Libro en construccion setiembre 2015

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN

L.T. 220 kV Cerro del Águila - Campo Armiño C.H. Cerro del Águila

Construcción de Presa C.H. Cerro del Águila (525 MW) Nodo Energético del Sur. Turbina de gas de la C.T. Puerto Bravo - Mollendo (720 MW)

Setiembre 2015

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN Documento de trabajo desarrollado por: Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Contratos

“Osinergmin no se identifica, necesariamente, ni se hace responsable de las opiniones vertidas en el presente documento. La información contenida en él se considera proveniente de fuentes confiables, pero Osinergmin no garantiza su exactitud. Las opiniones e ideas expuestas pertenecen a sus autores, se sustentan en la información disponible y están sujetas a modificación sin previo aviso. La evolución pasada no es necesariamente indicador de resultados futuros. Este reporte no se debe utilizar para tomar decisiones de inversión”.

2

PRESENTACIÓN

La Gerencia de Fiscalización Eléctrica de Osinergmin parte del compromiso asumido tanto en cumplimiento de su rol de fiscalización y supervisión de las instalaciones de generación y transmisión eléctrica en el ámbito nacional; tiene como una de sus finalidades la difusión de la situación actual de los proyectos de generación y transmisión eléctrica en construcción.

En ese sentido, la Gerencia de Fiscalización Eléctrica ha elaborado el presente documento titulado: “SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA”, el cual contiene información actualizada al mes de Setiembre 2015 de los principales proyectos en construcción supervisados por Osinergmin.

La información contenida en este compendio ha sido recopilada a través de las supervisiones de campo y de la proporcionada por las empresas, con lo cual se da un panorama general de los proyectos, permitiendo mediante su presentación de forma concisa, que se tenga una información actualizada de los proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica en construcción.

Gerencia de Fiscalización Eléctrica

Unidad de Supervisión de Contratos

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

3

ÍNDICE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN

.Pág.

1. INTRODUCCIÓN

0 7

2. OBJETVO

7

3. CONTRATOS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

7

4. CONTRATOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

8

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Contratos de Concesión y Autorizaciones – Iniciativa Privada Contratos de Concesión de Generación con Recursos Energéticos Renovables (RER) Proyectos de Licitaciones para Suministro de Electricidad de Largo Plazo Contratos de Compromiso de Inversión de Proyectos de Generación (PROINVERSIÓN) Contratos de Concesión de Reserva Fría de Generación Tipos de Tecnologías de Generación de Energía Eléctrica

5. ESTADO DE LOS PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

18

6. FICHAS TÉCNICAS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 6.1

6.2

L.T. 500 kV Mantaro – Marcona – Socabaya – Montalvo

Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica en 220 kV        

6.3

028

Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica en 500 kV 

    

0

29

0

30

0

L.T. 220 kV Carhuaquero – Cajamarca Norte – Cáclic – Moyobamba L.T. 220 kV Machupicchu – Quencoro – Onocora – Tintaya L.T. 220 kV Moyobamba – Iquitos L.T. 220 kV La Planicie – Industriales L.T. 220 kV Friaspata – Mollepata S.E. Orcotuna L.T. 220 kV Azángaro – Juliaca – Puno S.E. Carapongo y enlaces de conexión – Etapa 1

Ampliaciones de Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica

31 0

32 33 34 35 36 37 38 39

0

40

Ampliación N° 13 – REP Ampliación N° 15 – REP Ampliación N° 16 – REP Ampliación N° 17 – REP Ampliación N° 03 – ISA

41 42 43 44 45

7. FICHAS TÉCNICAS DE CENTRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 7.1

46

Centrales Hidroeléctricas 7.1.1

0

Centrales Hidroeléctricas Mayores    

C.H. Chaglla C.H. Quitaracsa C.H. Cerro del Águila C.H. Pucará

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

9 9 11 11 12 13

47 0 48

0 0

49 50 51 52 4

 7.1.2

7.2

C.H. La Virgen C.H. Marañon C.H. Centauro I y III C.H. Carpapata III C.H. Belo Horizonte C.H. Tarucani C.H. Viroc (Raura II) C.H. Chadín 2 C.H. Veracruz C.H. Curibamba C.H. Olmos 1

53 54

0 0 0

0

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Centrales Hidroeléctricas Subasta RER

66

                     

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

C.H. Chancay (1ra Subasta RER) C.H. Ángel I (1ra Subasta RER) C.H. Ángel II (1ra Subasta RER) C.H. Ángel III (1ra Subasta RER) C.H. Manta (2da Subasta RER) C.H. Renovandes H1 (2da Subasta RER) C.H. 8 de Agosto (2da Subasta RER) C.H. El Carmen (2da Subasta RER) C.H. Huatziroki (2da Subasta RER) C.H. Karpa (3ra Subasta RER) C.H. Potrero (3ra Subasta RER) C.H. Yarucaya (3ra Subasta RER) C.H. Colca (3ra Subasta RER) C.H. Zaña 1 (3ra Subasta RER) C.H. Carhuac (3ra Subasta RER) C.H. Santa Lorenza (3ra Subasta RER) C.H. Laguna Azul (3ra Subasta RER) C.H. Hydrika 1 (3ra Subasta RER) C.H. Hydrika 2 (3ra Subasta RER) C.H. Hydrika 3 (3ra Subasta RER) C.H. Hydrika 4 (3ra Subasta RER) C.H. Hydrika 5 (3ra Subasta RER)

Centrales Termoeléctricas       

7.3

0

Centrales Hidroeléctricas por Iniciativa Privada           

7.1.3

C.H. Molloco

C.T. Pucallpa (Reserva Fría) C.T. Puerto Maldonado (Reserva Fría) C.T. Iquitos Nueva (Reserva Fría) C.T. Ilo (Nodo Energético del Sur) C.T. Puerto Bravo (Nodo Energético del Sur) C.T. Nueva Esperanza C.T. Chilca 1 (Ampliación)

89 0

0

90 91 92 93 94 95 96

Centrales Eólicas Subasta RER

97



98

C.E. Tres Hermanas (2da Subasta RER)

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

5

8. FICHAS TÉCNICAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 8.1

8.2

8.3

8.4

99

Centrales Hidroeléctricas Mayores

100

    

101 102 103 104 105

L.T. 220 kV C.H. Chaglla L.T. 220 kV C.H. Quitaracsa L.T. 220 kV C.H. Cerro del Águila L.T. 220 kV C.H. Pucará L.T. 220 kV C.H. Molloco

Centrales Hidroeléctricas – Contratos de Concesión MINEM

106

   

107 108 109 110

L.T. 138 kV C.H. La Virgen L.T. 220 kV C.H. Marañon L.T. 220 kV C.H. Belo Horizonte L.T. 138 kV C.H. Tarucani

Centrales Hidroeléctricas Subasta RER

111

        

112 113 114 115 116 117 118 119 120

L.T. 60 kV C.H. Zaña (3ra Subasta RER) L.T. 60 kV C.H. Chancay (1ra Subasta RER) L.T. 66 kV C.H. Manta (2da Subasta RER) L.T. 138 kV C.H. 8 de Agosto (2da Subasta RER) L.T. 60 kV C.H. Renovandes (2da Subasta RER) L.T. 60 kV C.H. Huatziroki (2da Subasta RER) L.T. 138 kV C.H. Santa Lorenza (3ra Subasta RER) L.T. 66 kV C.H. Potrero (3ra Subasta RER) L.T. 66 kV C.H. Yarucaya (3ra Subasta RER)

Centrales Termoeléctricas

121

   

122 123 124 125

L.T. 500 kV C.T. Puerto Bravo (Nodo Energético del Sur) L.T. 500 kV C.T. Ilo (Nodo Energético del Sur) L.T. 60 kV C.T. Pucallpa L.T. 22,9 kV C.T. Puerto Maldonado

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

6

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN 1. INTRODUCCIÓN La Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (Ley N° 27332), el Reglamento General de Osinergmin (D.S. N° 054-2001-PCM) y la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional (Ley N° 27699), establecen que Osinergmin es la entidad responsable de supervisar el cumplimiento de los contratos en el sector eléctrico de las empresas que han sido privatizadas u otorgadas en concesión y/o autorización. Esta labor la realiza la Gerencia de Fiscalización Eléctrica a través de la Unidad de Supervisión de Contratos y Planes de Contingencias Operativos.

Además, el Artículo 11°, numeral 11.1 del Decreto Supremo N° 146-2008-EF Reglamento de la Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas (Decreto Legislativo N° 1012), en relación a los contratos en su etapa de revisión, precisa que Osinergmin debe opinar sobre los Temas Tarifarios, Facilidades Esenciales y Calidad de Servicio.

Igualmente, el ítem 23 del Anexo 1 A del D.S. N° 088-2013-PCMS, que aprueba el Listado de Funciones Técnicas bajo la competencia del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, precisa como Función Técnica el de supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión otorgados por el Estado y aquellos derivados del proceso de promoción en el sector energía, así mismo emitir opinión previa a la renovación de la vigencia de los contratos, la prórroga de los plazos estipulados o la revisión y/o renegociación de aquellos contratos ya suscritos, mediante la emisión de un informe de evaluación sobre el cumplimiento de la empresa concesionaria, respecto a las obligaciones contenidas en el contrato de concesión y en las normas del sector.

2. OBJETIVO Informar la situación de los proyectos de generación y transmisión eléctrica, que el Organismo viene supervisando en cumplimiento de sus funciones de supervisión y fiscalización.

Es de señalar que en el sector eléctrico, la energía producida en el año 2014 fue de 41 495,9 MWh/año y la máxima demanda generada fue de 5 737,3 MW. 3. CONTRATOS DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA En los contratos de concesión de los Sistemas Garantizados de Transmisión, suscritos en el marco de la Ley de Desarrollo Eficiente de Generación Eléctrica (Ley N° 28832), se supervisa la etapa pre operativa que consiste en realizar el seguimiento de la ejecución de las obras y la inspección técnica de su calidad constructiva. Se verifica el cumplimiento de determinados hitos establecidos en el contrato (Estudio de Impacto Ambiental, Cierre Financiero del proyecto, Llegada a obra de los reactores y transformadores y Puesta en Operación Comercial).

En el caso de los proyectos de transmisión, el Estado Peruano convocó en enero de 1998 a un Concurso Público Internacional para el diseño, construcción y explotación de la Línea de Transmisión 220 kV Mantaro - Socabaya, que uniría el SICN con el SISUR, bajo el esquema de concesión “BOOT”. La concesión fue adjudicada a Consorcio Transmantaro S.A. Un año después el Estado convocó a Concurso Público Internacional para el reforzamiento de los sistemas eléctricos de transmisión del sur, también bajo el esquema “BOOT”. El proyecto fue adjudicado al Consorcio Red Eléctrica de España S.A. La Línea de Transmisión 220 kV Mantaro-Socabaya Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

7

inició su operación comercial en octubre del 2000. A su vez, la primera etapa del reforzamiento del sistema sur se terminó a fines de octubre del 2000 y la segunda en febrero del 2001.

En setiembre del 2002 se firmó el contrato que entregó en concesión por 30 años las instalaciones de ETECEN y ETESUR a la Sociedad Concesionaria Red de Energía del Perú, cuyo principal accionista es la empresa estatal de Colombia Interconexión Eléctrica S.A. (ISA). La modalidad que adoptó esta concesión consistió en fijar una Remuneración Anual Garantizada (RAG) a la empresa que se comprometa a brindar el servicio de transmisión de energía eléctrica cumpliendo con los requisitos de calidad y seguridad del servicio, realizar el mantenimiento, reparación y modernización de la infraestructura eléctrica, y a construir determinadas líneas necesarias para la expansión del sistema.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, viene promoviendo la inversión, no dependiente del Estado Peruano, en sistemas de transmisión eléctrica.

En los contratos de concesión suscritos se ha supervisado el oportuno y correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales en el ámbito técnico, económico, contable y legal. Esta supervisión se ha realizado con una periodicidad anual, verificándose la información sobre los bienes de la concesión, permanencia del operador estratégico calificado, saldo de deuda garantizada, contratos de operación y mantenimiento con terceros, vigencia de seguros, equilibrio económico financiero, etc.

Los principales proyectos de sistemas de transmisión relevantes licitados por PROINVERSIÓN se indican a continuación:                

L.T. 500 kV Chilca – La Planicie – Zapallal (Carabayllo) (Operando desde el 26.06.2011) L.T. 500 kV Zapallal (Carabayllo) – Chimbote – Trujillo (Operando desde el 29.12.2012) L.T. 500 kV Chilca – Marcona - Montalvo (Operando desde el 02.05.2014) L.T. 500 kV Trujillo - Chiclayo (Operando desde el 05.07.2014) L.T. 500 kV Mantaro – Marcona - Socabaya - Montalvo (en construcción) L.T. 220 kV Talara – Piura (Operando desde el 04.05.2013) L.T. 220 kV Tintaya - Socabaya (operando desde el 01.06.2014) L.T. 220 kV Machupicchu – Abancay - Cotaruse (operando desde el 21.08.2015) L.T. 220 kV Carhuaquero - Cajamarca Norte – Cáclic - Moyobamba (en etapa inicial de construcción) L.T. 220 kV Machupicchu – Quencoro – Onocora - Tintaya (en construcción) L.T. 220 kV Moyobamba - Iquitos (en etapa de estudios de ingeniería).

L.T. 220 kV La Planicie - Industriales (en etapa de estudios de ingeniería).

L.T. 220 kV Friaspata - Mollepata (en etapa de estudios de ingeniería).

S.E. Orcotuna 220/60 kV (en etapa de estudios de ingeniería).

L.T. 220 kV Azángaro – Juliaca – Puno (en etapa de estudios de ingeniería) S.E. Carapongo (Adjudicada el 22.07.2015)

4. CONTRATOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA En el caso de los proyectos de generación de energía eléctrica, el Estado en su rol de promotor y en el marco de las normas y leyes del sector eléctrico, ha otorgado una serie de Concesiones o Autorizaciones para que nuevos operadores eléctricos ingresen al mercado eléctrico peruano, garantizando de esta manera que la cobertura de la demanda eléctrica actual y futura sea cubierta adecuadamente.

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

8

4.1 Contratos de Concesión y Autorizaciones – Iniciativa Privada La Gerencia de Fiscalización Eléctrica viene realizando el seguimiento de los Contratos de Concesión y de las Autorizaciones otorgados directamente por el Ministerio de Energía y Minas, según el marco legal del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y por su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-EM; la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos; la Ley N° 26734, Ley de Creación del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería-OSINERGMIN, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 054-2001-PCM; El Código Nacional de Electricidad; Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica; el Decreto Supremo N° 076-2009-EM, las Normas Técnicas aplicables y demás leyes peruanas vigentes en cada oportunidad.

La Concesión Definitiva y la Autorización se otorgan por plazo indefinido para el desarrollo de las actividades eléctricas. La Concesión Definitiva permite utilizar bienes de uso público y el derecho de obtener la imposición de servidumbres para la construcción y operación de centrales de generación y obras conexas, subestaciones y líneas de transmisión así como también de redes y subestaciones de distribución para el Servicio Público de Electricidad.

La Concesión adquiere carácter contractual cuando el peticionario suscribe el contrato correspondiente, el que debe elevarse a escritura pública en un plazo máximo de sesenta días hábiles, contado a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la resolución suprema.

La Concesión Definitiva caduca cuando el concesionario no cumpla con ejecutar las obras conforme el Calendario de Ejecución de Obras, excepto los casos de fuerza mayor debidamente sustentados y acreditados ante OSINERGMIN. Los proyectos más relevantes otorgados en Concesión por el MINEM se indican a continuación:       

C.H. Machupicchu II C.H. Marañon C.H. La Virgen C.H. Tarucani C.H. Curibamba C.H. Chadín II C.H. Veracruz

4.2 Contratos de Concesión de Generación con Recursos Energéticos Renovables (RER) Estos contratos tienen como base legal el Decreto Legislativo N° 1002 que promueve el desarrollo de la Generación Eléctrica con Recursos Energéticos Renovables (RER), contratos que también son supervisados por la Gerencia de Fiscalización Eléctrica de Osinergmin. Los contratos se inician a partir de la Fecha de Cierre y se mantienen vigentes hasta la terminación del Plazo de Vigencia.

Este Decreto Legislativo tiene por objeto promover el aprovechamiento de los Recursos Energéticos Renovables (RER) para mejorar la calidad de vida de la población y proteger el medio ambiente, mediante la promoción de la inversión en la producción de electricidad.

Su aplicación corresponde a la actividad de generación de electricidad con RER que entre en operación comercial a partir de la vigencia de este Decreto Legislativo. La obtención de los derechos eléctricos correspondientes, se sujeta a lo establecido en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y normas complementarias.

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

9

Podrán acogerse a lo dispuesto en este Decreto Legislativo las nuevas operaciones de empresas que utilicen RER como energía primaria, previa acreditación ante el Ministerio de Energía y Minas.

La generación de electricidad a partir de RER tiene prioridad para el despacho diario de carga efectuado por el Comité de Operación Económica del Sistema (COES), para lo cual se le considerará con costo variable de producción igual a cero.

Para vender, total o parcialmente, la producción de energía eléctrica, los titulares de las instalaciones a los que resulte de aplicación el Decreto Legislativo deberán colocar su energía en el Mercado de Corto Plazo, al precio que resulte en dicho mercado, complementado con la prima fijada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) en caso que el costo marginal resulte menor que la tarifa determinada por el OSINERGMIN. El 31.03.2010 se suscribieron veintiséis (26) Contratos de una Primera Subasta para Suministro de Energía al Sistema Eléctrico Interconectado (SEIN): cuatro (4) centrales solares, tres (3) centrales eólicas, dos (2) centrales biomasa y diecisiete (17) centrales hidroeléctricas. En una segunda convocatoria se adjudicó una central hidroeléctrica de 18 MW. Por tanto, en la Primera Subasta se suscribieron veintisiete (27) contratos, que aportarán una potencia de 424,1 MW al SEIN (1 938 657 MWh/año), los cuales debieron entrar el 31.12.2012.

EI 23.08.2011, se finalizó la segunda Subasta para Suministro de Energía al Sistema Eléctrico Interconectado (SEIN), habiéndose adjudicado la buena pro a diez concesionarios, quienes construirán una (1) central solar, una (1) central eólica, una (1) central biomasa y siete (7) centrales hidroeléctricas. Con estas centrales de generación se incorporarán 210 MW al SEIN (1 552 706 MWh/año). El 30.09.2011 se firmaron estos contratos de concesión. Estos proyectos debieron culminarse el 31.12.2014.

El 12.12.2013, se finalizó la tercera Subasta para Suministro de Energía al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), habiéndose adjudicado la buena pro a diecinueve concesionarios. El 18.02.2014 sólo se firmaron catorce (14) proyectos de Centrales Hidroeléctricas, cuatro (4) proyectos adjudicados no suscribieron contrato. Con estas centrales de generación se incorporarán 192,8 MW al SEIN (1 171 509 MW.h/año). La fecha referencial de Puesta en Operación Comercial de los proyectos de generación RER de esta subasta deberá ser, a más tardar, el 31.12.2016.

En resumen, los proyectos RER que se han contratado son los siguientes: Subasta RER

Potencia Total (MW)

Energía Total (MWh/año)

Potencia sin C.H.s. (MW)

Energía sin C.H.s (MWh/año)*

Primera

424,1

1 938 657

179,10

887 240

Segunda

210,0

1 152 706

103,50

472 776

Tercera

192,8

1 171 509

-

-

Total

826,9

4 262 872

282,60

1 360 016

* Según el artículo 2.2 del Decreto Legislativo N° 1002 del 02.05.2008, el porcentaje de energía RER, no considera las Centrales Hidroeléctricas.

Teniendo en cuenta que la energía ofertada en el SEIN en el año 2013 fue de 39 669 000 MWh/año, el porcentaje de participación en el consumo nacional de electricidad, de los proyectos RER, sin considerar a las centrales hidroeléctricas es de 3,4%, porcentaje hasta el 5% previsto en el Decreto Legislativo N° 1002.

Durante su etapa constructiva y hasta su puesta en servicio, según los Contratos RER, le corresponde a la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, verificar entre otros, el cumplimiento del Cronograma de Ejecución de Obras.

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

10

Como aspectos a supervisar, de acuerdo a lo que establecen los propios contratos, se verifica principalmente el cumplimiento de determinados hitos, estos son:     

Cierre Financiero; Inicio de Obras Civiles; Arribo de Principal Equipamiento Electromecánico; Inicio de Montaje Electromecánico; y, Puesta en Operación Comercial.

4.3 Suministro de Electricidad de Largo Plazo Estos contratos denominados “Suministro de Largo Plazo” corresponden a aquellos que han sido suscritos entre empresas Adjudicatarias y Distribuidoras licitantes como resultado de los procesos de Licitación de Suministros de Electricidad.

De acuerdo al Artículo 2° de la Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, señala que tiene por objeto perfeccionar las reglas establecidas en la Ley de Concesiones Eléctricas para asegurar la suficiencia de generación eficiente que reduzca la exposición del sistema eléctrico peruano a la volatilidad de los precios y a los riesgos de racionamiento prolongado por falta de energía, asegurando al consumidor final una tarifa eléctrica más competitiva; Que, la misma norma establece que es de interés público y responsabilidad del Estado asegurar el abastecimiento oportuno y eficiente del suministro eléctrico para el Servicio Público de Electricidad.

Las Licitaciones son medidas preventivas para el abastecimiento oportuno de energía eléctrica, estableciendo un régimen de incentivos para promover la convocatoria anticipada de Licitaciones para cubrir la demanda del Servicio Público de Electricidad, todo ello destinado a garantizar el oportuno y eficiente suministro de electricidad al mercado regulado.

La Gerencia de Fiscalización Eléctrica supervisa el cronograma de ejecución del proyecto, informando a las empresas adjudicatarias y distribuidoras licitantes, el avance de obra y del cumplimiento de los hitos principales señalados en las Bases Integradas. Los hitos más importantes, materia de supervisión son: Cierre Financiero, Llegada de Equipamiento Electromecánico, Inicio de Obras Civiles, Inicio de Montaje Electromecánico y Puesta en Operación Comercial.

Los proyectos más relevantes como resultado de las licitaciones son:     

C.T. Ciclo Combinado Kallpa C.T. Ciclo Combinado Chilca 1 C.T. Ciclo Combinado Chilca (Fénix) C.T. Santo Domingo de los Olleros C.H. Quitaracsa

4.4 Contratos de Compromisos de Inversión de Proyectos de Generación (PROINVERSIÓN) Estos Contratos resultan del proceso de promoción que PROINVERSIÓN conduce, para promover la inversión privada en el desarrollo de la generación de Energía Eléctrica, en el marco del Decreto Legislativo N° 674 y la Ley N° 26440 y sus normas complementarias.

Asimismo, OSINERGMIN supervisa los contratos de compromisos de inversión concursados por PROINVERSIÓN dentro del marco del D.L. N° 1012 que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas para la Promoción de la Inversión Privada.

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

11

Mediante este tipo de contrato el Inversionista se obliga a diseñar, financiar, desarrollar, construir y poner en servicio y operar la Central.

Como parte de la supervisión de estos contratos se verifica el cumplimiento de determinados hitos, siendo estos:     

Cierre Financiero; Inicio de Obras Civiles; Llegada de Equipamiento Electromecánico; Inicio de Montaje Electromecánico; y, Puesta en Operación Comercial.

Los proyectos más relevantes se indican a continuación:      

C.H. Cheves C.H. Santa Teresa C.H. Chaglla C.H. Pucará C.H. Cerro del Águila C.H. Molloco

4.5 Contratos de Concesión de Reserva Fría de Generación Estos contratos de concesión tienen como base legal el Decreto Urgencia N° 121-2009 y 0012011 (modificado por el Decreto de Urgencia N° 002-2011) que declaran de necesidad nacional y de ejecución prioritaria de los proyectos de “Reserva Fría de Generación”. Estos contratos son supervisados por la Gerencia de Fiscalización Eléctrica de OSINERGMIN. Este tipo de Contrato establece:  El Concesionario abastecerá el Servicio Público de Electricidad suministrándole en condición de Reserva Fría, la Potencia Efectiva Contratada y la Energía Asociada, durante el plazo de la concesión.  El plazo de la concesión será de veinte (20) años más el plazo de construcción. El plazo de veinte (20) años será computado desde la fecha de Puesta en Operación Comercial de la  Central o de las Centrales. El Contrato entra en vigencia desde la fecha de Cierre.  El valor del Precio por Potencia (US$/MW-mes), se expresa a la fecha de Puesta en Operación Comercial de la central, según lo establecido en la oferta económica.  Los ingresos del Concesionario, en el marco del presente contrato, son única y exclusivamente por dos conceptos: la Potencia Efectiva Contratada y la compensación por la Energía Asociada, cuando inicie la operación.

En este tipo de Contrato, también se supervisa el cumplimiento de los siguientes hitos:  Estudio de Impacto Ambiental;  Cierre Financiero;  Llegada al sitio de obra de las turbinas y generadores; y,  Puesta en Operación Comercial.

Los proyectos más relevantes de Reserva Fría de Generación:    

C.T. Ilo C.T. Talara C.T. Éten C.T. Pucallpa

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

12

   

C.T. Puerto Maldonado C.T. Iquitos – Planta Nueva C.T. Puerto Bravo (Nodo Energético del Sur) C.T. Ilo (Nodo Energético del Sur)

4.6 Tipos de Tecnologías de Generación de Energía Eléctrica 4.6.1 Centrales Hidroeléctricas Una central hidroeléctrica es una instalación que permite aprovechar las masas de agua en movimiento que circulan por los ríos para transformarlas en energía eléctrica, utilizando turbinas acopladas a los alternadores.

Las ventajas de hidroeléctricas son:

las

centrales

 No necesitan combustibles y son

Ilustración 1: C.H. Chaglla

limpias.  Muchas veces los embalses de las centrales tienen otras utilidades importantes: el

regadío, como protección contra las inundaciones o para suministrar agua a las poblaciones próximas.  Tienen costes de explotación y mantenimientos bajos.  Las turbinas hidráulicas son de fácil control y tienen unos costes de mantenimiento reducido.

Ilustración 2: Presa Checras (C.H. Cheves)

4.6.2 Centrales Termoeléctricas Es una instalación empleada en la generación de energía eléctrica a partir de la energía liberada en forma de calor, normalmente mediante la combustión de combustibles fósiles como petróleo, gas natural o carbón. Este calor es empleado por un ciclo termodinámico convencional para mover un alternador y producir energía eléctrica.

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

13

 Centrales

termoeléctricas convencionales.

Producen electricidad a partir de la energía química almacenada en un combustible (petróleo, carbón gas natural o combustibles nucleares). Se trata de energía primaria no renovable procedente de combustibles fósiles, es el sistema de generación de energía eléctrica más extendido en nuestra civilización. Por razones de Ilustración 3: Vista Panorámica C.T. Kallpa economía de escala, las centrales térmicas son de gran tamaño y están alejadas de los centros de consumo.  Centrales termoeléctricas no convencionales.

La energía primaria procede de fuentes renovables, tales como biomasa y biogás en diversas formas, o bien del sol en las centrales solares-termoeléctricas. Este tipo de centrales son, en general, de menor tamaño que las convencionales y, cuando no es posible el aprovechamiento de la energía térmica para usos industriales o de calefacción, tienen bajo rendimiento. Su ventaja principal es su no contribución a las emisiones de CO2 y su naturaleza como fuente de energía renovable. De acuerdo a la forma de transformar el calor en energía cinética se clasifican en:  Central termoeléctrica de ciclo convencional

Se llaman centrales clásicas o de ciclo convencional, son aquellas que emplean la combustión del carbón, petróleo o gas natural para generar la energía eléctrica. Son consideradas las centrales más económicas y rentables, por lo que su utilización está muy extendida en el mundo económicamente avanzado y en el mundo en vías de desarrollo, a pesar de las críticas debido a su elevado impacto medioambiental.

