP-1140-2023, el COES aprobó el Estudio de Operatividad del proyecto.  El 03.11.2023, mediante Carta N° COES/D/DP-1143-2023, el COES autorizó la Conexión para las Pruebas de Puesta en Servicio del proyecto.  El 03.12.2023, con R.M. N° 485-2023-MINEM/DM, el MINEM estableció con carácter permanente la servidumbre de electroducto del proyecto.  Las obras civiles y electromecánicas de la línea de transmisión S.E. Ersur y Ampliación S.E. Marcona se encuentran concluidas.  El 19.11.2023 a las 11:20 horas se energizó por primera vez la línea L-2300 (Marcona - Ersur) de 220 kV. La línea se energizó desde la S.E. Marcona.  El 19.11.2023 a las 14:35 horas se energizó por primera vez el transformador de la S.E. Ersur.  El proyecto se encuentra energizado y permite que el P.E. San Juan en su etapa de pruebas de puesta en servicio inyecte su energía al SEIN.  La Concesionaria aún no obtiene el Certificado de Integración de su proyecto.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 16,0 millones

Concesión de barras en la Ampliación S.E. Marcona

Vista Ampliación S.E. Marcona

Torre N° 104

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 99,0% US$ 14,7 millones DIAGRAMA UNIFILAR Vista S.E. Ersur

Equipos de patio y transformador de potencia en S.E. Ersur

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

130

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV S.E. CARAVELÍ – S.E. POROMA (47,2 km) EMPRESA CONCESIONARIA IBEREÓLICA CARAVELÍ S.A.C. CENTRAL ASOCIADA PARQUE EÓLICO CARAVELÍ DESCRIPCIÓN Este proyecto se localizará en los distritos de Lomas y Marcona, provincias de Caravelí y Nazca; departamentos de Arequipa e Ica. UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Caravelí S.E. Poroma Departamento Arequipa Ica Provincia Caravelí Nazca Distrito Lomas Vista Alegre Altitud 500 msnm DATOS DE LA LÍNEA L.T. Caravelí – Poroma Nivel de Tensión 220 kV Longitud 47,2 km Capacidad Nominal 439,2 MVA Capacidad en Contingencia Configuración Número de ternas Doble terna Conductor Cable de Guarda OPGW DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 Potencia Nominal 110/130 MVA (ONAN/ONAF) 110/130 MVA (ONAN/ONAF) Relación de Transformación 34,5/220 kV 34,5/220 kV Grupo de conexión YNd11 YNd11 Marca Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva Cumplió N° de Contrato 570-2021 Inicio de Obras 10.10.2023 NO Firma de Contrato 10.01.2022 POC 10.03.2026 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 10.03.2026 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 900,0 miles PLAZO DE VIGENCIA: 11.08.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica de la L.T. 220 kV S.E. Caravelí - S.E. Poroma que permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por el P.E. Caravelí, fue otorgada por el MINEM mediante la R.M. N° 489-2021-MINEM/DM del 10.01.2022, a favor de la empresa Ibereólica Caravelí S.A.C.  Mediante R.D. N° 0110-2020-MINEM/DGAAE, el MINEM aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Semi detallado.  Mediante Carta COES/D/DP-1886-2021, el COES otorgó la conformidad del EPO.  El 30.09.2023, mediante R.M. N° 383-2023-MINEM/DM, el MINEM estableció el derecho de servidumbre de electroducto con carácter permanente del proyecto.  Las obras civiles que estaban previstas para el 29.09.2023, no se cumplieron, dicha actividad aún no se inicia. La Concesionaria indicó que solicitó al MINEM la modificación de su Contrato, para ampliar el Cronograma de Ejecución de Obras.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 21,9 millones

Ubicación del proyecto

Trazo de ruta de la línea

Vista de perfil de la S.E. Caravelí

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 0,0% US$ 0,0 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Vista de la ampliación de la S.E. Poroma

