Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Ejecución

División de Supervisión de Electricidad PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EJECUCIÓN

Nuevo transformador de 50 MVA (220/60/22,9 kV) en S.E. Zorritos Ampliación N° 18 - REP

Central Termoeléctrica C.T. Pedregal (18 MW)

Casa de Máquinas y Subestación de salida C.H. Rapaz II (1,25 MW)

Agosto 2018

PROYECTOS DE CENTRALES DE GENERACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN EJECUCIÓN

Documento de trabajo desarrollado por: División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (SIE)

“Osinergmin no se identifica, necesariamente, ni se hace responsable de las opiniones vertidas en el presente documento. La información contenida en él se considera proveniente de fuentes confiables, pero Osinergmin no garantiza su exactitud. Las opiniones e ideas expuestas pertenecen a sus autores, se sustentan en la información disponible y están sujetas a modificación sin previo aviso. La evolución pasada no es necesariamente indicador de resultados futuros. Este reporte no se debe utilizar para tomar decisiones de inversión”.

2

PRESENTACIÓN La División de Supervisión de Electricidad de Osinergmin realiza la supervisión y fiscalización de las instalaciones de generación y transmisión eléctrica en el ámbito nacional, y particularmente, sobre la Supervisión de los Contratos del Sector Eléctrico, a través del presente se describe la situación de los proyectos relevantes de generación y transmisión eléctrica que se encuentran en su etapa de construcción.

En ese sentido, se ha elaborado el presente documento titulado: “PROYECTOS DE CENTRALES DE GENERACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN EJECUCIÓN”, el cual contiene información actualizada del estado de los proyectos.

La información ha sido recopilada mediante supervisiones de campo y de la proporcionada por las empresas supervisadas, que en conjunto muestran un panorama general del estado situacional de los proyectos.

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

3

ÍNDICE “PROYECTOS DE CENTRALES DE GENERACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN EJECUCIÓN” 1.

2.

3.

4.

INTRODUCCIÓN ESTADO DE LOS PROYECTOS DE CENTRALES DE GENERACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN EJECUCIÓN DE OBRAS CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 3.1 Centrales Hidroeléctricas C.H. La Vírgen C.H. San Gabán III C.H. Rapaz II Mini C.H. Pátapo C.H. Ángel I C.H. Ángel II C.H. Ángel III C.H. Manta C.H. Santa Lorenza I C.H. Carhuac C.H. Zaña 1 C.H. Ayanunga C.H. Her 1 3.2 Centrales de Biomasa C.B. Huaycoloro II C.B. Callao 3.3 Centrales Termoeléctricas C.T. Aje C.T. Pedregal LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 4.1 Líneas de Transmisión (Proinversión) L.T. 220 kV Moyobamba–Iquitos (150 MVA) L.T. 220 kV Machupicchu – Quencoro – Onocora – Tintaya (300 MVA) L.T. 220 kV Friaspata-Mollepata (250 MVA) S.E. Carapongo (750 MVA- 500/220 kV) L.T. 220 kV Montalvo – Los Héroes (250 MVA) L.T. 138 kV Aguaytía – Pucallpa (80 MVA-segundo circuito) Enlace 500 kV Mantaro – Nueva Yanango – Carapongo Enlace 500 kV Nueva Yanango – Nueva Huánuco L.T. 220 kV Tintaya - Azángaro 4.2 Ampliaciones Ampliación N° 18 – REP Ampliación N° 19 - REP 4.3 Líneas de Transmisión Asociadas a la Generación L.T. 138 kV La Vírgen - Caripa L.T. 138 kV Santa Lorenza – Paragsha 2 - Amarilis L.T. 138 kV Ángel – Derivación L.T. San Gabán/San Rafael L.T. 60 kV Carhuac - Callahuanca

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

Pág.

05 06 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

4

“PROYECTOS DE CENTRALES DE GENERACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN EJECUCIÓN”

1. INTRODUCCIÓN La Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (Ley N° 27332), el Reglamento General de Osinergmin (D.S. N° 054‐2001‐PCM) y la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional (Ley N° 27699), establecen que Osinergmin es la entidad responsable de supervisar el cumplimiento de los contratos en el sector eléctrico de las empresas que han sido privatizadas u otorgadas en concesión y/o autorización. Esta labor la realiza la División de Supervisión de Electricidad a través de la Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad.

Con D.S. N° 088‐2013‐PCM, que aprueba el Listado de Funciones Técnicas bajo la competencia del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, se precisa entre otras, la Función Técnica de supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión otorgados por el Estado y aquellos derivados del proceso de promoción en el sector energía.

En el presente documento se describe la situación de los proyectos de generación y transmisión eléctrica que se encuentran en etapa de ejecución de obras, los montos de inversión no consideran el Impuesto General a las Ventas (IGV).

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

5

2. ESTADO DE LOS PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN EJECUCIÓN

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

6

CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA - EN CONSTRUCCIÓN Ítem

1

Concesión Autorización

Concesion

Central

Empresa

C.H. LA VIRGEN (Junín)

LA VIRGEN S.A.C.

2

Concesión

C.H. SAN GABÁN III (Puno) HYDRO GLOBAL PERU

3

Concesión RER

C.H. RAPAZ II (Lima)

4

Concesión RER

C.H. PÁTAPO (Lambayeque)

5

Potencia (MW)

84,00

Monto de Inversión (Mio US$)

140,40

Avance (%) POC Contrato

94,0%

30.04.2008

POC Vigente

Estado

26.12.2017

Proyecto en construcción.

Se concluyó con desaguar el túnel de presión debido a los problemas de filtraciones ocurridos durante el segundo llenado del túnel ejecutado en el mes de abril 2018, habiéndose verificado la existencia de filtraciones en aproximadamente 65% del túnel de presión de 5,5 km, que serán corregidos mediante el revestimiento con shocrete (hormigón proyectado). Está labor se prevé que tendrá una duración de aproximadamente 6 meses.

A la fecha aún no se culminaron las obras de captación, habiéndose verificado el socavamiento de las armaduras de fierro en el piso del área de compuertas y rebose; asimismo no se ha ejecutado la conexión del proyecto con el canal de conducción de las aguas turbinadas de la C.H. Yanango.

Por lo anterior la Concesionaria solicitará ampliación de plazo para la POC has el mes de setiembre 2019

205,80

438,00

4,0%

01.02.2022

01.02.2022

EMPRESA COMUNAL HIDROELÉCTRICA SAN CRISTOBAL DE RAPAZ

1,25

-

100,0%

17.10.2017

26.02.2018

HYDRO PATAPO S.A.C.

1,00

-

100,0%

24.10.2012

24.07.2016

Concesión RER C.H. Ángel I (Puno) Primera Subasta

Generadora de Energía del Perú S.A.

19,90

26,00

99,0%

31.12.2012

30.08.2018

6

Concesión RER C.H. Ángel II (Puno) Primera Subasta

Generadora de Energía del Perú S.A.

19,90

20,20

99,0%

31.12.2012

30.08.2018

7

Concesión RER C.H. Ángel III (Puno) Primera Subasta

Generadora de Energía del Perú S.A.

19,90

22,70

99,0%

31.12.2012

30.08.2018

8

Concesión RER C.H. Manta (Áncash) Segunda Subasta

Peruana de Inversiones en Energía Renovable S.A.

19,78

43,10

40,5%

31.05.2013

30.09.2019

9

Concesión RER - C.H. Santa Tercera Subasta (Huánuco)

Empresa de Generación Eléctrica Santa Lorenza S.A.C.

18,70

41,70

46,1%

31.12.2017

31.12.2017

Lorenza

I

(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/publicaciones

En construcción.

El proyecto es una iniciativa privada autosostenible presentada por Hydro Global. Así, la totalidad de la inversión que requiera será asumida por esa compañía y el Estado no intervendrá ni en el financiamiento, ni en el otorgamiento de garantías financieras o no financieras.

Las obras civiles se iniciaron el 01.09.2017.

Se efectúa voladura de rocas en penetración de camino rural de accesos en Churumayo, y posteriormente se efectuará en accesos a la ruta del túnel de conducción, entre otros.

Se concluyeron las obras civiles y electromecánicas.

Durante las pruebas con carga llegaron a generar el 100% de la capacidad de la central (1,3 MW).

La Concesionaria se encuentra en proceso de selección de una empresa especializada para la operación de la C.H. Rapaz II. Las obras del proyecto se encuentran concluidas.

El COES otorgó autorización de conexión para pruebas de puesta en servicio. Se encuentra operando desde la tercera semana de julio 2018.

Osinergmin, emitió opinión favorable a la M.C.H. Pátapo, cuyo titular es la Empresa Hydro Pátapo S.A.C., para la continuación del trámite de otorgamiento de Licencia de Uso de Agua, en correspondencia con el Decreto Supremo N° 041-2011-EM. El COES aprobó el inicio de la POC, con una potencia efectiva de 20,16 MW, a partir de las 00:00 horas del 30.08.2018.

Se están ejecutando las obras pendientes. Está pendiente la respuesta del MINEM a la solicitud de ampliación de plazo de la POC presentada por la Concesionaria.

El COES aprobó el inicio de la POC, con una potencia efectiva de 20,16 MW, a partir de las 00:00 horas del 30.08.2018.

Se están ejecutando las obras pendientes. Está pendiente la respuesta del MINEM a la solicitud de ampliación de plazo de la POC presentada por la Concesionaria.

El COES aprobó el inicio de la POC, con una potencia efectiva de 20,16 MW, a partir de las 00:00 horas del 30.08.2018.

Se están ejecutando las obras pendientes. Está pendiente la respuesta del MINEM a la solicitud de ampliación de plazo de la POC presentada por la Concesionaria.

En construcción.

Se continúa con los trabajos de construcción de la bocatoma y del desarenador; así como con la perforación del túnel de aducción.

En construcción.

En el proyecto se están realizando sólo trabajos de mantenimiento, debido a falta de financiamiento y problemas con las Comunidades aledañas, que señalan que se estaría afectando a sus ojos (pozas) de agua.

Se están ejecutando las obras de la cabecera del proyecto y la nivelación del terreno para edificar la Casa de Máquinas y la Subestación de salida.

La Concesionaria solicitó la modificación del Cronograma de Ejecución de Obras y con ello la ampliación de la POC hasta el 30.04.2019; dicho pedido está siendo evaluado por el MINEM .

Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad División de Supervisión de Electricidad Agosto 2018 7

CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA - EN CONSTRUCCIÓN Ítem

10

Concesión Autorización

Central

Concesión RER C.H. Carhuac (Lima) Tercera Subasta

Empresa

Andean Power S.A.

Potencia (MW)

20,00

Monto de Inversión (Mio US$)

30,00

Avance (%) POC Contrato

97,0%

07.11.2018

POC Vigente

Estado

07.11.2018

En etapa final de construcción.

Se verificó que las obras civiles y electromecánicas están concluidas, estándo pendiente la culminación de las pruebas.

El 23.08.2018, la Concesionaria informó que las pruebas han quedado paralizadas debido a que se detectaron filtraciones en el túnel. Han procedido a vaciar el túnel para la evaluación correspondiente. La POC está prevista para el 07.11.2018.

Una vez concluida las obras, temporalmente inyectará la energía generada a la S.E. Huachipa, hasta que se tenga operativa la S.E. Callahuanca.

11

Concesión RER C.H. Zaña 1 (Cajamarca) Tercera Subasta

Electro Zaña S.A.C.

13,20

36,20

76,0%

29.12.2018

29.12.2018

En construcción.

Se continúa con la ejecución de las obras del proyecto en la bocatoma, desarenador, tubería forzada y casa de máquinas.

La Concesionaria presentó solicitud de modificación de Cronograma de Ejecución de Obra por un evento de fuerza mayor derivado de la imposibilidad de suscribir acuerdos de servidumbres; la cual se encuentra en evaluación por el MINEM. La indicada solicitud prevé como nueva fecha para la puesta en operación comercial (POC) el 03.11.2019.

12

Concesión RER C.H. Ayanunga (Huánuco) Energética Monzón Cuarta Subasta

20,00

48,30

14,0%

31.12.2018

31.12.2018

El proyecto está en construcción.

La Concesionaria solicitó ampliación de plazo de la POC hasta el 27.07.2020 por problemas de reinicio de obras de la S.E. 8 de Agosto a donde se conectará; dicho pedido está en proceso de evaluación por el MINEM

13

Concesión RER C.H. Her 1 (Lima) Cuarta Subasta

Enel Generación Perú S.A.A.

0,70

3,20

100,0%

30.06.2018

30.08.2018

El proyecto está en Operación Comercial Las obras civiles y electromecánicas se concluyeron. El COES aprobó el inicio de la Operación Comercial, con una potencia de 0,7 MW, a partir de las 00:00 horas del 30.08.2018.

Está pendiente la respuesta del MINEM a la solcitud de ampliación de plazo de la POC.

14

Concesión RER - C.B. Huaycoloro II (Santa Cuarta Subasta Catalina) (Lima)

Empresa Concesionaria Energía Limpia S.A.C.

2,40

2,50

100,0%

31.12.2017

29.08.2018

15

Concesión RER C.B. Callao Cuarta Subasta

Empresa Concesionaria Energía Limpia S.A.C.

2,40

2,50

20,0%

31.12.2017

31.12.2017

16

Autorización

C.T. AJE (Lima)

AJEPER

6,53

17,30

98,0%

20.08.2018

20.08.2018

17

Autorización

C.T. PEDREGAL (Ica)

ELECTRO DUNAS

18,00

360,00

99,0%

30.04.2018

30.04.2018

(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/publicaciones

Las obras civiles y electromecánicas se concluyeron. El COES aprobó el inicio de la Operació Comercial, con una potencia efectiva de 2,4 MW, a partir de las 00:00 horas del 29.08.2018.

El proyecto está en construcción.

Se concluyó la construcción de la losa para la instalación de los equipos de la Estación de Compresión de la Planta de tratamiento de biogás. La Concesionaria informó que la instalación de los grupos sobre sus bases se realizará cuando se concluya la construcción de la base de los transformadores principales y la losa para la sala eléctrica, a fin de evitar la contaminación de los grupos.

La Concesionaria solicitó ampliación de plazo de la POC hasta el 31.12.2018.

Las obras del proyecto se encuentran concluidas.

Actualmente se encuentran en operación experimental y eventualmente están operando en las horas punta. La POC estuvo prevista para el 20.08.2018. A la fecha, la Concesionaria aún no reporta la puesta en servicio.

Las obras del proyecto se encuentran concluidas.

Se encuentra pendiente la resolución de autorización por parte del MINEM.

Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad División de Supervisión de Electricidad Agosto 2018 8

CONTRATOS DE CONCESIÓN Y AMPLIACIONES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA "EN CONSTRUCCIÓN" Ítem

Firma de Contrato

Proyecto

Concesionario

1

L.T. 220 kV Friaspata - Mollepata (construcción de: L.T. 220 kV Friaspata ‐ Mollepata, en simple terna, de aproximadamente 92 km 19.11.2014 de longitud; ampliación de la S.E. existente Friaspata (también conocida como S.E. Huancavelica) y ampliación de la S.E. existente Mollepata)

2

L.T. 220 kV Machupicchu - Quencoro - Onocora - Tintaya y Subestaciones Asociadas (Construcción de la línea de transmisión 13.06.2013 de 354 km, construcción de la S.E. Machupicchu Nueva (Suriray) y Quencoro Nueva (Kayra) y ampliación de la S.E. Onocora y S.E. Tintaya.)

3

L.T. 220 kV Moyobamba - Iquitos (construcción de la L.T. 220 kV Moyobamba Nueva ‐ S.E. Intermedia de 387 km; L.T. 220 kV S.E. LÍNEAS DE Intermedia ‐ Iquitos de 201 km; Enlace 60 kV S.E. Iquitos Nueva ‐ 06.10.2014 TRANSMISIÓN S.E. Santa Rosa de 8 km; e instalación de Compensación Reactiva, PERUANAS S.A.C. Serie y Paralela en las subestaciones Moyobamba Nueva, Intermedia e Iquitos)

4

S.E. Carapongo y enlaces de conexión - Primera Etapa (Construcción de la subestación, instalación de un CONSORCIO 11.11.2015 autotransformador de 600 MVA y construcción de los enlaces de TRANSMANTARO derivación de: L.T. 220 kV Callahuanca ‐ Cajamarquilla, L.T. 220 kV Huinco ‐ Santa Rosa y L.T. 500 kV Chilca ‐ Carabayllo)

CONSORCIO TRANSMANTARO

ATN 3 S.A.