El funcionamiento de las centrales termoeléctricas convencionales es el mismo independientemente del combustible que se utilice. Sin embargo, sí hay diferencias en el tratamiento previo que se hace al combustible y en el diseño de los quemadores de las calderas de las centrales. Así tenemos: centrales de carbón, centrales diésel, centrales de gas natural, centrales mixtas.  Central termoeléctrica de ciclo combinado

Es aquella donde se genera electricidad mediante la utilización conjunta de dos turbinas: un turbogrupo de gas y uno de vapor. Es decir, para la transformación de la energía del combustible en electricidad se superponen dos ciclos: el ciclo de Brayton (turbina de gas) y el ciclo de Rankine (turbina de vapor).

Las características principales de las centrales térmicas de ciclo combinado son:  Flexibilidad: puede operar a plena carga o con cargas parciales.  Eficiencia elevada: proporciona mayor eficiencia por un margen más amplio de

potencias.  Sus emisiones son más bajas que en las centrales térmicas convencionales.

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

14

    

Coste de inversión bajo por MW instalado.

Periodos de construcción cortos.

Menor superficie por MW instalado, en comparación con las C.T. convencionales Bajo consumo de agua de refrigeración.

Ahorro energético en forma de combustible

Ilustración 4: Vista Panorámica C.T. Ciclo Combinado Chilca

Ilustración 5: Vista Panorámica C.T. Santo Domingo de los Olleros

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

15

4.6.3 Centrales de Generación con Recursos Energéticos Renovables  Central Solar Fotovoltaica La energía solar fotovoltaica se aprovecha transformándola directamente en electricidad mediante el efecto fotovoltaico. En la instalación fotovoltaica la obtención de energía eléctrica se produce a través de paneles fotovoltaicos que captan la energía luminosa del Sol para transformarla en energía eléctrica. Para conseguir la transformación se emplean células fotovoltaicas fabricadas con materiales semiconductores.

Los paneles fotovoltaicos pueden ser del tipo fijo o moviles a travès de seguidores solares.

Ilustración 6: Panel Fotovoltaico C.S. Tacna

 Centrales de Generación Biomasa La energía de la biomasa proviene en última instancia del Sol. Los vegetales absorben y almacenan una parte de la energía solar que llega a la tierra y a los animales, en forma de alimento y energía.

Cuando la materia orgánica almacena la energía solar, también crea subproductos que no sirven para los animales ni para fabricar alimentos pero sí para hacer energía de ellos.

Ilustración 7: Central Biomasa Huaycoloro

Mediante métodos termoquímicos se transforma la energía biomasa utilizando el calor, estos pueden ser: combustión, pirolisis y gasificación.

Una central de biomasa es una instalación industrial diseñada para generar energía eléctrica a partir de recursos biológicos. Así pues, las centrales de biomasa utilizan fuentes renovables para la producción de energía eléctrica.  Centrales de Generación Eólica La energía eólica es la energía obtenida del viento, este es un efecto derivado del calentamiento desigual de la superficie de la Tierra por el Sol. La energía es utilizada principalmente para producir energía eléctrica.

La energía eólica es un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar termoeléctricas a base de combustibles Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

Ilustración 8: Parque Eólico Talara

16

fósiles, lo que la convierte en un tipo de energía verde.

El parque eólico es una central eléctrica donde la producción de la energía eléctrica se consigue a partir de la fuerza del viento, mediante aerogeneradores que aprovechan las corrientes de aire.

El principal problema de los parques eólicos es la incertidumbre respecto a la disponibilidad de viento cuando se necesita. Lo que implica que la energía eólica no puede ser utilizada como fuente de energía única y deba estar respaldada siempre por otras fuentes de energéticas con mayor capacidad de regulación (térmicas, nucleares, hidroeléctricas, etc.).

La energía eólica requiere condiciones de intensidad y regularidad en el régimen de vientos para poder aprovecharlos. Se considera que vientos con velocidades promedio entre 5 y 12,5 metros por segundo son los aprovechables.

4.7 Vigencia de los Contratos Contrato

Vigencia

Contratos Supervisados

Sistemas de Transmisión (Licitados PROINVERSIÓN)  Contrato de Concesión

30 años

Doce (12) Contratos (incluye Ampliaciones)

RER - Subastas (Recursos Energéticos Renovables)  Contrato RER

20 años

Veintiocho (28) Contratos

Reserva Fría de Generación (Licitada PROINVERSIÓN)  Contrato de Concesión Reserva Fría

20 años

Seis (6) Contratos

Suministro Largo Plazo (Licitados por Distribuidoras)  Contrato de Suministro con Empresas Distribuidoras Licitación ED-01,02 y 03-2009 EDELNOR-DISTRILUZ Licitación ED-01-2010 DISTRILUZ-COELVISAC Licitación LUZ DEL SUR-01-2011

8-12 años

Hidroeléctricas Mayores (Licitadas PROINVERSIÓN)  Contrato de Compromiso de Inversión  Contrato de Suministro con ELECTROPERU S.A.

(*) 15 años

Concesiones/Autorizaciones (LCE- MINEM) (**)  Concesiones y Autorizaciones

Indefinida

(*) (**)

ED-01, 02, 03-2009 (EDELNOR-DISTRILUZ)  C.H. Quitaracsa (112 MW)  C.T. Chilca–Fénix (31 MW) ED-01-2010 (DISTRILUZ-COELVISAC)  C.T. Chilca-Fénix (317 MW) LDS-01-2011 (LUZ DEL SUR)  C.H. Cerro del Águila (202 MW)  C.T. Chilca-Fénix (50 MW) Comprometido con ELECTROPERÚ  C.H. Chaglla (284 MW)  C.H. Cerro del Águila (200 MW)  C.H. Pucará (60 MW)  C.H. Santa Teresa (Luz del Sur S.A.)  C.H. Cheves Dieciséis (16) Contratos

Entra en vigencia en la fecha de cierre y culmina a los 60 días calendario después de la POC (Puesta en Operación Comercial).

Según la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), los proyectos requieren obtener una Concesión o Autorización que lo otorga el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) por un plazo indefinido.

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

17

5. ESTADO DE LOS PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

18

CONTRATOS DE CONCESION Y AMPLIACIONES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA "EN CONSTRUCCIÓN" Concesionario

Capac. de Transmisión (MVA)

Longitud (km)

Monto de Oferta (MM US$)

Puesta en Operación Comercial

Avance del proyecto

1

L.T. 500 kV Mantaro ‐ Marcona ‐ Socabaya ‐ Montalvo (Construcción de 350 km de línea entre Mantaro Nueva y Marcona, 445 km entre Marcona y Socabaya Nueva, 105 km 26.09.2013 entre Socabaya Nueva y Montalvo, simple terna y construcción de S.E. Mantaro Nueva y S.E. Socabaya Nueva).

CONSORCIO TRANSMANTARO

1400

900

278.4

26.11.2016

39.3%

En Estudios. Pertenece al Sistema Garantizado de Transmisión

2

L.T. 220 kV Machupicchu ‐ Quencoro ‐ Onocora ‐ Tintaya y Subestaciones Asociadas (Construcción de 356 km de línea en simple terna a excepción del tramo Onocora‐Tintaya 13.06.2013 en doble terna, ampliación de las SETs Suriray, Quencoro y Tintaya Nueva y construcción de las SETs Quencoro Nueva y Onocora)

ABENGOA PERÚ ‐ ATN 3 S.A.

300

356

114.3

13.08.2016

38.0%

En Construcción. Pertenece al Sistema Garantizado de Transmisión

3

L.T. 220 kV Carhuaquero ‐ Cajamarca Norte ‐ Cáclic ‐ Moyobamba (Construcción de 402 km de línea, Carhuaquero ‐ Cajamarca Norte en simple terna, Cajamarca Norte ‐ Cáclic ‐ CONCESIONARIA LINEA DE 16.03.2013 Moyobamba en doble terna, ampliación de las SETs Carhuaquero, Cajamarca Norte y TRANSMISIÓN CCNCM SAC construcción de las SETs Caclic y Moyobamba)

300

402

106.8

16.05.2016

36.0%

En Construcción. Pertenece al Sistema Garantizado de Transmisión

4

11.09.2014 L.T. 220 kV La Planicie ‐ Industriales (Construcción de 16.6 km de línea en simple terna)

CONSORCIO TRANSMANTARO

400

17

35.3

11.09.2016

27.0%

En Estudios. Solicitó ampliación de la POC hasta el 28.11.2016.

5

19.11.2014

L.T. 220 kV Friaspata ‐ Mollepata (Construcción de 90.5 km de línea en simple terna de 250 MVA de capacidad)

CONSORCIO TRANSMANTARO

250

91

25.9

19.12.2016

19.0%

En Estudios. Pertenece al Sistema Complementario de Transmisión

6

19.11.2014

S.E. Orcotuna (Construcción de una subestación de 50 MVA de capacidad y de un enlace de 5,74 km)

CONSORCIO TRANSMANTARO

50

6

12.8

19.12.2016

17.0%

En Estudios. Pertenece al Sistema Complementario de Transmisión

7

06.10.2014

L.T. 220 kV Moyobamba ‐ Iquitos (Construcción de 636 km de línea en simple terna y CONSORCIO ISOLUX construcción de S.E. Moyobamba Nueva, S.E. Intermedia y S.E. Iquitos Nueva) TRANSMISORA PERUANA

150

636

499.2

06.02.2019

9.0%

En Estudios. Pertenece al Sistema Garantizado de Transmisión

8

L.T. 220 kV Azángaro ‐ Juliaca ‐ Puno (Construcción de 110 km de línea de simple terna y 18.06.2015 refuerzos en la capacidad de transformación de las Subestaciones Azángaro, Juliaca y Puno)

CONSORCIO RED ELÉCTRICA INTERNACIONAL S.A. ‐ AC CAPITALES SAFI

450

114

36.2

18.03.2018

0.0%

En Estudios

9

Por definir

S.E. Carapongo y enlaces de conexión ‐ Primera Etapa (Construcción de la subestación, instalación de un autotransformador de 600 MVA y construcción de los enlaces de derivación de: L.T. 220 kV Callahuanca ‐ Cajamarquilla, L.T. 220 kV Huinco ‐ Santa Rosa y L.T. 500 kV Chilca ‐ Carabayllo)

ISA PERÚ S.A.

600

4.4

42.7

Por definir

0.0%

Adjudicada el 22.07.2015

10

REP (Ampliación N° 13): a) Construcción de la Nueva Subestación Pariñas 220 kV, traslado del Reactor desde la Subestación Talara. b) Ampliación de la Capacidad de Transmisión L.T. 220 kV Talara – Piura de 152 MVA a 180 MVA. c) Instalación de 15.05.2012 Compensación Reactiva de 1x20 MVAR en 60 kV en la Subestación Piura Oeste. d) Construcción de la variante de la L.T. 220 kV para el retiro de torres en la zona arqueológica de SOJO y TANGARARA

17.3

19.05.2014 (Hito a) 24.07.2014 (Hito b) 15.01.2014 (Hito c) 31.12.2015 (Hito d)

96.0%

En construcción. Solo está pendiente el hito d).

Ítem

Firma de Contrato

Proyecto

REP‐ISA

Hito b) 180 MVA

0

Estado (*)

19

Ítem

11

12

Firma de Contrato

Proyecto

Concesionario

REP (Ampliación N° 15): a) Ampliación de la Capacidad de Transmisión de la L.T. 220 kV San Juan ‐ Chilca (L‐2093) de 350 MVA a 700 MVA. b) Ampliación de la Capacidad de 20.02.2013 Transformación de la L.T. Ventanilla ‐ Zapallal (L‐2242/L‐2243) de 152 MVA a 270 MVA. c) Instalación del Cuarto Circuito 220 kV de 189 MVA (sobre las estructuras de la L.T. 220 kV Ventanilla ‐ Chavarria (L‐2246) y ampliación de subestaciones asociadas.

REP (Ampliación N° 16): a) Construcción de la nueva S.E. Amarilis 138 kV, con configuración de doble barra más seccionador de transferencia y espacios para futuras instalaciones. b) Construcción de los Enlaces de Conexión en 138 kV: i) S.E. Amarilis ‐ S.E. 11.07.2013 Tingo María, ii) S.E. Amarilis ‐ S.E. Huánuco y iii) S.E. Amarilis ‐ S.E. Paragsha II. c) Ampliación de la capacidad de transmisión de la L.T. 138 kV Paragsha‐Huánuco (L‐1120) de 45 MVA a 75 MVA.

Capac. de Transmisión (MVA)

Longitud (km)

Monto de Oferta (MM US$)

Puesta en Operación Comercial

Avance del proyecto

Estado (*)

90.0%

En construcción. Solicitó ampliación de los hitos b) y c) hasta el 15.10.2015, que está pendiente de aprobación por el MINEM

85.0%

En construcción. Solicitó ampliación del hito a) y del hito b) hasta el 31.03.2016.

37.0%

En Estudios. El hito b.2) se cumplió el 15.02.2015 y el hito a) el 06.09.2015. La concesionaria solicitó ampliación de plazo para los hitos b.1) y c)

1.0%

En Estudios.

15.03.2015 (Hito a) REP‐ISA

Hito b) 189 MVA

0

44.6

20.03.2015 (Hito b) 20.03.2015 (Hito c) 11.04.2015 Hito a)

REP‐ISA

Hito b) 75 MVA

0

10.0

11.04.2015 Hito b) 02.02.2015 Hito c)

13

ISA PERÚ (Ampliación N° 3): a)Repotenciación de la L.T. 138 kV Aguaytía‐Pucallpa, b.1) Ampliación de la Capacidad de Transformación de la S.E. Pucallpa, b.2) Instalación 10.09.2014 temporal de Transformador en S.E. Pucallpa. c) Instalación de compensación reactiva en la S.E. Pucallpa, d) Ampliación de la Capacidad de Transformación de la S.E. Aguaytía.

ISA PERÚ S.A.

80 MVA

0

18.4

14

REP (Ampliación N° 17): a) Instalación de bancos de compensación capacitiva 2x7 MVAR en 60 kV en la S.E. Puno. b) Cambio de configuración de barras en 138 kV de T a PI en la S.E. Combapata. c) Ampliación de la capacidad de transformación a 30 MVA de la S.E. 09.06.2015 Paramonga Nueva. d) Ampliación de la capacidad de transformación a 100 MVA y cambio de configuración en 60 kV de simple barra a doble en la S.E. Ica. e) Cambio de configuración en 220 kV de simple a doble barra con seccionador de transferencia en la S.E. Friaspata.

REP‐ISA

‐

0

28.8

2,525

1,271

TOTAL Donde: Los proyectos de los ítems 10, 11, 12 y 14 son Ampliaciones REP en construcción. El ítem 13 es una Ampliación de ISA PERÚ.

(*) Mayor detalle de los proyectos en: http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/pages/GFE/supervision_contratos15.htm?7749

06.09.2015 Hito a) 10.06.2015 Hito b.1) 15.02.2015 Hito b.2) 10.06.2015 Hito c) 10.06.2016 Hito d) 09.08.2016 Hito a) 09.10.2016 Hito b) 09.03.2017 Hito c) 09.03.2017 Hito d) 09.03.2017 Hito e)

Unidad de Supervisión de Post Privatización ‐ USPP Gerencia de Fiscalización Eléctrica – GFE Setiembre, 2015

20

CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA ‐ EN CONSTRUCCIÓN Puesta en Operación Comercial

1,247.0

99.0%

31.07.2016

En construcción.

112

464.0

98.0%

31.08.2015

En construcción.

Solicitó ampliación hasta diciembre 2015

SAMAY I S.A.

720

390.0

84.0%

01.05.2016

En construcción.

CERRO DEL ÁGUILA S.A.

525

910.0

80.0%

30.06.2016

En construcción.

N° de Contrato

Concesión Autorización

1

343‐2009

Concesión ‐ Proinversión

C.H. CHAGLLA (Huánuco)

EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA S.A.

406

2

198‐2002

Concesión ‐ Largo Plazo

C.H. QUITARACSA (Ancash)

ENERSUR

C.T. PUERTO BRAVO ‐ NODO ENERGÉTICO DEL SUR C.H. CERRO DEL ÁGUILA (Huancavelica)

3 4

Autorización Nodo Energético 358‐2010

Concesión ‐ Proinversión

Monto de Inversión (Mio US$)

Avance del Proyecto

Potencia (MW)

Ítem

Central

Empresa

Estado

5

Autorización Nodo Energético C.T. ILO ‐ NODO ENERGÉTICO DEL SUR

ENERSUR S.A.

735

432.4

69.0%

01.03.2017

Etapa de Estudios

6

Autorización

GENRENT DEL PERÚ S.A.C.

70

79.9

38.0%

18.03.2016

Etapa de estudios

7

336‐2009

GENERACIÓN ELÉCTRICA ATOCONGO S.A. ‐ GEA S.A.

13

51.5

35.0%

31.10.2016

En construcción.

8

189‐2001

HIDROELECTRICA MARAÑÓN S.R.L.

88

183.9

35.0%

15.07.2018

En construcción.

9

253‐2005

LA VIRGEN S.A.C.

64

107.3

17.0%

31.01.2016

En construcción.

10

201‐2002

Concesión

CORPORACIÓN MINERA PERÚ

25

50.6

15.0%

30.06.2015

En construcción.

Solicitó ampliación de la POC hasta el 21.03.2016

11

Autorización

Reserva Fría

C.T. PUERTO MALDONADO

20

12.7

11.0%

16.09.2015

En construcción

12

Autorización

Reserva Fría

C.T. PUCALLPA

46

28.3

8.0%

03.11.2015

En construcción

13

211‐2003

Concesión ‐ Proinversión

C.H. PUCARÁ (Cuzco)

178

360.0

4.0%

15.12.2017

En construcción.

14

Autorización

Autorización

C.T. NUEVA ESPERANZA

EMPRESA ELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA S.R.L.

135

127.2

0.0%

31.12.2016

Etapa de finaciamiento. Busca de Socio

15

Autorización

Autorización

C.T. CHILCA 1 (Ampliación de Capacidad)

ENERSUR S.A.

113

140.0

0.0%

13.06.2017

En construcción.

16

359‐2010

Concesión

C.H. RAURA II (Viroc) (Lima)

AMAZONAS GENERACIÓN S.A.

12

20.5

0.0%

17.03.2017

Etapa de Estudios

17

Autorización

Autorización

C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS (Turbina de Vapor‐Ciclo Combinado)

TERMOCHILCA

100

170.0

0.0%

18.03.2017

Etapa de Estudios

Reserva Fría

C.T. IQUITOS NUEVA

Concesión RER C.H. CARPAPATA III (Tarma) Concesión

C.H. MARAÑON (Junín)

Concesion RER C.H. LA VIRGEN (Junín)

C.H. CENTAURO I y III (Ancash)

CONSORCIO ENERGÍAS DEL PERÚ ‐ INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍAS DEL PERÚ S.A.C. CONSORCIO ENERGÍAS DEL PERÚ ‐ INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍAS DEL PERÚ S.A.C. EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DEL CUSCO S.A.

21

Ítem

N° de Contrato

Concesión Autorización

18

407‐2012

Concesión

19

453‐2014

20

426‐2013

Concesión

21

363‐2011

Concesión ‐ Proinversión

22

454‐2014

23

Central C.H. CATIVEN I‐II (La Libertad)

Empresa

Potencia (MW)

Monto de Inversión (Mio US$)

Puesta en Operación Comercial

0.0%

31.03.2017

Etapa de Estudios

0.0%

24.09.2017

Etapa de Estudios

Estado

COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.

29

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RIO BAÑOS S.A.C.

20

C.H. OLMOS 1 (Lambayeque y Piura)

SINDICATO ENERGÉTICO S.A. ‐ SINERSA

53

91.3

0.0%

31.12.2018

Etapa de Estudios

C.H. MOLLOCO (Arequipa)

GENERADORA ELÉCTRICA MOLLOCO S.A.C. ‐ GEMSAC

302

680.0

0.0%

17.10.2020

Etapa de Estudios. Solicitó ampliación de la POC por 347 días

Concesión

C.H. CURIBAMBA (Jauja)

EDEGEL S.A.

195

577.0

0.0%

16.04.2021

Etapa de Estudios

374‐2011

Concesión

C.H. BELO HORIZONTE (Huánuco)

ODEBRECHT S.A.C.

180

389.2

0.0%

30.12.2021

Etapa de Estudios

24

456‐2014

Concesión

C.H. VERACRUZ (Amazonas ‐Cajamarca)

COMPAÑÍA ENERGÉTICA VERACRUZ S.A.C

730

1,443.7

0.0%

09.01.2022

Etapa de Estudios

25

458‐2014

Concesión

C.H. CHADIN II (Amazonas‐Cajamarca)

AC ENERGÍA S.A.

600

2,000.0

0.0%

20.11.2023

Etapa de Estudios

26

450‐2014

ANDEAN POWER S.A.

10

Por definir

0.0%

Por definir

Recientemente concesionada

27

464‐2015

EGEJUNÍN TULUMAYO IV S.A.C.

56

Por definir

0.0%

Por definir

Recientemente concesionada

28

327‐2009

Concesión RER C.H. TINGO (Lima)

COMPAÑÍA HIDROELÉCTRICA TINGO S.A.C.

9

22.0

0.0%

30.08.2015

En trámite de Adenda

29

384‐2011

Concesión RER C.H. COLA I (La Libertad y Ancash)

HIDROELÉCTRICA COLA S.A.

10

26.0

0.0%

28.02.2017

En trámite de Adenda

30

190‐2001

TARUCANI GENERATING COMPANY S.A.

49

128.5

‐‐

07.06.2015

Contrato suspendido

5,605

10,202

Concesión RER C.H. RUCUY (Lima)

Concesión RER C.H. PALLCA (Lima) Concesión

Concesión

C.H. TULUMAYO IV (Junín)

C.H. TARUCANI (Arequipa)

TOTAL .(2)

: Monto referencial C.H. : Central Hidroeléctrica C.T. : Central Termoeléctrica

68.6

Avance del Proyecto

Por definir

.(2)

Unidad de Supervisión de Post Privatización ‐ USPP Gerencia de Fiscalización Eléctrica – GFE OSINERGMIN Setiembre, 2015

22

CENTRALES CON CONTRATOS DE CONCESIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA CON RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (SUBASTAS) (EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN) PRIMERA SUBASTA (Firma de Contrato: 31.03.2010)

Ítem

Empresa

Potencia Instalada (MW)

Energía Ofertada (MWh/año)

Precio Ofertado Inversión (Ctvs US$/kWh) (Mio. US$)

Puesta en Avance físico Operación (%) Comercial

Estado

1

C.H. Chancay (Chancay‐Lima)

SINERSA

19.2

143,000

5.850

36.2

90.0%

31.12.2015

En construcción

2

C.H. Angel III (Carabaya‐Puno)

Generadora de Energía del Perú

20.0

131,045

5.998

25.1

19.0%

31.12.2017

En construcción

3

C.H. Angel I (Carabaya‐Puno)

Generadora de Energía del Perú

20.0

131,045

5.997

23.1

13.0%

31.12.2017

En construcción

4

C.H. Angel II (Carabaya‐Puno)

Generadora de Energía del Perú

20.0

131,045

5.999

21.5

10.0%

31.12.2017

En construcción

6.400

‐‐

‐‐

‐‐

Contrato Suspendido

5

C.H. Shima

(1)

Hidro Energía SAC

Sub total .(1)

Ítem

5.0

32,922

79.2

536,135

Potencia Instalada (MW)

Energía Ofertada (MWh/año)

105.9

: La información de este proyecto no se considera en los totales porque el Contrato RER ha sido resuelto

SEGUNDA SUBASTA (Firma de Contrato: 30.09.2011)

Empresa

Precio Ofertado Inversión (Ctvs US$/kWh) (Mio. US$)

Puesta en Avance físico Operación (%) Comercial

Estado

1

C.E. Tres Hermanas (Marcona‐Ica)

Consorcio Tres Hermanas ‐ Cobra Perú S.A.

90.0

415,760

8.900

185.7

85.0%

31.12.2015

En construcción

2

C.H. 8 de Agosto (Tingo María‐Huánuco)

Generación Andina S.A.C.

19.0

140,000

5.390

46.0

45.0%

15.02.2016

En construcción

3

C.H. El Carmen (Tingo María‐Huánuco)

Generación Andina S.A.C.

8.4

45,000

5.590

11.3

40.0%

15.02.2016

En construcción

4

C.H. Renovandes H1 (Condorcocha‐Ayacucho)

Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana S.R.L.

20.0

150,000

5.389

58.8

35.0%

31.10.2016

En construcción

5

C.H. Huatziroki (Condorcocha‐Ayacucho)

Empresa de Generación Hidráulica Selva S.A.

19.2

72,270

4.760

23.2

14.0%

04.03.2016

En construcción

6

C.H. Manta (Huallanca‐Ancash)

Peruana de Inversiones en Energía Renovables S.A.

19.8

127,500

5.200

18.4

0.0%

30.06.2016

En construcción. Solicitó ampliación hasta marzo 2018

156.6

823,030

Sub total

343.4

23

CENTRALES CON CONTRATOS DE CONCESIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA CON RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (SUBASTAS) (EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN) Ítem

TERCERA SUBASTA (Firma de Contrato: 18.02.2014)

Empresa

Potencia Instalada (MW)

Energía Ofertada (MWh/año)

Precio Ofertado Inversión (Ctvs US$/kWh) (Mio. US$)

Puesta en Avance físico Operación (%) Comercial

Estado

1

C.H. Potrero (Cajamarca)

Empresa Eléctrica Agua Azul S.A.

19.9

134,211

5.177

45.0

24.0%

31.12.2016

En construcción

2

C.H. Karpa (Huánuco)

Hidroeléctrica Karpa S.A.C.

19.0

115,000

5.570

53.8

3.0%

23.12.2016

En construcción

3

C.H. Colca (Junín)

Empresa Generación Eléctrica Colca S.A.C.

12.1

70,196

5.689

90.5

0.0%

16.12.2018

Obras preliminares

4

CH. Yarucaya (Lima)

Huaura Power Group S.A.

16.5

115,000

5.050

34.0

0.0%

08.12.2017

Estudios.

8

C.H. Santa Lorenza I (Huánuco)

Empresa Generación Eléctrica Santa Lorenza S.A.C.

18.7

144,280

6.480

41.7

0.0%

31.12.2017

Estudios

5

C.H. Carhuac (Huanza‐Lima)

Andean Power S.A.

20.0

97,000

5.480

30.0

0.0%

07.11.2018

Estudios

6

C.H. Laguna Azul (Castilla‐Arequipa)

Hidroeléctrica Laguna Azul S.R.L.

20.0

130,000

6.200

60.0

0.0%

12.12.2018

Estudios

7

C.H. Zaña 1 (Cajamarca)

Electro Zaña S.A.C.

13.2

80,940

5.750

32.3

0.0%

29.12.2018

Estudios

9

C.H. Hydrika 1 (Ancash)

Empresa Hydrica 1 S.A.C.

6.6

35,610

5.490

22.4

0.0%

01.11.2018

Estudios

10

C.H. Hydrika 2 (Ancash)

Empresa Hydrica 2 S.A.C.

4.0

20,020

5.450

8.2

0.0%

06.07.2018

Estudios

11

C.H. Hydrika 3 (Ancash)

Empresa Hydrica 3 S.A.C.