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

131

AMPLIACIÓN DE LA S.E. 220 kV FLAMENCO EMPRESA CONCESIONARIA ENEL GENERACION PERU S.A. CENTRAL ASOCIADA CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN DESCRIPCIÓN Implementación de una nueva bahía de transformador 220 kV y una nueva simple barra 220 kV. En la bahía de línea 220 kV existente se instalará un interruptor automático de potencia del tipo uni-tripolar de 245 kV y se ha considerado un seccionador tripolar de barra del tipo doble apertura de 245 kV. En la bahía de transformador de 220 kV existente se instalará un seccionador tripolar de barra del tipo doble apertura de 245 kV. UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Flamenco Departamento Ica Provincia Nazca Distrito Marcona Altitud 509 msnm DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 180 MVA Relación de Transformación 33/33/220 kV Grupo de conexión YNd11d11 Marca CHINT Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva N° de Contrato 582-2022 Cumplió Firma de Contrato 16.11.2022 POC 16.06.2024 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 16.06.2024 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 23,6 miles PLAZO DE VIGENCIA: 06.03.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  El 15.01.2020, mediante Resolución Directoral N° 008-2020-SENACE-PE/DEAR, el SENACE aprobó la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado de la Central Eólica Wayra I para el proyecto “Wayra Extensión” que comprende la ampliación de la S.E. Flamenco.  El 10.11.2022, mediante R.M N°391-2022-MINEM/DM, el MINEM otorgó la Concesión Definitiva del proyecto. El 16.11.2022, se suscribió el Contrato de Concesión N° 582-2022 del proyecto Ampliación S.E. Flamenco.  El proyecto cuenta con el CIRA 262-2014/MC y CIRA 006-2017/MC que comprenden a los aerogeneradores, además de la totalidad de caminos internos, componentes auxiliares y la ampliación de la S.E. Flamenco.  El 27.01.2023, con carta COES/D/DP-087-2023, el COES otorgó la conformidad al Estudio de Pre Operatividad.  El 20.11.2023, mediante carta COES/D/DP-1186-2023, el COES otorgó la conformidad al Estudio de Operatividad del proyecto Parque Eólico Wayra Extensión 177 MW, que incluye la Ampliación de la S.E. Flamenco.  El 22.11.2023, mediante carta COES/D/DP-1191-2023, el COES autorizó la conexión al SEIN para las Pruebas de Puesta en Servicio.  Está pendiente la instalación del portón de ingreso, afirmado de vías internas, culminar el montaje del almacén central, energización de barras y del transformador de potencia.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) Por definir

Transformador de la C.E. Wayra Extensión

Patio de llaves de la S.E. Flamenco

AVANCE ACUMULADO (*) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) Por definir Por definir

(*) Valores del proyecto se encuentra contenido en el proyecto PE Wayra Extensión. Pendiente de separación de presupuestos y avances.

DIAGRAMA UNIFILAR

Transformador de corriente de la S.E. Flamenco

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

132

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV S.E. SAN MARTÍN SOLAR-S.E. SAN JOSÉ (2,3 km) EMPRESA CONCESIONARIA JOYA SOLAR S.A.C. CENTRAL ASOCIADA C.S.F. SAN MARTÍN SOLAR DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV S.E. San Martín -S.E. San José, la S.E. San Martín (30/220) kV y Ampliación de la S.E. San José (220 kV).

UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. San Martín Ampliación S.E. San José Departamento Arequipa Arequipa Provincia Arequipa Arequipa Distrito La Joya La Joya Altitud 1 450 msnm 1 450msnm L.T. San Martín -Ampliación San DATOS DE LA LÍNEA L.T. Ampliación San José- San José José Nivel de Tensión 220 kV 220 kV Longitud 2,1 km 0,2 km Capacidad Nominal 260 MVA 260 MVA Capacidad en Contingencia Configuración Número de ternas Simple terna Simple terna Conductor ACAR 557 mm2 AAC 557 mm2 Cable de Guarda OPGW 24 hilos OPGW 24 hilos DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 Potencia Nominal 100/115/130 (ONAN/ONAF1/ONAF2) 100/115/130 (ONAN/ONAF1/ONAF2) Relación de Transformación 220/30 kV 220/30 kV Grupo de conexión YNd11 YNd11 Marca Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva Cumplió N° de Contrato 585-2022 Inicio de Obras 01.02.2023 NO Firma de Contrato 22.11.2022 POC 31.12.2023 NO Puesta en Operación Comercial 31.12.2023 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 189,3 miles PLAZO DE VIGENCIA: 30.11.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 402-2022-MINEM/DM del 14.11.2022, el MINEM otorgó a la JOYA SOLAR S.A.C. la concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica en la "L.T. 220 kV S.E. San Martin Solar - S.E. San José".  El 22.11.2022, se suscribió el Contrato de Concesión N° 585-2022, entre el MINEM y la Concesionaria JOYA SOLAR S.A.C.  El 21.10.2023, mediante R.M. N° 405-2023-MINEM/DM, el MINEM estableció el derecho de servidumbre de ocupación con carácter permanente para el proyecto.  El 10.11.2023, mediante Carta N° COES/D/DP-1169-2023, el COES aprobó la actualización del Estudio de Pre Operatividad.  La Concesionaria se encuentra en la etapa de desarrollo de la ingeniería definitiva.  Las obras civiles y Puesta en Operación Comercial que estaban previstas para el 01.02.2023 y 31.12.2023 respectivamente, no se cumplieron.  El 24.11.2023, la Concesionaria solicitó al MINEM ampliación de plazo de su Puesta en Operación Comercial hasta el 23.12.2024 señalando que debido a la grave convulsión socio-política que tuvo al país, a partir del 07.12.2022, generaron severas protestas sociales a nivel nacional, actos de vandalismo y bloqueos en carreteras de la Red Vial Nacional, lo que ocasionó actos de violencia, afectación a la propiedad pública y privada, toma de rehenes por los manifestantes y otros, lo consideran como un evento de fuerza mayor que afectó el desarrollo de su proyecto.

AVANCE ACUMULADO INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 18,9 millones 3,7% US$ 0,7 millones DIAGRAMA UNIFILAR

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

Ubicación de Proyecto

Trazo de ruta de la línea de transmisión

Subestación San José existente

133

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV PICHU PICHU – SAN JOSE Y S.E. PICHU PICHU (4,27 km) EMPRESA CONCESIONARIA CSF CONTINUA PICHU PICHU S.A.C. CENTRAL ASOCIADA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA PICHU PICHU DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV S.E. Pichu Pichu - S.E. San José, de simple terna de 4,27 km, la conexión de la Central Solar al SEIN se realizará por medio de la ampliación de las barras de 220kV en la S.E. de San José. Se ampliarán la doble barra para la conexión de las nuevas celdas de líneas de 220kV más los equipos de control y protección.

UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Pichu Pichu S.E. San José Departamento Arequipa Arequipa Provincia Arequipa Arequipa Distritos La Joya La Joya Altitud 1600 msnm 1 450 msnm DATOS DE LA LÍNEA L.T. Pichu Pichu – San José Nivel de Tensión 220 kV Longitud 4,27 km Capacidad Nominal 300 MVA Capacidad en Contingencia 330 MVA Configuración Vertical Número de ternas Simple terna Conductor ACAR 900 MCM (454,50 mm2) Cable de Guarda OPGW 24 hilos DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva Cumplió N° de Contrato 587-2022 Inicio de Obras 13.02.2023 NO Firma de Contrato POC 24.12.2023 NO Puesta en Operación Comercial 24.12.2023 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 49,3 miles PLAZO DE VIGENCIA: 31.12.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 453-2022-MINEM/DM, publicado el 01.01.2023, el MINEM otorgó a favor de CSF Continua Pichu Pichu S.A.C., la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica en la L.T. 220 kV S.E. Pichu Pichu – S.E. San José y la S.E. Chachani  El 27.07.2020, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa, otorgó el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA N° 48-2020-DDCARE/MC, por la incorporación del área correspondiente al patio de conexión en la S.E. San José.  El 28.09.2020, mediante R.D. N° 0125-2020-MINEM/DGAAE, la Dirección General en Asuntos Ambientales de Electricidad del MINEM aprobó la Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto con el objetivo de implementar un patio de conexión compuesta por la ampliación de dos (2) barras, cuatro (4) bahías de líneas y dos (2) bahías de acoplamiento para la interconexión de las líneas de transmisión de "CSF Continua Pichu Pichu 60 MW", "CSF Continua Chachani 100 MW" y "CSF Continua Misti 300 MW"; de conformidad con los fundamentos y conclusiones del Informe N° 0513-2020-MINEM/DGAAE-DEAE de fecha 28.09.2020, el cual forma parte integrante de la referida resolución directoral.  El 27.04.2023, el COES notificó la Conclusión de la Vigencia del EPO mediante comunicación COES/D/DP446-2023. Actualmente, la Concesionaria presentó ante el COES el EPO actualizado para su aprobación.  Aún no se ha iniciado las obras civiles. Las actividades realizadas corresponden a tareas preparatorias a la ejecución; tales como, estudios preliminares, ingeniería conceptual y básica, así como negociación de compras.  La Concesionaria señalo como factor de frejane, gestiones para la Autorización de Uso de Derecho de Vía ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fin de poder ejecutar las obras de empalme de la vía de acceso al proyecto con la Vía Nacional PE-1S Panamericana Sur, el cual es un componente necesario para poder trasladar los equipos principales del proyecto a sitio.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 4,9 millones