5

L.T. 220 kV Montalvo - Los Héroes (Construcción de 128,8 km de TRANSMISORA 12.09.2016 línea de simple terna y ampliaciones de las Subestaciones Montalvo ELÉCTRICA DEL SUR y Los Héroes) 3 S.A.C.

6

L.T. 138 kV Aguaytía - Pucallpa (Construcción de 132 km de línea 05.09.2017 de simple terna y ampliaciones de las Subestaciones Aguaytía y TERNA PERÚ S.A.C. Pucallpa)

7

Enlace 500 kV Mantaro - Nueva Yanango - Carapongo y CONSORCIO 29.01.2018 Subestaciones Asociadas (Construcción de 390 km de línea de TRANSMANTARO transmisión)

(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/transmision

Capac. de Transmisión (MVA)

250

300

150

750

250

80

1400

Monto de Monto de Longitud oferta (MM Inversión (km) US$) (MM US$)

92,0

354,0

596,0

7,7

128,8

132,0

390,0

26,0

114,3

499,2

42,7

20,2

8,8

149.6

33,7

135,4

499,2

60,1

20,2

16,5

149,6

POC Contrato

19.12.2016

13.08.2016

06.02.2019

11.03.2018

12.06.2019

05.09.2020

29.11.2021

POC Vigente

Avance Global

19.12.2016

La línea está en servicio, el periodo de operación experimental se cumplió el 08.04.2018.

Está pendiente la suscripción del Aca de Puesta en Operación Comercial, por lo cual aún no se 100,0% inicia la POC. La Concesionaria solicitó ampliación de plazo de la POC hasta el 27.12.2018, lo que está en evaluación por el MINEM.

25.12.2016

44,0%

La construcción se encuentra paralizada desde julio del 2016.

La Concesionaria solicito la “Resolución del Contrato de Concesión. El MINEM comunicó su disconformidad a la Resolución del Contrato. Este asunto conlleva al “Inicio de Trato Directo por Controversia”. En marzo 2018, la Comisión Especial y ATN3 suscriben el Acuerdo de Confidencialidad, prorrogando el Trato Directo por cuatro meses, esto es, hasta el 10.07.2018.

El MINEM amplió el plazo para el Trato Directo hasta el 11.10.2018.

0,0%

El proyecto está paralizado desde octubre del 2016.

A la fecha la Concesionaria incumplió los hitos "Aprobación de EIA (28.06.2017)" y "Cierre Financiero (28.08.2017)".

El Contrato SGT ha sido suspendido, tanto por el Concesionario como por el MINEM, al no haberse aprobado el EIA del proyecto. Se inició el Trato Directo con representantes del MEF y MINEM para llegar a la mejor solución, de no llegarse a un acuerdo se iniciaría el proceso de arbitraje. La Concesionaria informó que iniciará el proceso de arbitraje ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones).

97,8%

El proyecto está en su etapa final de construcción.

CTM solicitó la modificación de la POC para el 27.09.2018, por fuerza mayor, debido a destrucción de la S.E. Callahuanca por los huaicos durante el Fenómeno del Niño y demora en el otorgamiento de la Concesión Definitiva. La solicitud de Fuerza Mayor continúa en evaluación del MINEM. El 30.08.2018 se energizaron las líneas en 220 kV por pruebas. El 31.08.2018 se iniciaron las pruebas end to end en la L.T. Carapongo ‐ Huinco. Se prevé que la POC se inicie en octubre 2018.

76,9%

En Construcción. La fase constructiva del proyecto se inició el 15.02.2018.

El 26.06.2018 se ha iniciado el montaje de estructuras (torres). El 23.07.2018 se iniciaron las obras en la S.E. Montalvo. Tiene un avance físico de 44,1%.

Se ha verificado el suministro de perfiles, accesorios, galvanizado de estructuras, conductores ACAR 1000 MCM y equipos para subestaciones en el almacén de Moquegua.

El transformador 50 MVA 220/66 kV marca Crompton ya fue fabricado y está siendo transportado al sitio de obra.

Los aisladores poliméricos que serán utilizados en la línea de transmisión ya se encuentran en el almacén de Moquegua.

8,0%

Aún no se inician las obras civiles, en elaboración de estudios de ingeniería y obtención de permisos. Se culminó la exploración arqueológica en la línea de transmisión y caminos de acceso.

El 13.08.2018, la Concesionaria presentó al SENACE la documentación completa para la aprobación del EIA. Se identificó una invasión de terrenos en las proximidades de la S.E. Pucallpa, son aproximadamente 1,4 km que intersectan esos terrenos en el eje de la línea de transmisión.

0,0%

La firma de contrato se dio el 29.01.2018, la Concesionaria ha iniciado los Estudios de Ingeniería.

Aún no ha seleccionado a la empresa Supervisora. Se realizan actividades de replanteo, se han identificado centros poblados y comunidades que no permiten el ingreso para la actividad de replanteo.

28.12.2019

11.03.2018

12.06.2019

05.09.2020

29.11.2021

Estado (*)

Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad División de Supervisión de Electricidad Agosto 2018 9

CONTRATOS DE CONCESIÓN Y AMPLIACIONES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA "EN CONSTRUCCIÓN" Ítem

Firma de Contrato

Proyecto

Concesionario

8

Enlace 500 kV Nueva Yanango - Nueva Huánuco y Subestaciones CONSORCIO 29.01.2018 Asociadas (Construcción de 184 km de línea de transmisión en 500 TRANSMANTARO kV y 200 km de variantes en 220 kV)

9

28.02.2018

10

REP (Ampliación N° 18): a) Banco de condensadores de 20 MVAR, 60 kV en la S.E. Zorritos. b) Ampliación de transformación 220/60/22,9 kV, 50/65 MVA en S.E. Zorritos. c) Seccionamiento de 19.01.2017 L.T. 220 kV Piura ‐ Chiclayo y enlace con S.E. La Niña 220 kV. d) Cambio de configuración en 60 kV de simple barra de la S.E. Guadalupe.

L.T. 220 kV Tintaya - Azángaro (Construcción de 128 km de línea de RED ELÉCTRICA DEL transmisión de simple terna) SUR S.A.

REP‐ISA

Capac. de Transmisión (MVA)

Monto de Monto de Longitud oferta (MM Inversión (km) US$) (MM US$)

POC Contrato

POC Vigente

Avance Global

Estado (*)

1400

184,0

122.4

122,4

29.11.2021

29.11.2021

0,0%

La firma de contrato se dio el 29.01.2018, la Concesionaria ha iniciado los Estudios de Ingeniería.

Aún no ha seleccionado a la empresa Supervisora. Se realizan actividades de replanteo, se han identificado centros poblados y comunidades que no permiten el ingreso para la actividad de replanteo. El lote para la S.E. Yanango Nueva está en proceso de negociación.

450

128,0

12.1

12,1

28.06.2021

28.06.2021

0,0%

La firma de contrato se dio el 28.02.2018, la Concesionaria viene realizando los estudios de Ingeniería. Dentro de la primera quincena de setiembre 2018, la Concesionaria tiene la obligación contractual de presental el primer informe mensual.

44,4%

En construcción.

Cuentan con EPO aprobado para los cuatro Hitos.

Se realiza el montaje del nuevo transformador de 50 MVA en la S.E. Zorritos.

Las continúa realizando las obras civiles en la S.E. La Niña, S.E. Guadalupe y S.E. Zorritos.

‐

‐

‐

11,3

19.02.2019

19.02.2019

La POC de la Ampliación 19.1 se cumplió el 03.11.2017. Dicho transformador se encuentra en funcionamiento con una sola carga en 60 kV (La Unión) de 7 MW aproximadamente.

09.11.201703.11.2017 Hito a)

11

12

13

14

15

09.06.2017

REP (Ampliación N° 19): a) Instalación provisional de un transformador de potencia en la S.E. Piura Oeste. b) Instalación de un transformador de 100 MVA, 220/60/10 kV y celdas de conexión en la S.E. Piura Oeste.

REP‐ISA

LA VIRGEN S.A.C.

18.02.2014 L.T. 138 kV Paragsha 2 ‐ Santa Lorenza ‐ Amarilis

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA LORENZA S.A.C.

31.12.2017 L.T. 138 kV Ángel ‐ Derivación L.T. San Gabán/San Rafael

GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU

ANDEAN POWER S.A.

L.T. 60 kV Carhuac ‐ Callahuanca

‐

‐

7,0

59,5% 09.05.201909.05.2019 Hito b)

11.06.2008 L.T. 138 kV La Virgen ‐ Caripa

‐

‐

TOTAL

160

75

110

25

63,5

7,1

2,6

25,5

2,111

‐

‐

‐

‐

19,6

‐

‐

‐

30.04.2008

31.12.2017

31.12.2017

07.11.2018

El transformador se adjudicó a Hyosung China, quienes vienen desarrollando la ingeniería. La llegada del transformador está programada para enero 2019.

El EPC se adjudicó a General Electric.

El MINEM denegó la solicitud de modificación del alcance, sobre la "No reubicación del Banco de Condensadores". La Concesionaria realizará la modificación de los estudios considerando la reubicación de dicho Banco de Condensadores.

26.12.2017

El 20.01.2018 a las 8:16 p.m. se realizó la primera energización de la L.T. 138 kV La Vírgen ‐ Caripa; el mismo día a las 11:06 pm se realizó la primera energización de la barra de 138 kV de la S.E. La 100,0% Vírgen. La L.T. 138 kV S.E. La Vírgen ‐ S.E. Caripa se encuentra energizada por pruebas desde el 21.01.2018 transmitiendo energía a la S.E. Chanchamayo desde la S.E. Caripa.

31.12.2017

98,0%

La línea de transmisión cuenta de un tramo de doble terna de 2,88 km y dos tramos de simple terna de 0,77 km y 0,58 km. Estos tramos tendrán la misma capacidad y las mismas características técnicas de la L.T. 138 kV Paragsha 2 ‐ Amarilis (L‐1120).

Se concluyó con la plataforma de la Subestación de salida.

Se concluyó con el montaje de torres y tendido del conductor.

31.12.2017

La S.E. Ángel se interconectará al SEIN a través del seccionamiento de la línea existente L‐1013 que une la S.E. San Gabán 138 kV con la S.E. San Rafael 138 kV. Se encuentran montadas las 100,0% torres de la Línea de 33 kV de Ángel I y Ángel II.El 28.07.2018 se energizó por primera vez la S.E. Ángel de 138 kV desde la S.E. San Gabán mediante la L‐1013 (S.E. San Gabán – S.E. Ángel)

07.11.2018

Debido a que la S.E. Callahuanca no estará habilitada hasta setiembre 2018, la C.H. Carhuac se conectará de manera provisional mediante by‐pass a la L.T. Callahuanca ‐ Huachipa. El COES aprobó el Estudio de Operatividad temporal para realizar esta conexión.

Se culminó con el montaje y pruebas del transformador de potencia realizado por ABB, así como también el cableado y conexionado de los equipos en el patio de llaves.

57,0%

1,087

Donde: Los proyectos de los ítems 10 y 11 son Ampliaciones REP en construcción.

(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/transmision

Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad División de Supervisión de Electricidad Agosto 2018 10

3. CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

11

3.1. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

12

CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA VÍRGEN (84 MW) EMPRESA CONCESIONARIA LA VÍRGEN S.A.C. DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 84 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Tarma y Quebrada Guayabal, con una altura bruta de 345,9 m y un caudal nominal de 30,45 m³/s. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 138 kV S.E. La Vírgen - S.E. Caripa, de simple terna de 63,5 km.

UBICACIÓN Departamento Junín Provincia Chanchamayo Distrito San Ramón Altitud 1 440 msnm DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 84 MW Tipo de Central De derivación Salto Neto – Salto Bruto – 345,9 m Caudal Nominal 30,45 m3/s Recurso Hídrico Río Tarma y Quebrada Guayabal DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Turbina G3 Tipo de Turbina Pelton Vertical Pelton Vertical Pelton Vertical Potencia Nominal 28,81 MW 28,81 MW 28,81 MW Caudal Nominal 10,15 m3/s 10,15 m3/s 10,15 m3/s Marca HISA HISA HISA Año de Fabricación 2015 2015 2015 DATOS DEL GENERADOR G1 G2 G3 Potencia Nominal 31,34 MVA 31,34 MVA 31,34 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 0,9 Marca WEG WEG WEG Año de Fabricación 2015 2015 2015 DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 T3 Potencia Nominal 32 MVA 32 MVA 32 MVA Relación de Transformación 13,8/138 kV 13,8/138 kV 13,8/138 kV Marca ABB ABB ABB Año de Fabricación 2015 2015 2015 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación Número de Contrato 253-2005 Inicio de Obras 01.10.2014 (si) Firma de Contrato 14.10.2005 POC 26.12.2017 (no) Puesta en Operación Comercial 30.04.2008 INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva fue otorgada por el MINEM mediante R.S. N° 060-2015-EM.  Con R.M. N° 195-2017-MEM/DM del 24.05.2017, el MINEM aprobó la sexta modificación del Contrato de Concesión Definitiva siendo la nueva fecha POC el 26.12.2017.  El 07.12.2017, el COES aprobó el Estudio de Operatividad de la C.H. La Virgen - Etapa 2.  El 19.01.2018, el COES autorizó la Conexión para las Pruebas de Puesta en Servicio de la Etapa 1 y el 02.04.2018 para la Etapa 2 de la C.H. La Virgen.  Continúa pendiente la subsanación de los pisos aguas arriba y abajo de las compuertas radiales, cuyas armaduras han quedado socabadas.  A la fecha se efectúan sondajes perforativos con inyección de agua a presión a fin de determinar el grado de permeabilidad, lo cual duraría 1.5 meses de ensayos, 8 meses de trabajos civiles y 0.5 meses de prueba de llenado, total 11 meses aprox. (hasta mayo/junio 2019)  El avance global acumulado de obras de la Central continua en 94%, debido a subsanaciones que tienen que efectuar, por las filtraciones encontradas en el segundo llenado de abril 2018 del túnel de presión de 5.5 km de longitud.  La Concesionaria solicitará ampliación de la postergación de la POC para setiembre 2019.  El monto de inversión aproximado es de 140,4 MM US$.  Factor de frenaje: Controversia con la empresa Chinango para obtención del permiso de interconexión con la descarga de las aguas turbinadas de la C.H. Yanango y contingencias surgidas en el túnel a presión.

DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación

Bocatoma, Desarenador y Cámara de Carga

Casa de Máquinas

Perforaciones en la Zona 6

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

13

CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN III (205,8 MW) EMPRESA CONCESIONARIA HYDRO GLOBAL PERÚ DESCRIPCIÓN El proyecto corresponde al último de los cuatro saltos proyectados en la cuenca del rio San Gabán, aprovecha las aguas del río San Gabán aguas abajo de la C.H. San Gabán II, que se encuentra en operación.

UBICACIÓN Departamento Puno Provincia Carabaya Distrito San Gabán Altitud 580 msnm DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 205,8 MW Tipo de Central De regulación Salto Neto – Salto Bruto 624,08 m – por definir Caudal Nominal 38 m3/s Recurso Hídrico Rio San Gabán DATOS DE LA TURBINA Turbinas G1 Turbinas G2 Tipo de Turbina Pelton vertical Pelton vertical Potencia Nominal 107,9 MW 107,9 MW Caudal Nominal 19 m3/s 19 m3/s Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 118 MVA 118 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nominal 72/92/120 MVA Relación de Transformación 13,8/220 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación Inicio de Obras 01.09.2017 (si) Número de Contrato 494-2016 Construcción y Firma de Contrato 22.11.2016 POC 01.02.2022 Puesta en Operación Comercial 01.02.2022 INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto es una iniciativa privada autosostenible presentada por Hydro Global. Así, la totalidad de la inversión que requiera será asumida por esa compañía y el Estado no intervendrá ni en el financiamiento, ni en el otorgamiento de garantías financieras o no financieras.  Con R.M. N° 478-2016-MEM/DM del 22.11.2016, el MINEM otorgó la Concesión Definitiva de Generación a favor de Hydro Global Perú S.A.C. Asimismo, se aprobó la suscripción del contrato N° 494-2016.  El proyecto cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA N° 110-2016).  El 09.06.2016 con Resolución Directoral N° 0161-2016-ANA/AAA-XIII MDD, se resuelve Acreditar la disponibilidad hídrica superficial para uso de agua con fines energéticos para la ejecución del proyecto C.H. San Gabán III, a favor de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.  El EIA aprobado, fue actualizado mediante ITS (Informe Técnico Sustentatorio) N° 037-2016-SENACE/DCA del 30.06.2016.  El 04.08.2016, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad de la C.H. San Gabán III.  Las obras civiles se iniciaron el 01.09.2017.  Está habilitada una planta de tratamiento de agua de 40 m3. Se ha instalado una planta de procesamiento de agregados y montaje de silos para cemento.  Se efectúa voladura de rocas en penetración de camino rural de accesos en Churumayo, y posteriormente se efectuará en accesos a la ruta del túnel de conducción, entre otros.  El avance global acumulado de obras civiles es de 4 %.  La fecha POC prevista es el 01.02.2022.  El monto de inversión aproximado será de 438 MM US$.

DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación

Pozo séptico en Campamento 1 - Casahuiri

Instalación de módulos prefabricados Campamento EPC

Apertura 150 m en acceso 1 – Churumayo

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

14

CENTRAL HIDROELÉCTRICA RAPAZ II (1,25 MW) EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA COMUNAL HIDROELÉCTRICA SAN CRISTOBAL DE RAPAZ DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 1,25 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Yuracyacu con una altura bruta de 143,32 m y un caudal de diseño de 1,1 m³/s. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 33 kV S.E. Rapaz II - S.E. Iscaycruz, de simple terna de 12,5 km.

UBICACIÓN Departamento Lima Provincia Oyon Distrito Oyon Altitud 3 498 msnm DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 1,25 MW Tipo de Central De pasada Salto Neto – Salto Bruto – 143,32 m Caudal Nominal 1,1 m3/s Recurso Hídrico Rio Yuracyacu DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Tipo de Turbina Francis de eje horizontal Potencia Nominal 1,32 MW Caudal Nominal 1,1 m3/s Marca Zeco Año de Fabricación 2016 DATOS DEL GENERADOR G1 Potencia Nominal 1,25 MW Tensión de Generación 4,16 kV Factor de Potencia 0,85 Marca Zeco Año de Fabricación 2016 DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 1,5/0,5/1,5 MVA Relación de Transformación 33/10/4,16 kV Marca Eplic Año de Fabricación 2016 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación con RER POC 30.09.2018 Número de Contrato 04.09.2015 Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial 17.10.2017 INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica con Recursos Energéticos Renovables, fue otorgada por la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Lima mediante R.D. N° 073-2015-GRL-GRDE-DREM.  El 16.12.2014, se aprobó el Estudio de Pre Operatividad.  Con R.D. N° 134-2018-GRL-GRDE-DREM, el Gobierno Regional de Lima concedió la ampliación de plazo solicitada, postergando el término de la obra para el 30.09.2018.  Se verificó que las obras civiles y electromecánicas se encuentran concluidas de forma satisfactoria, estando la central hidroeléctrica lista para su puesta en servicio.  La Concesionaria comunicó que en las pruebas con carga el día 22.05.2018, han llegado a la generación de la central al 100% (1,342 kW).  La Concesionaria indico que actualmente se encuentra en proceso de selección de una empresa especializada para la operación de la C.H. Rapaz II.  La Concesionaria con carta S/N del 22.08.2018, solicitó la emisión del informe favorable de la verificación del término de las obras de la CH Rapaz II, para la obtención de la Licencia de Uso de Aguas.  El avance global es de 98%.  La POC está programada para el 30.09.2018.

DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación

Turbina y generador en la Casa de Máquinas

Casa de Máquinas

Recorrido de la línea de transmisión de salida

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

15

CENTRAL HIDROELÉCTRICA PÁTAPO (1 MW) EMPRESA CONCESIONARIA HYDRO PATAPO S.A.C. DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 1 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del Canal Taymi, con una altura bruta de 16,5 m y un caudal de diseño de 8 m³/s. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 22,9 kV S.E. Pátapo - S.E. Tuman de 0,41 km.

UBICACIÓN Departamento Lambayeque Provincia Chiclayo Distrito Pátapo Altitud 118 msnm DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 1 MW Tipo de Central Salto Neto – Salto Bruto – 16,5 m Caudal Nominal 8 m3/s Recurso Hídrico Canal Taymi DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Tipo de Turbina Kaplan horizontal Potencia Nominal 1 MW Caudal Nominal 8 m3/s Marca Iginsa – España Año de Fabricación 2016 DATOS DEL GENERADOR G1 Potencia Nominal 1 MVA Tensión de Generación 0,38 kV Factor de Potencia 0,8 Marca Hitzinger - Austria Año de Fabricación 2015 DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 1,25 MVA Relación de Transformación 0,38/22,9 kV Marca Sea - Italia Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Concesión Definitiva de Generación con RER 001-2010 POC 24.07.2016 (no) Número de Contrato 03.11.2010 Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial 24.10.2012 INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la central de 1 MW, fue otorgada mediante R.D.R.S. N° 129-2010-GR.LAMB/DREMH.  La Concesión Definitiva inicialmente otorgada a Empresa de Generación Hidroeléctrica del Chancay S.A.C. fue transferida a Hydro Patapo S.A.C.  Con R.G. N° 011-2016-GR.LAMB/GEEM del 02.03.2016, se aprobó la cuarta modificación del Contrato de Concesión Definitiva de Generación con RER siendo la nueva fecha POC el 24.07.2016.  El 05.03.2018, el COES aprobó el Estudio de Operatividad del proyecto.  Mediante carta Nº COES/D/DP-484-2018 del 07.06.2018, el COES otorgó autorización de conexión para pruebas de puesta en servicio de la M.C.H. Pátapo 1 MW.  Se emitió opinión favorable a la M.C.H. Pátapo, cuyo titular es la Empresa Hydro Pátapo S.A.C., para la continuación del trámite de otorgamiento de Licencia de Uso de Agua, en correspondencia con el Decreto Supremo N° 041-2011-EM.  Las obras del proyecto se encuentran concluidas.  La Concesionaria informó que la Minicentral se encuentra operando en el SEIN desde la tercera semana de julio 2018.

Ubicación

Rápida en el Canal Taymi

Canal de Derivación hacia la Cámara de Carga

DIAGRAMA UNIFILAR

Casa de Máquinas, Turbina y Generador

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

16

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL I (19,9 MW) EMPRESA CONCESIONARIA GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 19,9 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Chiamayo con una altura neta de 270 m y un caudal nominal de 8,6 m³/s. La energía de la C.H. Ángel I, se transmitirá a través de la L.T. 138 KV S.E. Ángel - Derivación S.E. San Gabán / S.E. San Rafael.

UBICACIÓN Departamento Puno Provincia Carabaya Distrito Ollachea Altitud 2 535 msnm DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 19,9 MW Tipo de Central En cascada Salto Neto – Salto Bruto 270 m – 286 m Caudal Nominal 8,6 m3/s Recurso Hídrico Río Chiamayo DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Pelton de eje vertical Pelton de eje vertical Potencia Nominal 10 MW 10 MW Caudal Nominal 4,3 m3/s 4,3 m3/s Marca Andritz Andritz Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 11 MVA 11 MVA Tensión de Generación 6,6 kV 6,6 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 Marca Indar (Modelo LSA-1120-Z/12) Indar (Modelo LSA-1120-Z/12) Año de Fabricación 2017 2017 DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T4 Potencia Nominal 25 MVA 3x35 MVA Relación de Transformación 6,6/33 kV 33/138/10 kV Marca WEG-Brasil WEG-Brasil Año de Fabricación 2016 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Suministro RER (1ra Subasta) Cierre Financiero 12.12.2014 (si) Firma de Contrato 31.03.2010 Llegada de Equipos 30.06.2017 (si) Energía Ofertada 131,05 GWh/año Inicio de Obras 02.01.2015 (si) Precio de la Energía Ofertada 59,97 US$/MWh Inicio de Montaje 15.12.2017 (si) Puesta en Operación Comercial 31.12.2014 POC 30.08.2018 (si) INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 19,9 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.M. N° 483-2011-MEM/DM.  Mediante R.M. N° 075-2014-MEM/DM del 18.02.2014, el MINEM aprobó la Tercera Modificación del Contrato de Concesión RER, estableciendo la POC para el 31.12.2017.  El 18.06.2018 el COES aprobó el Estudio de Operatividad para la conexión al SEIN, con limitaciones de generación no debiendo generar en total las tres centrales más de 33 MW.  El 03.07.2018 el COES, autorizó la Conexión para Pruebas de Puesta en Servicio de la C.H. Ángel I.  Con carta COES/D/DP-710-2018, el COES aprobó el inicio de la Operación Comercial de la C.H. Ángel I, con una potencia efectiva de 20,16 MW, a partir de las 00:00 horas del 30.08.2018.  Existen obras pendientes, las cuales se vienen ejecutando.  El avance global físico del proyecto: 99%.  GEPSA solicitó al MINEM ampliación de plazo de la POC. Está pendiente la respuesta del MINEM a dicha solicitud.  El monto de inversión aproximado será de 26 MM US$.  Factores de frenaje: conflictos sociales con las comunidades y crecida súbita del río Chiamaya.

DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación

Desarenador – Compuertas de salida

Cilindros de canales 1 y 2

Generador 2 y válvula esférica

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

17

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL II (19,9 MW) EMPRESA CONCESIONARIA GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 19,9 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Chiamayo con una altura neta de 285 m y un caudal nominal de 8,6 m³/s. La energía de la C.H. Ángel II, se transmitirá a través de la L.T. 138 KV S.E. Ángel - Derivación S.E. San Gabán / S.E. San Rafael UBICACIÓN Departamento Puno Provincia Carabaya Distrito Ollachea Altitud 1 950 msnm DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 19,9 MW Tipo de Central En cascada Salto Neto – Salto Bruto 285 m – Caudal Nominal 8,6 m3/s Recurso Hídrico Río Chiamayo DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Pelton de eje vertical Pelton de eje vertical Potencia Nominal 10 MW 10 MW Caudal Nominal 4,3 m3/s 4,3 m3/s Marca Andritz Andritz Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 11 MVA 11 MVA Tensión de Generación 6,6 kV 6,6 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 Marca Indar (Modelo LSA-1120-Z/12) Indar (Modelo LSA-1120-Z/12) Año de Fabricación 2017 2017 DATOS DEL TRANSFORMADOR T2 T4 Potencia Nominal 25 MVA 3x35 MVA Relación de Transformación 6,6/33 kV 33/138/10 kV Marca WEG-Brasil WEG-Brasil Año de Fabricación 2016 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Suministro RER (1ra Subasta) Cierre Financiero 12.12.2014 (si) Firma de Contrato 31.03.2010 Llegada de Equipos 30.06.2017 (si) Energía Ofertada 131,05 GWh/año Inicio de Obras 02.01.2015 (si) Precio de la Energía Ofertada 59,99 US$/MWh Inicio de Montaje 01.07.2017 (si) Puesta en Operación Comercial 31.12.2014 POC 30.08.2018 (si) INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 19,9 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.M. N° 482-2011-MEM/DM.  Mediante R.M. N° 076-2014-MEM/DM del 18.02.2014, el MINEM aprobó la Tercera Modificación del Contrato de Concesión RER, estableciendo la POC para el 31.12.2017.  El 18.06.2018 el COES, aprobó el Estudio de Operatividad para la conexión al SEIN con limitaciones de generación, no debiendo generar en total las tres centrales más de 33 MW.  El 03.07.2018, el COES autorizó la Conexión para Pruebas de Puesta en Servicio de la C.H. Ángel II.  Con carta COES/D/DP-711-2018, el COES autorizó el inicio de la Operación Comercial de la C.H. Ángel II, con una potencia efectiva de 20,16 MW, a partir de las 00:00 horas del 30.08.2018.  Existen trabajos pendientes que vienen desarrollándose.  El avance global físico del proyecto: 99%.  GEPSA solicitó al MINEM ampliación de plazo de la POC. Dicha solicitud está pendiente de respuesta.  El monto de inversión aproximado será de 20,2 MM US$  Factores de frenaje: conflictos sociales con las comunidades y crecida súbita del río Chiamaya DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación de la Central

Cilindros hidráulicos de toma secundaria

Transformador 6,6/33 kV – 25 MVA

Posiciones de la válvula esférica – Unidad 2

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

18

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL III (19,9 MW) EMPRESA CONCESIONARIA GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 19,9 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Chiamayo con una altura neta de 287 m y un caudal nominal de 8,6 m³/s. La energía de la C.H. Ángel III, se transmitirá a través de la L.T. 138 KV S.E. Ángel - Derivación S.E. San Gabán / S.E. San Rafael.

UBICACIÓN Departamento Puno Provincia Carabaya Distrito Ollachea Altitud 1 950 msnm DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 19,9 MW Tipo de Central En cascada Salto Neto – Salto Bruto 287 m – Caudal Nominal 8,6 m3/s Recurso Hídrico Río Chiamayo DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Pelton de eje vertical Pelton de eje vertical Potencia Nominal 10 MW 10 MW Caudal Nominal 4,3 m3/s 4,3 m3/s Marca Andritz Andritz Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 11 MVA 11 MVA Tensión de Generación 6,6 kV 6,6 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 Marca Indar (Modelo LSA-1120-Z/12) Indar (Modelo LSA-1120-Z/12) Año de Fabricación 2017 2017 DATOS DEL TRANSFORMADOR T3 T4 Potencia Nominal 25 MVA 3x35 MVA Relación de Transformación 6,6/33 kV 33/138/10 kV Marca WEG-Brasil WEG-Brasil Año de Fabricación 2016 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Suministro RER (1ra Subasta) Cierre Financiero 12.12.2014 (si) Firma de Contrato 31.03.2010 Llegada de Equipos 30.06.2017 (si) Energía Ofertada 131,05 GWh/año Inicio de Obras 02.01.2015 (si) Precio de la Energía Ofertada 59,98 US$/MWh Inicio de Montaje 01.07.2017 (si) Puesta en Operación Comercial 31.12.2014 POC 30.08.2018 (si) INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 19,9 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.M. N° 484-2011-MEM/DM.  Mediante R.M. N° 077-2014-MEM/DM del 18.02.2014, el MINEM aprobó la Tercera Modificación del Contrato de Concesión RER, estableciendo la POC para el 31.12.2017.  El 18.06.2018 el COES, aprobó el Estudio de Operatividad para la conexión al SEIN con limitaciones de generación, no debiendo generar en total de las tres centrales más de 33 MW.  El 03.07.2018 el COES, autorizó la conexión para Pruebas de Puesta en Servicio de las C.H. Ángel III.  Con carta COES/D/DP-712-2018, el COES aprobó el inicio de la Operación Comercial de la C.H. Ángel III, con una potencia efectiva de 20.16 MW, desde las 00:00 horas del 30.08.2018.  Se concluyó el montaje electromecánico de las unidades de generación y equipo asociado, salvo barandas de seguridad, sistema de ventilación y aire acondicionado, detectores de humo y temperatura, varios.  Avance físico global del proyecto: 99%  La concesionaria solicitó al MINEM ampliación de plazo de la POC. Dicha solicitud está pendiente de respuesta.  El monto de inversión aproximado será de 22,7 MM US$.  Factores de frenaje: conflictos sociales con las comunidades, y crecida súbita del río Chiamayo.

DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación

Casa de máquinas concluida

Transformador de 25 MVA

Sala de control – primer nivel

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

19

CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANTA (19,78 MW) EMPRESA CONCESIONARIA PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍA RENOVABLES S.A. DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 19,78 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Manta con una altura neta de 392,5 m y un caudal nominal de 6 m³/s. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 66 kV S.E. Manta - S.E. La Pampa, de simple circuito de 2,68 km.