10.0

50,810

5.390

30.6

0.0%

21.10.2018

Estudios

12

C.H. Hydrika 4 (Ancash)

Empresa Hydrica 4 S.A.C.

8.0

44,790

5.550

18.6

0.0%

02.10.2018

Estudios

13

C.H. Hydrika 5 (Ancash)

Empresa Hydrica 5 S.A.C.

10.0

57,930

5.390

21.9

0.0%

17.06.2018

Estudios

Donde:

C.S. C.E. C.B. C.H.

. Central Solar . Central Eólica . Central Biomasa . Central Hidroeléctrica

Sub total

158.1

961,576

489.0

Total Acumulado

393.9

2,320,741

938.3 Unidad de Supervisión de Post Privatización ‐ USPP Gerencia de Fiscalización Eléctrica – GFE OSINERGMIN Setiembre, 2015

24

ESTADO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DE CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA "EN CONSTRUCCIÓN" Tipo de

Ítem contrato de la Central

Proyecto

Central de Generación

Propietario

Nivel de Capac. de Tensión Transmisión (kV)

Longitud (km)

Ancho de Avance de Faja de Obra (%) Serv. (m)

Puesta en Servicio (Contrato)

Estado (*)

1

L.T. 220 kV S.E. Quitaracsa ‐ S.E. Kiman Ayllu (Construcción de: 5,35 Largo Plazo km de línea, doble terna, triangular. S.E. Quitaracsa 13,8/220 kV y C.H. Quitaracsa 2 S.E. Kiman Ayllu 220 kV. Tipo ACAR 500 mm )

Enersur S.A.

220

150 MVA

5.4

25

100.0%

En construcción. Solicitó 31.08.2015 ampliación hasta diciembre 2015

2

L.T. 220 kV S.E. Chaglla ‐ S.E. Paragsha (Construcción de: 127,5 km Proinversión de línea, doble terna. S.E. Chaglla 13,8/220 kV y S.E. Paragsha II 220 C.H. Chaglla kV. Tipo AAAC 2x700 MCM)

Empresa de Generación Huallaga S.A.

220

460 MW

127.5

25

98.0%

31.07.2016 En construcción

Sindicato Energético S.A.

60

25 MVA

58.3

16

80.0%

31.12.2015 En construcción

Samay I S.A.

500

1200 MVA

58.0

64

77.0%

01.05.2016 En construcción

Enersur S.A.

500

1400 MVA

75.0

64

48.0%

01.03.2017 En construcción

Cerro del Águila S.A.

220

632,5 MVA c/terna

15.8

25

45.0%

30.06.2016 En construcción

Generación Andina S.A.C.

138

50 MW

58.7

20

26.0%

15.02.2016 En construcción

Empresa de Generación Hidraúlica Selva S.A.

60

14 MVA

30.7

16

13.0%

04.03.2016 En construcción

La Virgen S.A.C.

138

92 MW

62.8

25

5.7%

31.01.2016 En construcción

Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana S.R.L.

60

20 MW

38.2

16

3.0%

31.10.2016 En construcción

3 4 5

6

7

8

9

10

L.T. 60 kV S.E. Chancay ‐ S.E. Huaral (Construcción de 60.5 km de líneas, simple terna, triangular, S.E. Chancay 13,8/60 kV y S.E. Huaral C.H. Chancay 2 60 kV. Tipo AAAC 300 mm ) L.T. 500 kV S.E. Puerto Bravo (Nodo Energético)‐S.E. San José (58 C.T. Reserva Fría Reserva Fria km, simple terna)‐Nodo Energético del Sur Puerto Bravo L.T. 500 kV S.E. C.T. Ilo 4 (Nodo Energético) ‐ S.E. Montalvo (75 km, C.T. Reserva Fría Reserva Fria Ilo simple terna) ‐ Nodo Energético del Sur RER (Tercera Subasta)

L.T. 220 kV S.E. Cerro del Águila ‐ S.E. Campo Armiño (Construcción C.H. Cerro del Proinversión de: 15,76 km de línea, doble terna. S.E. Cerro del Águila 13,8/220 kV Águila 2 y S.E. Campo Armiño 220 kV. Tipo ACSR CURLEW 592 mm ) L.T. 138 kV S.E. 8 de Agosto ‐ S.E. Tingo María (Construcción de 58,7 RER (Segunda km de línea, simple terna. S.E. 8 de Agosto 138/22.9/13.8 kV y S.E. C.H. 8 de Agosto Subasta) Tingo María 138 kV. Tipo ACAR 350 MCM) L.T. 60 kV S.E. Huatziroki ‐ S.E. Yurinaki (Construcción de 30,7 km de RER (Segunda línea, simple terna. S.E. Huatziroki 10/22,9/60 kV y S.E. Yurinaki 60 C.H. Huatziroki Subasta) 2 kV. Tipo AAAC 200 mm ) L.T. 138 kV S.E. La Virgen ‐ S.E. Caripa (Construcción de: 62,8 km de Concesión línea, simple terna, Triangular, S.E. La Vírgen 13,8/138 kV y S.E. C.H. La Virgen MINEM Caripa 138 kV. Tipo AAAC 300 mm2) L.T. 60 kV S.E. Renovandes H1 ‐ S.E. Yanango (Construcción de 38,2 RER (Segunda km de línea en tres tramos: S.E. Renovandes‐S.E. Chanchamayo, S.E. C.H. Renovandes Subasta) Chanchamayo‐S.E. Yanango Renovandes y S.E. Yanango Renovandes‐ H1 Yanango Edegel )

11

RER (Segunda L.T. 220 kV S.E. P.E. Tres Hermanas ‐ S.E. Marcona (Conexión a barra C.E. Parque Eólico Consorcio Tres Subasta) de 220 kV) Tres Hermanas Hermanas

220

90 MW

0.0

25

0.0%

31.12.2015 En construcción

12

L.T. 22,9 kV S.E. El Carmen ‐ S.E. 8 de Agosto (Construcción de 1,8 km RER (Segunda de línea, simple terna. S.E. El Carmen 4.16/22.9 kV y S.E. 8 de Agosto C.H. El Carmen Subasta) 138/22.9/13.8 kV. Tipo ACAR 177 MCM)

Generación Andina S.A.C.

22,9

8,4 MW

1.5

11

0.0%

15.02.2016 En obras preliminares

Unacem S.A.A.

72.5

13 MW

3.0

16

0.0%

31.10.2016 En construcción

Hidroeléctrica Marañon S.R.L.

220

88 MW

39.5

25

0.0%

16.12.2016 En obras preliminares

13 14

Concesión L.T. 72.5 kV S.E. Carpapata III ‐ S.E. Carpapata I (Construcción de: 3 C.H. Carpapata III MINEM km de línea) L.T. 220 kV S.E. Marañon ‐ S.E. Huaricashash (Construcción de: 39,5 Concesión km de línea, simple terna, S.E. Marañon 13,8/220 kV y S.E. C.H. Marañon MINEM Huaricashash 220 kV).

25

Tipo de

Ítem contrato de la Central

15

16

17

18 19 20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Proyecto

Central de Generación

L.T. 220 kV S.E. Pucará (Pampa Hanza) ‐ S.E. Onocora (Construcción de: 1,4 km de línea, simple terna, triangular. S.E. Pucará C.H. Pucará Proinversión 13,8/138/220 kV y S.E. Onocora 138/220 kV. Tipo ACSR Curlew 523,7 2 mm )

Propietario

Empresa de Generación Hidroeléctrica del Cusco S.A. Empresa de L.T. 138 kV S.E. Acco ‐ S.E. Pucará (Pampa Hanza) (Construcción de: Generación Proinversión 10,4 km de línea, simple terna, triangular. S.E. Acco 13,8/138 kV y S.E. C.H. Acco Hidroeléctrica del 2 Pucará 13,8/138/220 kV. Tipos ACSR Ostrich 176,9 mm ) Cusco S.A. Infraestructuras y C.T. Reserva Fría Reserva Fria L.E. 22,9 kV S.E. C.T. Puerto Maldonado ‐ S.E. Puerto Maldonado Energías del Perú Puerto Maldonado S.A.C. Infraestructuras y C.T. Reserva Fría Reserva Fria L.T. 60 kV S.E. Pucallpa ‐ Parque Industrial Energías del Perú Pucallpa S.A.C. C.T. Reserva Fría Genrent del Perú Reserva Fria L.T. 60 kV S.E. C.T. Iquitos Nueva‐S.E. Iquitos Nueva‐S.E. C.T. Iquitos S.A.C. Iquitos Nueva L.T. 66 kV S.E. Manta ‐ S.E. La Pampa (Construcción de 2,7 km de Peruana de Inversión RER (Segunda línea, simple terna. S.E. Manta 6,3/66 kV y S.E. La Pampa 66 kV. Tipo C.H. Manta en Energía Renovable Subasta) 2 S.A. ACSR 160 mm ) L.T. 66 kV S.E. Yarucaya ‐ S.E. Andahuasi (Construcción de 22,5 km Huaura Power Group RER (Tercera de línea, simple terna. Construcción de S.E. Yarucaya (13,8/66 kV) y C.H. Yarucaya S.A.C. Subasta) ampliación de S.E. Andahuasi (66 kV)) L.T. 66 kV S.E. Potrero ‐ S.E. Aguas Calientes (Construcción de 5 km RER (Tercera Empresa Eléctrica de línea, simple terna. Construcción de S.E. Potrero 30/60 kV y S.E. C.H. Potrero Subasta) Agua Azul S.A. Aguas Calientes 60 kV) RER L.T. 138 kV S.E. Ángel I ‐ S.E. Ángel II (S.E. 8 de Ángel I 6,6/138 kV y Generadora de C.H. Ángel I (Primera S.E. Ángel II 6,6/138 kV) Energía del Perú S.A. Subasta) RER L.T. 138 kV S.E. Ángel II ‐ S.E. Ángel III (S.E. Ángel II 6,6/138 kV y S.E. Generadora de C.H. Ángel II (Primera Ángel III 6,6/138 kV) Energía del Perú S.A. Subasta) RER L.T. 138 kV S.E. Ángel III ‐ S.E. San Gabán (S.E. Ángel III 6,6/138 kV y Generadora de C.H. Ángel III (Tercera S.E. San Gabán 138 kV) Energía del Perú S.A. Subasta) L.T. 138 kV S.E. Santa Lorenza ‐ L.T. Paragsha 2‐Huánuco Empresa de RER (Tercera (Construcción de 1,35 km, simple terna + 2.88 km, doble terna. S.E. C.H. Santa Lorenza Generación Eléctrica Subasta) Santa Lorenza 13.8/138 kV y S.E. Paragsha 2 138 kV. Tipo AAAC 400 Santa Lorenza S.A.C. 2 mm ) L.T. 60 kV S.E. Zaña ‐ S.E. Cayalti (Construcción de: 53,6 km de línea, RER (Tercera simple terna. Triangular, S.E. Zaña 6.9/60 kV y S.E. Cayalti 60 kV. Tipo C.H. Zaña Electro Zaña S.A.C. Subasta) AAAC 125 mm2) L.T. 220 kV S.E. Soro ‐ S.E. Huambo (Construcción de: 20,7 km de Generadora Eléctrica Proinversión línea, doble terna, S.E. Soro (13,8/220 kV), la S.E. Llatica (13,8/220 kV) C.H. Molloco Molloco S.A.C. y la S.E Huambo (220 kV)) L.T. 220 kV S.E. Belo Horizonte ‐ S.E. Tingo María (Construcción de: Concesión C.H. Belo 19,5 km de línea, simple terna, S.E. Belo Horizonte 13,8/220 kV y S.E. Odebrecht MINEM Horizonte Tingo María 220 kV. ACAR 1250 MCM)

Nivel de Capac. de Tensión Transmisión (kV)

Longitud (km)

Ancho de Avance de Faja de Obra (%) Serv. (m)

Puesta en Servicio (Contrato)

Estado (*)

220

160 MVA

1.4

25

0.0%

15.12.2017 En obras preliminares

138

30 MVA

10.2

20

0.0%

31.12.2017 En obras preliminares

22,9

15‐18 MW

0.1

11

0.0%

16.09.2015

60

35‐40 MW

0.2

16

0.0%

03.11.2015 Estudios

60

80.5 MW

Por definir

16

0.0%

18.03.2016 Estudios

66

24 MVA

2.7

16

0.0%

Estudios. Solicitó 30.06.2016 ampliación hasta marzo 2018

66

34 MVA

22.5

16

0.0%

31.12.2016 Estudios

66

20 MW

5.0

16

0.0%

31.12.2016 Estudios

138

19,95 MW

2.1

20

0.0%

31.12.2017 Estudios

138

19,95 MW

2.8

20

0.0%

31.12.2017 Estudios

138

19,95 MW

3.6

20

0.0%

31.12.2017 Estudios

138

75 MVA

4.2

20

0.0%

30.12.2018 Estudios

60

13 MW

53.6

16

0.0%

31.12.2018 Estudios

220

180 MVA

126.5

25

0.0%

17.10.2020 Estudios

220

180 MW

19.5

25

0.0%

30.12.2021 Estudios.

Estudios. Solicitó ampliación

26

Tipo de

Ítem contrato de la

Proyecto

Central

30 31 32

Donde: L.T: L.E. C.H. C.T. C.S. C.E.

Concesión MINEM Concesión MINEM

L.T. 60 kV S.E. Runatullo III ‐ S.E. Tulumayo IV (Construcción de 7,49 km de línea) L.T. 66 kV S.E. Chacas ‐ S.E. Carhuaz (Construcción de: 44 km de línea, S.E. Chacas 6,9/60 y S.E. Carhuaz 60 kV) L.T. 138 kV S.E. Tarucani ‐ S.E. Majes (Construcción de: 57,7 km de Concesión línea. S.E. Tarucani 13,8/13,8/138 kV y S.E. Majes 138 kV.Tipo AAAC MINEM 2 283 mm ) Total

Central de Generación C.H. Tulumayo IV C.H. Centauro I y III C.H. Tarucani

Propietario Egejunín Tulumayo IV S.A.C. Corporación Minera del Perú S.A. Tarucani Generating Company S.A.

Línea de Transmisión Línea Eléctrica Central Hidroeléctrica Central Termoeléctrica Central Solar Fotovoltaica Central Eólica

Nivel de Capac. de Tensión Transmisión (kV)

Longitud (km)

Ancho de Avance de Faja de Obra (%) Serv. (m)

Puesta en Servicio (Contrato) Por definir

Estado (*) Recientemente concesionada

60

Por definir

7.5

16

0.0%

66

30 MVA

44.0

16

‐‐

30.06.2015 Paralizado

138

115 MW

57.7

20

‐‐

07.06.2015 Contrato Suspendido

938.0 Unidad de Supervisión de Post Privatización ‐ USPP Gerencia de Fiscalización Eléctrica – GFE OSINERGMIN Setiembre, 2015

(*) Mayor detalle de los proyectos en: http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/pages/GFE/supervision_contratos15.htm?7749

27

6. FICHAS TÉCNICAS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

28

6.1 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 500 KV

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

29

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 kV MANTARO-MARCONA-SOCABAYA-MONTALVO (MAMO) DENOMINACIÓN

L.T. 500 KV MANTARO–MARCONA–SOCABAYA–MONTALVO

EMPRESA CONCESIONARIA

CONSORCIO TRANSMANTARO– CTM

SUBESTACIONES ASOCIADAS UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincias Distrito Altitud DATOS DE LA LÍNEA Mantaro-Marcona-Socabaya-Montalvo Tensión Capacidad Longitud Mantaro Nueva-Campo Armiño Tensión Capacidad Longitud Socabaya Nueva-Socabaya Existente Tensión Capacidad Longitud

 S.E. Mantaro Nueva y S.E. Socabaya Nueva  S.E. Campo Armiño, S.E. Marcona y S.E. Montalvo (Ampliaciones).  S.E. Socabaya Existente y S.E. Cerro Verde S.E. Mantaro Nva S.E. Socabaya Nva S.E. Marcona S.E. Montalvo Huancavelica Arequipa Ica Moquegua Tayacaja Arequipa Nazca Mariscal Nieto Colcabamba Socabaya Vista Alegre Moquegua 2 293 msnm 2 343 msnm 559 msnm 1 392 msnm Valores Nominales Valores en Contingencia Simple terna .Simple terna 500 kV 550 kV (máxima tensión) 1 400 MVA 1 820 MVA 900 km 900 km Simple terna Simple terna 220 kV 245 kV (máxima tensión) 1 000 MVA 1 300 MVA 3 km 3 km Simple terna Simple terna 220 kV 245 kV (máxima tensión) 600 MVA 780 MVA 9,7 km 9,7 km ACAR 800 OPWG Fibra óptica +convencional .

HITOS 26.09.2013 EIA 26.07.2015 26.11.2016 Cierre Financiero 26.09.2015 278,4 MM US$ Llegada de equipos 26.06.2016 Unión de Empresas Supervisoras – UES (HMV Perú y CONCOL Perú)

Conductor Cable de Guarda DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato de Concesión SGT Puesta en Operación Comercial (POC) Monto de Inversión (Oferta) SUPERVISIÓN DE LA OBRA INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto comprende la construcción de la L.T. 500 kV Mantaro (Colcabamba)-Marcona (Poroma), simple terna de 359 km; L.T. 500 kV Marcona (Poroma)-Socabaya (Yarabamba), simple terna de 450 km; L.T. 500 kV Socabaya (Yarabamba)-Montalvo, simple terna de 101 km. Enlace en 220 kV Colcabamba-Campo Armiño, simple terna de 3 km y Enlace en 220 kV Yarabamba-Socabaya.  CTM gestionó una modificación del contrato para que se le reconozca un monto por la conexión de la C.H. Cerro del Águila a la subestación Colcabamba (S.E. Mantaro Nueva). El MINEM con Oficio N° 055-2015-MEM/VME del 17.04.2015 denegó el pedido.  CTM solicitó al MINEM la ampliación de la POC del proyecto en 77 días calendarios, debido al retraso en la emisión de observaciones al EIA. La requerimiento está en proceso de atención del MINEM.  Se culminó las pruebas FAT de los reactores, autotransformadores y conductores.  Se realizó las pruebas de carga de las torres de 2000 a 3000 msnm y de 3000 a 4000 msnm.  Las subestaciones tienen el CIRA aprobado; el CIRA de la línea tiene un avance de 84%.  Está en proceso la recepción de estructuras de torres en los patios de Poroma, Repartición y Pescadores.  No se ha iniciado la construcción de este proyecto. La construcción comenzará luego de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual está retrasado 2 meses.  El avance del proyecto en forma global es de 39%.  La POC está prevista para 26.11.2016.

Plano de Ubicación

Variante Cerro del Águila

Almacén Poroma – Vista de cables y estructuras

ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Subestación Yarabamba – Adecuación Terreno

Pruebas Eléctricas – Autotransformador en China

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

30

6.2 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 220 KV

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

31

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV CARHUAQUERO-CAJAMARCA NORTE-CÁCLIC–MOYOBAMBA DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA SUBESTACIONES ASOCIADAS

L.T. 220 KV CARHUAQUERO - CAJAMARCA NORTE - CÁCLIC – MOYOBAMBA Y SUBESTACIONES (LT 220 KV CCNCM) CONCESIONARIA LÍNEA TRANSMISIÓN CCNCM SAC (COBRA PERÚ S.A.)  S.E. Carhuaquero y S.E. Cajamarca Norte (Ampliaciones)  S.E. Cáclic y S.E. Moyobamba (Nuevas).

S.E. Carhuaquero S.E. Cajamarca Norte Cajamarca Cajamarca Chota Cajamarca Llama Cajamarca 375 msnm 3 606 msnm S.E. Cáclic Nueva S.E. Moyobamba Nueva Amazonas San Martin Chachapoyas Moyobamba Cáclic Moyobamba 375 msnm 854 msnm Capacidad Contingencia Longitud 300 MVA 360 MVA 95,78 km 220 MVA 264 MVA 159,28 km 220 MVA 264 MVA 113,82 km HITOS .

16.01.2015 EIA 16.03.2013 16.03.2015 Cierre Financiero 16.05.2016 16.12.2015 Llegada de equipos 106,8 MM US$ DESSAU S&Z.

UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincias Distrito Altitud .

Departamento Provincias Distrito Altitud DATOS DE LA LÍNEA Carhuaquero-Cajamarca Norte Cajamarca Norte-Cáclic Cáclic-Moyobamba DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Conc. SGT Puesta en Operación (POC) Monto de Inversión (Oferta) SUPERVISORA DE LA OBRA INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV Carhuaquero-Cajamarca Norte–CáclicMoyobamba, simple terna; ampliación de la S.E. Carhuaquero y S.E. Cajamarca Norte; y la construcción de la S.E. Cáclic y S.E. Fernando Belaunde Terry (Moyobamba).  La DGAAE/MEM aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (Resolución Directoral N° 439-2014MEM/DGAAE del 23.12.14).  El 12.03.2015 se cumplió con el Hito Cierre Financiero.  Las obras del proyecto se iniciaron el 20.03.2015.  El 25.07.2015, la concesionaria presentó al MINEM la Ingeniería Definitiva, la cual ha sido aprobada.  El CIRA para caminos de acceso y subestaciones se ha presentado para la aprobación correspondiente.  Se ha verificado que en almacén de la concesionaria se encuentran algunos suministros, como los stubs, perfiles para las estructuras y aisladores.  En obra se viene trabajando los caminos de acceso, excavaciones y cimentaciones de las estructuras.

Asimismo se viene transportando materiales agregados a los puntos de excavación, para efectuar el solado y cimentado de estructuras.  Se tiene un 37% de avance en la construcción de la S.E. Cáclic, 60% en la S.E. Moyobamba Nueva, 18% en el Tramo I de la línea, 6% en el Tramo II y 10% en el Tramo III.  El proyecto tiene un avance total de 36%, que incluye actividades de ingeniería, permisos, financiación y adquisición de materiales y equipos.  La POC está prevista para 16.05.2016.

Ubicación de la Línea Eléctrica

Fundaciones de la Torre 349 – Tramo L2C

Armados de Muros Cortafuego de Banco de Transformadores en S.E. Moyobamba

ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Explanación de Plataformas N° 1, 2 y 3 en S.E. Caclic

Stubs en Almacén

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

32

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV MACHUPICCHU–QUENCORO–ONOCORA-TINTAYA DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA

L.T. 220 KV MACHUPICCHU-QUENCORO-ONOCORA-TINTAYA ATN 3 S.A. – ABENGOA PERU S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincias Distrito Altitud DATOS DE LA LÍNEA L.T. 220 kV Suriray-Quencoro L.T. 220 kV Quencoro –Onocora L.T. 220 kV Onocora-Tintaya

 S.E. Suriray y Tintaya (Ampliaciones).  S.E. Quencoro y S.E. Onocora (Nuevas) S.E. Quencoro Nueva (Kayra) S.E Onocora Nueva Cuzco Cuzco Espinar Canchis San Gerónimo Sicuani 3 360 msnm 3 560 msnm Capacidad

Contingencia

Longitud

Tipo

300 MVA 300 MVA 300 MVA

360 MVA 360 MVA 360 MVA

152,85 km 107,36 km 84,9 km

Triangular Triangular Vertical

Conductor

ACSR 677 MCM, Dos (2) por fase

Cable de Guarda

Tipo OPGW y 1 Convencional

DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Puesta en Operación (POC) Monto de Inversión de Oferta SUPERVISORA DE LA OBRA

.

13.06.2013 13.08.2016 114,3 MM US$ DESSAU S&Z

HITOS EIA Cierre Financiero Llegada de equipos

Ubicación de la Línea Eléctrica

24.08.2015 13.06.2015 13.03.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV Suriray-Onocora (simple terna, 300 MVA, 269 km); L.T. 220 kV Onocora-Tintaya (doble terna, 300 MVA, 85 km); ampliación de la S.E. Suriray y S.E. Tintaya; construcción de la S.E. Quencoro Nueva (Kayra) y S.E. Onocora y el Enlace en 138 kV Quencoro Nueva (Kayra)Quencoro Existente (simple terna, 150 MVA, 2 km).  Este proyecto que se inicia en la S.E. Suriray permitirá transportar parte de la energía generada, principalmente por la C.H. Machupicchu II (99 MW) y la C.H. Santa Teresa (98 MW).  Se tiene un avance de 20% en la elaboración de expedientes para la obtención de servidumbre.  La obtención del CIRA está en proceso. Actualmente se cuenta con 15 CIRAs aprobados.  La Ingeniería de Detalle de la línea tiene un avance de 99% y de las subestaciones 81%.  Con R.D. N° 281-2015-MEM/DGAAE del 24.08.2015, se aprobó el EIA del proyecto.  El Cierre Financiero está atrasado; la concesionaria informó que el cumplimiento de este hito se dará a más tardar el 24.12.2015.  La concesionaria viene realizando las gestiones de adquisición del conductor, aisladores, cable OPGGW, herrajes y perfiles galvanizados para las estructuras.  Se ha procedido con la compra de los transformadores de potencia. El proveedor de los transformadores y reactores es Hyosung Korea.  La construcción del proyecto se inició el 01.09.2015.  El proyecto tiene un avance a la fecha del 38%.  La POC está prevista para el 13.08.2016.

Espacio de celda L.T. 220 kV Suriray-Kayra (S.E. Suriray)

ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Terreno para construcción S.E. Onocora

220 kV 153 km

S.E. NUEVA QUENCORO (En Construcción)

220 kV S.E. ONOCORA (En Construcción)

84.9 km

107 km

220 kV S.E. TINTAYA NUEVA (En Construcción)

138 kV S.E. MACHUPICCHU II

1.9 km

220 kV

L-1005/2 (101 km)

L-1005/1 (87.5 km)

S.E. 138 kV QUENCORO

S.E. 138 kV COMBAPATA

Perfiles en Almacén Bellavista

138 kV S.E. 138 kV TINTAYA

Perfiles en Almacén Izcuchaca

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

33

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV S.E. MOYOBAMBA – S.E. IQUITOS DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA

L.T. 220 kV S.E. MOYOBAMBA – S.E. IQUITOS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PERUANAS S.A.C.  S.E. Moyobamba Nueva (220 kV), S.E. Iquitos Nueva (220/60 kV) y S.E. Intermedia (220 kV)  S.E. Iquitos Existente (60 kV) S.E. Moyobamba Nueva S.E. Intermedia S.E. Iquitos Nueva San Martín Loreto Loreto Moyobamba Maynas Maynas Moyobamba Iquitos Iquitos 854 msnm 120 msnm 100 msnm

SUBESTACIONES ASOCIADAS UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincias Distrito Altitud DATOS DE LA LÍNEA

S.E. Moyobamba Nueva – S.E. Intermedia

S.E. Intermedia –S.E. Iquitos Nueva

S.E. Iquitos Nueva – S.E. Iquitos Existente

220 kV 220 kV 60 kV Tensión de operación nominal 245 kV 245 kV 72,5 kV Tensión máxima de operación 150 MVA 150 MVA 150 MVA Capacidad 430 km 201 km 5,2 km Longitud Simple Terna Simple Terna Doble Terna Número de Ternas 25 m 25 m 16 m Faja de Servidumbre DATOS DE CONTRATO HITOS Firma del Contrato 06.10.2014 EIA 06.08.2016 Puesta en Operación (POC) 06.02.2019 Cierre Financiero 06.10.2016 Monto de Inversión (Oferta) US$ 499,2 millones Llegada de equipos 06.08.2018 SUPERVISOR DE OBRA Consultora Colombiana S.A. (CONCOL) INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV Moyobamba Nueva-S.E. Intermedia (simple terna, 430 km), L.T. 220 kV S.E. Intermedia-S.E. Iquitos Nueva (simple terna, 201 km), L.T. 60 kV. S.E. Iquitos Nueva-S.E. Iquitos Existente; ampliación de la S.E. Iquitos Existente; construcción de la S.E. Moyobamba Nueva, S.E. Intermedia y S.E. Iquitos Nueva.  El proyecto está en la etapa de Estudios de Ingeniería y elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  La concesionaria manifiesta su preocupación por el no inicio de la Consulta Previa de responsabilidad del MINEM.  Existe dificultad para conectarse en la S.E. Iquitos Existente, debido a que el proyecto C.T. Reserva Fría Iquitos también tiene previsto conectarse a dicha subestación, por lo que no se dispondría del espacio suficiente para ambas conexiones.  El 31.07.2015 se iniciaron las negociaciones sobre servidumbre con las comunidades (30% de avance).  El Estudio de Pre Operatividad está en proceso, y se encuentra a cargo de SISENER.  El 30.06.2015 se entregó el EIA a la DGAAE para su evaluación.  Aún no se ha iniciado la construcción de este proyecto, que ocurriría luego de la aprobación del EIA, que está programada para el 06.08.2016.  La ubicación de la S.E. Iquitos Nueva 220/60 kV ya está fijada a 4,5 km de su ubicación original, próximo al poblado de Manacamiri. Con la nueva ubicación de la S.E. Iquitos Nueva, la longitud total de la línea de transmisión se reducirá en 30 km aproximadamente.  El proyecto tiene un avance a la fecha del 9%.  La POC está prevista para el 06.02.2019.