Ubicación del Proyecto

Ubicación de la S.E. Pichu Pichu

Trazado de la línea eléctrica

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 0,0% US$ 0,0 millones DIAGRAMA UNIFILAR

S.E. San José Existente 500/220 kV

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

134

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 KV S.E. KIMIRI – S.E. CAMPAS (11,84 km) EMPRESA CONCESIONARIA VARI ENERGIA S.A.C. CENTRAL ASOCIADA C.H. ANASHIRONI Y C.H. RENOVANDES H1 DESCRIPCIÓN El proyecto está ubicado en los distritos de San Ramón y Chanchamayo, provincia de Chanchamayo y departamento de Junín.

UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Campas Departamento Junín Provincia Chanchamayo Distrito Chanchamayo Altitud 900 msnm DATOS DE LA LÍNEA L.T. Kimiri - Campas Nivel de Tensión 138 kV Longitud 11,84 km Capacidad Nominal 100 MVA Capacidad en Contingencia 160 MVA Configuración Vertical Número de ternas Simple terna Conductor AAAC 283,4 mm2 Cable de Guarda OPGW 96,7 mm2 DATOS DEL AUTOTRANSFORMADOR AT1 Potencia Nominal 80-100/80-100/20-25 MVA (ONAN/ONAF) Relación de Transformación 220/138/33 kV Grupo de conexión YN0ynd5 Marca Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva Cumplió N° de Contrato 590-2023 Inicio de Obras 05.12.2023 NO Firma de Contrato 28.03.2023 POC 29.10.2024 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 29.10.2024 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 65,4 miles PLAZO DE VIGENCIA: 06.05.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE

 La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica de la L.T. 138 kV Kimiri - Campas que permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Anashironi y C.H. Renovandes H1, fue otorgada por el MINEM mediante la R.M. N° 096-2023-MINEM/DM a favor de la VARI ENERGÍA S.A.C.  El 25.03.2022, mediante Carta COES/D/DP-420-2022, el COES otorgó la conformidad del EPO.  La Concesionaria informó que se encuentra en proceso de la obtención de servidumbre.  La ingeniería de detalle se encuentra en proceso de elaboración.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 5,5 millones

Ubicación del proyecto

Trazo de ruta de la línea

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 6,7% US$ 0,4 millones DIAGRAMA UNIFILAR Vista de planta de los equipos de la S.E. Campas

Vista de perfil de la S.E. Campas

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

135

L.T. 220 KV S.E. HANAQPAMPA-INTERCONEXIÓN NUEVAS ESTRUCTURAS T68A Y T68B (L-027) EMPRESA CONCESIONARIA ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A. CENTRAL ASOCIADA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA HANAQPAMPA DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la línea de 220 kV servirá para la interconexión entre las subestaciones Hanaqpampa y el punto de conexión en derivación de la línea de transmisión L-2027 (Moquegua-Ilo2) de 220 kV. UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Hanaqpampa Departamento Moquegua Provincia Ilo Distritos El Algarrobal Altitud 1308 msnm L.T. 220 kV S.E. Hanaqpampa-Interconexión 220 KV en las nuevas estructuras T68A y T68B de la L.T. 220 kV S.E. Ilo2-Moquegua (LDATOS DE LA LÍNEA 2027) Nivel de Tensión 220 kV Longitud 15,874 km Capacidad Nominal 400 MVA Capacidad en Contingencia 400 MVA Configuración Vertical Número de ternas Doble terna Conductor ACAR CAIRO 235,8 mm2 Cable de Guarda OPGW 48 hilos DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva Cumplió N° de Contrato 596-2023 Inicio de Obras 24.09.2024 PENDIENTE Firma de Contrato 06.06.2023 POC 24.05.2026 PENDIENTE Puesta en Operación Comercial 24.05.2026 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 269,3 miles PLAZO DE VIGENCIA: 02.12.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE

 Mediante R.M. N° 203-2023-MINEM/DM, publicado el 24.05.2023, el MINEM otorgó a favor de Engie Energía Perú S.A., la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica en la L.T. 220 kV S.E. Hanaqpampa - Interconexión 220 kV en las nuevas estructuras T68A y T68B de la L.T. 220 kV S.E. Ilo 2 - S.E. Moquegua (L-2027).  El 29.10.2021, mediante R.D. N° 0182-2021-MINEM/DGAAE, se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Hanaqpampa. Actualmente, la Concesionaria presentó el expediente de Modificación de la DIA del proyecto fotovoltaico Hanaqpampa, en la que se incluyen los accesos hacia la línea de transmisión, así como una redistribución del equipamiento y edificaciones de la subestación Hanaqpampa.  El 17.05.2019, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa, otorga el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA N° 2019-27-DDC-MOQ/MC. En proceso la obtención de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos Superficiales para los caminos de acceso a la línea de transmisión.  El 25.05.2022, el COES mediante Carta N° COES/D/DP-783-2022, dio conformidad al Estudio de Pre Operatividad para la conexión al SEIN de la C.S. Hanaqpampa.  Se encuentra en proceso el desarrollo de la ingeniería básica asociada a la Línea de Transmisión con fines de contar con la distribución de estructuras y trazo de caminos de acceso.  Aún no se han iniciado las obras civiles, la cual está previsto según su Cronograma de Ejecución de Obras para el 24.09.2024.  La Concesionaria señaló como factor de frenaje, demoras en la obtención de la aprobación de la modificación del DIA.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 26,9 millones

AVANCE GLOBAL 0,0% DIAGRAMA UNIFILAR

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

AVANCE ACUMULADO

AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) US$ 0,0 millones UBICACIÓN

136

AMPLIACIÓN DE LA S.E. 220 kV RUBÍ EMPRESA CONCESIONARIA ENEL GENERACION PERU S.A. CENTRAL ASOCIADA CENTRAL SOLAR CLEMESÍ DESCRIPCIÓN La ampliación de la subestación Rubí en su patio de 220 kV se realizará con equipamiento tipo convencional (aislado en aire), con niveles de conexión y distancias eléctricas conforme al nivel de aislamiento y según las distancias existentes; asimismo, en 33 kV la ampliación se realizará mediante celdas tipo GIS. UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Rubí Departamento Moquegua Provincia Mariscal Nieto Distrito Moquegua Altitud 1 468 msnm DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 100/120 MVA Relación de Transformación 33/220 kV Grupo de conexión YNd11 Marca CHINT Año de Fabricación 2022 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva N° de Contrato 593-2023 Cumplió Firma de Contrato 10.04.2023 POC 26.12.2023 NO Puesta en Operación Comercial 26.12.2023 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: US$ 17,7 miles PLAZO DE VIGENCIA: 07.02.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE

 Mediante R.M. N° 141-2023-MINEM/DM publicado el 05.04.2023 en el Diario El Peruano, el MINEM otorgó la concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica en el proyecto "Ampliación de la S.E. Rubí".  El proyecto cuenta con el CIRA N° 2019-045-DDC-MOQ y CIRA N° 2022-023-DDCMOQ/MC, el cual abarca los componentes de generación del proyecto C.S. Clemesí, así como los caminos internos, componentes auxiliares y la Ampliación de la S.E. Rubí.  El 07.11.2023 el COES mediante Carta N° COES/D/DP-1151-2023, autorizó la conexión para continuar con el desarrollo de las Pruebas de Puesta en Servicio del proyecto C.S. Clemesí de 114,93 MW y sus Instalaciones de Transmisión, hasta el 29.02.2024.  Las obras civiles del proyecto se encuentran concluidas.  La Ampliación de la S.E. Rubí se encuentra energizada, entregando energía al SEIN generada por la C.S. Clemesí en etapa de prueba.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) US$ 1,5 millones