UBICACIÓN Departamento Áncash Provincia Corongo Distrito Corongo Altitud 1 504 msnm DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 19,78 MW Tipo de Central De pasada Salto Neto – Salto Bruto 392,5 m – 407,5 m Caudal Nominal 6 m3/s Recurso Hídrico Río Manta DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Pelton Vertical Pelton Vertical Potencia Nominal 9,89 MW 9,89 MW Caudal Nominal 3 m3/s 3 m3/s Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 9,89 MW 9,89 MW Tensión de Generación 6,3 kV 6,3 kV Factor de Potencia Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 24 MVA Relación de Transformación 6,3/66 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Suministro RER (2da Subasta) Cierre Financiero 12.07.2017 (si) Firma de Contrato 30.09.2011 Llegada de Equipos 13.10.2018 Energía Ofertada 127,50 GWh/año Inicio de Obras 11.09.2017 (si) Precio de la Energía Ofertada 52,00 US$/MWh Inicio de Montaje 15.01.2019 Puesta en Operación Comercial 31.05.2013 POC 30.09.2019 INFORMACIÓN RELEVANTE  El 23.08.2011 se adjudicó a Peruana de Inversiones en Energía Renovables S.A. con el proyecto C.H. Manta, como parte de la Segunda Subasta de Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables.  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura C.H. Manta de 19,78 MW, fue otorgada por el MINEM con R.M. N° 035-2011-MEM/DM.  Mediante R.M. N° 112-2013-MEM/DM del 22.03.2013, se aprobó la Adenda N° 1 del Contrato de Concesión RER, quedando modificada la POC para el 31.12.2014.  Mediante Oficio N° 2050-2013-MEM/DGE del 17.10.2013, el MINEM aceptó la solicitud de suspensión del Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN, por problemas de imposición de servidumbres, desde el 27.03.2013.  Con Oficio N° 802-2015-EM/DGE del 01.06.2015 se levantó la suspensión del Contrato de Concesión RER.  Mediante R.M. N° 043-2017-MEM/DM del 25.01.2017, se aprobó la Adenda N° 2 del Contrato de Concesión RER, prorrogando el plazo de todos los hitos, siendo la nueva fecha POC el 30.09.2019.  El 28.08.2017, el COES aprobó la actualización del Estudio de Pre Operatividad del proyecto.  Se verificó en campo el inicio de las obras preliminares (caminos de acceso y campamentos).  La Concesionaria informó una ocurrencia de Evento de Fuerza Mayor (acontecido el 01.03.2018) que afecta el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Cronograma de Ejecución de Obras, de acuerdo al Contrato de Concesión RER de la C.H. Manta.  El avance físico del proyecto es de 40,5%, y el avance económico es de 22,2 MM US$ que representa el 51,5% del total.  El monto total de inversión aproximado será de 43,1 MM US$.

DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación

Zona de Bocatoma y Desarenador

Trabajos de excavación en el Túnel de Aducción

Trabajos de excavación en zona de Casa de Máquinas

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

20

CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTA LORENZA (18,7 MW) EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA LORENZA S.A.C. DESCRIPCIÓN La C.H. Santa Lorenza utilizará los recursos hídricos del río Huallaga. El proyecto incluye una Línea de Transmisión en 138 kV, 2.88 km, derivación entre las estructuras 108 y 109 de la L.T. en 138 kV S.E. Paragsha 2 - S.E. Amarilis y la S.E. Santa Lorenza.

UBICACIÓN Departamento Huánuco Provincia Ambo Distrito San Rafael Altitud 2 202,5 msnm DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 18,7 MW Tipo de Central De pasada Salto Neto – Salto Bruto 203 m – 205,88 m Caudal Nominal 11 m3/s Recurso Hídrico Río Huallaga DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Francis Horizontal Francis Horizontal Potencia Nominal 9,73 MW 9,73 MW Caudal Nominal 5,5 m3/s 5,5 m3/s Marca VOITH VOITH Año de Fabricación 2016 2016 DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 10,5 MVA 10,5 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 Marca VOITH VOITH Año de Fabricación 2016 2016 DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 25 MVA Relación de Transformación 13,8/138 kV Marca ABB Año de Fabricación 2016 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Suministro RER (3ra Subasta) Cierre Financiero 30.03.2017 (no) Firma de Contrato 18.02.2014 Llegada de Equipos 02.09.2017 (no) Energía Ofertada 140,00 GWh/año Inicio de Obras 20.08.2015 (si) Precio de la Energía Ofertada 64,80 US$/MWh Inicio de Montaje 04.09.2017 (no) Puesta en Operación Comercial 31.12.2017 POC 31.12.2017 (no) INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 18,7 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.M. N° 414-2015-MEM/DM del 23.09.2015.  Mediante R.M. N° 524-2016-MEM/DM del 15.12.2016, el MINEM aprobó una nueva modificación de los Hitos: Cierre Financiero (30.03.2017), Arribo de Equipos (02.09.2017) e Inicio de montaje (04.09.2017).  El proyecto cuenta con el CIRA, con la DIA, con el ITS, con la Acreditación para la Disponibilidad Hídrica; con el Estudio de Pre Operatividad y con el Estudio Definitivo.  El avance de las obras subterráneas del túnel principal es de 3 132.60 m de una longitud total de 6 800 m. La Ventana 2 ha sido rehabilitada. La comunidad ha construido un muro en el acceso a la Ventana 2 para impedir el ingreso, aduce que la construcción del Túnel (Frente 2) está afectando los Ojos de Agua.

Se están ejecutando las obras de cabecera del proyecto y la nivelación del terreno para edificar la Casa de Máquinas y la S. E. de salida.  El avance físico es de 46,1 %.  La Concesionaria solicitó la modificación de la POC hasta el 30.04.2019.  El monto de inversión aproximado será de 41,7 MM US$, según lo indicado por la Concesionaria.

Ubicación

Bocatoma – Pilares de barraje móvil

Inicio del Túnel de Aducción

DIAGRAMA UNIFILAR

Ventana 3 – Ingreso a frentes 4 y 5 del Túnel

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

21

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CARHUAC (20 MW) EMPRESA CONCESIONARIA ANDEAN POWER S.A. DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 20 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Santa Eulalia. Con una altura neta de 120.33 m y un caudal de diseño de 15 m³/s.

UBICACIÓN Departamento Lima Provincia Huarochirí Distrito Huanza Altitud 3 408 msnm DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 20 MW Tipo de Central De Pasada Salto Neto – Salto Bruto 120,3 m – 159,4 m Caudal Nominal 15 m3/s Recurso Hídrico Río Santa Eulalia DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Francis Horizontal Francis Horizontal Potencia Nominal 10,4 MW 10,4 MW Caudal Nominal 7,5 m3/s 7,5 m3/s Marca Andritz Andritz Año de Fabricación 2017 2017 DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 12 MVA 12 MVA Tensión de Generación 6,6 kV 6,6 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 Marca Indar Indar Año de Fabricación 2017 2017 DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 25 MVA Relación de Transformación 6,6/60 kV Marca ABB Año de Fabricación 2017 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Suministro RER (3ra Subasta) Cierre Financiero 18.02.2016 (si) Firma de Contrato 18.02.2014 Llegada de Equipos 29.10.2017 (si) Energía Ofertada 97,00 GWh/año Inicio de Obras 02.06.2016 (si) Precio de la Energía Ofertada 54,80 US$/MWh Inicio de Montaje 30.10.2017 (si) Puesta en Operación Comercial 07.11.2018 POC 07.11.2018 INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura Central de 20 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.M. N° 467-2013-MEM/DM.  El 18.02.2014 se adjudicó a Andean Power S.A. con el proyecto C.H. Carhuac, como parte de la Tercera Subasta de Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables al SEIN.  El 22.04.2016, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad.  El 07.05.2018, el COES aprobó el Estudio de Operatividad de la conexión temporal de la C.H. Carhuac 20 MW a la S.E. Huachipa 60 kV  El proyecto cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos.  Los Estudios de Ingeniería fueron concluidos.  Se verificó que las obras civiles y electromecánicas están concluidas, estando pendiente el término de las pruebas.  Se culminó con el montaje y pruebas del transformador de potencia realizado por ABB, así como también con el cableado y conexionado de los equipos en el patio de llaves.  El 23.08.2018, la Concesionaria informó que las pruebas de la Central han quedado paralizadas, debido a que se detectaron filtraciones en el túnel. Han procedido a vaciar el túnel, para la evaluación correspondiente.  El avance físico global es de 97%.  La POC está programada para el 07.11.2018.  El monto de inversión aproximado será de 30 MM US$, según lo indicado por la Concesionaria.

Ubicación

Barraje de Bocatoma y Sala de Control

Generadores y Turbinas

DIAGRAMA UNIFILAR

Patio de llaves

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

22

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ZAÑA 1 (13,2 MW) EMPRESA CONCESIONARIA ELECTRO ZAÑA S.A.C. DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 13.2 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Zaña.

Con una altura neta de 242 m y un caudal de diseño de 6.5 m³/s.

UBICACIÓN Departamento Cajamarca Provincia San Miguel Distrito La Florida Altitud 1 200 msnm DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 13,2 MW Tipo de Central De Pasada Salto Neto – Salto Bruto 242 m – 250 m Caudal Nominal 6,5 m3/s Recurso Hídrico Río Zaña DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Francis Vertical Francis Vertical Potencia Nominal 6,6 MW 6,6 MW Caudal Nominal 3,25 m3/s 3,25 m3/s Marca Global Hydro Global Hydro Año de Fabricación 2017 2017 DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 7,5 MVA 7,5 MVA Tensión de Generación 6,9 kV 6,9 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 Marca Indar Indar Año de Fabricación 2017 2017 DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 15 MVA Relación de Transformación 6,9/60 kV Marca Abb Año de Fabricación 2017 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Suministro RER (3ra Subasta) Cierre Financiero 15.03.2017 (no) Firma de Contrato 18.02.2014 Llegada de Equipos 20.03.2018 (si) Energía Ofertada 80,94 GWh/año Inicio de Obras 23.06.2017 (si) Precio de la Energía Ofertada 57,50 US$/MWh Inicio de Montaje 18.05.2018 (si) Puesta en Operación Comercial 29.12.2018 POC 29.12.2018 INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura Central de 13,2 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.M. N° 365-2012-MEM/DM.  El 17.01.2014, se adjudicó a Electro Zaña S.A. con el proyecto C.H. Zaña 1, como parte de la Tercera Subasta de Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables al SEIN.  El 19.06.2015, la DREM Lambayeque aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).  El 10.03.2016, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad.  El proyecto cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).  Los estudios de ingeniería se encuentran en proceso de elaboración.  La Llegada del Equipamiento Electromecánico se realizó el 20.03.2018.  Con relación al Hito Cierre Financiero, está pendiente que el Concesionario alcance todas las condiciones de desembolso, siendo pendiente la obtención de la servidumbre de la Línea de Transmisión firmadas e inscritas.  El avance físico es del 76%.  La POC está prevista para el 29.12.2018.  El monto de inversión aproximado será de 36,2 MM US$, según lo indicado por la Concesionaria.  La Concesionaria presentó solicitud de modificación de Cronograma de Ejecución de Obra por un evento de fuerza mayor derivado de la imposibilidad de la Concesionaria de suscribir acuerdos de servidumbres, la cual se encuentra en evaluación por el MINEM. La indicada solicitud prevé como nueva fecha para la Puesta en Operación Comercial el 03.11.2019.

Ubicación

Vista panorámica del Desarenador

Pie de barraje – futuro enrocado

DIAGRAMA UNIFILAR

Casa de Máquinas

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

23

CENTRAL HIDROELÉCTRICA AYANUNGA (20 MW) EMPRESA CONCESIONARIA ENERGÉTICA MONZÓN DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 20 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento de los ríos Ayanunga y Pan de Azúcar, con una altura neta de 184,7 m y un caudal nominal de 12,2 m³/s.

UBICACIÓN Departamento Huánuco Provincia Huamalies Distrito Monzón Altitud 920 msnm DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 20 MW Tipo de Central De pasada Salto Neto – Salto Bruto 184,7 m Caudal Nominal 12,2 m3/s Recurso Hídrico Ríos Ayanunga y Pan de Azúcar DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Francis de eje Horizontal Francis de eje Horizontal Potencia Nominal 10,4 MW 10,4 MW Caudal Nominal 6,1 m3/s 6,1 m3/s Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 12 MVA 12 MVA Tensión de Generación 6,9 kV 6,9 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 Marca Por definir Por definir Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 24 MVA Relación de Transformación 6,9/138 kV Marca Por definir Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Suministro RER (4ta Subasta) Cierre Financiero 15.12.2015 (si) Firma de Contrato 17.05.2016 Llegada de Equipos 31.07.2018 (no) Energía Ofertada 131,65 GWh/año Inicio de Obras 01.12.2016 (si) Precio de la Energía Ofertada 43,98 US$/MWh Inicio de Montaje 15.12.2017 (no) Puesta en Operación Comercial 31.12.2018 POC 31.12.2018 INFORMACIÓN RELEVANTE  El 16.02.2016 se adjudicó a ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. con el proyecto C.H. Ayanunga, como parte de la Cuarta Subasta de Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables.  El proyecto cuenta con aprobación de estudio de Impacto Ambiental.  El COES aprobó la actualización del Estudio de Pre Operatividad del proyecto.  La Concesión Definitiva de generación, aún no se aprueba por el MINEM.  La Empresa Energética Monzón S.A.C., no viene cumpliendo, de acuerdo a las verificaciones efectuadas, con las actividades del cronograma.  La ruta crítica del proyecto, está en la definición de la línea de transmisión, se había previsto conectarse a la Subestación C.H. 8 de Agosto, pero por motivos de la paralización de las obras no se concreta la ruta final de la línea, se está buscando una alternativa de solución.  El avance físico de la obra es de 14%.  La POC está prevista para el 31.12.2018.  La Concesionaria solicitó al MINEM la ampliación de plazo de la POC, hasta el 27.07.2020, por motivos de factores de frenaje surgidos en la obra, el cual viene siendo evaluado por la DGE.  El monto de inversión aproximado será de 48,3 MM US$, según lo indicado por la Concesionaria.  El principal factor de frenaje es la superposición de servidumbre entre las líneas de transmisión, de las Centrales 8 de Agosto y Ayanunga, no se pueden definir por conflictos con los posesionaros de los terrenos, motivados por la paralización de la obra de la C.H. 8 de Agosto desde abril 2016.

DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación

Camino de acceso a Cámara de Carga (tramo 1)

Puente 1 hacia Casa de Máquinas

Excavación de la zona de conducción

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

24

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HER 1 (0,7 MW) EMPRESA CONCESIONARIA

ENEL GENERACIÓN PERÚ

La central tendrá una capacidad de 0,7 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento de los ríos Rímac y Santa Eulalia, con una altura neta de 4,5 m y un caudal nominal de 18 m³/s. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 10 kV S.E. Her 1 - S.E. Huampani, de simple terna de 0,14 km.

UBICACIÓN Departamento Lima Provincia Lima Distrito Lurigancho Altitud 650 msnm DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 0,7 MW Tipo de Central De pasada Salto Neto – Salto Bruto 4,5 m Caudal Nominal 18 m3/s Recurso Hídrico Rios Rímac y Santa Eulalia DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina De hélice De hélice Potencia Nominal 0,35 MW 0,35 MW Caudal Nominal 9 m3/s 9 m3/s Marca VOITH/KÖSSLER VOITH/KÖSSLER Año de Fabricación 2017 2017 DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 0,39 MVA 0,39 MVA Tensión de Generación 0,4 kV 0,4 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 Marca VOITH/KÖSSLER VOITH/KÖSSLER Año de Fabricación 2017 2017 DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Potencia Nominal 0,8 MVA Relación de Transformación 0,4/10+-2x2,5% kV Marca EBG - Italia Año de Fabricación 2017 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Suministro RER (4ta Subasta) Cierre Financiero 14.02.2017 (si) Firma de Contrato 17.05.2016 Llegada de Equipos 15.02.2018 (si) Energía Ofertada 4,66 GWh/año Inicio de Obras 16.08.2017 (si) Precio de la Energía Ofertada 58,20 US$/MWh Inicio de Montaje 01.02.2018 (si) Puesta en Operación Comercial 30.06.2018 POC 30.08.2018 (si) INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 0,7 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.M. N° 548-2017-MEM/DM del 06.01.2018.  El 25.05.2018, el COES autorizó la Conexión para Pruebas de Puesta en Servicio de la C.H. Her 1.  El montaje de las turbinas sumergidas y equipo asociado están concluidas, así como la línea de 10 kV que llega al punto de conexión de barras de la S.E. Huampaní.  El canal de conducción esta nuevamente operativa con las aguas turbinadas de la C.H. Huampaní que son utilizadas por las unidades sumergibles de Her 1.  El COES aprobó el inicio de la Operación Comercial de la C.H. Her 1, con una potencia efectiva de 0,7 MW, a partir de las 00:00 horas del 30.08.2018.  La POC estaba prevista para el 30.06.2018, la cual no se cumplió.  La Concesionaria solicitó nueva ampliación de plazo de la POC al 31.08.2018, debido a un imprevisto en las pruebas de puesta en servicio (sobretemperaturas de cojinetes de las dos unidades sumergibles). Dicha solicitud está pendiente de respuesta.  El monto de inversión aproximado fue de 3,2 MM US$, según lo indicado por la Concesionaria.  Factores de frenaje: Coordinaciones con el COES para ejecutar las pruebas de puesta en servicio, sin afectar la confiabilidad del sistema

Ubicación

Vertedero del Canal de Descarga

Transformador trifásico seco 0,4/10 kV

DIAGRAMA UNIFILAR

Celda de 10 kV – Punto de Conexión

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

25

3.2. CENTRALES DE BIOMASA

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

26

CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE BIOMASA HUAYCOLORO II (2,4 MW) EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA CONCESIONARIA ENERGÍA LIMPIA S.A.C. DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la implementación de la nueva Central Térmica Biomasa Huaycoloro II, la cual usará el biogás generado en el relleno sanitario de Huaycoloro.