Plano de Ubicación

Ubicación S.E. Iquitos Nueva

L.T. 60 kV Iquitos Nueva – Iquitos Existente

ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

220 kV

220 kV 430 km

220 kV 201 km

10 kV

40 MVAR

S.E. IQUITOS NUEVA

S.E. INTERMEDIA

60 MVAR 26 MVAR C.S.

SVC

S.E. MOYOBAMBA NUEVA

40 MVAR

26 MVAR C.S.

185/185/30 MVA

Pario de Llaves S.E. Iquitos Existente

60 MVAR

60 kV

S.E. IQUITOS EXISTENTE

60 kV

5.2 km Ruta de la L.T. 60 kV por calle Amazonas – Iquitos (zona urbana)

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

34

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV S.E. LA PLANICIE – S.E. INDUSTRIALES DENOMINACIÓN

L.T. 220 kV S.E. LA PLANICIE – S.E. INDUSTRIALES

EMPRESA CONCESIONARIA

CONSORCIO TRANSMANTARO– CTM

SUBESTACIONES ASOCIADAS

 S.E. La Planicie (220 kV)  S.E. Industriales (220/60 kV)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad de Diseño Capacidad de Emergencia Longitud Configuración Conductor DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (Oferta)

S.E. La Planicie Lima Lima Cieneguilla 620 msnm

SUPERVISOR DE OBRA

S.E. Industriales Lima Lima Ate Vitarte 250 msnm

Tramo Aéreo 220 kV 400 MVA por circuito 520 MVA por circuito 12,1 km Doble Terna Vertical AAAC 2x380 mm2

Tramo Subterráneo 220 kV 400 MVA por circuito 520 MVA por circuito 5,2 km Horizontal Cable XLPE 1600 mm2 HITOS EIA Cierre Financiero Llegada de equipos

11.09.2014 11.09.2016 US$ 35,3 millones

Plano de Ubicación

11.09.2015 11.11.2015 11.05.2016

Consorcio Supervisor Transmantaro

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 220 kV La Planicie – Industriales, forma parte del Plan de Inversiones 2013-2017 y pertenece al Sistema Complementario de Transmisión.  El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV La Planicie-Industriales (doble terna, 17,8 km) y ampliación de la S.E. Planicie y S.E. Industriales (instalación de dos (2) celdas de línea en 220 kV en la S.E. Industriales, que es propiedad de Luz del Sur e Instalación de dos (2) celdas de línea en 220 kV en la S.E. La Planicie, que forma parte de la concesión del Consorcio Transmantaro S.A.  La línea tendrá una longitud total de 17,8 km (12,1 km de tramo aéreo y 5,2 km de tramo subterráneo) y una capacidad de 400 MVA por circuito.  El plazo de la concesión será de 30 años, más el plazo de construcción, que sería de 24 meses contados a partir de la fecha de cierre.  El proyecto está en etapa de Estudios de Ingeniería y elaboración de Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  La empresa encargada de la supervisión es el Consorcio Supervisor Transmantaro.  CONCOL presentó el diseño electromecánico, plantillado, trazado y replanteo, estudios de suelos y geología de detalle, especificaciones técnicas, lo cual está en revisión.  La concesionaria solicitó ampliación de plazo para el cumplimiento de los hitos: Aprobación de EIA hasta el 01.12.2015 y POC hasta el 28.11.2016.  La Ingeniería de Detalle de la S.E. La Planicie tiene un avance de 96% y de la S.E. Industriales de 90%.  El 26.08.2015 la concesionaria remitió el levantamiento de observaciones del Estudio de Pre Operatividad.  El 18.08.2015 la concesionaria entregó el EIA del proyecto a la DGAAE del MINEM.  Aún no se ha iniciado la construcción de este proyecto, que comenzará luego de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  El proyecto tiene un avance a la fecha del 27%.  La POC está prevista para el 11.09.2016.

Área de Demanda del Proyecto

ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Trazo L.T. 220 kV La Planicie - Industriales

S.E. LA PLANICIE

S.E. INDUSTRIALES

220 kV AAAC 2x380 mm²

220 kV XLPE 1600 mm²

11.7 km AAAC 2x380 mm²

4.9 km XLPE 1600 mm²

11.7 km

4.9 km

Trazo L.T. 220 kV La Planicie – Industriales

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

35

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV S.E. FRIASPATA – S.E. MOLLEPATA DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA

L.T. 220 kV S.E. FRIASPATA – S.E. MOLLEPATA CONSORCIO TRANSMANTARO– CTM

SUBESTACIONES ASOCIADAS

 S.E. Friaspata (220 kV)  S.E. Mollepata (220 kV)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad de Diseño Capacidad de Emergencia Longitud Configuración Conductor Cable de guarda

S.E. Friaspata Huancavelica Huancavelica Huancavelica 3 600 msnm

S.E. Mollepata Ayacucho Huamanga Ayacucho 2 976 msnm

220 kV 250 MVA por circuito 325 MVA por circuito 91 km Simple Terna Triangular AAAC 1 OPGW y 1 Convencional

DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (Oferta)

19.11.2014 19.12.2016 US$ 25,9 millones

|SUPERVISOR DE OBRA

CESEL S.A.

HITOS EIA Cierre Financiero Llegada de equipos

19.11.2015 19.03.2016 19.07.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 220 kV Friaspata – Mollepata, forma parte del Plan de Inversiones 2013-2017 y pertenece al Sistema Complementario de Transmisión.  El proyecto comprende la construcción de las siguientes instalaciones:  L.T. 220 kV Friaspata–Mollepata, en simple terna, de aproximadamente 91 km de longitud.  Ampliación de la S.E. existente Friaspata (también conocida como Huancavelica)  Ampliación de la S.E. existente Mollepata.  La concesión se otorga en la modalidad de Concurso de Proyecto Integral, es decir, que el adjudicatario es responsable del diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento del proyecto. Al terminar el plazo de la concesión, la línea será transferida al Estado Peruano.  El proyecto está en etapa de Estudios de Ingeniería y elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  La concesionaria ha solicitado una ampliación de plazo de 81 días para la POC, debido a la demora que se tuvo a la respuesta al PPC (Plan de Participación Ciudadana)  CESEL S.A. es la empresa supervisora del proyecto.  Se viene desarrollando la ingeniería de la línea (97% de avance) y de las subestaciones (25% de avance).  Se viene revisando los avalúos en la servidumbre de la línea.  El 28.08.2015 la concesionaria dio inicio a la segunda ronda de talleres de participación ciudadana.  Debido a que están evaluando la posibilidad del cambio de tecnología a implementar en el cambio de configuración de la S.E. Friaspata (Ampliación 17 - REP), la concesionaria no puede adjudicar los equipos de la S.E. Friaspata.  El proyecto registra un avance de 19%.  La POC está prevista para el 19.12.2016.

Plano de Ubicación

Área de Demanda del Proyecto

ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Trazo L.T. 220 kV Friaspata-Mollepata

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

36

SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/60 kV DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA SUBESTACIONES ASOCIADAS

SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/60 kV CONSORCIO TRANSMANTARO– CTM S.E. Orcotuna (220/60 kV) S.E. Orcotuna Junín Concepción Orcotuna 3 340 msnm

UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS DE LA LÍNEA ENLACE Tensión Capacidad de Diseño Capacidad de Emergencia Longitud

220 kV 250 MVA por circuito 325 MVA por circuito 5,74 km (Enlace 220 kV entre S.E. Orcotuna y L.T. 220 kV Huayucachi – Huanza – Carabayllo) Doble Terna Vertical AAAC 2 OPWG HITOS 19.11.2014 EIA 19.11.2015 19.12.2016 Cierre Financiero 19.03.2016 US$ 12,8 millones Llegada de equipos 19.07.2016 CESEL S.A.

Configuración Conductor Cable de guarda

DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (Oferta) SUPERVISOR DE OBRA INFORMACIÓN RELEVANTE  La S.E. Orcotuna, forma parte del Plan de Inversiones 2013-2017 y pertenece al Sistema Complementario de Transmisión.  El proyecto comprende la construcción de las siguientes instalaciones:  Implementación de la Nueva S.E. Orcotuna 220/60 kV, de 50 MVA.  L.T. 220 kV de enlace entre la L.T. 220 kV Huayucachi – Huanza - Carabayllo y la Nueva S.E. Orcotuna, en doble terna (para esta derivación se seccionará la L.T. 220 kV Huayucachi-Huanza-Carabayllo en un punto cercano a la ubicación de la nueva S.E.).  Se emitió el CIRA de la S.E. Orcotuna y su variante de conexión, el 12.05.2015.  La empresa CESEL S.A. ha sido escogida como supervisora del proyecto.  El proyecto está en etapa de Estudios de Ingeniería y elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  La ingeniería de la L.T. tiene un avance de 97% mientras que el de la S.E. es de 25%.  El 23.07.2015, la concesionaria presentó a la DGAAE el expediente de la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) para la Subestación. Está pendiente la respuesta.  El Estudio de Pre Operatividad fue presentado al COES el 07.08.2015.  Se viene realizando los avalúos en la servidumbre de la variante de línea para la conexión a la S.E. Orcotuna.  El proyecto presenta retrasos debido a la demora en la definición de los equipos primarios y del sistema de comunicación que será necesario implementar.  El proyecto registra un avance de 17%.  La POC está prevista para el 19.12.2016.

Plano de Ubicación

Área de Demanda del Proyecto

ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/60 kV y LÍNEA DE DERIVACIÓN ASOCIADA 26,5 km (1)

A SE CARABAYLLO

149,5 km(1)

220 kV

220 kV

SE HUANZA

5,8 km

(1)

SE HUAYUCACHI

C.H. RUNATULLO

RESERVAS

220 kV

SE ORCOTUNA

50/50/15 MVA

60 kV

PARQUE INDUSTRIAL

PARQUE CONCEPCIÓN INDUSTRIAL

XAUXA RESERVAS

Leyenda: Instalaciones a implementarse como parte del proyecto Espacios de reserva que serán previstos en el proyecto

Notas:

(1)

Las longitudes de las líneas de transmisión son referenciales.

Instalaciones existentes

Trazo S.E. Orcotuna

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

37

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV S.E. AZÁNGARO – S.E. JULIACA – S.E. PUNO DENOMINACIÓN

L.T. 220 kV S.E. LA AZÁNGARO – S.E. JULIACA – S.E. PUNO CONSORCIO RED ELÉCTRICA INTERNACIONAL S.A.- AC CAPITALES SAFI S.E. Azángaro Nueva (220/138 kV) - Nueva S.E. Juliaca Nueva (220/138 kV) - Nueva S.E. Puno (220 kV) – Ampliación

EMPRESA CONCESIONARIA SUBESTACIONES ASOCIADAS UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Azángaro Puno Azángaro Azángaro 3 850 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión nominal Tensión máxima Capacidad de Transmisión Capacidad en Emergencia Disposición de fases Estructuras Longitud

S.E. Juliaca Puno San Román Juliaca 3 824 msnm

S.E. Puno Puno Puno Puno 3 827 msnm

220 kV 245 kV 450 MVA 585 MVA Triangular Autosoportadas, tipo celosía de acero galvanizado 114 km (Azángaro Nueva-Juliaca Nueva: 83 km y Juliaca NuevaPuno: 31 km) HITOS 18.06.2015 EIA 18.12.2016 18.03.2018 Cierre Financiero 18.04.2017 US$ 36,2 millones Llegada de equipos 18.10.2017

DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (Oferta)

SUPERVISOR DE OBRA INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto comprende la construcción de las siguientes instalaciones:  L.T. 220 kV Azángaro – Juliaca - Puno de un solo circuito con los siguientes tramos: Azángaro - Juliaca: 83 km y Juliaca - Puno: 31 km  L.T. 138 kV de enlace entre las S.E. Azángaro Nueva y existente.  Conexión de la L.T. 138 kV Puno - Juliaca existente a la barra en 138 kV de la S.E. Juliaca Nueva.  Ampliación de la S.E. Puno 220 kV existente  S.E. Juliaca Nueva 220/138 kV, en configuración doble barra en el lado de 220 kV y simple barra en el lado 138 kV.  Ampliación de la S.E. Azángaro 138 kV existente  S.E. Azángaro Nueva 220/138 kV, en configuración doble barra en el lado 220 kV y simple barra en el lado 138 kV.  La L.T. 220 kV Azángaro–Juliaca–Puno permitirá evacuar al SEIN la energía proveniente del futuro ingreso al sistema de las Centrales Hidroeléctricas Ángel I, II y III y de las Centrales Hidroeléctricas San Gabán I y II, debido a que el actual enlace de 138 kV no tiene capacidad suficiente.  El 18.06.2015 se suscribió el Contrato de Concesión de la L.T. 220 kV Azángaro–Juliaca–Puno.  El proyecto está en etapa de Estudios de Ingeniería y elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  Aún no se ha iniciado la construcción de este proyecto, que comenzará luego de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  La POC está prevista para el 18.03.2018.

Ubicación de la Línea de Transmisión

Recorrido de la Línea de Transmisión

ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN S.E. JULIACA 138 kV

S.E. AZÁNGARO 138 kV

S.E. PUNO 220/138 kV 24 MVA

47,5 MVA

50 MVA

40 MVA

138 kV

138 kV 78,2 km

2 km

2 km

40 MVA

138 kV 138 kV

120 MVA

138 kV

220 kV

100 MVA

100 MVA

25 MVA

37 km

(3)

S.E. JULIACA NUEVA 220/138 kV

0,9 km

S.E. AZÁNGARO NUEVA 220/138 kV

(2)

220 kV 220 kV

A S.E. Moquegua (L−2030) 83 km

31 km

Esquema de la Línea de Transmisión

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

38

SUBESTACIÓN CARAPONGO Y ENLACES DE CONEXIÓN A LÍNEAS ASOCIADAS – PRIMERA ETAPA DENOMINACIÓN

S.E. CARAPONGO Y ENLACES DE CONEXIÓN - (PRIMERA ETAPA)

EMPRESA CONCESIONARIA

ISA PERÚ S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Carapongo (500/220 kV) - Nueva

UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincias Distrito Altitud DATOS DE LOS ENLACES Tensión Longitud Número de Ternas Configuración Conductor Cable de guarda

S.E. Carapongo Lima Lima Lurigancho 630 msnm Callahuanca - Cajamarquilla 220 kV 1,8 km 4 Vertical Por definir 1 OPGW y 1 EHS

Huinco – Santa Rosa 220 kV 0,8 km 4 Vertical Por definir 1 OPGW y 1 EHS

Chilca - Carabayllo 500 kV 2,8 km 2 Vertical Por definir Dos de tipo OPGW

DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato Puesta en Operación (POC) Monto de Inversión (Oferta)

Por definir Por definir US$ 42,7 millones

HITOS EIA Cierre Financiero Llegada de equipos

Por definir Por definir Por definir

Plano de Ubicación

INFORMACIÓN RELEVANTE  La implementación de este Proyecto permitirá afianzar el suministro de energía a la ciudad de Lima, proveniente de las centrales térmicas a gas natural ubicadas en Chilca y de las centrales hidroeléctricas de la cuenca del Río Rímac (Huinco, Callahuanca y Huampaní) por intermedio de esta nueva Subestación y evacuando toda la energía por las líneas de transmisión existentes en 220 kV que llegan a las Subestaciones Chavarría y Santa Rosa.  El proyecto comprende en su primera etapa la construcción de la S.E. Carapongo, con 01 banco de autotransformadores, con potencia de 600 MVA (ONAN) 500/220 kV. Asimismo, incluye la construcción de los siguientes enlaces: L.T. 500 kV Chilca – Carabayllo, L.T. 220 kV Callahuanca – Cajamarquilla; y L.T. 220 kV Huinco – Santa Rosa.  El proyecto considera prever espacio para la implementación de la segunda etapa.  El plazo de la concesión es de 30 años, a partir de la Puesta en Operación Comercial (POC).  la S.E. Carapongo de 500/220 kV, estará ubicada aproximadamente a 2 500 m. al noroeste de la Universidad La Unión existente, en una zona eriaza, distrito de Lurigancho, provincia de Lima.  Las estructuras de 500 kV llevarán cuatro conductores por fase y dos (02) cables de guarda, tipo OPGW. Los soportes en 220 kV llevarán uno (01) o dos (02) conductores por fase y dos (02) cables de guarda, uno de tipo OPGW y el otro de tipo convencional.  El proyecto fue adjudicado el 22.07.2015.  A la fecha está pendiente la suscripción del Contrato.

Ubicación S.E. Santa Rosa

ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN CALLAHUANCA

220 KV

L-5001 (A)

L-5001 (B)

220 KV 500 KV L-2009 (A)

L-2008 (A)

L-2001 (B)

500KV

S.E. CARABAYLLO

C.H. HUINCO

500KV

Ubicación S.E. Chilca

S.E. CHILCA

L-2002 (B) 220 KV

S.E. CARAPONGO L-2009 (B)

L-2008 (B)

L-2001 (A)

220 KV

L-2002 (A)

220 KV

S.E. CAJAMARQUILLA

C.T. SANTA ROSA

LEYENDA Instalaciones a implementar en el Proyecto Variantes a implementar en el proyecto Previsión de espacios en el proyecto Instalaciones 500kV

Nota Los tramos A y B serán reasignados con nuevos códigos de operación por el COES.

Instalaciones Existentes 220 kV

S.E. Chilca Existente

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

39

6.3 AMPLIACIONES DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

40

AMPLIACIÓN N° 13

 



CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA S.E. PARIÑAS 220 KV Y TRASLADO DEL REACTOR DESDE LA S.E. TALARA; AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE LA L.T. 220 KV TALARA – PIURA DE 152 A 180 MVA; INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN REACTIVA DE 1x20 MVAR EN 60 KV EN LA S.E. PIURA OESTE

DENOMINACIÓN

a) Construcción de la Nueva S.E. Pariñas 220 kV y traslado del Reactor desde la S.E Talara b) Ampliación de la Capacidad de Transmisión de la L.T. 220 kV Talara - Piura de 152 MVA a 180 MVA; y, c) Instalación de Compensación Reactiva 1x20 MVAR en 60 kV en la S.E. Piura Oeste.

Red de Energía del Perú S.A. – REP S.E. Pariñas (220 kV) y S.E. Piura Oeste (220 kV) S.E. Pariñas (220 kV) S.E. Piura Oeste (220 kV) Piura Piura Talara Piura Pariñas Piura (Carretera a Paita) 85 msnm 100 msnm

EMPRESA CONCESIONARIA SUBESTACIÓN ASOCIADA UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS Tensión Nominal 220 kV 220 kV DATOS DEL CONTRATO (Ampliación) Firma del Contrato 15.05.2012 Puesta en Servicio S.E. Pariñas (220 kV) 19.05.2014 (Hito a) En servicio Puesta en Servicio L.T. 220 kV Talara-Piura 24.07.2014 (Hito b) En servicio Puesta Servicio Compensación S.E. Piura 15.01.2014 (Hito c) En servicio Variante Sojo 31.12.2015 (Hito d) Monto de Inversión Real 17,25 MM US$ SUPERVISORA DE LA OBRA DESSAU INFORMACIÓN RELEVANTE  El 15.05.12 el MINEM suscribió con REP la Minuta con la Cláusula Adicional al Contrato Concesión Sistema Transmisión ETECEN-ETESUR (R.M. N° 218-2012-MEM/DM del 09.05.12).  El 15.01.2014 se energizó la Compensación Reactiva de 1x20 MVAR en 60 kV en la SET Piura Oeste (Hito c).  La S.E. Pariñas entró en servicio el 19.05.2014 (Hito a).  El 24.07.2014 se puso en servicio la L.T. 220 kV Talara-Piura (Hito b).  Con Oficio N° 1205-2014-MEM-DGE el MINEM aprueba la propuesta de REP para la ejecución de un Hito adicional d) “Construcción de la variante de la L.T. 220 kV para el retiro de la zona arqueológica de Sojo y Tangarara”.  Los instrumentos ambientales correspondientes al hito d) han sido ejecutados por el consultor CESEL S.A. y han sido presentados al MINEM. A la fecha no se tiene respuesta, retrasándose la fecha de POC en 3 meses.  Las actividades se encuentran paralizadas hasta que el MINEM y el Ministerio de Cultura otorguen las aprobaciones correspondientes.  El avance de la obra a la fecha es de 96%.  La POC de la Variante Sojo (Hito d)) está previsto para el 30.11.2015, considerando que la aprobación del Instrumento Ambiental se dé el 30.09.2015.

Ubicación

Compensación Reactiva S.E. 220 kV Piura Oeste

Reactor R-10 - celda de conexión en 220 kV S.E. 220 kV Talara

ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

S.E. Piura - Compensación Reactiva

Sistema SCADA S.E. Pariñas

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

41

AMPLIACIÓN N° 15

  

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE LA L.T. 220 KV SAN JUAN – CHILCA (L-2093) DE 350 A 700 MVA. AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE LA L.T. 220 KV VENTANILLA – ZAPALLAL (L-2242/L-2243) DE 152 A 270 MVA. INSTALACIÓN DEL CUARTO CIRCUITO 220 KV DE 189 MVA, UTILIZANDO LAS ESTRUCTURAS EXIST. DE LA L.T. 220 KV VENTANILLACHAVARRÍA (L-2246) Y AMPLIACIÓN DE SETs ASOCIADAS.

DENOMINACIÓN a) Ampliación de la Capacidad de Transmisión de la L.T. 220 kV San Juan – Chilca (L-2093) de 350 MVA a 700 MVA. b) Ampliación de la Capacidad de Transmisión de la L.T. 220 kV Ventanilla – Zapallal (L-2242/L-2243) de 152 MVA a 270 MVA por terna, mediante una nueva L.T. de doble terna utilizando la misma servidumbre. c) Instalación del cuarto circuito 220 kV de 189 MVA, utilizando las estructuras existentes de la L.T. 220 kV Ventanilla-Chavarría (L-2246) y ampliación de SETs asociadas.

EMPRESA CONCESIONARIA

Red de Energía del Perú S.A. – REP S.E. San Juan (220 kV) S.E. Zapallal (220 kV) S.E. Chilca (220 kV) SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Chavarría (220 kV) S.E. Ventanilla (220 kV) DATOS DATOS TÉCNICOS DE LA L.T. DATOS .

L-2246 Tramo L-2242/L-2243 L-2093 220 kV Tensión Nominal 220 kV 220 kV Capacidad 270 MVA por terna 189 MVA 700 MVA Estructuras Celosía (acero galv.) Celosía acero galv.)

Celosía (acero galv.)

2 Ternas 2 2 Sin definir Longitud 18,02 km 47,8 km ACAR 400 mm2 Conductor ACAR 442,7 mm2 ACAR 442,7 mm2 Vidrio Engomado Vidrio Engomado Vidrio Engomado Aisladores DATOS DEL CONTRATO (Ampliación) Firma del Contrato 20.02.2013 Puesta en Servicio L.T. 220 kV San Juan-Chilca (L-2093) 20.11.2014 (Energizada el 15.03.2015) Puesta en Servicio L.T. 220 kV Ventanilla-Zapallal (L-2242/22439 20.03.2015 (REP planea para 15.10.2015) 20.03.2015 (REP planea para 15.10.2015) Puesta en Servicio L.T. 220 kV Ventanilla-Chavarría (L-2246/2247) 44,6 MM US$ Monto Inversión de Oferta SUPERVISORA DE LA OBRA CENERGIA INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.M. N° 034-2013-MEM/DM se aprueba el texto de la minuta de la Ampliación N° 15 (Décimo Quinta Cláusula Adicional al Contrato de Concesión).  El proyecto comprende: o Ampliación de la Capacidad de Transmisión de la L.T. 220 kV San Juan – Chilca (L-2093) de 350 MVA a 700 MVA, que comprende convertirla a doble terna y ampliación de SETs asociadas. o Ampliación de la Capacidad de Transmisión de la L.T. 220 kV Ventanilla – Zapallal (L-2242/L-2243) de 152 MVA a 270 MVA por terna, mediante una nueva LT de doble terna utilizando la misma servidumbre. o Instalación del cuarto circuito 220 kV de 189 MVA, utilizando las estructuras existentes de la LT 220 kV Ventanilla-Chavarría (L-2246) y ampliación de S.E.s asociadas.  El MINCU aprobó el Plan de Monitoreo Arqueológico para la línea San Juan-Chilca (MC), con R.D. N° 1062014-DCE-DGPA/MC.  El COES aprobó el 09.12.14 el Estudio de Operatividad de proyecto.  El 11.03.2015 se energizó la nueva línea L-2093 (Hito a)).  En la línea L-2246 Ventanilla-Chavarría, presenta un avance de 90% en la excavación, cimentación y compactación de las torres; 86% en el montaje de estructuras y 76% en el tendido del conductor.  En la línea L-2242/2243 Ventanilla-Zapallal, se tiene un avance de 88% en la excavación y cimentación, 86% en la compactación de las torres; 78% en el montaje de estructuras y 48% en el tendido del conductor.  Se presentan dificultades para concluir las negociaciones con propietarios en la L-2246 y L-2242/2243.  Se realizó las pruebas SAT de los equipos primarios en la S.E. Chavarría.  ABB programó la entrega del nuevo banco de baterías el 23.09.2015 para la S.E. Chilca.  El avance físico del proyecto es de 90%.

Ubicación del Proyecto

Montaje de poste metálico del 2do y 3er cuerpo de la L-2246

Reforzamiento de cimentación de la T29 de la L.T. 220 kV San Juan-Chilca

ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

S.E. ZAPALLAL

S.E. SAN JUAN

220 kV

220 kV S.E. VENTANILLA

220 kV S.E. CHAVARRÍA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

S.E. SANTA ROSA

L-2095 48,5 km

L-2003 L-2004 8,46 km

L-2093 L-2094

L-2245 L-2246 18,02 km

L-2010

L-2242

L-2243 18,02 km

L-2244

L-2011 26,37 km

220 kV

S.E. CHILCA

Instalación de cuellos en soportes de aislador en nueva celda de la S.E. Chavarría

42

AMPLIACIÓN N° 16

  

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA S.E. AMARILIS 138 KV, CON CONFIGURACIÓN DE DOBLE BARRA MÁS SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA Y ESPACIOS PARA FUTURAS INSTALACIONES EN 138 KV; 22,9 KV Y 10 KV. CONSTRUCCIÓN DE LOS ENLACES DE CONEXIÓN EN 138 KV, A) S.E. AMARILIS – L.T. A S.E. TINGO MARÍA, B) S.E. AMARILIS – S.E. HUÁNUCO Y C) S.E. AMARILIS – L.T. A S.E. PARAGSHA. AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE LA L.T. 138 KV PARAGSHA – HUÁNUCO (L-1120) DE 45 MVA A 75 MVA.