Ubicación

Vista panorámica de la Ampliación de la S.E. Rubí

AVANCE ACUMULADO (*) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 98% Por definir DIAGRAMA UNIFILAR Ampliación S.E. Rubí 33/220 kV

Transformador de potencia de 100/120 MVA

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

137

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV PONGO DE CAYNARACHI – YURIMAGUAS (52,45 km) EMPRESA CONCESIONARIA ELECTRO ORIENTE S.A. DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la ampliación de la S.E. Pongo de Caynarachi en el lado de 60 kV y de la S.E. Yurimaguas, que consiste en la instalación de un nuevo transformador de 15/10/10 MVA, 60/33/10 kV, con sus respectivas bahías de transformación, 03 nuevas salidas en 33 kV y la sala de control se ampliara para instalar celdas metalclad en 10 kV. Asimismo, la instalación de un transformador zig-zag de 200 kVA en la sala de celdas y un banco de condensadores de 5 MVAR en la barra de 10 kV de uso exterior.

UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Pongo de Caynarachi S.E. Yurimaguas Departamento San Martín Loreto Provincia Lamas Alto Amazonas Distritos Caynarachi Yurimaguas Altitud 210 msnm 106 msnm DATOS DE LA LÍNEA L.T. Pongo Caynarachi - Yurimaguas Nivel de Tensión 60 kV Longitud 52,45 km Capacidad Nominal 25 MVA Configuración Número de ternas Simple terna Conductor AAAC 150 mm2 Cable de Guarda OPGW 108 mm2 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva N° de Contrato 534-2019 Cumplió Firma de Contrato 16.12.2019 Inicio de Obras 18.03.2021 SI Puesta en Operación Comercial 03.05.2021 POC 09.12.2023 NO POC modificada 09.12.2023 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 406,9 miles PLAZO DE VIGENCIA: 07.09.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  El 15.12.2019, con R.M. N° 398-2019-MINEM/DM, el MINEM otorgó a favor de Electro Oriente S.A., la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de transmisión eléctrica en la L.T. 60 kV S.E. Pongo de Caynarachi-S.E. Yurimaguas y Subestaciones.  El 16.12.2019, se suscribió el Contrato de Concesión N° 534-2019 entre el MINEM y la empresa Concesionaria Electro Oriente S.A.  El 29.07.2020, con carta COES/D/DP-694-2020, el COES comunica a Electro Oriente S.A. que, debido a las nuevas normativas, el proyecto no requiere del otorgamiento de un certificado de conformidad del EPO por parte del COES  El 27.10.2021, con R.M. N° 378-2021-MINEM/DM, el MINEM aprobó la primera modificación del Contrato de Concesión N° 534-2019, en su Cláusula Séptima; el numeral 3 del Anexo N° 2; y, el Anexo N° 4.  Se montaron un total de 94 estructuras de un total de 174.  No se ha realizado el tendido de conductores AAAC, ni cable OPGW. Sin embargo, se ha verificado que, dichos elementos ya fueron adquiridos y se encuentran en los almacenes del Electro Oriente S.A.  Se han instalado un nuevo interruptor y un nuevo seccionador de barra, que serán parte de la futura celda de transformación de 60 kV; también se han instalado transformadores de tensión nuevos que serían conectados al nuevo sistema de barras rígidas.  Se ha verificado que el equipamiento electromecánico de la celda de línea ha sido instalado sobre sus bases, sin conexión entre ellos.  No se realizaron obras civiles en la S.E. Pongo de Caynarachi, las bases y los pórticos de la futura celda fueron construidas cuando se puso en servicio la L.T. 60 kV Tarapoto - Pongo de Caynarachi.  La Concesionaria manifestó que el principal factor de frenaje corresponde al saneamiento de la servidumbre, aún no se ha liberado la faja de servidumbre de 33 estructuras, lo que impide la ejecución de cualquier trabajo.

INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) S/ 34,5 millones

AVANCE ACUMULADO AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) 55,0% S/ 19,0 millones DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación del Proyecto

Celda de línea en la S.E. Pongo de Caynarachi

Equipos montados en la S.E. Yurimaguas

Transformador en la S.E. Yurimaguas

Montaje de estructuras T-124 y T-157

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

138

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV POECHOS – LAS LOMAS – QUIROZ (75 km) EMPRESA CONCESIONARIA ELECTRONOROESTE S.A. DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV S.E. Poechos – S.E. Las Lomas – S.E. Quiroz, de simple terna de 75 km; la ampliación de la S.E. Poechos 60/22,9 Kv y construcción de la S.E. Las Lomas 60/22,9 kV y S.E. Quiroz 60/22,9 kV. UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Poechos S.E. Las Lomas S.E. Quiroz Departamento Piura Piura Piura Provincia Sullana Piura Ayabaca Distritos Lancones Las Lomas Paimas Altitud 75 msnm 237 msnm 639 msnm DATOS DE LA LÍNEA L.T. Poechos – Las Lomas L.T. Las Lomas - Quiroz Nivel de Tensión 60 kV 220 kV Longitud 36,23 km 39,3 km Capacidad Nominal 20 MVA 20 MVA Configuración Número de ternas Simple terna Simple terna Conductor AAAC 240 mm2 AAAC 240 mm2 Cable de Guarda OPGW 82 mm2 OPGW 82 mm2 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva Cumplió N° de Contrato 572-2022 Inicio de Obras 22.03.2018 SI Firma de Contrato 14.03.2022 POC 30.04.2022 NO Puesta en Operación Comercial 30.04.2022 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MONTO: S/ 267,8 miles PLAZO DE VIGENCIA: 30.03.2024 ESTADO: Vigente INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 065-2022-MINEM/DM, publicado el 03.03.2021, el MINEM otorgó a favor de Electronoroeste S.A. la concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica en el proyecto “Línea de Transmisión en 60 kV S.E. Poechos-S.E. Las Lomas-S.E. Quiroz y Subestaciones Asociadas”  El proyecto tiene por finalidad cubrir la demanda de energía eléctrica y mejorar el servicio eléctrico de las provincias de Ayabaca, Piura y Sullana en su área de influencia.  El proyecto cuenta con EIA, consistente en una DIA, aprobado con Resolución Directoral N° 422017/GOBIERNO REGIONAL PIURA-420023-DR del 16.06.2017.  El 25.02.2022, con Carta COES/D/DP-265-2022, se otorgó la conformidad al Estudio de Operatividad para la Conexión al SEIN del Proyecto “Línea de Transmisión en 60 kV Poechos - Las Lomas – Quiroz y Subestaciones Asociadas  La ampliación a la S.E. Poechos estará constituida por la implementación de una nueva bahía de línea 60 kV a S.E. Las Lomas, equipamiento complementario de la bahía de línea 60 kV a S.E. Sullana y nuevo sistema de servicios auxiliares, control, protección y medición.  La nueva S.E. Las Lomas estará constituida por un transformador de potencia 60±10x1%/22,9 kV, 12-15 MVA (ONAN-ONAF); bahías de línea 60 kV; bahías de línea y barra en 22,9 kV; bahías de transformación en 60 y 22,9 kV; y sistema de control, protección y medición.  La nueva S.E. Quiroz estará constituida por un transformador de potencia 60+10x1.0%/22,9/4,16 kV, 7-9 MVA (ONAN-ONAF); bahías de línea/transformador en 60 kV; bahías de línea y barra en 22,9 kV; bahía de transformación en 22,9 kV; y sistema de control, protección y medición.  Las estructuras, accesorios y conductor de la línea de transmisión se encuentran montados casi en su totalidad; asimismo, los equipos de patio y tableros de las salas de control correspondientes a las subestaciones se encuentran montados.

AVANCE ACUMULADO INVERSIÓN PRESUPUESTADA (sin IGV) AVANCE GLOBAL AVANCE ECONÓMICO (sin IGV) Por definir Por definir Por definir DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación del Proyecto

Patio de Llaves de la S.E. Las Lomas

Transformador de Potencia 7 MVA de S.E. Quiroz

Patio de Llaves de S.E. Quiroz

División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) – Diciembre 2023

139