UBICACIÓN Departamento Callao Provincia Huarochirí Distrito San Antonio Altitud 60 msnm DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 2,4 MW Tipo de Central Termoeléctrica de Biomasa N° de Unidades de Generación 2 Fuente de Energía Biogás DATOS DEL MOTOR Motor 1 Motor 2 Potencia Nominal 1,2 MW 1,2 MW Velocidad Angular 1500 rpm 1500 rpm Marca Caterpillar (Modelo CG170-12) Caterpillar (Modelo CG170-12) Año de Fabricación 2016 2016 DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 1,2 MW 1,2 MW Tensión de Generación 0,48 kV 0,48 kV Factor de Potencia 0,8 0,8 Marca Caterpillar (MG/MIB 450L B4) Caterpillar (MG/MIB 450L B4) Año de Fabricación 2016 2016 DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 Potencia Nominal 1,5 MVA 1,5 MVA Relación de Transformación 0,48/22,9 kV 0,48/22,9 kV Marca Delcrosa Delcrosa Año de Fabricación 2016 2016 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Suministro RER (4ta Subasta) Cierre Financiero 22.12.2016 (si) Firma de Contrato 17.05.2016 Llegada de Equipos 15.12.2017 (si) Energía Ofertada 14,50 GWh/año Inicio de Obras 01.05.2017 (si) Precio de la Energía Ofertada 77,00 US$/MWh Inicio de Montaje 01.07.2017 (si) Puesta en Operación Comercial 31.12.2017 POC 29.08.2018 (si) INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura Central de Biomasa Huaycoloro II de 2,4 MW, fue otorgada mediante R.D. N° 025-2018-GRL-GRDE-DREM del 28.02.2018.  El proyecto cuenta con el CIRA y el instrumento ambiental.  El 19.01.2018, el COES aprobó el Estudio de Operatividad del proyecto.  El 05.06.2018, el COES autorizó la conexión para las pruebas de puesta en servicio de la central.  La Concesionaria culminó con las pruebas de puesta en servicio. Se verificó mediante supervisión, que la central generó 2,4 MW (100% de su potencia).  Mediante carta COES/D/DP-707-2018 del 27.08.2018, el COES aprobó la Puesta en Operación Comercial (POC) de la C.T.B. Huaycoloro II, con una potencia efectiva de 2,4 MW, a partir de las 00:00 horas del 29.08.2018.  El avance físico es de 100 %.  El monto de inversión aproximado será de 2,5 MM US$, según lo indicado por la Concesionaria.

Ubicación

Unidades de Generación C.T.B. Huaycoloro II

DIAGRAMA UNIFILAR Unidades de Generación y Transformadores

Ampliación de la Estación de Compresión

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

27

CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE BIOMASA CALLAO (2,4 MW) EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA CONCESIONARIA ENERGÍA LIMPIA S.A.C. DESCRIPCIÓN La C.T. de Biomasa Callao utilizará los recursos provenientes de los residuos sólidos urbanos, tendrá una potencia de 2 MW y producirá 14 500 MWh de energía media anual.

UBICACIÓN Departamento Lima Provincia Callao Distrito Ventanilla Altitud 27 msnm DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 2,4 MW Tipo de Central Termoeléctrica de Biomasa N° de Unidades de Generación 2 Fuente de Energía Biogás DATOS DEL MOTOR Motor 1 Motor 2 Potencia Nominal 1,2 MW 1,2 MW Velocidad Angular 1500 rpm 1500 rpm Marca Caterpillar (Modelo CG170-12) Caterpillar (Modelo CG170-12) Año de Fabricación 2016 2016 DATOS DEL GENERADOR G1 G2 Potencia Nominal 1,2 MW 1,2 MW Tensión de Generación 0,48 kV 0,48 kV Factor de Potencia 0,8 0,8 Marca Caterpillar (MG/MIB 450L B4) Caterpillar (MG/MIB 450L B4) Año de Fabricación 2016 2016 DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 Potencia Nominal 1,5 MVA 1,5 MVA Relación de Transformación 0,48/10 kV 0,48/10 kV Marca Delcrosa Delcrosa Año de Fabricación 2016 2016 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Suministro RER (4ta Subasta) Cierre Financiero 22.12.2016 (si) Firma de Contrato 17.05.2016 Llegada de Equipos 31.08.2017 (no) Energía Ofertada 14,50 GWh/año Inicio de Obras 01.11.2017 (si) Precio de la Energía Ofertada 77,00 US$/MWh Inicio de Montaje 01.09.2017 (no) Puesta en Operación Comercial 31.12.2017 POC 31.12.2017 (no) INFORMACIÓN RELEVANTE  El 16.02.2016 se adjudicó a EMPRESA CONCESIONARIA ENERGÍA LIMPIA S.A.C. con el proyecto C.T. de Biomasa Callao, como parte de la Cuarta Subasta de Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables.  Mediante R.G.R.N. N° 023-2017-GRC-GRRNG del 04.09.2017, el Gobierno Regional del Callao aprobó el DIA del proyecto.  El 24.05.2017, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del proyecto.  Las obras se iniciaron el 01.11.2017, por demoras en la aprobación del DIA por el Gobierno Regional del Callao.  Se concluyó con la construcción de las bases de los Grupos Electrógenos. Se ha adecuado el terreno para el tendido de la malla de tierra, luego se rellenará y compactará hasta 0,30 m por debajo del nivel de las bases.  Se concluyó con la construcción de la losa para la instalación de los equipos de la Estación de Compresión de la Planta de tratamiento de biogás.  La Concesionaria informó que la instalación de los Grupos sobre sus bases se realizará cuando se concluya la construcción de las bases de los transformadores principales y la losa para la sala eléctrica, a fin de evitar la contaminación de los Grupos.  La POC estuvo prevista para el 31.12.2017. La concesionaria solicitó al MINEM ampliación de plazo para la POC hasta el 31.12.2018  El avance físico es de 20 %.  El monto de inversión aproximado será de 2,5 MM US$, según lo indicado por la Concesionaria.

Ubicación

Bases para Grupos de Generación

Losa para equipos de la Estación de Compresión

DIAGRAMA UNIFILAR

Terreno para Bases de Transformadores

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

28

3.3. CENTRALES TERMOELÉCTRICAS

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

29

CENTRAL TERMOELÉCTRICA AJE (6,53 MW) EMPRESA CONCESIONARIA AJEPER DESCRIPCIÓN La C.T. Aje utilizará como combustible gas natural y tendrá una potencia instalada de 6.53 MW. Está ubicada en la Av. La Paz N° 131, Santa María de Huachipa, distrito de Lurigancho - Chosica, provincia y departamento de Lima.

UBICACIÓN Departamento Lima Provincia Lima Distrito Lurigancho Altitud 205 msnm DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 6,53 MW Tipo de Central Termoeléctrica N° de Unidades de Generación 6 Fuente de Energía Gas Natural DATOS DEL MOTOR Motor (6 unidades) Potencia Nominal 1,35 MW Velocidad Angular 1800 rpm Marca Dreser – Rand (modelo HGM-560 90/55) Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR Generador (6 unidades) Potencia Nominal 1,31 MW Tensión de Generación 0,46 kV Factor de Potencia 0,8 Marca Leroy Somer (modelo LSA 50.2 VL 10 B) Año de Fabricación DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 T3 Potencia Nominal 3 MVA 2x3 MVA 2x3 MVA Relación de Transformación 0,46/22,9 kV 0,46/22,9 kV 0,46/10 kV Marca Comtrafo Comtrafo Comtrafo Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial

Autorización definitiva 24.11.2017 20.08.2018

POC

Transformadores, Unidades de Generación y Tableros

Transformador principal 1,5 MVA (0,46/22,9 kV)

20.08.2018 (no)

INFORMACIÓN RELEVANTE  La C.T. AJE utilizará como combustible gas natural y tendrá una potencia instalada de 6.53 MW.  Con R.M. N° 467-MEM/DM del 24.11.2017, el MINEM otorga Autorización a AJEPER S.A. para desarrollar actividades de generación de energía eléctrica en la C.T. AJE de 6.53 MW.  Con R.D. N° 017-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGM del 11.01.2017, la Dirección General de Asuntos Ambientales del Viceministerio de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción, aprueba el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto central termoeléctrica AJE.  La Central Termoeléctrica de AJE, está construida en las mismas instalaciones de la fábrica de gaseosas y alimentos de la empresa AJEPER S.A.  El proyecto tiene como finalidad generar energía para consumo propio de AJEPER durante las horas punta y/o en los casos de salida del suministro de la red.  Se concluyó con la instalación de las unidades de generación, transformadores principales, tableros de control de los grupos de generación, del cable de enlace entre la C.T. Aje y las barras en 22,9 kV y en 10 kV de los suministros de red.  La operación experimental de los grupos de la C.T. AJE ha concluido. Actualmente se encuentran en período de garantía. Eventualmente están operando en las horas punta.La Puesta en servicio estuvo prevista para el 20.08.2018, a la fecha, el Concesionario aún no reporta la Puesta en Servicio.  El avance físico es de 98%.  La inversión estimada por la concesionaria es de 4.1 MM US$.

DIAGRAMA UNIFILAR    

Tablero de Control de los Grupos de Generación



 









  



  Vista de una Unidad de Generación de la C.T. Aje

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

30

CENTRAL TERMOELÉCTRICA PEDREGAL (18 MW) EMPRESA CONCESIONARIA ELECTRO DUNAS DESCRIPCIÓN La C.T. Pedregal utilizará como combustible gas natural y tendrá una potencia instalada de 18 MW. Está ubicada en el distrito de Alto Laran, provincia de Chincha y departamento de Ica. UBICACIÓN Departamento Ica Provincia Chincha Distrito Alto Laran Altitud 137 msnm DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 18 MW Tipo de Central Termoeléctrica N° de Unidades de Generación 2 Fuente de Energía Gas Natural DATOS DEL MOTOR Motor 1 Motor 2 Potencia Nominal 9,34 MW 9,34 MW Velocidad Angular 720 rpm 720 rpm Marca Wartsila (W20V34SG) Wartsila (W20V34SG) Año de Fabricación DATOS DEL GENERADOR Generador 1 Generador 2 Potencia Nominal 11,68 MVA 11,68 MVA Tensión de Generación 10 kV 10 kV Factor de Potencia 0,8 0,8 Marca ABB ABB Año de Fabricación DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial

Autorización definitiva 30.04.2018

POC

Ubicación

30.04.2018 (no)

INFORMACIÓN RELEVANTE  La Central Térmica Pedregal, tendrá una potencia instalada de 18 MW, cuyo titular es la Empresa Electro Dunas S.A.C.  La Central se conectará al Sistema Eléctrico de Distribución dentro de la zona de concesión de Electro Dunas, en la subestación Pedregal existente mediante una línea de interconexión en 10 kV.  El proyecto cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental (DIA) aprobado.  El 25.05.2017, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad.  El 23.04.2018, el COES aprobó el Estudio de Operatividad.  Las obras civiles y electromecánicas se encuentran concluidas.  Electro Dunas ha impugnado la última Resolución Directoral, solicitado al MINEM que declare su nulidad y resuelva otorgar la autorización de generación de la C.T. Pedregal. Actualmente se encuentran pendiente la resolución de autorización por parte del MINEM.  El avance físico es de 99%.  La inversión estimada por la concesionaria es de 17.3 MM US$.

Central Termoeléctrica

DIAGRAMA UNIFILAR

Motor Wartsila N° 1

Sistema de Lubricación

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

31

4. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

32

4.1 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA (PROINVERSION)

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

33

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV FRIASPATA - MOLLEPATA (92 km) EMPRESA CONCESIONARIA DESCRIPCIÓN

CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (CTM)

El proyecto comprende la construcción de: L.T. 220 kV Friaspata - Mollepata, en simple terna, de aproximadamente 92 km de longitud; ampliación de la S.E. existente Friaspata (también conocida como S.E. Huancavelica) y ampliación de la S.E. existente Mollepata.

UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincia Distritos Altitud DATOS DE LA LÍNEA Nivel de Tensión Longitud Capacidad Nominal Capacidad en Contingencia Configuración Número de ternas Conductor Cable de Guarda DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de inversión SUPERVISOR DE OBRA INSPECTOR DE OBRA INFORMACIÓN RELEVANTE

S.E. Friaspata Huancavelica Huancavelica Huancavelica 3 600 msnm L.T. Friaspata - Mollepata 220 kV 92 km 250 MVA 325 MVA Triangular Simple Terna ACAR 1200 MCM OPGW y Convencional Contrato de Concesión SCT 19.11.2014 19.12.2016 33,7 MM US$ CESEL S.A. CENERGIA

S.E. Mollepata Ayacucho Huamanga Ayacucho 2 976 msnm

HITOS Aprobación EIA Cierre Financiero Llegada de equipos POC

23.02.2017 (si) 17.03.2016 (si) 10.11.2017 (si) 19.12.2016 (no)

 La L.T. 220 kV Friaspata-Mollepata será el principal enlace del sistema eléctrico de Ayacucho al SEIN y permitirá superar las limitaciones que por antigüedad origina la actual L.T. de 66 kV Cobriza-Mollepata.  El 23.02.2017, se aprobó el EIA, con R.D. N° 070-2017-MEM/DGAAE.  Con R.M. N° 300-2018-MEM/DM del 06.08.2018, el MINEM otorgó la Concesión Definitiva de Transmisión.  Siemens desarrolló la ingeniería para la S.E. Friaspata considerando el uso de tecnología GIS.  El 15.02.2018, el COES aprobó el Estudio de Operatividad.  Se culminó la construcción y tendido de la línea:  Tramo 1: GTA (Friaspata - Lircay); 101 estructuras montadas y 47,7 km de línea tendidos.  Tramo 2: Fertécnica (Lircay - Mollepata); 91 estructuras montadas y 45 km de línea tendidos.  Las obras civiles y electromecánicas están concluidas.  El 11.02.2018, CTM energizó en vacío el proyecto a las 20:29 horas.  El 25.02.2018 a las 00:51 h, se conectó con carga el proyecto.  El 28.02.2018 Cenergía aprobó el Informe Final de Pruebas.  El 08.03.2018 Osinergmin aprobó el Informe Final de Pruebas.  El 09.03.2018 se inició la Operación Experimental del proyecto, por un periodo de 30 días, culminando satisfactoriamente el 07.04.2018.  Está pendiente la firma del Acta de Puesta en Operación Comercial.  A la fecha la L.T. 220 kV Friaspata-Mollepata se encuentra operando.  El 17.04.2017, CTM solicitó al MINEM, la primera ampliación de plazo, por 441 días, por demoras en la aprobación del EIA. El 15.09.2017, CTM solicitó, la segunda ampliación de plazo, por 297 días, por Fuerza Mayor en Hitos 3 y 4. Dichas solicitudes, están pendientes de respuesta.

DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación

Patio de llaves S.E. Mollepata

S.E. Mollepata: pruebas transformador de potencia

Torre 191 L.T. 220 kV Friaspata - Mollepata

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

34

SUBESTACIÓN CARAPONGO 500/220 KV (600 MVA) – PRIMERA ETAPA EMPRESA CONCESIONARIA CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (CTM) DESCRIPCIÓN El proyecto comprende en su primera etapa, la construcción de la S.E. Carapongo, que permitirá enlazar las L.T. 500 kV Chilca - Carabayllo, y las L.T. 220 kV Callahuanca - Cajamarquilla; y Huinco - Santa Rosa con esta nueva subestación en 500 kV y 200 kV. El proyecto considera prever espacio para la implementación de una segunda etapa.

UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Carapongo Departamento Lima Provincia Lima Distritos Lurigancho Altitud 870 msnm DATOS DE LA LÍNEA

Enlace L.T. Carapongo – Santa Rosa

Enlace L.T. Callahuanca – Carapongo

Enlace L.T. Carapongo – Cajamarquilla

Nivel de Tensión Longitud Capacidad Nominal Capacidad en Contingencia Configuración Número de ternas Conductor ACAR Cable de Guarda

Enlace L.T. Huinco – Carapongo

Enlace derivación L.T. Chilca Carabayllo

220 kV 220 kV 220 kV 220 kV 500 kV 1,8 km 1,5 km 2 km 2,4 km 2,8 km 340 MVA 340 MVA 340 MVA 340 MVA 1400 MVA 442 MVA 442 MVA 442 MVA 442 MVA 2182 MVA Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical 2 2 2 2 1 2x700 MCM 4x600 MCM 2x700 MCM 2x700 MCM 2x700 MCM 1 OPGW y 1 1 OPGW y 1 1 OPGW y 1 1 OPGW y 1 2 OPGW EHS EHS EHS EHS DATOS DEL TRANSFORMADOR Transformador GIS Potencia Nominal 750 MVA Relación de transformación 500/220 kV Marca Siemens Año de fabricación 2017 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Contrato de Concesión SGT Aprobación EIA 09.06.2016 (si) Firma de Contrato 11.11.2015 Cierre Financiero 11.04.2017 (si) Puesta en Operación Comercial 11.03.2018 Llegada equipos 03.10.2017 (si) Monto de inversión 60,07 MM US$ POC 11.03.2018 (no) SUPERVISOR DE OBRA Consorcio Supervisor Transmantaro INSPECTOR DE OBRA CENERGIA INFORMACIÓN RELEVANTE  La implementación de este proyecto permitirá afianzar el suministro de energía a la ciudad de Lima, proveniente de las centrales térmicas a gas natural ubicadas en Chilca y de las centrales hidroeléctricas de la cuenca del río Rímac (Huinco, Callahuanca y Huampaní).  El 09.06.2016 con R.D. N° 029-2016-SENACE/DCA, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental.  El 05.03.2018, el COES aprobó el Estudio de Operatividad.  Con R.M. N° 129-2018-MEM/DM del 25.04.2018, el MINEM otorgó la Concesión Definitiva.  Se energizaron las líneas L-5001, L-5003, la Barra "B" y los autotransformadores.  El Proyecto está prácticamente culminado, se continúa con la instalación de la fibra óptica en las líneas de 220 kV del proyecto; se tiene un avance de 25% en la instalación en el tramo Carapongo – Callahuanca, se tiene dificultades para el reforzamiento de las torres existentes.  El 01.08.2018 se energizó la L.T. 220 kV Carapongo - Cajamarquilla por pruebas.  El 30.08.2018 se energizaron las líneas en 220 kV por pruebas.  El 31.08.2018 se iniciaron las pruebas end to end en la L.T. Carapongo - Huinco.  El avance global del proyecto es de 97,8%.  La POC según Contrato estaba prevista para el 11.03.2018. CTM solicitó al MINEM, la modificación de la POC hasta el 27.09.2018, por fuerza mayor, debido a la destrucción de la S.E. Callahuanca por los huaicos durante el fenómeno del niño y demora en el otorgamiento de la Concesión Definitiva. Está pendiente la respuesta del MINEM. Se prevé que el proyecto ingrese en Operación Comercial el 08.10.2018.

DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación de la S.E. Carapongo

Banco de autotransformadores

Equipo GIS del patio de 500 kV

Vista del patio de 220 kV

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

35

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV MACHUPICCHU – QUENCORO – ONOCORA – TINTAYA (354 km) EMPRESA CONCESIONARIA ATN 3 S.A. DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la línea de transmisión de 354 km, construcción de la S.E. Machupicchu Nueva (Suriray) y Quencoro Nueva (Kayra) y ampliación de la S.E. Onocora y S.E. Tintaya.

S.E. Machupicchu S.E. Quencoro UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Onocora S.E. Tintaya Nueva (Suriray) Nueva (Kayra) Departamento Cusco Cusco Cusco Cusco Provincia Urubamba Espinar Canchis Espinar Distritos Machupicchu Espinar Sicuani Yauri Altitud 2 430 msnm 3 360 msnm 3 560 msnm 3 915 msnm DATOS DE LA LÍNEA L.T. Suriray - Kayra L.T. Kayra - Onocora L.T. Onocora - Tintaya Nivel de Tensión 220 kV 220 kV 220 kV Longitud 152,85 km 116,36 km 84,9 km Capacidad Nominal 300 MVA 300 MVA 300 MVA Capacidad en Contingencia 360 MVA 360 MVA 360 MVA Configuración Triangular Triangular Vertical Número de ternas Simple Terna Simple Terna Doble Terna Conductor ACSR 677 MCM ACSR 677 MCM ACSR 677 MCM Cable de Guarda OPGW y Convencional OPGW y Convencional OPGW y Convencional DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Contrato de Concesión SGT Aprobación EIA 25.08.2015 (si) Firma de Contrato 13.06.2013 Cierre Financiero 11.02.2016 (no) Puesta en Operación Comercial 25.12.2016 Llegada equipos 25.07.2016 (no) Monto de inversión 135,4 MM US$ POC 25.12.2016 (no) SUPERVISOR DE OBRA DESSAU S&Z INSPECTOR DE OBRA INFORMACIÓN RELEVANTE  Este proyecto, resolverá los problemas de sobrecarga, inestabilidad y congestión de las L.T. que se presentan en la zona sureste del país.  El 03.11.2014, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad.  El MINEM otorgó 134 días de ampliación de plazo (25.12.2016), por fuerza mayor (conflictos sociales y demora en aprobación del EIA).  La Concesión Definitiva fue otorgada con R.M. N°429-2016-MEM/DGE del 28.10.2016.  El 10.03.2016 se suspendieron los plazos del proyecto en 150 días o hasta la aprobación de Concesión Definitiva. La fecha POC estuvo suspendida, hasta que el MINEM suscriba Adenda con ATN3 S.A., la Adenda no se llegó a suscribir.  El 03.08.2017, ATN3 solicitó al MINEM la Resolución del Contrato de Concesión, por la aplicación de la cláusula 13.4 literal a).  El 17.08.2017, se amplió la suspensión por un plazo de 150 días calendarios, prorrogándose la suspensión de los hitos del Anexo N° 7, hasta el 30.09.2017.  El 21.08.2017, El MINEM comunicó a ATN3, la disconformidad respecto a la Resolución del Contrato de Concesión SGT. Este asunto conllevó al "Inicio de Trato Directo por Controversia".  El 17.04.2018, en oficinas del MINEF, se llevó a cabo la segunda reunión para "Trato Directo", asistieron funcionarios del MINEM, MINEF, MINJU, MINRE y representantes de ATN3. Se confirma que el Estado Peruano, está interesado en ver las condiciones que se viabilice el Proyecto y se ha conformado un Subcomité de trabajo.  La Concesionaria informó que el proyecto continúa paralizado a la espera de la culminación del "Trato Directo por Controversia", existiendo un "Acuerdo de Confidencialidad", con una prórroga de cuatro meses.  Se prorrogó el “Trato Directo” hasta el 11.10.2018.  La construcción está paralizada desde el 25 de julio 2016, con un avance de 44%.  ATN3 renovó Carta Fianza emitida por el BCP hasta el 21.05.2019 (9 MM US$).

Ubicación de la Línea Eléctrica

S.E. Suriray

S.E. Quencoro

DIAGRAMA UNIFILAR

L.T. 220 kV Onocora - Tintaya

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

36

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV MOYOBAMBA - IQUITOS (596 km) EMPRESA CONCESIONARIA LINEAS DE TRANSMISION PERUANAS S.A.C. DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV Moyobamba Nueva – S.E. Intermedia de 387 km; L.T. 220 kV S.E. Intermedia - Iquitos de 201 km; Enlace 60 kV S.E. Iquitos Nueva - S.E. Santa Rosa de 8 km; e instalación de Compensación Reactiva, Serie y Paralela en las subestaciones Moyobamba Nueva, Intermedia e Iquitos.

S.E. Moyobamba S.E. Iquitos S.E. Intermedia S.E. Santa UBICACIÓN SUBESTACIONES Nueva (Belaunde Nueva (Trompeteros) Rosa Terry) (Manacamiri) Departamento San Martin Loreto Loreto Loreto Provincia Moyobamba Maynas Maynas Maynas Distritos Moyobamba Iquitos Iquitos Iquitos Altitud 908 msnm 130 msnm 93 msnm 97,5 msnm L.T. Belaunde Terry L.T. Trompeteros L.T. Manacamiri – DATOS DE LA LÍNEA Trompeteros Manacamiri Santa Rosa Nivel de Tensión 220 kV 220 kV 220 kV Longitud 387 km 201 km 8 km Capacidad Nominal 150 MVA 150 MVA 150 MVA Capacidad en Contingencia 195 MVA 195 MVA 195 MVA Configuración Vertical Vertical Vertical Número de ternas Simple Terna Simple Terna Doble Terna Conductor AAAC 2x800 MCM AAAC 2x800 MCM AAAC 2x650 MCM Cable de Guarda OPGW y EHS OPGW y EHS OPGW y EHS DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Contrato de Concesión SGT Aprobación EIA 28.06.2017 (no) Firma de Contrato 06.10.2014 Cierre Financiero 28.08.2017 (no) Puesta en Operación Comercial 28.12.2019 Llegada equipos 28.06.2019 Monto de inversión 499,2 MM US$ POC 28.12.2019 SUPERVISOR DE OBRA CONCOL S.A. Sucursal Perú INSPECTOR DE OBRA INFORMACIÓN RELEVANTE  La línea eléctrica permitirá incorporar al SEIN el Sistema Aislado de Iquitos. Esto permitirá que el usuario final ubicado en el oriente peruano cuente, a partir de la POC, con un servicio de electricidad en condiciones de eficiencia y calidad como sus pares en otras ciudades del Perú.  El 03.05.2016, la DGAAE, mediante R.D. N°139-2016-MEM/DGE, resolvió desaprobar el EIA del Proyecto.

El 18.07.2016, el MINEM emitió Resolución Vice Ministerial que anuló la R.D. que desaprobó el EIA y finalmente con R.D. N° 298-2016-MEM/DGAAE la DGAAE desaprobó el EIA.  Con R.M. N° 298-2016-MEM/DM, se aprobó la modificación de plazo de los hitos por 10 meses y 22 días, con lo cual la nueva fecha de POC sería el 28.12.2019. Esta prórroga fue para reformular el Estudio de Pre Operatividad considerando el punto de conexión a la S.E. Santa Rosa.  LTP comunicó el inicio de gestión del EIA en el SENACE a partir de la última semana de marzo 2017.  El 23.10.2017, el MINEM comunicó notarialmente a la Concesionaria que reasuma inmediatamente sus obligaciones bajo el Contrato SGT. De persistir en su intención de no hacerlo, y en caso dichos incumplimientos configuren una causal de terminación del contrato, el MINEM se verá forzado a resolver el contrato SGT.  De acuerdo a lo establecido en el literal b) del Numeral 13.2 del Contrato de Concesión SGT, a partir del 26.11.2017, el MINEM en su calidad de concedente, estaría facultado para proceder a la resolución de dicho Contrato de Concesión.  El 04.01.2018 se solicitó al MINEM informar sobre la situación de las gestiones que se vienen realizando respecto a la Resolución del Contrato.  El proyecto continua en la etapa de trato directo con intervención del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que es una etapa previa al arbitraje y en la cual se evalúan posibilidades de llegar a un acuerdo entre las partes.  La Concesionaria informó que iniciará el proceso de arbitraje ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones)  El proyecto está paralizado desde octubre 2016, con un avance físico de 0%.  Contractualmente, y teniendo en cuenta la R.M. N° 298-2016-MEM/DM, la POC está programada para el 28.12.2019.

DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación

Prueba de pilotes helicoidales

Prueba de pilotes helicoidales

Desarrollo del primer taller participativo

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

37

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV MONTALVO – LOS HÉROES (128,8 km) EMPRESA CONCESIONARIA TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 3 S.A.C. - TESUR 3 DESCRIPCIÓN El proyecto comprende: Ampliación de la S.E. Montalvo, en el nivel de 220 kV (celda). Ampliación de la S.E. Los Héroes que incluye la instalación de una celda y un transformador 50 MVA 220/60 kV. Construcción de la Línea de Transmisión 220 kV Montalvo - Los Héroes, simple terna.

UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Montalvo S.E. Los Héroes Departamento Moquegua Tacna Provincia Mariscal Nieto Tacna Distritos Moquegua Alto de la Alianza Altitud 1 450 msnm 575 msnm DATOS DE LA LÍNEA L.T. Montalvo – Los Héroes Nivel de Tensión 220 kV Longitud 128,8 km Capacidad Nominal 250 MVA Capacidad en Contingencia 325 MVA Configuración Triangular Número de ternas Simple Terna Conductor ACAR 507 mm2 Cable de Guarda OPGW 108 mm2 de 24 fibras DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Contrato de Concesión SCT Aprobación EIA 07.12.2017 (si) Firma de Contrato 12.09.2016 Cierre Financiero 03.04.2018 (si) Puesta en Operación Comercial 12.06.2019 Llegada equipos 12.12.2018 Monto de inversión 20,2 MM US$ POC 12.06.2019 SUPERVISOR DE OBRA Investigación y Control de Calidad S.A. - INCOSA INSPECTOR DE OBRA Por definir INFORMACIÓN RELEVANTE  El objetivo del proyecto es afianzar el suministro eléctrico a la ciudad de Tacna y su área de influencia ante una eventual salida de la L.T. 220 kV Moquegua - Los Héroes.  El 05.04.2017 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad. Se asignó a la línea con código L-2036.  El 07.12.2017, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental con R.D. N° 565-2017-MEM-DGAAE.  Se aprobó el CIRA de las ciudades de Tacna y Moquegua y el Plan de Monitoreo Arqueológico.  Se firmó el contrato de interconexión con REDESUR (ampliación S.E. Los Héroes) y con ABY (ampliación S.E. Montalvo).  Se seleccionó, para la línea de transmisión, a los contratistas PRODIEL y EDEMSA; y para las subestaciones, a la empresa COBRA.  Se verificó en el almacén de Moquegua el suministro de perfiles, accesorios y los conductores ACAR 1000 MCM para la línea de transmisión; así como los equipos para las ampliaciones de las subestaciones.  El 21.07.2018, con corte de energía programado de la L.T. 66 kV Tacna Solar, se conectó la variante de tal línea, permitiendo el desmontaje de postes de concreto que se encontraban en el área destinado a la ampliación de la S.E. Los Héroes.  El 23.07.2018 se iniciaron las obras en la S.E. Montalvo.  Se efectuó la Reunión Conjunta para revisión de la Adenda N° 1 al Contrato de Concesión, respecto al uso de aisladores poliméricos en la línea. Teniendo en cuenta el Reglamento de la Ley N° 1224, no sería factible la suscripción de adendas durante los primeros 3 años de suscrito el contrato.  La Concesionaria informó que el transformador de 50 MVA marca Crompton ya fue fabricado y está siendo transportado al sitio de obra.  La Concesionaria informó que han adquirido aisladores poliméricos para la línea de transmisión y ya se encuentran en el almacén de Moquegua.  El proyecto tiene un avance global de 76,9%; El avance físico es de 44,1% y el avance económico es de 15,6 MM US$.  La POC está programada para el 12.06.2019.

DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación

Instalación de la malla a tierra en la ampliación de la S.E. Los Héroes

Suministro para el montaje de torres de la L.T.

Inicio de montaje de la Torre 134 de la L.T. Montalvo – Los Héroes

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

38

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 KV AGUAYTÍA – PUCALLPA (Segundo circuito) (132 km) EMPRESA CONCESIONARIA TERNA PERÚ S.A.C. DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción del segundo circuito de la L.T. 138 kV Aguaytía - Pucallpa de 132 km, ampliación de la S.E. Aguaytía y ampliación de la S.E. Pucallpa.

UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Aguaytía S.E. Pucallpa Departamento Ucayali Ucayali Provincia Padre Abad Coronel Portillo Distritos Padre Abad Yarinacocha Altitud 297 msnm 152 msnm DATOS DE LA LÍNEA L.T. Aguaytía – Pucallpa Nivel de Tensión 138 kV Longitud 132 km Capacidad Nominal 80 MVA Capacidad en Contingencia 96 MVA Configuración Triangular Número de ternas Simple Terna Conductor AAAC 300 mm2 Cable de Guarda OPGW de 24 fibras DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Contrato de Concesión SGT Aprobación EIA 05.05.2019 Firma de Contrato 05.09.2017 Cierre Financiero 05.09.2019 Puesta en Operación Comercial 05.09.2020 Llegada equipos 05.04.2020 Monto de inversión 16,52 MM US$ POC 05.09.2020 SUPERVISOR DE OBRA SIGA Ingeniería y Consultoría S.A. INSPECTOR DE OBRA Por definir INFORMACIÓN RELEVANTE  La línea de transmisión permitirá reforzar la capacidad de suministro en la subestación Pucallpa y al operar en paralelo éste nuevo circuito con el existente, se obtendrá una mayor capacidad de transmisión y confiabilidad.  La S.E. Aguaytía es de propiedad de Eteselva y la S.E. Pucallpa es de propiedad de ISA-Perú.  El acto de presentación de ofertas y adjudicación de la buena pro se llevó a cabo el 19.05.2017. La empresa Terna Perú S.A.C. es la adjudicataria del proyecto.  La firma del contrato se dio el 05.09.2017.  El 09.01.2018 se dio conformidad a la contratación de SIGA Ingeniería y Consultoría S.A. - Sucursal del Perú como la empresa supervisora de obra.  La primera etapa (revisión de la información catastral emitida por la SUNARP) de la gestión predial y servidumbre estuvo a cargo de FC Ingeniería y Servicios Ambientales S.A.C., la cual concluyó el 18.06.2018.  La segunda etapa está a cargo de la empresa COYSUSAC, quienes vienen realizando la actualización de la identificación de propietarios.  La ingeniería básica de la línea de transmisión y de las celdas de las subestaciones fue concluida.  La ingeniería definitiva de la línea de transmisión y de las celdas en la S.E. Aguaytía y S.E. Pucallpa está en desarrollo.  La gestión para la obtención del CIRA y del EIA está a cargo de Consultoría Colombiana S.A. - Sucursal Perú.  El EPO está en proceso de revisión del levantamiento de observaciones por parte del COES.  El 15.07.2018 culminó la exploración arqueológica en la línea de transmisión y caminos de acceso.  El 13.08.2018, la Concesionaria presentó al SENACE la documentación completa para la aprobación del EIA.  Aún no se inician las obras civiles. El avance global del proyecto es de 8% que comprende la obtención de permisos y elaboración de estudios.  El monto de inversión será de aproximadamente 16,52 MM US$.  La POC según Contrato está prevista para el 05.09.2020.  Se identificó una invasión de terrenos en las proximidades de la S.E. Pucallpa, cuyos propietarios reclaman la zonificación de la expansión urbana ofrecida por el alcalde. Son aproximadamente 1,4 km que intersectan estos terrenos en el eje de la línea.

DIAGRAMA UNIFILAR

Ubicación

Estudio de suelos

Estudio de suelos

Medición de resistividad

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

39

ENLACE 500 kV MANTARO – NUEVA YANANGO - CARAPONGO EMPRESA CONCESIONARIA

CONSORCIO TRANSMANTARO (CTM)

DESCRIPCIÓN El Proyecto permitirá el reforzamiento del sistema de transmisión en la zona centro del país, así como la evacuación de generación excedente de la zona de Mantaro hacia Lima, prevista de los nuevos proyectos de generación que ingresarán a operar en dicha zona.

S.E. Colcabamba (Mantaro UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Yanango Existente S.E. Nueva Yanango S.E. Carapongo Nueva) Departamento Huancavelica Junín Junín Lima Provincia Tayacaja Chanchamayo Chanchamayo Lima Distritos Colcabamba Chanchamayo Chanchamayo Lurigancho Altitud (msnm) 2293 900 900 870 DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA Configuración Tensión Capacidad Conductor Longitud

L.T. Colcabamba – Nueva Yanango Simple terna 500 kV 1400 MVA ACSR, AAAC ó ACAR 179 km

DATOS DE CONTRATO

L.T. Nueva Yanango - Carapongo Simple terna 500 kV 1400 MVA ACSR, AAAC ó ACAR 211 km

L.T. Nueva Yanango – Yanango Existente Simple terna 220 kV 600 MVA ACSR, AAAC ó ACAR 10,5 km

HITOS

Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión

Contrato de Concesión SGT 29.01.2018 29.11.2021 149,61 MM US$

SUPERVISOR DE OBRA

Pendiente

INSPECTOR DE OBRA

Pendiente

Aprobación EIA Cierre Financiero Llegada equipos POC

29.01.2020 29.05.2020 29.05.2021 29.11.2021

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto permitirá el reforzamiento del sistema de transmisión en la zona centro del país, así como la evacuación de generación excedente de la zona de Mantaro hacia Lima, prevista de los nuevos proyectos de generación que ingresarán a operar en dicha zona.  El proyecto incluye: o Línea de transmisión 500 kV Manta Nueva (Colcabamba) - Nueva Yanango o Línea de transmisión 500 kV Nueva Yanango - Carapongo o Enlace 220 kV entre las subestaciones Nueva Yanango - Yanango existente o Ampliación de la S.E. Mantaro Nueva (Colcabamba) 500/220 kV o Subestación Nueva Yanango 500/220 kV o Ampliación de la S.E. Carapongo 500/220 kV o Ampliación de la S.E. Yanango 220 kV  El plazo de concesión es de 30 años más el periodo de construcción de 46 meses.  El acto de presentación de ofertas y adjudicación de la buena pro se llevó a cabo el 30.10.2017.  Se solicitó a la Concesionaria CTM, seleccione a la empresa supervisora, habiendo respondido que este asunto está en proceso.  En proceso el desarrollo de la Ingeniería Definitiva y designación de la empresa supervisora.  Se ha solicitado a la Concesionaria que el equipamiento principal deben tener como mínimo las características y especificaciones establecidas en el Anexo N° 1.  Se atendió la consulta del MINEM sobre la interpretación de la condición de contratación de la Empresa Supervisora.  Se realizan actividades de replanteo en el tramo Carapongo-Yanango y tramo Colcabamba-Yanango.  Se han identificado centros poblados y comunidades que no permiten el ingreso para la actividad de replanteo.  El área propuesta por Proinversión para la S.E. Yanango Nueva, está cercana al área de influencia del aeropuerto militar de San Ramón. De acuerdo al análisis geotécnico se ha recomendado la búsqueda de nuevas alternativas de lote para la S.E. Yanango Nueva.  CTM presentó el primer informe mensual, al haberse cumplido el 29.07.2018, seis meses desde la firma del Contrato de Concesión.  El avance global del proyecto es 5.2%. El avance económico es de 1,5 MM US$.  La POC según Contrato está prevista para el 29.11.2021.

DIAGRAMA UNIFILAR

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

40

ENLACE 500 kV NUEVA YANANGO – NUEVA HUÁNUCO EMPRESA CONCESIONARIA

CONSORCIO TRANSMANTARO (CTM)

DESCRIPCIÓN El Proyecto permitirá mayor confiabilidad en el suministro de energía a la región Huánuco, así como a las subestaciones Paragsha (Cerro de Pasco), Huaricashas y Vizcarra (Áncash) S.E. Nueva S.E. Nueva UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Chaglla S.E. Amarilis S.E. Tingo María S.E. Yungas Yanango Huánuco Departamento Junín Huánuco Huánuco Huánuco Huánuco Huánuco Provincia Chanchamayo Pachitea Huánuco Leoncio Prado Dos de Mayo Huánuco Distritos Chanchamayo Chaglla Amarilis Rupa-Rupa Chuquis Amarilis Altitud (msnm) 900 950 2 035 700 3 746 2 035 DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA

L.T. Nueva Yanango – Nueva Huánuco

L.T. Nueva Huánuco - Yungas

Configuración Tensión Capacidad Conductor Longitud

Simple terna 500 kV 1400 MVA ACSR, AAAC ó ACAR 184 km

Simple terna 220 kV 450 MVA ACSR, AAAC ó ACAR 100 km

DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA

Variante Chaglla - Paragsha

Configuración Tensión Capacidad Conductor Longitud

Doble terna 220 kV AAAC 700 MCM 29 km

DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión SUPERVISOR DE OBRA INSPECTOR DE OBRA

Variante Vizcarra - Antamina Doble terna 220 kV ACSR 592 mm2 0,5 km

L.T. Tingo María - Chaglla

Simple terna 220 kV 450 MVA ACSR, AAAC ó ACAR 37,4 km Variante Vizcarra – Tingo Enlace Nueva Huánuco María Amarilis Doble terna Doble terna 220 kV 138 kV ACSR 591 mm2 ACSR, AAAC ó ACAR 16,5 km 2 km

HITOS Contrato de Concesión SGT 29.01.2018 29.11.2021 122,43 MM US$ Pendiente Pendiente

Aprobación EIA Cierre Financiero Llegada equipos POC

29.01.2020 29.05.2020 29.05.2021 29.11.2021

INFORMACIÓN RELEVANTE  La línea de transmisión permitirá, dar mayor confiabilidad en el suministro de energía a la región Huánuco, así como a las subestaciones Paragsha (Cerro de Pasco), Huaricashash y Vizcarra (Áncash).  El proyecto, entre otros, incluye: o Línea de transmisión 500 kV Nueva Yanango - Nueva Huánuco o Ampliación de la S.E. Nueva Yanango 500/220 kV o Línea de transmisión 220 kV Nueva Huánuco - Yungas o Subestación Nueva Huánuco 500/220/138 kV o Línea de transmisión 220 kV Tingo María - Chaglla o Nueva Subestación Yungas 220 kV o Variante L.T. 220 kV Paragsha - Chaglla o Ampliación de la S.E. Tingo María 220 kV o Variante L.T. 220 kV Tingo María - Vizcarra o Ampliación de la S.E. Chaglla 220 kV o Variante L.T. 220 kV Vizcarra - Antamina o Ampliación de la S.E. Amarilis 138 kV o Enlace 138 kV a la subestación Amarilis  El acto de presentación de ofertas y adjudicación de la buena pro se llevó a cabo el 30.10.2017.  Se solicitó a la Concesionaria CTM, seleccione a la empresa supervisora, habiendo respondido que este asunto está en proceso.  Se solicitó a CTM que el equipamiento principal debe tener las características y especificaciones establecidas en el Anexo N° 1 del Contrato de Concesión.  Osinergmin atendió la consulta del MINEM sobre la interpretación de la condición de contratación de la Empresa Supervisora, indicando que, las Bases del Concurso son parte de los Contratos citados, lo que confirma la interpretación de la condición de contratación de la Empresa Supervisora, efectuada por CTM.  El lote para S.E. Yanango Nueva está en proceso de negociación, de acuerdo al análisis geotécnico se ha recomendado la búsqueda de nuevas alternativas del lote.  El 15.08.2018, CTM presentó el primer informe mensual, al haberse cumplido el 29.07.2018 seis meses desde la firma del Contrato de Concesión".  El Estudio de Pre Operatividad (EPO) se encuentra en elaboración. La Ingeniería, en proceso de Diseño.  El avance global del proyecto es de 5,5%. El avance físico es 0%.  La POC según Contrato está prevista para el 29.11.2021.

DIAGRAMA UNIFILAR

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

41

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV TINTAYA – AZÁNGARO EMPRESA CONCESIONARIA

TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR 4 (TESUR 4)

DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV Tintaya – Azángaro de 138 km, ampliación de la S.E. Tintaya Nueva y ampliación de la S.E. Azángaro Nueva (Pumiri).

UBICACIÓN SUBESTACIONES

S.E. Tintaya Nueva

S.E. Azángaro Nueva (Pumiri)

Departamento Provincia Distritos Altitud (msnm)

Cusco Espinar Espinar 4 010 msnm

Puno Azángaro Azángaro 3 865 msnm

DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA

L.T. Tintaya – Azángaro

Configuración Tensión Capacidad Conductor Longitud

Recorrido de la L.T.

Simple terna 220 kV 150 MVA ACSR, AAAC o ACAR 138 km

DATOS DE CONTRATO

HITOS

Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión

Contrato de Concesión SGT 28.02.2018 28.06.2021 12,13 MM US$

SUPERVISOR DE OBRA

Pendiente

INSPECTOR DE OBRA

Pendiente

Aprobación EIA Cierre Financiero Llegada equipos POC

28.02.2020 28.06.2020 28.09.2020 28.06.2021

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 220 kV Tintaya – Azángaro permitirá el reforzamiento del transporte de la energía existente en el sur del país.  El proyecto incluye: o Línea de transmisión 220 kV Tintaya - Azángaro o Ampliación de la S.E. Tintaya 220 kV o Ampliación de la S.E. Azángaro 220 kV  El plazo de concesión es de 30 años más el periodo de construcción de 40 meses.  El acto de presentación de ofertas y adjudicación de la buena pro se llevó a cabo el 30.11.2017. La empresa Red Eléctrica del Sur S.A. (REDESUR) es la adjudicataria del proyecto.  La firma del contrato se realizó el 28.02.2018  Se ha solicitado al Concesionario alcance la propuesta técnica de la empresa supervisora para su evaluación y conformidad del Osinergmin.  Dentro de la primera quincena de setiembre 2018, la concesionaria tiene obligación contractual de presentar el primer informe mensual.  Aún no se inició la construcción de la línea de transmisión.  El monto de inversión será de aproximadamente 12,13 MM US$.

S.E. Pumiri existente

DIAGRAMA UNIFILAR

  

 



S.E. Pumiri existente

 ACSR, AAAC ó ACAR 138 km

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

42

4.2 AMPLIACIONES

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

43

AMPLIACIÓN N° 18 - REP

HITOS

EMPRESA CONCESIONARIA UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincia Distritos Altitud DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de inversión SUPERVISOR DE OBRA INSPECTOR DE OBRA INFORMACIÓN RELEVANTE

A) BANCO DE CONDENSADORES DE 20 MVAR, 60 KV EN LA S.E. ZORRITOS B) AMPLIACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 220/60/22,9 KV; 50/65 MVA EN LA S.E. ZORRITOS C) SECCIONAMIENTO DE L.T. 220 KV PIURA – CHICLAYO Y ENLACE CON S.E. LA NIÑA 220 KV D) CAMBIO DE CONFIGURACIÓN EN 60 KV DE SIMPLE BARRA DE LA S.E. GUADALUPE RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. - REP S.E. Zorritos S.E. La Niña S.E. Guadalupe Tumbes Piura La Libertad Contralmirante Villar Sechura Pacasmayo Zorritos Sechura Guadalupe 6 msnm 46 msnm 92 msnm HITOS Ampliación de Contrato Hito a) 19.02.2019 19.01.2017 Hito b) 19.02.2019 19.02.2019 Hito c) 19.02.2019 11,31 MM US$ Hito d) 19.02.2019 DESSAU S&Z

 El proyecto comprende: o Banco de Condensadores de 20 MVAR, 60 kV en la Subestación Zorritos; o Ampliación de Transformación 220/60/22.9 kV, 50/65 MVA (ONAN/ONAF), en Subestación Zorritos. o Seccionamiento de L.T. Piura-Chiclayo 220 kV y enlace con S.E. La Niña; o Cambio de Configuración en 60 kV de Simple Barra a Doble Barra de la S.E. Guadalupe.  Con R.M. N° 029-2017-MEM/DM del 17.01.2017, el MINEM aprobó la Décimo Octava Cláusula Adicional por Ampliaciones en el marco del "Contrato de Concesión de los Sistemas de Transmisión Eléctrica ETECEN – ETESUR”.  Ingeniería Básica: HMV, levantó observaciones, efectuadas por ISA.  Ambiental: CESEL elabora los ITS y un DIA, ITS Zorritos aprobado; ITS La Niña presentado a la DGAAE. ITS Guadalupe presentado a la DGAAE.  Arqueológica: ASE elabora el PMA. PMA aprobados, SE La Niña, SE Guadalupe y SE Zorritos.  Predial: La Niña, en negociación con C.C. Sechura. Zorritos, en consulta Legal REP.  Estudio de Armónicos: El 19.06.2017 se remite al COES el Estudio, se proponen dos bancos de 6,7 MVAR y 13,3 MVAR con filtro de 5ta armónica.  Dessau&SZ es el Inspector del Proyecto, por parte del MINEM.  El COES aprobó los Estudios de Pre Operatividad (EPO) de los Hitos 1, 2, 3 y 4.  Suministros: Se adjudicó el transformador para la S.E. Zorritos a Hidrostal.  EPC: S.E. Zorritos y S.E. La Niña, adjudicados a SIEMENS, S.E. Guadalupe adjudicado a DELCROSA.  REP entregó al Osinergmin, los cronogramas de ejecución de obras.  Revisión de Ingeniería a través del Contrato Marco de Ingeniería, empresa seleccionada IEB.  En la S.E. Zorritos, llegó el nuevo transformador y se desarrollan las obras civiles.  Se realizan las obras civiles en la S.E. Guadalupe.  Se realizan las obras civiles en la S.E. La Niña.  Avance global 44,4 %.  Fecha de POC programada: 19.02.2019 (de acuerdo a los avances, está fecha POC debe cumplirse).