DENOMINACIÓN a) Construcción de la Nueva Subestación Amarilis 138 kV, con configuración de doble barra más seccionador de transferencia y espacios para futuras instalaciones en 138 kV; 22,9 kV y 10 kV. b) Construcción de los Enlaces de Conexión en 138 kV: a) S.E. Amarilis – L.T. a S.E. Tingo María, b) S.E. Amarilis – S.E. Huánuco y c) S.E. Amarilis – L.T. a S.E. Paragsha. c) Ampliación de la Capacidad de Transmisión de la L.T. 138 kV Paragsha – Huánuco (L-1120) de 45 MVA a 75 MVA. EMPRESA CONCESIONARIA Red de Energía del Perú S.A. – REP S.E. Amarilis (138 kV) S.E. Huánuco ( kV) SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Tingo María ( kV) S.E. Paragsha ( kV) DATOS DE LA LÍNEA Tramo Amarilis-Huánuco Amarilis- Tingo María Amarilis- Paragsha Tensión Nominal 138 kV 138 kV 138 kV Estructuras Celosía (acero galv.)

Celosía (acero galv.)

Celosía (acero galv.)

Ternas 2 1 1 Longitud 1,37 km 1,10 km 6,50 km Aisladores Vidrio tipo suspensión Vidrio -tipo suspensión Vidrio tipo suspensión DATOS DEL CONTRATO (Ampliación) Firma del Contrato 11.07.2013 POC Construcción S.E. Amarilis y enlaces (Hito a)) 11.04.2015 (Solicitó ampliación hasta el 31.03.2016) POC Ampl. L.T. 138 kV Paragsha – Huánuco (Hito b)) 11.04.2015 (Solicitó ampliación hasta el 11.08.2015) Variante de L.T. 138 kV Paragsha-Huánuco (Hito c)) 02.02.2015 (En servicio) Monto Inversión de Oferta US$ 10 003 443 INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto comprende la construcción de lo siguiente: o S.E. Amarilis-L.T. a S.E. Tingo María, enlace entre T15 de L-1121 Huánuco-Tingo María y S.E. Amarilis. o Enlace S.E. Amarilis–SE Huánuco, o Enlace S.E. Amarilis-LT a SE Paragsha.

• La Ampliación de la capacidad de la L.T. 138 kV Paragsha – Huánuco comprende: o Variante de línea a la salida de la SE Paragsha de la LT 138 kV Paragsha – Huánuco (L1120). o Variante de la L.T. a la altura de cementerio de Salapampa, L.T. 138 kV Paragsha – Huánuco (L1120).

• El COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad de la S.E. Amarilis y variantes de la L.T. asociada mediante Carta COES/D/DP-1123-2013.

• El 02.02.2015 se puso en servicio la variante de la L-1120 L.T. 138 kV Paragsha-Huánuco.

• El 31.03.2015, mediante R.D. N° 131-2015-MEM/DGAAE, el MINEM otorgó el permiso ambiental para la S.E. Amarilis.

• Se cuenta con el CIRA para la construcción de la nueva S.E. Amarilis.

• Se culminó el montaje de los pórticos para la S.E. Amarilis, está en proceso el montaje de los soportes de los equipos. La construcción de la sala de control tiene un 60% de avance.

• Las obras civiles del tramo subterráneo del hito b) tienen un 80% de avance.

• El avance global del proyecto es de 85%.

Ubicación SE Amarilis

Corte y Nivelación de Terreno – Plataforma 2

Sala de control de la S.E. Amarilis

ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN T IN G O M A R ÍA

220 AT82-211 50/50/20 M VA

AT1 5 0 / 5 0 / 0 .3 M V A

1 3 .8

30 M V AR

1 3 .8

138

Fundaciones para equipos y pórticos en S.E. Amarilis

D o b le t er n a

T2 T4 S u b te rr án eo

L-1142

24 T26-11 3 3 .3 M V A

T55-21 4 M VA 10

10

PAR AG SH A 2 T37-211 120/120/40 M VA

220

L-1120

T57-121 20/5/15 M VA 24

H UÁNUCO

A M A R IL IS

138

(86.21 km)

138

P IE D R A BLA NCA

L-1121

10

(60.2 km)

T27-11 10 M VA

(28 km)

138

10 138

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

Torre T7N (L.T. 138 kV S.E. Amarilis a T115 de L.T. Huánuco – Piedra Blanca)

43

AMPLIACIÓN N° 17

 

  

INSTALACIÓN DE BANCOS DE COMPENSACIÓN CAPACITIVA 2X7 MVAR EN 60 KV EN LA S.E. PUNO CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DE BARRAS EN 138 KV DE “T” A “PI” EN LA S.E. COMBAPATA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN EN LA S.E. PARAMONGA NUEVA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN Y CAMBIO DE CONFIGURACIÓN EN 60 KV DE SIMPLE A DOBLE BARRA EN LA S.E. ICA CAMBIO DE CONFIGURACIÓN EN 220 KV DE SIMPLE A DOBLE BARRA CON SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA EN LA S.E. FRIASPATA

DENOMINACIÓN a) Instalación de Bancos de compensación capacitiva 2x7 MVAR en 60 kV en S.E Puno. b) Cambio de Configuración de Barras en 138 kV de “T” a “PI” en la S.E. Combapata. c) Ampliación de la Capacidad de Transformación en la S.E. Paramonga Nueva. d) Ampliación de la Capacidad de Transformación y Cambio de Configuración en 60 kV de simple a doble barra en la S.E. Ica. e) Cambio de Configuración en 220 kV de simple a doble barra con seccionador de transferencia en la S.E. Friaspata.

EMPRESA CONCESIONARIA Red de Energía del Perú S.A. – REP S.E. Puno (220/138/60 kV) S.E. Combapata (138 /66/24 kV) SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Paramonga Nueva (220/138/66/10 kV) – Ampliación S.E. Ica (220/60/10 kV) - Ampliación S.E. Friaspata (220 kV) UBICACIÓN S.E. Puno S.E. Combapata S.E. Ica Departamento Puno Cusco Lima Provincia Puno Canchis Ica Distrito Puno Combapata Parcona Altitud 4150 msnm 3525 msnm 430 msnm UBICACIÓN S.E. Paramonga Nueva S.E. Friaspata Departamento Lima Huancavelica Provincia Barranca Huancavelica Distrito Pativilca Huancavelica Altitud 169 msnm 3730 msnm DATOS DEL CONTRATO (Ampliación) Firma del Contrato 09.06.2015 Instalación de Bancos de Compensación 09.08.2016 (Hito a) Cambio de Configuración S.E. Combapata 09.10.2016 (Hito b) Ampliación de S.E. Paramonga Nueva 09.03.2017 (Hito c) Ampliación y cambio Config. en S.E. Ica 09.03.2017 (Hito d) Cambio de configuración S.E. Friaspata 09.03.2017 (Hito e) Monto de Inversión 28,81 MM US$ INFORMACIÓN RELEVANTE  El 09.06.15 el MINEM suscribió con REP la Minuta con la Cláusula Adicional al Contrato Concesión Sistema Transmisión ETECEN-ETESUR (R.M. N° 276-2015-MEM/DM del 01.06.15).  Se viene evaluando la propuesta de realizar la ampliación de la S.E. Friaspata en GIS.  La Concesionaria viene elaborando las bases y TDR para iniciar los procesos de contratación del consultor ambiental, consultor arqueológico y consultor predial.  Se recopilaron los requisitos y especificaciones que se considerarán en el desarrollo de la Ingeniería Básica.  El avance de la obra es de 1%.

S.E. Paramonga Nueva

S.E. Ica

ESQUEMA UNIFILAR DEL HITO C)

S.E. Puno Existente

Levantamiento de información técnica

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

44

AMPLIACION N° 3  REPOTENCIACIÓN DE LA L.T. 138 KV AGUAYTÍA-PUCALLPA E INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN REACTIVA EN LA S.E. PUCALLPA  AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE LAS S.E.s. PUCALLPA Y AGUAYTÍA DENOMINACIÓN a) Repotenciación de la L.T. 138 kV Aguaytía-Pucallpa, instalación de compensación reactiva en la S.E. Pucallpa. b) Ampliación de la Capacidad de Transformación de las S.E.s Pucallpa y Aguaytía EMPRESA CONCESIONARIA ISA PERÚ S.A. S.E. Aguaytía (138 kV) SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Pucallpa (138 kV) UBICACIÓN S.E. Aguaytía S.E. Pucallpa Departamento Ucayali Ucayali Provincias Padre Abad Coronel Portillo Distrito Aguaytía Pucallpa Altitud 280 msnm 154 msnm DATOS TÉCNICOS DE LA L.T. Denominación L-1125 Tensión Nominal 138 kV Capacidad Actual 50 MVA Capacidad Nueva-Emergencia 80 MVA-96 MVA Ternas Una Conductor AAAC 300 mm² / fase Longitud 130,5 km Tipo de estructuras Torres de celosía DATOS DEL CONTRATO (Ampliación) .

Firma del Contrato 10.09.2014  Hito 1: Repotenciación L.T. 138 kV Pucallpa–Aguaytía 10.06.2015 (en servicio el 06.09.2015)  Hito 2: Repotenciar S.E. Pucallpa .

Instalación de Trafo provisional Pucallpa 10.02.2015 (se cumplió el 15.02.2015) Instalación de Trafo. Pucallpa 10.06.2016  Hito 3: Compensación Reactiva S.E. Pucallpa 10.06.2016  Hito 4: Repotenciar S.E. Aguaytía 10.06.2016 Monto Inversión de Oferta US$ 18 440 082 INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto comprende: 1) Ampliación de la Capacidad de la L.T. 138 kV Aguaytía-Pucallpa de 50 MVA a 80 MVA. 2) Ampliación de la Capacidad de la S.E. Pucallpa, mediante la instalación de un transformador de potencia trifásico similar al existente de 138/60/10kV y 55/55/18 MVA (ONAF).

Instalación en forma temporal de un transformador existente de 30 MVA en la S.E. Pucallpa, este transformador es uno de reserva actualmente ubicado en la S.E. Puno y, 3) Instalación de Compensación Reactiva de 10-45 MVAR en 60 kV en la S.E. Pucallpa.

4) Ampliación de la Capacidad de Transformación de la S.E. Aguaytía, mediante la instalación de un transformador de potencia trifásico similar al existente de 220/138/22,9 kV y 60/60/20 MVA (ONAF).  El 15.02.2015 a la 17:30 horas fue puesto en servicio el transformador provisional de 30 MVA de 132/60/22.9 kV 30/30/9 MVA en la S.E. Pucallpa.  Con carta COES/D/DP-1269-2015 del 31.07.2015, el COES aprueba el Estudio de Operatividad para la Repotenciación de la L.T. 138 kV Aguaytía-Pucallpa.  El 06.09.2015 fue puesto en servicio la L.T. 138 kV Aguaytía – Pucallpa repotenciada.  La concesionaria solicitó al MINEM, ampliación de plazo de 39 días para los hitos 2) y 4) debido a retrasos en la aprobación del instrumento ambiental Informe Técnico Sustentatorio.  El avance del proyecto es de 37%

ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Repotenciación L.T. Aguaytía - Pucallpa: De 50 a 80 MW

Montaje de equipos de patio y conexionado – S.E. Pucallpa

Revelado de las tres fases en el Vano T92-T93 de la L-1125

138 kV

Repotenciación S.E. Aguaytía: Transformador 60/60/20 MVA

S.E. PUCALLPA

220 kV

60 kV Repotenciación S.E. Pucallpa: Transformador 55/55/18 MVA

S.E. AGUAYTÍA

138 kV

Vista de la L.T. 138 kV Aguaytía-Pucallpa

Instalación de Compensación Reactiva: De 40 a 45 MVAR

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

Vano T153-T154 de la L-1125

45

7. FICHAS TÉCNICAS DE CENTRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

46

7.1 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

47

7.1.1

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS MAYORES

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

48

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHAGLLA (406 MW) DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA CHAGLLA EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA GENERACIÓN HUALLAGA S.A. TECNOLOGÍA Generación Hidráulica UBICACIÓN Departamento Huánuco Provincias Huánuco y Pachitea Distrito Chinchao, Chaglla y Umari Altitud 1000 msnm DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada 406 MW Tipo de Central Hidráulica con Embalse Longitud de Túnel 14,4 km.

Salto Neto 336 m Número de Unidades de Generación 2 Turbinas Recurso hídrico Rio Huallaga Capacidad Efectiva de Almacenamiento 328 500 m³ DATOS TÉCNICOS TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Turbina G3 Tipo de Turbina Francis Vertical Francis Vertical Francis Vertical Potencia 200 MW 200 MW 6 MW Caudal nominal por grupo 64,55 m³/s 64,55 m³/s 3,69 m³/s Nivel de eje de turbina 1 196 msnm 1 196 msnm DATOS TÉCNICOS GENERADOR Potencia Efectiva 200 MW 200 MW 6 MW Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 0,9 DATOS TÉCNICOS DEL TRANSFORMADOR Potencia 255 MVA 255 MVA 6 MVA Nivel de Tensión 13,8/220 kV 13,8/220 kV 13,8/220 kV DATOS DE CONTRATO .

Tipo de contrato Proceso Licitado por PROINVERSIÓN Firma de Contrato 13.05.2011 Precio unitario de potencia 5,95 US$/kW-mes (contrato de suministro) Precio unitario de energía HP 54,11 US$/MWh (contrato de suministro) Precio unitario de energía HFP 43,64 US$/ MWh (contrato de suministro) Puesta en Operación Comercial (POC) 31.07.2016 INFORMACIÓN RELEVANTE  La central aprovecha las aguas del río Huallaga, habiendo instalado en la casa de máquinas principal dos turbinas Francis de 200 MW c/u; y una turbina de 6 MW a pie de presa, en una Pequeña Central Hidroeléctrica.  El 27.05.2011, se firmó una adenda al Contrato de Concesión que modificó Ia potencia de 360 MW a 406 MW.  La supervisión de la obra está a cargo de la empresa WORLEYPARSONS.  La excavación del túnel de aducción (14,4 km) está terminada, así como la instalación de la tubería forzada.  Se ha concluido con la instalación de las dos turbinas Francis de 200 MW c/u; asimismo se han instalado los transformadores de potencia (2 x225 MVA, 13,8/220 kV) en la S.E. Chaglla.  La concesionaria viene realizando los trabajos finales en la presa, en la casa de máquinas y en la línea de transmisión 220 kV S.E. Chaglla-S.E. Paragsha.  En el mes de setiembre se inició el llenado de agua a la presa.  Las obras del proyecto tienen un adelanto de 0,19% respecto al cronograma vigente.  El avance del proyecto es de 99%.  La Puesta en Operación Comercial está prevista para el 31.07.2016.  El monto a invertirse asciende a 1 247 MM US$.

Plano de Ubicación

Llenado de Agua al Embalse

Vista de la Tubería Forzada

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

C.H. CHAGLLA (406MW)

13,8 kV

Vista Superior de Generadores en Casa de Máquinas

220 kV

G2 200 MW

PARAGSHA II

220 kV

G1 200 MW

127,5 km ACAR 700 MCM (355 mm²)

G3 6 MW

2x255 MVA + 1x6 MVA Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

Vista de la Casa de Máquinas

49

CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUITARACSA (112 MW) DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Neto Caudal nominal Recurso Hídrico Capacidad de Almacenamiento Casa de Máquinas DATOS TÉCNICOS TURBINA Tipo de Turbina Potencia Número de Inyectores Caudal nominal por grupo DATOS TÉCNICOS GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

CENTRAL HIDROELECTRICA QUITARACSA ENERSUR S.A. Generación Hidráulica Ancash Huaylas Yuracmarca 1 465 msnm 1 112 MW Hidráulica de Pasada 2 Turbinas 855 m 15 m3 Río Quitaracsa 450 000 m³ En caverna Turbina G1 Pelton eje Vertical 56 MW 5 7,5 m³/s

Turbina G2 Pelton eje Vertical 56 MW 5 7,5 m³/s

56 MW 13,8 kV 0,85

56 MW 13,8 kV 0,85

2 x 66 MVA. 13,8/220 kV 1 Suministro de Largo Plazo 14.04.2010 31.08.2015 (solicitó ampliación hasta diciembre 2015)

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central está proyectada para aprovechar un caudal de 15 m3/s del río Quitaracsa y una caída neta de 855 m, con lo que se obtendrá 112 MW de potencia instalada.  Con carta COES/D/DP-712-2015 del 19.05.2015, el COES aprueba el Estudio de Operatividad de la Central Quitaracsa I – Etapa 3, que corresponde a la sincronización de las unidades.  Se culminaron las obras civiles en la bocatoma, los trabajos en la trampa de roca al interior del túnel de conducción, las obras civiles en el portal del túnel de descarga y las obras civiles en el reservorio Shapiringo.  Se culminaron las obras electromecánicas en la casa de máquinas.  Se finalizó el sistema de ventilación en el túnel de aire y cable.  La concesionaria ha culminado la etapa de energización de la L.T. 220 kV C.H. Quitaracsa-Kiman Ayllu y de los respectivos transformadores de potencia; estando la línea en operación satisfactoria desde el 27.05.2015.  ENERSUR ha presentado al MINEM, una solicitud de ampliación de plazo para la POC de la central hasta diciembre 2015, debido a eventos de fuerza mayor. Dicha solicitud cuenta con opinión favorable de Osinergmin.  La concesionaria ha iniciado las pruebas finales de toma de carga.  El avance global de la obra es de 98%.  La inversión aproximada es de 464 MM US$.

Plano de Ubicación

Reservorio de Regulación Diaria (Sector Shapiringo)

Generador N° 2 de la Casa de Máquinas (Sector Huallanca)

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

13,8 kV

S.E. KIMAN AYLLU

220 kV

Toma San Mateo (Sector Shapiringo)

220 kV

G1 56 MW

ACAR 500 mm² 5 km

G2 56 MW

2x66 MVA Bocatoma y galería de captación (Sector Shapiringo)

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

50

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CERRO DEL ÁGUILA (525 MW) DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELECTRICA CERRO DEL ÁGUILA

EMPRESA CONCESIONARIA

CERRO DEL ÁGUILA S.A.

TECNOLOGÍA Generación Hidráulica UBICACIÓN Departamento Huancavelica Provincia Tayacaja Distritos Colcabamba - Surcubamba Altitud 2 972 msnm- 2 581 msnm DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL 0 Potencia Instalada 525 MW Energía Promedio Anual 3 139 GWh Tipo de Central Hidráulica de Embalse Longitud del Túnel de Conducción 5 739 m Número de Unidades de Generación 3 Turbinas Salto Bruto 295 m Caudal Nominal 210,5 m3/s 16 m3/s Caudal Ecológico Río Mantaro Recurso Hídrico En caverna Casa de Máquinas DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Turbina G3 Tipo de Turbina Francis Vert.

Francis Vert.

Francis Vert.

Potencia Nominal 175 MW 175 MW 175 MW Caudal Nominal 70,16 m³/s 70,16 m³/s 70,16 m³/s Nivel de Eje de Turbina 1 265 msnm 1 265 msnm 1 265 msnm DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR 1 1 1 Potencia 201,2 MVA 201,2 MVA 201,2 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 0,85 DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR 9 Potencia 9 x 67 MVA Nivel de Tensión 13,8/220 kV DATOS DE CONTRATO 1 Tipo de contrato PROINVERSIÓN y Licitación Largo Plazo Firma de Contrato 01.07.2011 Precio unitario de potencia 5,75 US$/kW-mes (contrato de suministro) Precio unitario de energía HP 60,59 US$/MWh (contrato de suministro) Precio unitario de energía HFP 48,86 US$/ MWh (contrato de suministro) Puesta en Operación Comercial (POC) 30.06.2016 INFORMACIÓN RELEVANTE  La central tendrá una capacidad de 525 MW, aprovechando las aguas del río Mantaro (aguas abajo del Complejo Mantaro), con una altura bruta de 295 m y un caudal de 210,5 m³/s.  La construcción de la presa de 36,9 Millones de m3 está en la fase final, registrando un avance a la fecha de 93%.  Se ha culminado los trabajos en el túnel de conducción (5,7 km) y túnel de descarga (1,9 km).  Del mismo modo se ha culminado el montaje de los Draft Tube (tuberías de descarga de las turbinas) y la cámara espiral de las turbinas Francis de los tres grupos.  En la casa de máquinas en caverna, se han montado los puentes grúas y se viene realizando el montaje del principal equipamiento electromecánico (transformadores y turbinas).  La conexión de la central al SEIN se realizará a través de la L.T. 220 kV S.E. Cerro del Águila - S.E. Campo Armiño, de 17 km de longitud, que está en construcción y registra un avance global de 63%.  El avance del proyecto es de 80%  La inversión aproximada es de 910 MM US$.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

C.H. CERRO DEL ÁG UILA (525 M W )

13,8 kV

220 kV

S.E. CA M PO A RM IÑO

Plano de Ubicación

Construcción de Presa

Rotor de la primera turbina Francis a instalarse

Caverna de Casa de Máquinas

220 kV

G1 175 M W

3x67 M VA

A C S R -C urlew 5 9 2 m m ² 1 5 ,7 6 m

G2 175 M W

3x67 M VA

A C S R -C urlew 5 9 2 m m ² 1 5 ,7 6 m

G3 175 M W

3x67 M VA Caverna de Transformadores

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

51

CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ (178 MW) DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELECTRICA PUCARÁ EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DEL CUSCOEGECUZCO

EMPRESA CONCESIONARIA

TECNOLOGÍA Generación Hidráulica UBICACIÓN Departamento Cusco Provincia San Pablo Distrito Canchis y Sicuani Altitud 3 950 msnm DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL 0 Potencia Instalada 152 MW (Pampa Hanza) - 26 MW (Acco) Tipo de Central Hidráulica de Regulación Salto Bruto 500 m Número de Unidades de Generación 2 Turbinas (Pampa Hanza) – 1 Turbina (Acco) Recurso Hídrico Ríos Urubamba, Salca y Acco.

Longitud de Conducción 20 800 m Tubería Forzada 960 m Casa de Máquinas En Superficie DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Pucará (Pampa Hanza) Acco Tipo de Turbina Francis Vertical Francis Potencia Nominal 2 x 90 MW 30 MW Caudal Nominal 30 m³/s 26 m³/s DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia 2 x76 MW 26 MW Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 DATOS TÉCNICOS TRANSFORMADOR 0 Potencia 2x90 MVA 30MVA Nivel de Tensión 13,8/220 kV 13,8/138 kV DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Proceso Licitado por PROINVERSIÓN Firma de Contrato 23.05.2011 Precio unitario de potencia 5,95 US$/kW-mes (contrato de suministro) Precio unitario de energía HP 57,58 US$/MWh (contrato de suministro) Precio unitario de energía HFP 46,67 US$/ MWh (contrato de suministro) Puesta en Operación Comercial (POC) 15.12.2017 INFORMACIÓN RELEVANTE  La central se ubica en el departamento del Cusco en la provincia de San Pablo, aprovecha Ias aguas de los ríos Irubamba, Salca y Acco.  La captura de las aguas del río Salcca se da a una altura de 4 047 msnm cerca al poblado de Callanca.

Adicionalmente los ríos Irubamba y Acco contribuyen como importantes afluentes del río Salcca. Se construirán la presa Acco y el Reservorio Santa Bárbara; desde el reservorio de Santa Bárbara el agua es dirigida a la casa de máquinas de la C.H. Acco aguas debajo del poblado de Santa Bárbara para luego ser dirigida a la casa de máquinas de la C.H. Pampa Hanza.  La central se ubica dentro del nuevo anillo de transmisión en 220 kV y 138 kV formado por los enlaces entre las S.E.s. Tintaya, Onocora, Quencoro, Suriray.  Se ha firmado un contrato EPC de precios unitarios con el Grupo Graña y Montero–Astaldi.  El concesionario ha suscrito un Contrato de Suministro de Energía Eléctrica con ELECTROPERU S.A. y se ha comprometido a suministrarle 60 MW durante 15 años.  Con Resolución Suprema N° 007-2014-EM del 04.02.2014 se aprueba la cuarta modificación del Contrato de Concesión N° 211-2003 estableciendo la fecha de POC para el 15.12.2017.  Se ha iniciado las obras con los trabajos preliminares, siendo el avance físico, a la fecha de 4%.  Se han habilitado los caminos de acceso a los puntos de las futuras instalaciones de la Central, que cubren una longitud de 40 km aproximadamente.  El monto de inversión estimado es de 360 MM US$.

G1 26 MW

30 MVA

ACSR Ostrich 176,9 mm²

C.H. ACCO (26 MW)

Bocatoma Santa Bárbara

S.E. ONOCORA

G1 76 MW

120x30x90 MVA

13,8 kV C.H. PUCARÁ (152 MW)

Confluencia rio Acco con Salca

Maquinaria en Obra

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN 138 kV 138 kV 220 kV 10,2 km

13,8 kV

Plano de Ubicación

G1 76 MW

90 MVA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

220 kV 1,4 km ACSR Curlew 523,7 mm²

Habilitación de Caminos

52

CENTRAL HIDROELÉCTRICA MOLLOCO (302 MW) DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELECTRICA MOLLOCO

EMPRESA CONCESIONARIA

GENERADORA ELÉCTRICA MOLLOCO S.A.C.

TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico Casa de Máquinas

C.H. Llatica (144 MW) Embalse 2 Turbinas 1 002 m 8 m3/s Río Huaruro En Caverna

C.H. Soro (158 MW) Embalse 2 Turbinas 1 120 m 8 m3/s Río Huaruro En Caverna

DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal por Turbina

Turbinas G1-G2 Pelton vertical 59,81 MW 7,77 m³/s

Turbina G1-G2 Pelton vertical 83,06 MW 7,77 m³/s

DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia DATOS TÉCNICOS TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Buena Pro Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Etapa I (Estudio Definitivo) Etapa II (Construcción)

2 Generadores 68,95 MVA 13,8 kV 0,85

2 Generadores 95,76 MVA 13,8 kV 0,85

Generación Hidráulica Arequipa Caylloma Chivay

140,7 MVA 210 MVA 13,8/220 kV 13,8/220 kV 1 Proceso Licitado por PROINVERSIÓN 21.03.2013 17.10.2013 17.10.2020 (ambas centrales) 17.10.2015 17.10.2020

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central utilizará las aguas de los embalses Machucocha, Molloco y Japo con una capacidad útil total de 290x106 m3 que permitirá generar 302 MW para lo cual se construirá dos centrales: Llatica (144 MW) y Soro (158 MW).  El proyecto comprende el desarrollo de lo siguiente: embalses Machucocha, Molloco y Japo; sistema de conducción de agua desde el embalse a las turbinas en la casa de máquinas (túnel de conducción y tubería forzada); casa de máquinas y centro de transformación (Soro y Llatica) en subterráneo (caverna).  El proyecto contempla la conexión de la C.H. Llatica a la C.H. Soro mediante la L.T. 220 kV Llatica – Soro de simple terna, con una longitud de 6,48 km y una capacidad de transporte de 180 MVA. Ambas centrales se conectarán a la subestación Cerro Verde a través de la L.T. 220 kV Soro – Huambo en doble terna, con una longitud de 20,7 km.  El 16.02.2015, la concesionaria presentó parte de los Estudios Definitivos del proyecto, no afectados por eventos de Fuerza Mayor, asimismo presentó información complementaria sobre los Estudios Definitivos.  La concesionaria solicitó postergar en 347 días la fecha de entrega de los Estudios Definitivos, debido a eventos de Fuerza Mayor (imposibilidad de acceder a determinadas zonas requeridas para culminar los Estudios Definitivos). Esta solicitud está siendo evaluada por el Ministerio de Energía y Minas.  El monto de inversión aproximado es de 680 MM US$.

Plano de Ubicación

Vista de los Saltos Hidráulicos

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN 13.8 kV G1 68,95 MVA

220 kV

ACSR Curlew 524 mm² 6,48 km

C.H. LLATICA (2x68,95 MVA) G2 68,95 MVA

140,7 MVA

13.8 kV

220 kV

S.E. HUAMBO

220 kV ACSR Curlew 524 mm² 21 km

13.8 kV G1 95,76 MVA

ACSR Curlew 524 mm² 21 km

C.H. SORO (2x95,76 MVA) G2 95,76 MVA

210 MVA

13.8 kV

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

Esquema de La Central

53

7.1.2 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS CONTRATOS DE CONCESIÓN MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

54

CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA VÍRGEN (64 MW) DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Recurso Hídrico Volumen de Reservorio Casa de Máquinas DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia Velocidad DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA VIRGEN LA VIRGEN S.A.C Generación Hidráulica Junín Chanchamayo San Ramón 1 440 msnm 0 64 MW Hidráulica de Embalse 2 Turbinas 345,9 m 22,5 m3/s Río Tarma y Quebrada Guayabal 250 000 m3 En Superficie Turbina G1 Turbina G2 Francis Vertical Francis Vertical 32 MW 32 MW 10,6 m³/s 10,6 m³/s 1 287 msnm 1 287 msnm 37,5 MVA 13,8 kV 0,85 600 rpm

37,5 MVA 13,8 kV 0,85 600 rpm 0

Ubicación el Proyecto

Excavaciones - Cámara de Carga

75 MVA 13,8/138 kV 1 Concesión Definitiva del MINEM 14.10.2005 31.01.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central está ubicada a 10 km aguas arriba de la ciudad de San Ramón y utilizará el agua turbinada por la C.H. Yanango complementada con las captadas de la quebrada Guayabal. El agua turbinada por la C.H. Yanango se conducirá por un canal hasta cruzar el río Tarma, mediante un puente tubo de acero, de 42 m de luz, que funcionará a presión. Las transiciones de pelo libre para pasar a presión y de presión, a pelo libre, en los extremos del puente tubo, tendrá una longitud de 8,2 m.  El caudal aprovechable del río Tarma, en la bocatoma de la central es de 22,5 m³/s (los aportes del río Tarma y la quebrada Guayabal son de 20 y 2,5 m³/s).  La casa de máquinas se ubicará al exterior y estará equipada con 2 turbinas Francis de 32 MW cada una. Las aguas turbinadas serán devueltas al río Tarma en la cota 1 082,9 msnm.  Se ha contratado a IESA S.A. (Ingenieros Constructores S.A.), para la construcción del acceso final y del túnel de conducción. Se contrató a Energía Consult - Engenharia e Gerenciamiento de Proyectos LTDA. Se contrató a GCZ Construcción S.A.C. para que realice las Obras Civiles de la Central.  WEG Equipamentos S.A. de Brasil está trabajando en la construcción de los equipos principales, los cuales deberán llegar a obra y empezar su montaje en el tercer trimestre 2015.  Se continúa con los trabajos de excavación del túnel de aducción y las obras civiles superficiales.  Se inició el vaciado de concreto estructural en la casa de máquinas y en la cámara de carga.  En cuanto a las obras subterráneas, se iniciaron los trabajos preliminares para implementar una nueva ventana.  El avance de la construcción de la central es de 17%.  La inversión aproximada en el proyecto asciende a 107,3 MM US$.

Sostenimiento de Talud con pernos de anclaje

Obras Subterráneas – Ventana 2

ESQUEMA UNIFILAR DE ( ) LA CENTRAL DE GENERACIÓN

S.E. CARIPA

13,8 kV 138 kV

G1 32,35 MW

G2 32,35 MW

138 kV AAAC 300 mm² 62,8 km

75 MVA Ventana 3 – Casa de Máquinas

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

55

CENTRAL HIDROELÉCTRICA MARAÑON (88 MW) DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELECTRICA MARAÑON

EMPRESA CONCESIONARIA

EMPRESA HIDROELECTRICA MARAÑON S.R.L

TECNOLOGÍA

Generación Hidráulica

UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Nivel de toma de agua Número de Unidades de Generación Salto Bruto - Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

Huánuco Huamalíes, Quivilla y Dos de Mayo Llata y Jacas Grande 2 934 msnm 0 88 MW Derivación con regulación diaria 2 937,5 msnm 2 Turbinas 98 m - 89,5 m 110 m3/s Río Marañón Turbina G1 Turbina G2 Francis Vertical Francis Vertical 44 MW 44 MW 55 m³/s 55 m³/s 1 287 msnm 1 287 msnm 44,15 MW 13,8 kV 0,9

Ubicación del Proyecto

44,15 MW 13,8 kV 0,9

0 3 x 33 MVA 13,8/220 kV 1 Concesión Definitiva MINEM 04.09.2009 15.07.2018

Preparación de Terreno para Presa

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central tendrá una capacidad de 88 MW, que se obtiene mediante el aprovechamiento del río Marañón con una altura neta de 89,5 m y un caudal nominal de diseño de 110 m³/s.  La supervisión de la obra está a cargo de la Empresa COBA SOLCH. MWBH.  La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. de 220 kV S.E. Marañón-S.E. Huaricashash (cercana a la S.E. Vizcarra), de simple circuito de 39 km.  Con Oficio N° 001-2014-MEM/AAE se da conformidad al Resumen Ejecutivo del EIA Semidetallado del proyecto L.T. 220 kV S.E. Marañon-L-2286.  Se realizó el movimiento de tierras en el sistema de conducción de la central, así como la movilización de los equipos complementarios.  Se realizó el plataformado de la zona de casa de máquinas, la limpieza y desquinche por derrumbe de talud en la zona del canal de conducción, el replanteo de la topografía de la zona del sistema de conducción y el avance de las excavaciones para el canal de conducción, desarenador, cámara de carga y canal de aducción.  Con Oficio N° 1316-2015 MEM/DGE del 07.09.2015, el MINEM declara procedente la solicitud de postergación de la POC hasta el 15.07.2018.  El avance físico de las obras a la fecha es de 35%.  El monto de inversión es de 183,9 MM US$.

Plataformado de Canal de Conducción

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN S.E. VIZCARRA

13.8 kV G1 44 MW

S.E. HUARICASHASH

220 kV

Trabajos en la bocatoma

L−2286A 13 km

220 kV

220 kV

ACSR 422 mm² 39,5 km

C.H. MARAÑON (88 MW)

220 kV G2 44 MW

100/50/50 MVA

13.8 kV

L−2286B 43 km

S.E. ANTAMINA Desbroce del Terreno para Casa de Máquinas

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

56

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CENTAURO I – III (25 MW) CENTRAL HIDROELECTRICA CENTAURO I - III DENOMINACIÓN CORPORACIÓN MINERA DEL PERÚ-CORMIPESA EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA Generación Hidráulica UBICACIÓN Departamento Áncash Provincia Asunción Distrito Chacas Altitud 3 359 msnm DATOS TÉCNICOS DE LA CENTRAL 0 Potencia Instalada 25 MW Tipo de Central Hidráulica de Embalse Número de Unidades de Generación 2 Turbinas Salto Bruto 400 m Caudal Nominal 8 m3/s Ríos Chacapata, Juitush y Arma Recurso Hídrico 2 480 m Longitud de la Tubería de Presión En superficie Casa de Máquinas DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Francis Francis Potencia Nominal 12,5 MW 12,5 MW Caudal Nominal 4 m³/s 4 m³/s DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia 12,5 MW 12,5MW Tensión de Generación 6,9 kV 6,9 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR 0 Potencia 30 MVA Nivel de Tensión 6,9/60 kV DATOS DE CONTRATO 1 Tipo de contrato Concesión Definitiva Firma de Contrato 23.05.2010 Puesta en Operación Comercial (POC) 21.03.2016 ( Pendiente de aprobación del MINEM) INFORMACIÓN RELEVANTE  La central está ubicada en el distrito de Chacas, provincia de Asunción del departamento de Ancash (Callejón de Conchucos). La central aprovecha las aguas de los ríos Chacapata, Juitush y Arma.  La central considera la construcción de una bocatoma en el río Chacapata, con un desarenador de 2 naves; captando 8 m³/s, un canal de conducción principal tipo trapezoidal y rectangular, con mampostería revestida con concreto de 3 750 km hasta la cámara de carga, que atraviesa al río Juitush con un puente canal y una toma del río Juitush.  El proyecto consta de dos etapas (I y II, de 12,5 MW c/u).  La casa de máquinas será tipo superficie, conformada por 2 turbinas Francis de 12,5 MW c/u y 2 generadores de 12,5 MW c/u.  Se concluyeron los trabajos pendientes en el canal de conducción, bocatoma, casa de máquinas y cámara de carga.  A la fecha se están realizando trabajos en forma restringida. Se está ejecutando la habilitación para la construcción del puente de acceso a obras de la etapa I del proyecto.  Está pendiente la emisión de la Resolución que amplía la fecha de POC hasta el 21.03.2016.  El avance de la construcción de la central es 15%  El proyecto está atrasado, por lo que no entraría en operación comercial en la fecha prevista por el concesionario (21.03.2016)  El monto de inversión estimado es de 50,6 MM US$.

Vista de la Tubería Forzada

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

Plano de Ubicación

Canal de Conducción

Rejillas de Cámara de Carga

Trabajos en la Casa de Máquinas

57

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CARPAPATA III (12,8 MW) DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELECTRICA CARPAPATA III

EMPRESA CONCESIONARIA

GENERACIÓN ELÉCTRICA ATOCONGO S.A.

TECNOLOGÍA

Generación Hidroeléctrica

UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Recurso Hídrico Tubería de Aducción Casa de Máquinas Factor de planta DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

Junín Tarma Palca-Huasahuasi 2 104,8 msnm 0 12,8 MW Hidráulica de Pasada 2 Turbinas 124,49 m 12,5 m3/s Río Huasahuasi 1,47 km En Caverna 82,6 % Turbina G1 Francis Horizontal 6,4 MW 6,25 m³/s

Plano de Ubicación

Turbina G2 Francis Horizontal 6,4 MW 6,25 m³/s Acceso a Casa de Máquinas

6,25 MVA 13,8 kV 0,9

6,25 MVA 13,8 kV 0,9 0

2 x 85 MVA 13,8 / 220 kV 1 Concesión Recursos Energéticos Renovables 31.10.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central será de pasada, que utilizará el agua turbinada de la C.H. Carpapata II y adicionalmente aprovechará el caudal que aporta el río Huasahuasi.  La central tendrá una potencia de 12,8 MW, turbinando en total un caudal de 12,5 m3/s. Las turbinas serán del tipo Francis de eje horizontal de 6,4 MW c/u.  El Estudio de Pre Operatividad del proyecto, fue aprobado por el COES el 15.07.2011, con carta COES/D/DP327-2011. El Estudio de la Ingeniería de Detalle está culminado, habiéndose definido para su desarrollo componentes distribuidos en obras superficiales: bocatoma, desarenador, canal de conducción, camino de acceso; y obras subterráneas: túnel de conducción, cámara de carga, pique inclinado, casa de máquinas, túnel de descarga, túnel de excedencias, túnel de acceso.  La central se conectará al SEIN mediante la L.T. 72,5 kV S.E. Carpapata III - S.E. Carpapata I.  La concesionaria señala que ha culminado el financiamiento del proyecto (100%), vía arrendamiento financiero por un plazo de 7 años. Asimismo, precisa que ha culminado con el proceso de Licitación para el Suministro y Montaje de los Equipos Electromecánicos, habiéndose otorgado la buena pro a Gugler Water Turbines GmbH.  Se viene colocando el acero de refuerzo en las zonas de la bocatoma, desarenador, sistema de conducción y casa de máquinas. Asimismo se ha realizado el sostenimiento del túnel de conducción, cámara de carga, tubería de presión y túnel de demasías.  Gugler Water Turbines GmbH tiene un avance real del 90% en la fabricación del equipamiento eléctrico, turbinas, generador y válvula mariposa.  El avance físico de la central es de 35%.  El monto de inversión aproximado es de 51,5 MM US$.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

Barra 1ra etapa y Bocatoma

Canal de Conducción C.H. Carpapata III

Canal Unión C.H. Carpapata II con C.H. Carpapata III

S.E. CARPAPATA I

13.8 kV 72.5 kV

6.4 MW

72.5 kV 3.5 km

6.4 MW

15 MVA Portal N° 1 del Canal de Conducción

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

58

CENTRAL HIDROELÉCTRICA BELO HORIZONTE (180 MW) DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Recurso Hídrico Longitud de Conducción Volumen Total del Embalse Tipo de Presa Casa de Máquinas

CENTRAL HIDROELECTRICA BELO HORIZONTE ODEBRECHT S.A.C. Generación Hidráulica

DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal

Turbina G1 Francis 61,7 MW 60 m³/s

Huánuco Huánuco Monzón 720 msnm 0 180 MW Hidráulica de Embalse 3 Turbinas Francis Vertical 126 m 180 m3/s Ríos Monzón 8 640 m 94 263 500 m³ Hormigón de Gravedad En Superficie

Plano de Ubicación

Turbina G2 Francis 61,7 MW 60 m³/s

Turbina G3 Francis 61,7 MW 60 m³/s

DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia 60 MW 60 MW 60 MW Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 0,85 DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR 0 Potencia 3 x 75 MVA Nivel de Tensión 13,8/220 kV DATOS DE CONTRATO 1 Tipo de contrato Concesión Definitiva (R.S. N° 057-2011-EM) Firma de Contrato 17.06.2011 Puesta en Operación Comercial (POC) 30.12.2021 INFORMACIÓN RELEVANTE  Las obras del proyecto se desarrollan entre el río Monzón (obras de captación, poblado de Sachavaca) y el río Huallaga obras de generación y consisten en una presa de enrocado de 1 560 m. de longitud y 20 m. de altura máxima, impermeabilizada con materiales finos. Una presa en concreto con un vertedero de 200 m. de longitud y un barraje móvil de 34 m. de longitud que incluye tres compuertas radiales de 10,0 m. x 7,0 m. La toma, ubicada en la zona del portal de acceso al túnel, incluye 4 compuertas tipo vagón de 5,0 m. x 7,5 m. y rejas para impedir el ingreso de cuerpos extraños.  La casa de máquinas se ubica al exterior, a 27 km río abajo de la ciudad de Tingo María sobre un brazo del río Huallaga.  Con R.D. N° 412-2010-MEM/AAE del 01.12.2012 se aprobó el EIA del proyecto.  La producción de energía será entregada al SEIN en la barra 220 kV de la S.E. de Tingo María, distante 19,5 km del patio de llaves de la central.  El 06.06.2014 Odebrecht adquirió todas las acciones representativas del capital social de la Compañía Energética del Centro.  El 21.12.2013 se inició la construcción del campamento y la medición de los caudales en la estación Puente Bella y afluentes del río Monzón.  La concesionaria ha solicitado al MINEM modificación del cronograma de obra por razones de fuerza mayor, solicitando que la nueva fecha de POC sea el 30.12.2021. Osinergmin emitió opinión favorable al respecto.  Mediante R.S. N° 048-2015-EM del 09.09.2015, el MINEM aprueba la modificación del cronograma, siendo la nueva fecha de POC el 30.12.2021.  El monto de inversión aproximado es de 389,2 MM US$.

Vista del Recurso Hídrico (Río Monzón)

Ubicación del túnel de conducción

Ubicación de la presa y embalse de la central

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN 13,8 kV

220 kV S.E.TINGO MARÍA

60 MW

220 kV 75 MVA

13,8 kV C.H. BELO HORIZONTE (180 MW)

ACAR 1250 MCM 633 mm² 19,5 km

60 MW

75 MVA

13,8 kV 60 MW

75 MVA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

Zona de Descarga –Trabajos Topográficos

59

CENTRAL HIDROELÉCTRICA TARUCANI (49 MW) DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA TARUCANI EMPRESA CONCESIONARIA TARUCANI GENERATING COMPANY S.A. TECNOLOGÍA Generación Hidráulica UBICACIÓN Departamento Arequipa Provincia Caylloma Distrito Lluta Altitud 3 585 msnm DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL 0 Potencia Instalada 49 MW Tipo de Central Hidráulica de Regulación Número de Unidades de Generación 2 Turbinas Salto Bruto – Salto Neto 331,75 m – 324 m Caudal Nominal 17 m3/s 0,2 m3/s Caudal Ecológico Río Colca Recurso Hídrico 8 226 m Longitud de Conducción 285 millones m³ Presa de Regulación En Superficie Casa de Máquinas DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Francis Vertical Francis Vertical Potencia Nominal 24,5 MW 24,5 MW DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia 30 MW 30 MW Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 DATOS TÉCNICOS TRANSFORMADOR 0 Potencia 60 MVA Nivel de Tensión 13,8/138 kV SISTEMA DE TRANSMISIÓN S.E. Majes Conexión al Sistema Interconectado Sur 61 km Longitud de Línea de Transmisión Tensión 138 kV DATOS DE CONTRATO 1 Tipo de contrato Concesión Definitiva Puesta en Operación Comercial (POC) 07.06.2015 (Contrato Suspendido) INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto está ubicado en la zona sur del Perú, en el departamento de Arequipa en el lado noroeste, en la cuenca alta del río Siguas (Lluta) a una altitud entre 3 200 y 3 600 msnm.  La construcción de la central ha sido prevista en dos etapas. La primera que aprovechará los recursos hídricos derivados desde el Colca, para producir 49 MW y en una segunda etapa con el trasvase de las aguas del río Apurímac, incrementando otros 49 MW.  La casa de máquinas ha sido concebida para alojar hasta cuatro grupos Francis de eje vertical de 24,5 MW de potencia cada uno, dos en cada etapa.  El patio de llaves se ubicará en una explanada contigua a la casa de máquinas donde se ubicarán dos transformadores de 13,8/138 kV y 60 MVA.  El 21.06.2013 la empresa ha solicitado una ampliación de plazo por causa de fuerza mayor. (90 días), indicando retraso del MINEM en aprobar la solicitud de modificación de la servidumbre impuesta a favor de la concesión definitiva.  El MINEM aprobó la ampliación de plazo con R.M. N° 556-2013-MEM/DM.  Existen problemas con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y AUTODEMA con relación a la ejecución del proyecto integral.  El 05.09.2013 Tarucani solicitó la suspensión del contrato hasta que se solucionen los procesos contenciosos administrativos.  El 09.07.14 se suspendió el contrato de concesión definitiva de generación N° 190-2001.  El monto de inversión aproximado es de 128,5 MM US$.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

Plano de Ubicación

Layout de la Central

Limpieza del Terreno Canal de Conducción

Salida del Túnel (Estructura Existente)

MAJES

13,8 kV

138 kV

G1 30 MW

138 kV AAAC 283 mm² 57,7 km

G2 30 MW

60 MVA Campamento Provisional

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

60

CENTRAL HIDROELÉCTRICA VIROC (RAURA II)-12 MW DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Energía Promedio Anual Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico Túnel DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia

CENTRAL HIDROELECTRICA VIROC AMAZONAS GENERACIÓN S.A. Generación Hidráulica Lima Oyón Oyón 3 600 msnm 0 12,15 MW 92,3 GWh Hidráulica de pasada 1 Turbina 231,45 m 7 m³/s Río Huaura Tipo baúl de 3,165 km de longitud Turbina G1 Francis 13 MW 7 m³/s

Plano de Ubicación

13 MW 13,8 kV 0,9

DATOS TÉCNICOS TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión

15 MVA 13,8/138 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

1 Concesión Definitiva 30.09.2011 17.03.2017

.0

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central tendrá una capacidad de 13 MW, que se obtiene mediante el aprovechamiento del río Viroc con una altura neta de 231,45 m y un caudal de diseño de 7 m³/s.  Mediante Oficio N° 1240-2012/MEM-DGE, el MINEM otorgó ampliación de plazo de 365 días para la subsanación de la entrega del instrumento ambiental requerido.  Mediante la R.D. N° 118-2013-GRL-GRDE-DREM, con fecha 09.05.2013 la Dirección Regional de Energía aprobó la declaración de Impacto Ambiental de la Central Hidroeléctrica Viroc.  Se vienen reformulando los Estudios Básicos y el Estudio Definitivo debido a la reubicación de la bocatoma a un lugar en la que no tenga interferencia con la carretera Churín-Oyón.  Con R.M. N° 435-2013-MEM/DM del 15.10.2013 se aprobó la modificación del contrato de concesión N° 359-2010 estableciendo como fecha POC el 17.03.2017.  El 12.03.2015 la Administración Nacional del Agua aprueba la R.D. N° 068-2015-ANA-AAA-CAÑETEFORTALEZA, prorrogando la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico del proyecto.  Debido a la falta de financiamiento y a la falta de acuerdo con las comunidades no se ha completado la Ingeniería Definitiva ni la Adjudicación de Contratos con las Contratistas.  Existe atrasos en el cumplimiento de los hitos Inicio de Obra Civil y Fabricación de Equipos, por lo que se prevé que la PCO de la central no ocurrirá el 17.03.2017.  El monto total de inversión, sin incluir Ia Línea de Transmisión (138 kV), alcanza el valor de 20,5 MM US$.

Nueva trazo de carretera Churín - Oyón

Nueva ubicación de la bocatoma de la C.H. Viroc

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

Cruce del ducto subterráneo de la C.H. Viroc

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

61

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHADIN II (600 MW) DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA CHADIN II EMPRESA CONCESIONARIA AC ENERGIA S.A. TECNOLOGÍA Generación Hidráulica UBICACIÓN . .

Departamentos Cajamarca Amazonas Provincias Celendín Chachapoyas y Luya Pisuquia Distritos Chumuch y Cortegana Cocabamba, Balsas 1 000 msnm Altitud 1 000 msnm DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL 600 MW Potencia Instalada Hidráulica con Embalse Tipo de Central 150 m Salto Neto 385 m3/s Caudal de diseño 3 Turbinas Número de Unidades de Generación Rio Marañón Recurso hídrico 835 msnm Cota de coronación 1 960 hm³ Volumen del embalse 2 120 GWh/año Producción anual DATOS TÉCNICOS TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Turbina G3 Tipo de Turbina Francis Vert.

Francis Vert.

Francis Vert.

Velocidad Angular 300 rpm 300 rpm 300 rpm Caudal nominal por grupo 128,3 m³/s 128,3 m³/s 128,3 m³/s DATOS TÉCNICOS GENERADOR Potencia 200 MW 200 MW 200 MW Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 0,9 DATOS TÉCNICOS TRANSFORMADOR Potencia 3x200 MVA Nivel de Tensión 13,8/220 kV DATOS DE CONTRATO .

Tipo de contrato Contrato de Concesión N° 458-2014 Firma de Contrato 29.10.2014 Puesta en Operación Comercial (POC) 20.11.2023 INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto se ubica en el límite regional de Cajamarca y Amazonas, aproximadamente a 85 km aguas arriba de la localidad de Cumba.  El proyecto consiste en el aprovechamiento de un cañón en la cuenca media del río Marañón para la construcción de una central hidroeléctrica que consta de una presa de 175 m de altura para formar un embalse de 1 960 hm3 de agua para la generación de 600 MW de potencia.  Con R.S. N° 073-2014-EM el MINEM otorga a favor de AC Energía S.A. la concesión definitiva de generación. Contrato de Concesión N° 458-2014.  La construcción de las obras del proyecto, demandará el desplazamiento (excavación y rellenos) de 44,6 millones de m3 de materiales (roca y suelos).  Mediante la Resolución Directoral N° 058-2014-MEM/AAE, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la mencionada central hidroeléctrica.  El proyecto abastecerá de energía a la zona centro del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).  El monto de inversión aproximado es de 2 000 MM US$.

Plano de Ubicación

Área de Concesión

ESQUEMA DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

Rio Marañon (Amazonas)

Rio Marañon (Amazonas)

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

62

CENTRAL HIDROELÉCTRICA VERACRUZ (730 MW) DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamentos Provincias Distritos Altitud DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Salto Bruto Caudal de diseño Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Cota de coronación Volumen de la presa Producción anual DATOS TÉCNICOS TURBINA Tipo de Turbina Potencia Velocidad Angular Caudal nominal por grupo DATOS TÉCNICOS GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia DATOS TÉCNICOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

CENTRAL HIDROELECTRICA VERACRUZ COMPAÑÍA ENERGÉTICA VERACRUZ S.A.C. Generación Hidráulica Cajamarca Cutervo Varios 700 msnm

Amazonas Utcubamba Varios 700 msnm

730 MW

Hidráulica con Embalse 150 m 600 m3/s 4 Turbinas Rio Marañon 670 msnm 3.85 millones m³ 4 782 GWh/año T G1 T G2 Francis V. Francis V. 182,5 MW 182,5 MW 300 rpm 300 rpm 200 m³/s 200 m³/s

T G3 Francis V. 182,5 MW 300 rpm 200 m³/s

T G4 Francis V. 182,5 MW 300 rpm 200 m³/s

200 MW 13,8 kV 0,9

200 MW 13,8 kV 0,9

200 MW 13,8 kV 0,9

200 MW 13,8 kV 0,9

Ubicación

2x440 MVA 13,8/13,8/500 kV .

Contrato de Concesión N° 456-2014 05.11.2014 09.01.2022

Plano de Ubicación

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto se ubica en los límites de las regiones Cajamarca: provincia de Cutervo (distritos de Choros, Toribio Casanova, Santo Tomas, Cujillo y La Ramada), Chota (distritos de Pion, Chimban y Choropampa) y Celendín (distrito de Cortegana) y Amazonas: provincias de Utcubamba (distrito de Cumba, Yamón y Lonya Grande) y Luya (distrito de Camporredondo, Providencia y Ocumal). La presa estará localizada sobre el río Marañón a unos 2 km aguas abajo del caserío de Chiñuña, distrito de Yamón, provincia de Utcubamba.  El caudal de diseño de la central es de 600 m³/s, capaz de generar con el embalse en el nivel máximo una potencia de 730 MW con una producción anual de 4 782 GWh/año.  A través de la L.T. 500 kV S.E. Veracruz-S.E. La Niña, de 239.5 km, el proyecto abastecerá de energía a la zona norte del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).  Con R.S. N° 076-2014-EM del 05.11.2014 el MINEM otorga a favor de COMPAÑÍA ENERGÉTICA VERACRUZ S.A.C. la concesión definitiva de generación. Contrato de Concesión N° 456-2014.  Mediante carta COES/D/DP-278-2013 del 21.03.2013, el COES otorgó la conformidad al Estudio de Pre Operatividad del proyecto.  La concesionaria viene preparando su documentación para participar en el proceso de licitación “Suministro de Energía de Nuevas Centrales Hidroeléctricas” convocada por Proinversión.  El monto de inversión aproximado es de 1 443,7 MM US$.

Esquema de la central

ESQUEMA DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

13.8 kV

500 kV

G1

S.E. LA NIÑA

500 kV

G2

C.H. VERACRUZ (730 MW)

AAAC 3x504 mm² 239,5 km

G3

G4 Rio Marañon (Amazonas)

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

63

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CURIBAMBA (195 MW) DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Salto Bruto Salto Neto Caudal de Diseño Recurso Hídrico DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Nominal Tensión de Generación N° de Grupos

CENTRAL HIDROELECTRICA CURIBAMBA EDEGEL S.A.A. .