Zonas del proyecto

S.E. Zorritos: zona para el Banco de Condensadores

S.E. Zorritos (transformador de reserva a retirar) S.E. Guadalupe: cambio de configuración en 60 kV de simple a doble barra

S.E. La Niña: zona donde se efectuará seccionamiento

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

44

AMPLIACIÓN N° 19 - REP AMPLIACIONES EMPRESA CONCESIONARIA UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincia Distritos Altitud DATOS DE TRANSFORMADOR Relación de transformación Potencia nominal Marca Año de fabricación DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de inversión SUPERVISOR DE OBRA INSPECTOR DE OBRA INFORMACIÓN RELEVANTE

19,1) INSTALACIÓN PROVISIONAL DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN LA S.E. PIURA OESTE 19,2) INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE 100 MVA, 220/60/10 KV Y CELDAS DE CONEXIÓN EN LA S.E. PIURA OESTE RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. - REP S.E. Piura Oeste Piura Piura Piura 33 msnm Transformador definitivo Transformador temporal 220/60/10 kV 220/60/10 kV 100 MVA 50 MVA Hyosung Weg 2018 Ampliaciones Ampliación de Contrato 09.06.2017 Ampliación 19,1 03.11.2017 (si) 09.05.2019 Ampliación 19,2 09.05.2019 7,05 MM US$ CENERGIA

 El proyecto permitirá evitar las sobrecargas en la S.E. Piura Oeste.  Con R.M. N° 220-2017-MEM/DM de 01.06.2017, se aprobó la décimo novena cláusula adicional por Ampliaciones "Contrato de Concesión de los Sistemas de Transmisión Eléctrica ETECEN-ETESUR.  La Ampliación 19 comprende:  Instalación provisional de un transformador de potencia en la S.E. Piura Oeste.  Instalación de un transformador de 100 MVA, 220/60/10 kV y celdas de conexión en la S.E. Piura Oeste.  El inspector del proyecto es CENERGIA. Transformador provisional:  A partir del 05.10.2017 se efectuaron las pruebas, fue energizado el 28.10.2017.  Se integró al SEIN, desde el 03.11.2017 a las 00:00 horas.  A la fecha se viene alimentando una carga de 7 MW en la localidad de La Unión.

Transformador definitivo:  El Instrumento ambiental (ITS) fue aprobado mediante R.D. N° 003-2018-SENACE-JEF/DEIN del 04.01.2018.  La Gestión Arqueológica está a cargo del consultor Ada Medina Consulting S.A.C. El instrumento arqueológico fue aprobado por la Dirección Descentralizada de Cultura de Piura.  Se viene tramitando la licencia de construcción.  El transformador se adjudicó a Hyosung China, quienes vienen desarrollando la ingeniería. La llegada del transformador al lugar de obra está programado para la quincena de enero 2019.  El EPC se adjudicó a General Electric, quienes iniciaron labores la primera semana de abril 2018.  Las obras civiles se iniciarían en el mes de setiembre 2018.  El Plan de cortes actualizado será presentado el 15.08.2018.  El 06.08.2018, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad.  El MINEM rechazó la solicitud de la Concesionaria sobre la modificación del alcance (No reubicación del Banco de Condensadores BC-21).  El avance global del proyecto es 64,3%.  La POC está prevista para el 09.05.2019.  El monto de inversión aproximado será de 7,05 MM US$ sin incluir I.G.V.

Transformador provisional de 220/60 kV – 50 MVA

Tablero de control y protección de la Ampliación 19,1

SUBESTACIÓN PIURA OESTE

S.E. Piura Oeste: zona donde se instalará el transformador definitivo de 220/60 kV – 100 MVA

S.E. Piura Oeste: zona donde se instalará la nueva celda de acople

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

45

4.3 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS A LA GENERACIÓN

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

46

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 KV LA VIRGEN – CARIPA (63,5 km) EMPRESA CONCESIONARIA LA VÍRGEN S.A.C. CENTRAL ASOCIADA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA VIRGEN DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la L.T. 138 kV S.E. La Virgen - S.E. Caripa, la construcción de la S.E. La Virgen (13.8/138 kV) y la ampliación del patio de llaves de la S.E. Caripa (138 kV).

UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. La Virgen S.E. Caripa Departamento Junín Junín Provincia Chanchamayo Tarma Distritos San Ramón La Unión Altitud 850 msnm 3 450 msnm DATOS DE LA LÍNEA L.T. La Virgen – Caripa Nivel de Tensión 138 kV Longitud 63,5 km Capacidad Nominal 160 MVA Capacidad en Contingencia 208 MVA Configuración Triangular Número de ternas Simple terna Conductor AAAC 507 mm2 Cable de Guarda OPGW 97 mm2 y EHS 74 mm2 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Contrato de Concesión Definitiva N° de Contrato 313-2008 Inicio de Obras 31.03.2015 (si) Firma de Contrato 11.06.2008 POC 26.12.2017 (no) Puesta en Operación Comercial 30.04.2008 INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de transmisión eléctrica generada por la futura C.H. La Virgen de 84 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.S. N° N° 029-2008-EM.  La S.E. La Virgen será controlada a distancia es decir completamente automática.  Los equipos de 13,8 kV serán instalados al interior mientras que los de 138 kV serán instalados al exterior (patio de llaves).  El 22.12.2015, el COES aprobó la actualización del Estudio de Pre Operatividad del proyecto.  Mediante R.M. N° 282-2017-MEM/DM del 28.06.2017, se aprobó la Adenda N° 5 del Contrato de Concesión Definitiva de Transmisión, siendo la nueva fecha POC el 26.12.2017.  El 30.10.2017, el COES aprobó el Estudio de Operatividad de la Etapa I de la C.H. La Vírgen, que corresponde a la L.T. 138 kV La Vírgen - Caripa.  Concluyó el montaje de los equipos AT de la S.E. La Vírgen y S.E. Caripa.  Concluyó el montaje faltante de un tramo de 8 km de cable OPGW de la L.T. 138 kV La Vírgen - Caripa.  El 20.01.2018 a las 8:16 p.m. se realizó la primera energización de la L.T. 138 kV La Vírgen - Caripa; el mismo día a las 11:06 pm se realizó la primera energización de la barra de 138 kV de la S.E. La Vírgen.  El avance global acumulado de obras del proyecto es 100%.  La L.T. 138 kV S.E. La Vírgen - S.E. Caripa se encuentra energizada por pruebas desde el 21.01.2018 transmitiendo energía a la S.E. Chanchamayo desde la S.E. Caripa.  El monto de inversión aproximado será de 19,6 MM US$.  La Concesionaria solicitó al MINEM la ampliación de plazo de la POC hasta el 22.06.2018.

Ubicación

Subestación La Vírgen 138 kV de doble barra

DIAGRAMA UNIFILAR

Torre angular

Subestación Caripa 138 kV

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

47

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 KV SANTA LORENZA – PARAGSHA 2 – AMARILIS (7,11 km) EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA LORENZA S.A.C. CENTRAL ASOCIADA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTA LORENZA DESCRIPCIÓN La L.T. 138 kV S.E. Paragsha 2 – C.H. Santa Lorenza - S.E. Amarilis, conectará la C.H. Santa Lorenza al SEIN. UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Santa Lorenza S.E. Paragsha 2 S.E. Amarilis Departamento Huánuco Pasco Huánuco Provincia Ambo Pasco Huánuco Distritos San Rafael Simón Bolivar Amarilis Altitud 2 202 msnm 4 366 msnm 1 910 msnm DATOS DE LA LÍNEA L.T. Santa Lorenza – T108 L.T. Santa Lorenza - T109 Nivel de Tensión 138 kV 138 kV Longitud 3,65 km 3,46 km Capacidad Nominal 75 MVA 75 MVA Capacidad en Contingencia Configuración Vertical Vertical Número de ternas Simple terna Simple terna Conductor AAAC 400 MCM (200 mm2) AAAC 400 MCM (200 mm2) Cable de Guarda 2xEHS 3/8 (50 mm2) 2xEHS 3/8 (50 mm2) DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Contrato de Concesión Definitiva N° de Contrato Inicio de Obras Firma de Contrato 18.02.2014 POC 31.12.2017 (no) Puesta en Operación Comercial 31.12.2017 INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 138 kV S.E. Paragsha 2 – C.H. Santa Lorenza - S.E. Amarilis, conectará la C.H. Santa Lorenza al SEIN.  La S.E. de salida de la C.H. Santa Lorenza se conectará a las torres existentes N° 108 y N° 109 de la LT 138 kV Paragsha 2 - Amarilis (L-1120), mediante dos tramos de 3,65 km y 3,46 km respectivamente.  El vano entre las T108-T109 de la línea L-1120 está a 58 km de S.E. Paragsha 2 y 28 km de la S.E. Amarilis.  La L.T. a construirse contará de un tramo de doble terna de 2,88 km y dos tramos de simple terna de 0,77 km y 0,58 km. Estos tramos tendrán la misma capacidad y las mismas características técnicas de la L.T. 138 kV Paragsha 2 - Amarilis (L-1120).  Con R.D. N° 267-2014-MEM/DGAAE del 10.09.2014, se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental de la Línea de Transmisión a construirse.  Mediante R.D. N° 299-2014-MEM/DGAAE del 02.10.2014, se rectificó el nombre de la empresa jurídica de la R.D. N° 267-2014-MEM/DGAAE.  Se concluyó con la plataforma de la Subestación de salida.  La Concesionaria informó que el 26.10.2017 se reinició parcialmente las obras del proyecto.  Se tiene un avance físico de 100%. (Montaje de torres y tendido del conductor).

Ubicación

Estructuras de llegada de la L.T. en 138 kV

DIAGRAMA UNIFILAR

Vista de torres

Área donde se construirá la S.E. Santa Lorenza

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

48

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 KV ÁNGEL – DERIVACIÓN L.T. SAN GABÁN/SAN RAFAEL (2,62 km) EMPRESA CONCESIONARIA GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ CENTRAL ASOCIADA CENTRALES HIDROELÉCTRICAS ÁNGEL I, ÁNGEL II Y ÁNGEL III DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la interconexión de las tres centrales hidroeléctricas (Ángel I, II y III) con la Subestación Ángel 138/33 kV mediante líneas en 33 kV. Dicha Subestación se enlazará al SEIN mediante el seccionamiento de la L.T. 138 kV S.E. San Gabán - S.E. San Rafael.

UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Ángel Departamento Puno Provincia Carabaya Distritos Ollachea Altitud 1 670 msnm DATOS DE LA LÍNEA L.T. 138 kV Ángel – Derivación L.T. 138 kV San Gabán/San Rafael Nivel de Tensión 138 kV Longitud 2,62 km Capacidad Nominal 110 MVA Capacidad en Contingencia 170 MVA Configuración Vertical Número de ternas Doble terna Conductor AAAC 300 mm2 Cable de Guarda 2 EHS 65 mm2 DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Contrato de Concesión Definitiva N° de Contrato 460-2014 Inicio de Obras Firma de Contrato 10.11.2014 POC 31.12.2017 (no) Puesta en Operación Comercial 31.12.2017 INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica que permitirá la inyección de energía eléctrica generadas por las C.H. Ángel I, C.H. Ángel II y C.H. Ángel III, fue otorgada por el MINEM mediante R.S. N° 074-2014-MEM/DM.  La S.E. Ángel se interconectará al SEIN a través del seccionamiento de la línea existente L-1013 que une la S.E. San Gabán 138 kV con la S.E. San Rafael 138 kV.  El 26.12.2013, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.  El 20.05.2015, con R.M. N° 227-2015-MEM/DM se impuso servidumbre permanente a favor de la Concesión Definitiva de Transmisión de energía eléctrica.  El montaje de la línea de transmisión en 33 kV y 138 kV está a cargo de la empresa JLM Contratistas.  Se concluyó la línea de salida en 33 kV de Ángel II y Ángel III. Se encuentran montadas las torres de la Línea de 33 kV de Ángel I y Ángel II.  El 28.07.2018 se energizó por primera vez la S.E. Ángel de 138 kV desde la S.E. San Gabán mediante la L1013 (S.E. San Gabán – S.E. Ángel)

Subestación Ángel 33/138 kV

Torre N° 08 L.T. 33 kV Tramo C.H. Ángel I a C.H. Ángel II

DIAGRAMA UNIFILAR

Torre de dos ternas 138 kV

Sistema GIS 138 kV

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

49

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV CARHUAC – CALLAHUANCA (25,5 km) EMPRESA CONCESIONARIA ANDEAN POWER S.A. CENTRAL ASOCIADA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CARHUAC DESCRIPCIÓN La línea de transmisión para conectar la central al SEIN comprende un tramo existente de 25 km aproximadamente, desde la S.E. Callahuanca hasta una estructura denominada T-30; desde ese punto se construirá un tramo nuevo de 571 m aproximadamente hasta la futura S.E. Carhuac.

UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Carhuac S.E. Callahuanca Departamento Lima Lima Provincia Huarochirí Huarochirí Distritos Huanza Carampoma Altitud 3 408 msnm 3 408 msnm DATOS DE LA LÍNEA L.T. Carhuac – Callahuanca Nivel de Tensión 60 kV Longitud 25,5 km Capacidad Nominal 25 MVA Capacidad en Contingencia Configuración Triangular Número de ternas Simple terna Conductor AAAC 3-1x120 mm2 Cable de Guarda OPGW 106 mm2 de 24 fibras DATOS DE CONTRATO HITOS Tipo de Contrato Contrato de Concesión Definitiva N° de Contrato Inicio de Obras Firma de Contrato POC 07.11.2018 Puesta en Operación Comercial 07.11.2018 INFORMACIÓN RELEVANTE  La línea de transmisión para conectar la central al SEIN comprende un tramo existente de 25 km aproximadamente, desde la S.E. Callahuanca hasta una estructura denominada V-10; desde ese punto se construirá un tramo nuevo de 571 m aproximadamente hasta la futura S.E. Carhuac.  El 22.04.2016, con carta COES/D/DP-472-2016, el COES aprobó la actualización del Estudio de Pre Operatividad para la conexión al SEIN de la C.H. Carhuac en la S.E. Callahuanca.  El 15.06.2016 la Concesionaria procedió al cierre del contrato de compra-venta con la Empresa de Generación Huanza de la L.T. 60 kV L-6718 Callahuanca - Huanza.  El 19.07.2016, el SENACE comunica la emisión de la R.D. N° 049-2016-SENACE/DCA aprobando el EVAP del nuevo tramo de línea, el cual es clasificado en la Categoría I, como DIA (Declaración de Impacto Ambiental).  Con R.M. N° 336-2016-MEM/DM del 11.08.2016, el MINEM aprueba la transferencia de concesión definitiva, así como las respectivas servidumbres de la L.T. 60 kV Callahuanca - Huanza, de la empresa Generación Huanza S.A. a favor de Andean Power S.A.C.  La empresa Poyry (Perú) es la encargada de la supervisión de las obras de construcción y de la Ingeniería de Detalle y Definitiva.  Debido a que la S.E. Callahuanca no estará habilitada hasta setiembre 2018, la C.H. Carhuac se conectará de manera provisional mediante by-pass a la L.T. Callahuanca - Huachipa. El COES aprobó el Estudio de Operatividad temporal para realizar esta conexión.  En la línea de transmisión se ejecutó el reforzamiento de torres existentes, montaje de torres nuevas y el tendido de cables. Las torres nuevas T1 y T2 se encuentran montadas y reemplazó el conductor de 70 mm2 por el conductor de 120 mm2, desde la torre T-10 hasta T-17.  Se culminó con el montaje y pruebas del transformador de potencia realizado por ABB, así como también el cableado y conexionado de los equipos en el patio de llaves.  El avance físico es de 57%

Ubicación

S.E. Carhuac

Transformador de Potencia

DIAGRAMA UNIFILAR

Torre N° 1

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Agosto 2018

50