Junín Jauja Monobamba, Molinos y Apata 195 MW Hidráulica de pasada 259 m 253 m 86 m3/s Río Comas y Río Uchubamba Francis de eje vertical 2x97,5 MW (195 MW) 43,86 m3/s

Zona de Ubicación

2x 100 MVA 13,8 kV 2

DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión

200 MVA 13,8/220 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Contrato de Concesión Firma de Contrato 17.01.2014 Puesta en Operación Comercial (POC) 16.04.2021 INFORMACIÓN RELEVANTE  Se ha previsto dos captaciones independientes en los ríos Comas y Uchubamba, ubicadas a 10 km de la C.H. Chimay.  La toma principal se ubica en el río Comas donde se emplazará una presa de aproximadamente 23 m de altura, 55 m de largo, con una capacidad de 1 300 000 m3. El túnel de conducción será de aproximadamente 8,3 km de longitud. La toma secundaria se ubicará en el río Uchubamba y consistirá de un barraje de concreto de unos 50 m de longitud. Las unidades generadores se ubicarán en la casa de máquinas en caverna. Tendrá un reservorio para regulación horaria ubicado en la captación del río Comas.  La interconexión se realizará mediante una línea de transmisión de 220 kV en simple terna, que se conectará con la S.E Oroya Nueva, a 100 km de la zona del proyecto. El trazo será paralelo al de la línea Chimay-Nueva Oroya.  Mediante R.S. N° 070-2014-EM del 04.10.2014, se otorga Concesión Definitiva de Generación.  El EIA de generación ha sido actualizado, debido a mejoras técnicas, a través de un ITS (Informe Técnico Sustentatorio) y aprobada mediante Resolución Directoral N° 345-2014-MEM-DGAAE el 05.11.2014.  Se continúa con el proceso de licitación de las obras del proyecto.  Se está negociando la compra de terrenos para los emplazamientos de la central.  Se viene evaluando la modificación y optimización del Sistema de Transmisión y punto de conexión para la entrega de la energía.  El inicio de obras de acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obra será el 02.08.2016.  El monto de inversión es de 577 MM US$ aproximadamente

Frentes de trabajo

ESQUEMA DE LA CENTRAL

Obras temporales del proyecto

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

64

CENTRAL HIDROELÉCTRICA OLMOS 1 (53 MW) DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Energía Promedio Anual Salto Neto Caudal de Diseño Recurso Hídrico DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Nominal Tensión de Generación Factor de Potencia DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

CENTRAL HIDROELECTRICA OLMOS 1 SINDICATO ENERGÉTICO S.A. – SINERSA .

Lambayeque, Piura y Cajamarca Lambayeque Olmos 53 MW 328 GWh 393,5 m 2x7,5 m3/s Río Huancabamba TG1 Pelton, vertical 26,5 MW 7,5 m3/s

TG2 Pelton, vertical 26,5 MW 7,5 m3/s

28,5 MVA 13,8 kV 0,9

28,5 MVA 13,8 kV 0,9

Zona de Ubicación

61 MVA 13,8/60 kV 1 Contrato de Concesión 18.12.2013 31.12.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE  Con Resolución Suprema N° 079-2013-EM del 18.12.2013, se otorga concesión definitiva de generación a favor de SINERSA para el desarrollo de la actividad de generación de energía eléctrica en la C.H. Olmos 1 y se aprueba el Contrato de Concesión N° 426-2013.  La presa tendrá una altura máxima de 34 m, longitud de coronación de 91 m; la coronación está a la cota 1 106 msnm, siendo su ancho de coronación 8 m.  El túnel a presión de la derivación central N° 1 es de tipo baúl con las dimensiones interiores de 2,8 m de ancho y 3,40 m de altura.  La casa de máquinas será de tipo exterior.  Las turbinas son del tipo Pelton con la potencia instalada de 26,5 MW c/u.  La energía generada por la C.H. Olmos 1, será entregada al SEIN a través de la L.T. 60 kV S.E. Olmos 1 – S.E. Motupe, de 37 km de longitud.  La concesionaria ha iniciado un nuevo trámite para la obtención del CIRA para toda la zona del desarrollo del proyecto de la CH Olmos 1.  Se procedió con la tasación y firma de contratos de compensación, con los posesionarios detectados, se viene negociando el Contrato de Servidumbre entre SINERSA y PEOT.  El inicio de obras está programado para el 01.10.2015.  El monto de inversión es 91,3 MM US$.

Entrada a Captación C.H. Olmos 1 – km. 26

ESQUEMA DE LA CENTRAL

Lugar de Embalse e Ingreso a Túnel a C.H. Olmos 1

Campamento (existente a ser acondicionado)

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

65

7.1.3

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS SUBASTA RER

66

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHANCAY (19,2 MW) DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Nivel de la Cámara de Carga N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Caudal Ecológico Recurso Hídrico Casa de Máquinas DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de Energía Ofertado

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHANCAY SINERSA Generación Hidráulica Lima Huaral Pacaraos 3 396 msnm 0 19,2 MW Hidráulica de embalse 2 691,9 msnm 2 Turbinas 668,2 m 3,6 m³/s 0,2 m³/s Río Chancay En superficie Turbina G1 Pelton horizontal 10 MW 1,8 m³/s

Turbina G2 Pelton horizontal 10 MW 1,8 m³/s

11 MVA 13,8 kV 0,9

11 MVA 13,8 kV 0,9

Plano de Ubicación

0 23 MVA 13,8/60 kV Contrato RER (1ra Subasta) 31.03.2010 31.12.2015 143 000 MWh/año 5,85 Ctvs. US$/kWh

Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

13.09.2013 01.01.2014 30.06.2015 01.07.2015 31.12.2015

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central aprovechará el potencial hídrico del rio Chancay para generar energía eléctrica. EI sitio en donde se desarrolla el proyecto está ubicado aguas arriba deI pueblo de Acos a 60 km de Huaral.  El proyecto considera la instalación de 2 turbinas Pelton de 10 MW c/u y 2 generadores de 11 MVA c/u.  El 24.05.2013, mediante Resolución Ministerial N° 209-2013-MEM/DM se aprobó el texto de la minuta que contiene la Adenda N° 1 del Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN, modificando la fecha de la POC del 31.12.2012 al 31.12.2015.  La Ingeniería de Detalle fue desarrollada por la empresa Colpex Project S.A.  La empresa Energoprojekt Holding firmó un contrato con el Sindicato Energético (SINERSA) para juntas trabajar en la construcción de la central.  La construcción de la bocatoma tiene un avance del 97%; se tiene una avance de 100% en la excavación y revestimiento de los túneles 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 62% en el túnel 7.  Se viene realizando el vaciado de concreto en el muro del desarenador.  Se han concluido las obras civiles de la casa de máquinas y del canal de descarga.  El montaje electromecánico se encuentra paralizado por trabajos de rescate de un paisaje arqueológico.  La energía generada se inyectará al SEIN a través de la L.T. 60 kV C.H. Chancay-S.E. Huaral, que está en construcción.  A la fecha se tiene un avance global de 90%.  La inversión aproximada será de 36,2 MM US$.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

C.H. CHANCAY (22 MVA)

Casa de Máquinas

Construcción del Desarenador

S.E. HUARAL (Edelnor)

13,8 kV 60 kV

11 MVA

Construcción de la bocatoma

60 kV AAAC 300 mm² 60 km

11 MVA

23 MVA Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

Ingreso del Túnel N° 5

67

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL I (19,9 MW) DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Nivel del Punto de Presa N° de Unidades de Generación Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Velocidad Angular Caudal Nominal N° Inyectores DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado

CENTRAL HIDROELECTRICA ANGEL I GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.

Generación Hidráulica Puno Carabaya Ollachea 2 535 msnm 0 19,9 MW Hidráulica 2 528 msnm 2 Turbinas 270 m 8,6 m3/s Río Chiamayo Turbina G1 Pelton 10 MW 600 rpm 4,3 m³/s 6

Turbina G2 Pelton 10 MW 600 rpm 4,3 m³/s 6

11 MVA 6,6 kV 0,85

11 MVA 6,6 kV 0,85

Plano de Ubicación

0 16/25 MVA 6,6/138 kV Contrato RER (1ra Subasta) 31.03.2010 31.12.2017 131 045 MWh/año 5,997 Ctvs. US$/kWh

Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

15.07.2015 31.01.2016 15.11.2016 16.11.2016 31.12.2017

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central proyectada aprovechará el caudal de 8,6 m³/s de las aguas de la cuenca del río Chiamayo con una altura neta de 270 m.  El proyecto, prevé la construcción de una presa de derivación que se ubicará aproximadamente en la cota 2 528 msnm, en la margen izquierda del río Chiamayo.  La conexión de las obras de toma con la cámara de carga se ha proyectado mediante un túnel con flujo a pelo libre de 1 239 m. Desde la cámara de carga hasta la casa de máquinas, se construirá un túnel vertical y otro túnel horizontal. Para la entrada a la casa de máquinas se prevé un túnel de acceso.  El agua turbinada será evacuada mediante un túnel de descarga el cual estará dotado de un juego de compuertas que permitan dirigir el agua alternativamente hacía el río o hacia el canal de conducción para alimentar la C.H. Ángel II.  La energía se transmitirá a través de la L.T. 138 kV S.E. C.H. Ángel I – S.E. C.H. Ángel II.  Mediante R.M. N° 075-2014-MEM/DM del 18.02.2014 el MINEM aprobó la tercera modificación del contrato, estableciendo la POC para el 31.12.2017.  Con fecha 12.12.14 se han suscritos los contratos que han permitido suscribir el Acta de Inicio de Obras el 31.12.14.  Se viene realizando la construcción de acceso principal (57% de avance): despeje y desbroce de vegetación, excavación con explosivos en roca fija, transporte y eliminación de material excedente.  El avance valorizado del proyecto es de 13%.  El monto de inversión es de 23,1 MM US$.

Ventana hacia túnel de Conducción

Puente sobre el río San Gabán, acceso principal a las obras

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

Camino de acceso a la C.H. Ángel I

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

68

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL II (19,9 MW) DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA

CENTRAL HIDROELECTRICA ANGEL II GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.

TECNOLOGÍA

Generación Hidráulica

UBICACIÓN Departamento Puno Provincia Carabaya Distrito Ollachea Altitud 1 950 msnm DATOS DE LA CENTRAL 0 Potencia Instalada 19,9 MW Energía Promedio Anual 131,045 MWh Tipo de Central Hidráulica de embalse N° de Unidades de Generación 2 Turbinas Salto Neto 285 m Caudal Nominal 8,6 m3/s Río Chiamayo Recurso Hídrico DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Pelton de eje vertical Pelton de eje vertical Potencia Nominal 10 MW 10 MW Velocidad Angular 600 rpm 600 rpm Caudal Nominal 4,3 m³/s 4,3 m³/s N° Inyectores 6 6 DATOS DEL GENERADOR Potencia 11 MVA 11 MVA Tensión de Generación 6,6 kV 6,6 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 DATOS DEL TRANSFORMADOR 0 Potencia 16/25 MVA Nivel de Tensión 6,6/138 kV DATOS DE CONTRATO Hitos Contrato RER (1ra Subasta) Tipo de contrato Cierre Financiero 15.07.2015 31.03.2010 Firma de Contrato Inicio de Obras 31.01.2016 31.12.2017 Puesta en Operación Comercial Arribo de Equipo 15.11.2016 131 045 MWh/año Energía Anual Ofertada Inicio de Montaje 16.11.2016 5,999 Ctvs. US$/kWh Precio de la Energía Ofertado POC 31.12.2017 INFORMACIÓN RELEVANTE  Está central está situada inmediatamente aguas abajo del proyecto Ángel I aproximadamente en la cota 1 950 msnm, con un salto neto de 285 m. El caudal aprovechado es de 8,6 m³/s.  La toma de agua para esta central, se hará mediante una captación directa desde el túnel de descarga de la central de Ángel I. Al estar proyectada esta central, en la margen derecha del río Chiamayo, el túnel de conducción (2 523 m) estará unido a un sifón (tramo del cruce debajo del río).  Se dispondrá además, de una pequeña represa en la quebrada Quilloromani para derivar el caudal máximo de 1 m³/s. Al final del túnel aductor se ha proyectado una cámara de carga y el comienzo del pique. La Casa de Máquinas será en caverna lo mismo que el túnel de descarga.  Mediante R.M. N° 076-2014-MEM/DM del 18.02.2014 el MINEM aprobó la tercera modificación del contrato, estableciendo la POC para el 31.12.2017.  Con fecha 12.12.14 se han suscritos los contratos que han permitido suscribir el Acta de Inicio de Obras el 31.12.14.  La concesionaria ha propuesto a la empresa CESEL S.A. como supervisora del proyecto.  Los estudios de ingeniería de detalle vienen siendo desarrollados por la empresa Pöyry (Perú) S.A.C.  Se viene realizando la construcción del túnel de acceso a la casa de máquinas (90% de avance), túnel de descarga (81% de avance).  Se ha realizado el mapeo geológico-geotécnico de los túneles excavados por tramos (tipo de roca).  El avance valorizado del proyecto es de 10%.  El monto de inversión es de 21,5 MM US$.

Plano de Ubicación de la C.H. Ángel II

Túnel de Acceso a Casa de Máquinas C.H. Ángel II

Túnel de Acceso a la Casa de Máquinas de la C.H. Ángel II

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

Túnel de Descarga de la C.H. Ángel II en Excavación

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

69

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL III (19,9 MW) DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELECTRICA ANGEL III

EMPRESA CONCESIONARIA

GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.

TECNOLOGÍA

Generación Hidráulica

UBICACIÓN Departamento Puno Provincia Carabaya Distrito Ollachea Altitud 1 950 msnm DATOS DE LA CENTRAL 0 Potencia Instalada 19,9 MW Tipo de Central Hidráulica de embalse N° de Unidades de Generación 2 Turbinas Salto Neto 287 m Caudal Nominal 8,6 m3/s Ríos Chiamayo Recurso Hídrico En caverna Casa de Máquinas DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Pelton de eje vertical Pelton de eje vertical Potencia Nominal 10 MW 10 MW Velocidad Angular 400 rpm 400 rpm Caudal Nominal 4,3 m³/s 4,3 m³/s N° Inyectores 6 6 DATOS DEL GENERADOR Potencia 11 MVA 11 MVA Tensión de Generación 6,6 kV 6,6 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 DATOS DEL TRANSFORMADOR 0 Potencia 16/25 MVA Nivel de Tensión 6,6/138 kV DATOS DE CONTRATO Hitos Tipo de contrato Cierre Financiero Contrato RER (1ra Subasta) 15.07.2015 31.03.2010 Firma de Contrato Inicio de Obras 31.01.2016 31.12.2017 Puesta en Operación Comercial Arribo de Equipo 15.11.2016 131 045 MWh/año Energía Anual Ofertada Inicio de Montaje 16.11.2016 5,998 Ctvs. US$/kWh Precio de la Energía Ofertado POC 31.12.2017 INFORMACIÓN RELEVANTE  La C.H. Ángel III, aprovechará las aguas turbinadas de la C.H. Ángel II, en la cota 1 955 msnm.  La conexión de la toma con la cámara de carga se ha proyectado mediante un túnel (2 603 m) con flujo de agua a pelo libre  La subestación de la C.H. Ángel III se conectará a la S.E de San Gabán mediante una línea de transmisión en 138 kV.  La Puesta en Operación Comercial de la Central ha sido postergado hasta el 30.06.2015 con aprobación del Ministerio de Energía y Minas (R.M N° 528-2012-MEM/DM del 13.12.2012).  Mediante R.M. N° 077-2014-MEM/DM del 18.02.2014 el MINEM aprobó la tercera modificación del contrato, estableciendo la POC para el 31.12.2017.  Con fecha 12.12.14 se han suscritos los contratos que han permitido suscribir el Acta de Inicio de Obras el 31.12.14.  La concesionaria ha propuesto a la empresa CESEL S.A. como supervisora del proyecto.  Los estudios de ingeniería de detalle vienen siendo desarrollados por la empresa Pöyry (Perú) S.A.C.  Se viene realizando la construcción del túnel de acceso a la casa de máquinas (82% de avance), túnel de descarga (43,7% de avance), túnel de conducción desde ventana 02 (11% de avance), túnel de conducción desde galería de construcción (9% de avance).  Se ha realizado el mapeo geológico-geotécnico de los túneles excavados por tramos (tipo de roca).  El avance valorizado del proyecto es de 19%.  El monto de inversión aproximado es de 25,1 MM US$.

Plano de Ubicación C.H. Ángel III

Portal de Entrada al Túnel de Acceso a la Casa de Máquinas

Caminos de Acceso a las Obras de Construcción C.H. Ángel III

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

Canal de Descarga de la C.H. Ángel III

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

70

CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANTA (19,8 MW) DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Nivel de Captación Número de Unidades de Generación Salto Neto Salto Bruto Caudal Nominal Recurso Hídrico DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC) Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado

CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANTA PERUANA DE INVERSIONES EN RENOVABLES S.A. Generación Hidráulica

ENERGÍAS

Ancash Corongo Corongo, Yanac y La Pampa 1 504 msnm 0 19,78 MW Hidráulica de embalse 1 919,3 msnm 2 Turbinas 392,5 m 407,5 m 6 m³/s Río Manta Turbina G-01 Turbina G-02 Pelton Pelton 9,89 MW 9,89 MW 3 m³/s 3 m³/s G-01 G-02 9,89 MVA 9,89 MVA 6,3 kV 6,3 kV

Plano de Ubicación

24 MVA 6,3/66 kV 1 Contrato RER (2da Subasta) 30.09.2011 31.12.2014 (Solicitó postergación para el 31.03.2018) 127 500 MWh/año 5,2 Ctvs. US$ / kWh

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central estará ubicada en los distritos de Corongo, Yanac y La Pampa, de la provincia de Corongo, del departamento de Ancash y utilizará los recursos hídricos del río Manta.  Peruana de Inversiones en Energías Renovables S.A., obtuvo la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación con recursos energéticos renovables en la Central Hidroeléctrica Manta, según Resolución Ministerial N° 035-2011-MEM/DM. Contrato de Concesión N° 361-2010.  La conexión de la central al SEIN se realizará a través de la L.T. 66 kV, desde la S.E. C.H. Manta hasta la S.E La Pampa (3,2 km aproximadamente).  El 09.10.2012 la concesionaria solicitó al MINEM la postergación de la POC y la modificación del cronograma de ejecución de obra.  El MINEM aprobó la solicitud de ampliación de plazo, por fuerza mayor, mediante R.M. N° 112-2013MEM/DM del 22.03.2013, quedando modificada la POC para el 31.12.2014.  Mediante Oficio N° 2050-2013-MEM/DGE del 17.10.2013 el MINEM aceptó la solicitud de suspensión del Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN, por problemas de imposición de servidumbres, desde el 27.03.2013.  El 01.06.2015 se levantó la suspensión del Contrato de Concesión.  La concesionaria ha solicitado ante el Ministerio de Energía y Minas, la modificación del cronograma a fin de tener como nueva fecha de POC el 31.03.2018.  El monto de Inversión aproximado en el proyecto es de 18,4 MM US$.

Captación-Casa de Máquinas

Vista de Perfil Bocatoma

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

S.E. LA PAMPA

6,3 kV 66 kV

G1 9,89 MW

G2 9,89 MW

66 kV ACSR 160 mm² 2,68 km

24 MVA Vista de Planta-Casa de Máquinas

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

71

CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENOVANDES H1 (20 MW) DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENOVANDES H1 EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA TECNOLOGÍA Generación Hidráulica UBICACIÓN Departamento Junín Provincia Chanchamayo Distritos Perene Altitud 1 546 msnm DATOS DE LA CENTRAL 0 Potencia Instalada 20 MW Tipo de Central Hidráulica de embalse Longitud Túnel de Conducción 3 500 m N° de Unidades de Generación 1 Turbina Salto Neto 293,7 m Caudal Nominal 7,85 m³/s Recurso Hídrico Río Huatziroki Casa de Máquinas En Superficie DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Pelton Vertical Potencia Nominal 20 MW Caudal Nominal 7,85 m³/s N° de Inyectores 6 DATOS DEL GENERADOR Potencia 22,2 MVA Tensión de Generación 13,8 kV Velocidad Nominal 400 rpm Factor de Potencia 0,9 DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia 25 MVA Nivel de Tensión 13,8 /44 -60kV DATOS DE CONTRATO Hitos Tipo de contrato Contrato RER (2da Subasta) Cierre Financiero 30.09.2015 30.09.2011 Firma de Contrato Inicio de Obras 01.10.2014 31.10.2016 Puesta en Operación Comercial Arribo de Equipo 05.07.2016 150 000 MWh/año Energía Anual Ofertada Inicio de Montaje 15.07.2016 5,39 Ctvs. US$ / kWh Precio de la Energía Ofertado POC 31.10.2016 INFORMACIÓN RELEVANTE  Las instalaciones de la central se ubican en los distritos de Perené y Chanchamayo, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín y aprovechará las aguas del rio Huatziroki.  La energía producida será entregada al SEIN, mediante un sistema de transmisión constituido por la S.E. Renovandes H1 de 25 MVA (13,8/44 kV), una L.T. de 18,6 km (44 kV), y una celda de conexión a las barras de 44 kV de la S.E. Chanchamayo. El sistema de transmisión estará diseñado para 60 kV (la tensión 44 kV, será cambiado a 60 kV).  Con R.M. N° 552-2013-MEM/DM del 13.12.2013 se aprueba la primera Adenda al contrato modificando la POC del 31.12.2014 al 31.07.2016.  Con Oficio N° 415-2015-MEM/DGE se aprobó la segunda Adenda modificando la POC del 31.07.2016 al 31.10.2016.  La concesionaria solicitó la ampliación de plazo para el hito Cierre Financiero hasta el 30.09.2015.

Dicha ampliación fue otorgada por el MINEM.  Los accesos a la obra se han concluido. El túnel de conducción tiene un avance de 26%, las excavaciones para el terreno de la bocatoma, desarenador, cámara de carga y casa de máquinas registra un avance de 75%.  Se firmó el contrato de supervisión con la empresa brasileña Grupo Energía  Los equipos electromecánicos se encuentran en proceso de fabricación (la turbina está siendo fabricada por RAINPOWER, el generador por INDAR y los transformadores por ABB)  El proyecto presenta un avance global de 35%  El monto de inversión aproximado es de 58,8 MM US$.

Plano de Ubicación

Túnel de Entrada – Ducto de Ventilación

Perfil de la Tubería Forzada

Casa de Máquinas – Ubicación Plataforma

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

S.E. CHANCHAMAYO

C.H. RENOVANDES H1 (20 MW)

13,8 kV

60 kV

60 kV

G1 20 MW

S.E. YANANGO RENOVANDES

60 kV

18,6 km

19,5 km

AAAC 285 mm²

AAAC 285 mm²

S.E. YANANGO EDEGEL

220 kV

220 kV 0,2 km

ACSR 524 mm²

25 MVA 25/12/25 MVA Almacenes y Equipos

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

72

CENTRAL HIDROELÉCTRICA 8 DE AGOSTO (19 MW) DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal - Caudal Ecológico Recurso Hídrico DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado

CENTRAL HIDROELECTRICA 8 DE AGOSTO GENERACIÓN ANDINA S.A.C. Generación Hidráulica Huánuco Huamalíes Monzón 1 165 msnm 0 19 MW Hidráulica fluyente 2 Turbinas 145 m 18 m³/s - 3 m³/s Río Aucantagua Turbina G1 Francis 9,5 MW 9 m³/s

Turbina G2 Francis l 9,5 MW 9 m³/s

11,15 MVA 13,8 kV 0,9

11,15 MVA 13,8 kV 0,9

Plano de Ubicación de la Central

0 2 x 11,15 MVA 13,8/138 kV Contrato RER (2da Subasta) 30.09.2011 15.02.2016 140 000 MWh 5,39 Ctvs. US$/kWh

Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

16.02.2015 01.07.2014 10.11.2015 11.12.2015 15.02.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto se desarrolla sobre la margen derecha del río Aucantagua en el distrito de Monzón, provincia de Humalíes y departamento de Huánuco.  La energía se transmitirá a través de la L.T. 138 kV S.E. 8 de Agosto – S.E. Tingo María, de 60 km aproximadamente.  El Estudio de Pre Operatividad de la central fue aprobado con Carta COES/D/DP-709-2011 (28.11.11).  Con R.M. N° 220-2014-MEM/DM del 08.05.2014 se aprueba la transferencia de la concesión definitiva de generación con recursos energéticos renovables que efectúa Andes Generating Corporation S.A.C. a Generación Andina S.A.C.  Mediante R.M. N° 019-2015-MEM/DM del 16.01.2015, se aprobó la ampliación de la fecha para la POC en 46 días (del 31.12.2015 al 15.02.2016). El 10.02.2015 se suscribió la Cuarta Modificación del Contrato de Concesión.  La empresa Supervisora de Obras es DESSAU S&Z S.A.  Se está desarrollando la Ingeniería de Detalle según lo programado.  Se vienen realizando trabajos en la bocatoma, el desarenador, la tubería GRP, casa de máquinas y subestación; el túnel de conducción de 1 km se ha culminado, iniciándose los trabajos en la chimenea de equilibrio y trabajos de revestimiento.  La concesionaria informó que solicitará ampliación de plazo de la POC, por razones de fuerza mayor (desabastecimiento de combustible en la zona de la obra).  El proyecto presenta un avance de 45%  El monto de inversión proyectado es de 46 MM US$

Trabajos en la Bocatoma

Construcción del Desarenador

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN C.H. NUEVA ESPERANZA (8 MW)

22,9 kV

G1 4 MW

138 kV

3,17 km

58,7 km

4,16 kV

13,8 kV

22,9 kV ACAR 177 mm² 1,53 km

G2 4,2 MW

138 kV

ACAR 177 mm²

12 MVA

G1 4,2 MW

S.E. TINGO MARÍA

25x30x55 MVA ACAR 177 mm²

G2 4 MW

Salida del Túnel de Conducción

C.H. 8 DE AGOSTO (19 MW)

4,16 kV

12 MVA

G1 9,5 MW

G2 9,5 MW

22,9 kV

C.H. EL CARMEN (8,4 MW)

Instalación de Tubería GRP

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

73

CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL CARMEN (8,4 MW) DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL CARMEN EMPRESA CONCESIONARIA GENERACIÓN ANDINA S.A.C. TECNOLOGÍA Generación Hidráulica UBICACIÓN Departamento Huánuco Provincia Huamalíes Distrito Monzón Altitud 1 165 msnm DATOS DE LA CENTRAL 0 Potencia Instalada 8,4 MW Tipo de Central Hidráulica N° de Unidades de Generación 2 Turbinas Salto Bruto 239 m Caudal Nominal - Caudal 4,5 m³/s - 0,52 m³/s Ecológico Río El Carmen Recurso Hídrico En superficie Casa de Máquinas DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Francis Francis Potencia Nominal 4,2 MW 4,2 MW Caudal Nominal 2,6 m³/s 2,6 m³/s DATOS DEL GENERADOR Potencia 5,039 MVA 5,039 MVA Tensión de Generación 4,16 kV 4,16 kV Velocidad 900 rpm 900 rpm Factor de Potencia 0,9 0,9 DATOS DEL TRANSFORMADOR 0 Potencia 12 MVA Nivel de Tensión 4,16/13,8 kV DATOS DE CONTRATO Hitos Tipo de contrato Cierre Financiero Contrato RER (2da Subasta) 16.02.2015 30.09.2011 Firma de Contrato Inicio de Obras 01.04.2014 15.02.2016 Puesta en Operación Comercial Arribo de Equipo 09.11.2015 45 000 MWh Energía Anual Ofertada Inicio de Montaje 11.12.2015 5,59 Ctvs. US$/kWh Precio de la Energía Ofertado POC 15.02.2016 INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto se desarrolla sobre la margen derecha de la quebrada El Carmen en el distrito de Monzón, provincia de Huamalíes y departamento de Huánuco.  La casa de máquinas será en superficie, ubicada en la margen derecha del río Chipaco, sobre una plataforma conformada para tal fin, ocupando un área de 1 165 m².  Mediante Resolución Ministerial N° 329-2013-MEM/DM del 19.08.2013 el MINEM aprobó la transferencia del Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable que efectuó Andes Generating Corporation SAC a favor de Generación Andina S.A.C.  Mediante R.M. N° 018-2015-MEM/DM del 16.01.2015, se aprobó la ampliación en 46 días calendarios la fecha de POC, del 31.12.2015 al 15.02.2016. El 10.02.2015 se suscribió la Cuarta Modificación del Contrato de Concesión.  La empresa Supervisora de Obras es DESSAU S&Z S.A.  Se dio cumplimiento al hito Cierre Financiero.  Continúan los trabajos en la bocatoma, sistema de conducción con tubería GRP y los trabajos de concreto en la casa de máquinas de la Central.  La concesionaria informó que solicitará ampliación de plazo de la POC, por razones de fuerza mayor (desabastecimiento de combustible en la zona de la obra).  El proyecto presenta un avance de 40%.  El monto de inversión aproximado es de 11.3 MM US$.

Plano de Ubicación

Plataforma de Bocatoma

Tubería GRP

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN Construcción de Casa de Máquinas

C.H. NUEVA ESPERANZA (8 MW) C.H. 8 DE AGOSTO (19 MW)

4,16 kV 22,9 kV

G1 4 MW

ACAR 177 mm²

138 kV

3,17 km

G2 4 MW

58,7 km

4,16 kV

13,8 kV

22,9 kV ACAR 177 mm² 1,53 km

G2 4,2 MW

138 kV

ACAR 177 mm²

12 MVA

G1 4,2 MW

S.E. TINGO MARÍA

25x30x55 MVA

12 MVA

G1 9,5 MW

G2 9,5 MW

22,9 kV

C.H. EL CARMEN (8,4 MW)

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

Canal de Descarga

74

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUATZIROKI (19,2 MW) DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA HUATZIROKI EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA GENERACION HIDRAULICA SELVA S.A TECNOLOGÍA Generación Hidráulica UBICACIÓN Departamento Junín Provincia Chanchamayo Distritos Perene Altitud 1 546 msnm DATOS DE LA CENTRAL 0 Potencia Instalada 19,2 MW (11,08 MW Potencia Ofertada) Tipo de Central Hidráulica de Embalse N° de Unidades de Generación 3 Turbinas Longitud Canal de Conducción 773,4 m Salto Neto 258,5 m Caudal Nominal 9,3 m³/s Recurso Hídrico Río Huatziroki Casa de Máquinas En Superficie DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Turbina G3 Tipo de Turbina Francis Francis Francis Potencia Nominal 6,54 MW 6,54 MW 6,54 MW Caudal Nominal 3,1 m³/s 3,1 m³/s 3,1 m³/s DATOS DEL GENERADOR Potencia 6,752 MVA 6,752 MVA 6,752 MVA Tensión de Generación 10 kV 10 kV 10 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 0,9 DATOS DEL TRANSFORMADOR 0 Potencia 25 MVA Nivel de Tensión 10/ 60 kV DATOS DE CONTRATO Hitos 26.09.2014 Tipo de contrato Contrato RER (2da Subasta) Cierre Financiero 28.12.2011 29.07.2014 Firma de Contrato Inicio de Obras 04.03.2016 20.11.2015 Puesta en Operación Comercial Arribo de Equipo 72 270 MWh 28.02.2016 Energía Anual Ofertada Inicio de Montaje 4,76 Ctvs. US$/kWh 04.03.2016 Precio de la Energía Ofertado POC INFORMACIÓN RELEVANTE  La central está ubicada en el tramo intermedio y alto del río Huatziroki denominado como “Sub cuenca Huatziroki” que es afluente por su margen derecha del río Perene.  La cámara de carga está diseñada para un caudal nominal de llegada de 9,3 m³/s, la misma, además de funcionar como desarenador terminal para sedimentar cualquier material mayor de 0,4 mm, almacenará un volumen de 1 194,60 m³.  La conexión de la central al SEIN se realizará a través de la L.T. 60 kV C.H. Huatziroki - S.E. Yurinaki de 30,7 km.  Con carta del COES/D/DP-038-2012 del 05.10.2012, se otorgó la certificación y conformidad al Estudio de Pre Operatividad. Con R.D. N° 237-2013-GR-JUNIJNJ/DREM. del 24.07.2013 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado.  El Cierre Financiero no se ha cumplido. La concesionaria ha incrementado su carta fianza de fiel cumplimiento.  Las obras civiles (obras preliminares) se iniciaron el 29.07.2014.  La concesionaria ha solicitado al MINEM la modificación del contrato de concesión en 602 días calendarios por demora de las autorizaciones ambientales y otras afines. Mediante R.M. N° 564-2014MEM/DM del 29.12.2014, se le otorgó 429 días adicionales.  Se viene realizando el trazo y replanteo de la obra.  La concesionaria informó que solicitará suspender temporalmente el Cronograma de Ejecución de Obras.  El avance económico del proyecto es de 14%.  La inversión aproximada en el proyecto asciende a 23,2 MM US$.

Plano de Ubicación

Replanteo Topográfico de la Zona de Captación

Replanteo Topográfico de la Tubería de Presión

Replanteo topográfico Casa de Máquinas-Bocatoma

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

C.H. HUATZIROKI I (19,2 MW) S.E. YURINAKI

10 kV G1 6,7 MW

60 kV

60 kV AAAC 200 mm² 30,70 km

G2 6,7 MW G3 6,7 MW

25/5/25 MVA Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

Obras Preliminares - Carretera

75

CENTRAL HIDROELÉCTRICA KARPA (19 MW) DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA KARPA

EMPRESA CONCESIONARIA

HIDROELÉCTRICA KARPA S.A.C.

TECNOLOGÍA Generación Hidráulica UBICACIÓN Región Huánuco Provincia Huamalíes Distrito Tantamayo Altitud 3 360 msnm DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada 19 MW Cota de captación 3 366,1 msnm N° de Unidades de Generación 2 Salto Bruto 850 m Caudal Nominal 3 m3/s Río Marañon Recurso Hídrico 73% Factor de Planta DATOS DEL GENERADOR Potencia 12 MVA 12 MVA Tensión de Generación 10 kV 10 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia 25 MVA Nivel de Tensión 10/60 kV DATOS DE CONTRATO Hitos Tipo de contrato Contrato RER (3ra Subasta) Cierre Financiero 19.08.2015 18.02.2014 Firma de Contrato Inicio de Obras 20.08.2015 Puesta en Operación Comercial 23.12.2016 Arribo de Equipo 20.03.2016 115 000 MWh/año Energía Anual Ofertada Inicio de Montaje 13.10.2015 5,57 Ctvs. US$/kWh Precio de la Energía Ofertado POC 23.12.2016 INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto se desarrolla en el distrito de Tantamayo, provincia de Huamalíes y departamento de Huánuco.  La energía generada se transmitirá a través de la L.T. 60 kV S.E. Karpa-S.E. Antamina, de 55 km aproximadamente. La barra de oferta es la de Antamina 220 kV.  El proyecto cuenta con la aprobación del Estudio de Aprovechamiento Hídrico, otorgado mediante Resolución Directoral N° 893-2013-ANA-AAA.M de fecha 02.12.2013  Se ha iniciado las conversaciones con las comunidades de San Pedro de Pariarca y Urpish, para la adquisición de los predios en donde se desarrollará el proyecto.  Con R.M. N° 155-2015-MEM/DM publicada el 08.04.2015, se otorgó la concesión definitiva de generación con Recursos Energéticos Renovables y se aprobó la suscripción del contrato de concesión N° 469-2015.  El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado con carta COES/D/DP-180-2015 del 10.02.2015.  Se llevó a cabo el concurso para definir la empresa constructora que llevará a cabo el diseño final, construcción y puesta en marcha del proyecto.  Se realizó los trabajos de topografía de detalle del proyecto completo.  Se inició el concurso de licitación para definir a la empresa que llevará a cabo la supervisión del proyecto y de las obras.  El avance acumulado valorizado es de 3%.  De acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obras el inicio de obras del proyecto estuvo programado para el 20.08.2015.  El monto de inversión es 53,8 MM US$.

Plano de Ubicación

Camino de Acceso a Tantamayo

Zona de Casa de Máquinas

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL C.H. KARPA (20 MW)

10 kV

60 kV

G1 12 MVA

60 kV

23 kV

AAAC 240 mm² 55 km

G2 12 MVA

Planteo de la Conducción

25 MVA

25 MVA

23 kV L - 2286 52.08 km

N2XSY - 3x1x400 mm² 0.3 km

L - 2255 52.08 km

3x75 MVA

220 kV

220 kV

VIZCARRA

ANTAMINA

CIA MINERA ANTAMINA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

Vista en 3D de la proyección de la Casa de Máquinas

76

CENTRAL HIDROELÉCTRICA POTRERO (19,9 MW) DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA POTRERO

EMPRESA CONCESIONARIA

EMPRESA ELÉCTRICA AGUA AZUL S.A.

TECNOLOGÍA

Generación Hidráulica

UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Canal de Conducción Recurso Hídrico

Cajamarca San Marcos Eduardo Villanueva 1 810 msnm .

19,9 MW Pasada 2 turbinas 139,50 m 18 m3/s 1 660 m Río Crisnejas

DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina

Francis Horizontal 10 MW 8,74 m3/s 1 810 msnm

Francis Horizontal 10 MW 8,74 m3/s 1 810 msnm

DATOS DEL GENERADOR Tipo Sincrónico trifásico Sincrónico trifásico Potencia 9,95 MW 9,95 MW Tensión de Generación 10 kV 10 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia 24 MVA Nivel de Tensión 10/60 kV Grupo de Conexión YNd5 DATOS DE CONTRATO Hitos Tipo de contrato Contrato RER (3ra Subasta) Cierre Financiero 15.04.2015 18.02.2014 Firma de Contrato Inicio de Obras 01.04.2015 31.12.2016 Puesta en Operación Comercial Arribo de Equipo 27.07.2016 134 211 MWh/año Energía Anual Ofertada Inicio de Montaje 28.07.2016 5,177 Ctvs. US$/kWh Precio de la Energía Ofertado POC 31.12.2016 INFORMACIÓN RELEVANTE  La central utilizará los recursos hídricos del río Crisnejas; tendrá una potencia instalada de 19,9 MW los cuales serán inyectados al SEIN a través de la L.T. 60 kV S.E. Potrero – S.E. Aguas Calientes.  El proyecto cuenta con el CIRA para la central, la línea de transmisión y sus respectivos caminos de acceso. La Aprobación del Estudio de Pre Operatividad se otorgó mediante carta COES/D/DP-4822012 del 31.05.2012.  Con R.M. N° 315-2013-MEM/DM del 13.08.2013 el MINEM otorga Concesión Definitiva de Generación con Recursos Energéticos Renovables y aprueba el Contrato de Concesión N° 4212013.  Se han concluido los Estudios de Ingeniería a nivel definitivo.  La elaboración de la ingeniería de detalle está a cargo de la consultora Fichtner GmbH & Co. KG Sucursal del Perú.  Se ha ejecutado una trocha de acceso de 7,1 km desde la carretera existente hasta la zona de Toma, asimismo, se está ejecutando obras preliminares (plataforma) en zona del canal y desarenador.  Se está realizando la construcción de campamentos, inicio de las obras civiles (obras de movimiento de tierras en la zona toma y portal de ingreso del túnel) y construcción del polvorín.  En el mes de julio se inició la fabricación del generador.  El avance del proyecto es de 24%  El monto de inversión es 45 MM US$.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL

10 kV

Ventana de ingreso a túnel

Obras en área de captación

S.E. SAN MARCOS S.E. POTRERO

60 kV

G1 9,95 MW G2 9,95 MW

Plano de Ubicación

60kV

AAAC 180 mm² 5 km

24 MVA

C.H. POTRERO (19,9 MW)

S.E. AGUAS CALIENTES

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

13,60 km

60 kV 19,85 km

S.E. CAJABAMBA

Construcción del camino de acceso

77

CENTRAL HIDROELÉCTRICA YARUCAYA (15 MW) DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA YARUCAYA

EMPRESA CONCESIONARIA

HUAURA POWER GROUP S.A.

TECNOLOGÍA

Pequeña Hidroeléctrica

UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal de Diseño Caudal Nominal Recurso Hídrico DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal de Diseño Caída Neta Velocidad DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia Velocidad DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado

Lima Huaura Sayán 685 msnm 15 MW Derivación 2 182 m 10,5 m3/s 11,5 m3/s Rio Huaura Francis Horizontal 7,72 MW 5,25 m3/s 167,5 m 720 rpm

Francis Horizontal 7,72 MW 5,25 m3/s 167,5 m 720 rpm

7,411 MW 6,3 kV 0,8 720 rpm

7,411 MW 6,3 kV 0,8 720 rpm

Contrato de Concesión RER (3ra Subasta) 18.02.2014 08.12.2017 115 000 MWh/año 5,05 Ctvs. US$/kWh

18 MVA 13.8/66 kV Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

Plano de Ubicación

Turbinas Francis Horizontal

07.06.2016 08.06.2016 06.08.2017 07.08.2017 08.12.2017

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central utilizará los recursos hídricos del río Huaura y tendrá una potencia instalada de 15,0 MW. Se interconectará al SEIN a través de la L.T. 66 kV Yarucaya - Andahuasi de 22,5 km.  El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado mediante carta COES/D/DP-1261-2013 del 07.11.2013.  Con R.M. N° 465-2014-MEM/DM del 27.10.2014 se otorga concesión definitiva de generación a favor de Huaura Power Group S.A.  Se adquirió el terreno donde se ubicará la casa de máquinas de la central hidroeléctrica. El proceso de negociación de la servidumbre tiene un avance de 90%.  El 06.03.2015 se suscribió el Contrato de Fabricación y Suministro de Equipamiento Electromecánico con la empresa Gugler Water Turbines GMBH.  El 13.03.2015 se solicitó la aprobación del EIA y del Resumen Ejecutivo de la L.T. 66 kV YarucayaAndahuasi El 01.04.2015 se notificó a HPG sobre las observaciones por la DARH para la obtención de la Autorización de Ejecución de Obras de Aprovechamiento Hídrico.  Con respecto a la Ingeniería de Detalle se ha concluido la ingeniería de todos los elementos, a excepción de la casa de máquinas.  La Corporación Interamericana de Inversiones aprobó el 02.06.2015 la propuesta de financiamiento para la C.H. Yarucaya por un monto de 12 US$ millones.  La concesionaria solicitó la modificación del Cronograma de Ejecución de Obras (342 días calendarios), por retrasos en la obtención de permisos. La modificación fue otorgada por el MINEM.  El monto de inversión aproximado es de 34 MM US$.

Quebrada del Rio Huaura

Cuenca del Rio Huaura

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL

C.H. YARUCAYA (15 MW )

13.8 kV

S.E. ANDAHUASI

66 kV

66 kV

A l 120 m m 2 22,5 km

15 M W

13.8/66 kV 18 MVA Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

Cuenca del Rio Huaura

78

CENTRAL HIDROELÉCTRICA COLCA (12 MW) DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA COLCA

EMPRESA CONCESIONARIA

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA COLCA S.A.C.

UBICACIÓN Departamento Junín Provincia Huancayo Distritos Colca Altitud 3 700 msnm DATOS DE LA CENTRAL .

Potencia Instalada 12,05 MW Tipo de Central Pasada N° de Unidades de Generación 2 Salto Neto 150 m Caudal de Diseño 9,5 m3/s Rio Quillón Recurso Hídrico 70% Factor de Planta DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Francis de eje horizontal Potencia Nominal 6,025 MW c/u Caudal Nominal 4,75 m3/s DATOS DEL GENERADOR .

Tipo Potencia Instalada 12 MW Tensión de Generación 13,8 kV DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia 15 MVA Nivel de Tensión 13.8/60 kV DATOS DE CONTRATO Hitos Contrato de Concesión Tipo de contrato Cierre Financiero RER (3ra Subasta) 16.09.2017 18.02.2014 Firma de Contrato Inicio de Obras 18.08.2014 16.12.2018 Puesta en Operación Comercial Arribo de Equipo 16.06.2018 70 196 MWh Energía Anual Ofertada Inicio de Montaje 16.09.2018 5,689 Ctvs. US$/MWh Precio de la Energía Ofertado POC 16.12.2018 INFORMACIÓN RELEVANT  La central se ubica en el distrito de Colca, provincia de Huancayo, departamento de Junín.  La central utilizará los recursos hídricos del río Quillón y tendrá una potencia instalada de 12,05 MW.  La central se interconectará al SEIN a través de la L.T. 60 kV Colca-S.E. Huayucachi de 30 km.  Con carta COES/D/DP-829-2013 del 15.08.2013, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del proyecto  El proyecto cuenta con el CIRA aprobado.  La concesionaria viene ejecutando los estudios: Declaración de Impacto Ambiental y Autorización de Estudios Hídricos por las entidades competentes, así como el Estudio de Ingeniería.  De acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obras el inicio de obras del proyecto se dio el 18.08.2014.

Se viene realizando los trabajos en movimientos de tierras en canal de conducción (Limpieza y desbroce, excavación masiva de Plataforma en roca descompuesta y eliminación de material excedente).  El proyecto inicialmente adjudicado a la Empresa de Generación Canchayllo S.A.C. ha sido transferido a la Empresa de Generación Eléctrica Colca S.A.C.  La concesionaria solicitó modificación del Cronograma de Ejecución de Obras, debido a retrasos en la obtención de permisos y licencias, el plazo solicitado asciende a 755 días calendarios. El MINEM otorgó dicha ampliación, siendo la nueva fecha de POC el 16.12.2018.  El avance acumulado en obras preliminares es de 70%.  El monto de inversión es 90,5 MM US$.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL

Zona de Ubicación

Poblado Colca

Río Quillón

Ingreso al Centro Poblado Colca

C.H. COLCA (12.05 MW) S.E. HUAYUCACHI

13.8 kV 60 kV

6.025 MW

60 kV AAAC 120 mm² 30 km

6.025 MW

15 MVA Ingreso al Centro Poblado Colca

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

79

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ZAÑA 1 (13,2 MW) DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud de Bocatoma DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Bruto - Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico Longitud de Conducción Longitud Tubería Forzada Casa de Máquinas DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Ofertada Precio de la Energía Ofertado

CENTRAL HIDROELECTRICA ZAÑA 1 ELECTRO ZAÑA S.A.C. Generación Hidráulica Cajamarca San Miguel y Santa Cruz La Florida y Catache 1 001 msnm 13,2 MW Hidráulica de Pasada 2 Turbinas 250 m - 242 m 6,5 m3/s Río Zaña 3 457 m 662 m En Superficie Turbina 1 Francis Horizontal 6,6 MW 3,25 m³/s

Plano de Ubicación

Turbina 2 Francis Horizontal 6,6 MW 3,25 m³/s 7,5 MVA 6,9 kV

7,5 MVA 6,9 kV 15 MVA 6,9/60 kV Contrato de Concesión RER (3ra Subasta) 18.02.2014 29.12.2018 80 940 MWh/año 5,75 Ctvs. US$/kWh

Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

10.12.2015 06.08.2016 30.10.2017 28.01.2018 29.12.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central estará ubicada en la provincia de Santa Cruz – Cajamarca y utilizará los recursos hídricos del rio Zaña.  El canal de conducción será de aproximadamente 3,4 km de longitud en sección rectangular 1,8 m x 2,05 m. El túnel de conducción, de sección tipo baúl, altura 2,87 m. y ancho de excavación 2,60 metros, con longitud total del túnel de 127,0 metros. La tubería forzada será al exterior de 1,35 m de diámetro y 662 m de longitud.  Mediante R.M. N° 365-2012-M EM/DM, publicada el 28.07.2012, se le dio la concesión definitiva de generación con Recursos Energéticos Renovables a Electro Zaña S.A.C. para la construcción de la C.H. Zaña de 13,2 MW (Contrato de Concesión N° 404-2012).  La central inyectará la energía generada a la red del SEIN mediante la L.T. 60 kV C.H. Zaña- S.E. Cayaltí, de 50,7 km.  La concesionaria informa que el cierre financiero está en proceso; COFIDE viene estructurando el financiamiento, se estima que el mismo se concretice en diciembre 2015.  Se ha finalizado la compra de terrenos de la central a los posesionarios y se viene desarrollando los diferentes 'due diligence' para su cierre financiero.  El inicio de obras está previsto para el 06.08.2016.  El Monto de Inversión estimado es de 32,3 MM US$.

Recurso Hídrico (Río Zaña)

Esquema General del proyecto

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

S.E. CAYALTI

6,9 kV 60 kV

G1 7,5 MVA

G2 7,5 MVA

60 kV AAAC 125 mm² 53,6 50,7 Kmkm

15 MVA Esquema de la Casa de Máquinas

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

80

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CARHUAC (20 MW) DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CARHUAC

EMPRESA CONCESIONARIA

ANDEAN POWER S.A.

TECNOLOGÍA

Generación Hidráulica

UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud

Lima Huarochiri Huanza 3408 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Factor de Planta N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Caudal Ecológico Recurso Hídrico Casa de Máquinas

0 20 MW Hidráulica de Pasada 67 % 2 Turbinas 134 m 15 m³/s 0,77 m³/s Río Santa Eulalia En superficie

DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación

12 MVA 6.6 kV

DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión

25 MVA 6,6/60 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado

Contrato de Concesión RER (3ra Subasta) 18.02.2014 07.11.2018 97 000 MWh/año 5,48 Ctvs. US$/kWh

Plano de Ubicación

12 MVA 6.6 kV 0

Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

19.02.2016 06.05.2016 13.07.2017 14.07.2017 07.11.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central aprovechará el potencial hídrico del rio Santa Eulalia para generar energía eléctrica.  El proyecto está ubicado en el distrito de Huanza, provincia de Huarochiri departamento de Lima.  La central considera la instalación de 2 Unidades de Generación de 12 MVA c/u – 6,6 kV.  Se tiene proyectado que la central inyecte su energía a través de la L.T. 60 kV S.E. Carhuac - S.E. Callahuanca.  El 22.10.2013, mediante Resolución Ministerial N° 467-2013-MEM/DM se aprobó Concesión Definitiva para el Suministro de Energía Renovable al SEIN.  Se ha contratado a la empresa POYRI para realizar el diseño final destinado a la ejecución de obras.  Se contrató a JGP Consultoría Perú S.A.C. para la elaboración del Estudio de Evaluación Ambiental y Social por requerimiento de los bancos interesados en el financiamiento del proyecto.  Se levantaron las observaciones para la solicitud de Certificado de Inexistencias Arqueológicas (CIRA).  Se está evaluando la compra de una línea de transmisión de 25 km, de propiedad de la Empresa de Generación Huanza, para la conexión de la C.H. Carhuac al SEIN  De acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obras el inicio de obras está proyectado para el 06.05.2016.  Con R.M. N° 269-2015-MEM/DM del 03.06.2015 se aprobó la primera modificación del contrato de concesión N° 425-2013, ampliándose la capacidad de generación de 15,8 MW a 20 MW.  El Monto de Inversión estimado es de 30 MM US$.

Vista del río Santa Eulalia

Esquema de la Central

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

C.H. CARHUAC (24 MVA)

6.6 kV

12 MVA

S.E. CALLAHUANCA

60 kV

12 MVA

60 kV

Conductor por definir 25 km

6.6/60 kV 25 MVA Topología de las Centrales

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

81

CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTA LORENZA (18,7 MW) DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA LORENZA

EMPRESA CONCESIONARIA

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA LORENZA S.A.C.

UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud

Huánuco Ambo San Rafael 2202.5 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Energía Promedio Anual Salto Neto Salto Bruto N° de Unidades de Generación Caudal de Diseño Recurso Hídrico

18,7 MW 144.28 GWh 203 m 205.88 2 11 m3/s Río Huallaga

DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Nivel de Tensión

Francis, horizontal 9.73 MW 13.8 kV

Francis, horizontal 9.73 MW 13.8 kV

DATOS DEL GENERADOR Potencia Instalada Potencia Nominal Tensión de Generación Factor de Potencia Velocidad

9.45 MW 10.5 MVA 13.8 kV 0.9 600 rpm

9.45 MW 10.5 MVA 13.8 kV 0.9 600 rpm

Zona de Ubicación

DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia 25 MVA Nivel de Tensión 13.8/138 kV Tipo Trifásico DATOS DE CONTRATO Contrato de Concesión Hitos Tipo de Contrato Cierre Financiero RER (3ra Subasta) 31.10.2015 18.02.2014 Firma de Contrato Inicio de Obras 03.08.2015 144,28 GWh/año Producción Anual Promedio Arribo de Equipo 13.08.2016 31.12.2017 Puesta en Operación Comercial Inicio de Montaje 14.08.2016 6,48 Ctvs. US$/kWh Tarifa de Adjudicación POC 31.12.2017 INFORMACIÓN RELEVANTE  Con Resolución Directoral Regional N° 106-2014-GR-HUANUCOI/DREMH, del 05.06.2014, se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.  El 03.04.2014 se expidió el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA N° 2014-71.  El 20.03.2015 se firmó el contrato con HMV INGENIEROS LTDA. SUCURSAL PERU para la Supervisión de la Obra.  El Estudio Definitivo ha sido completado.  Se encuentra en trámite de inscripción la compra de terrenos.  Se está llevando a cabo el proceso de licitación para seleccionar a la empresa que se encargará de la ejecución y desarrollo de la obra.  Se seleccionó a la empresa Voith Hydro Ltda. para el suministro del equipamiento electromecánico del proyecto.  Se prorrogó en dos años la Acreditación de Disponibilidad Hídrica de Uso de Agua superficial del río Huallaga para uso productivo con fines energéticos.  La concesionaria ha iniciado las obras de construcción de la línea eléctrica para el suministro de energía al proyecto.  El monto de inversión estimado es de US$ 41,7 millones.

Ubicación de la Bocatoma

Ubicación de Casa de Máquinas

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

13,8 kV 138 kV

G1 9,45 MW

G2 9,45 MW

0,77 km

T−108

S.E. PARAGSHA 2

58 km

2,88 km

AAAC 400 MCM (200 mm²)

25 MVA

C.H. SANTA LORENZA (18,7 MW)

138 kV

2,88 km 0,58 km

T−109

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

28 km

S.E. HUÁNUCO

Inicio de las Obras, tendido de la línea en 22,9 kV

82

CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAGUNA AZUL (MAMACOCHA) (20 MW) DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAGUNA AZUL

EMPRESA CONCESIONARIA

HIDROELÉCTRICA LAGUNA AZUL S.R.L.

TECNOLOGÍA

Pequeña Hidroeléctrica

UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud

Arequipa Castilla Ayo 1956 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Energía Promedio Anual Tipo de Central Canal de Conducción Túnel de Conducción Salto Bruto N° de Unidades de Generación Caudal Nominal Recurso Hídrico Casa de Máquinas Factor de Planta

20 MW 130 000 MWh De pasada 1422 m 2201 m 344 m 2 6.8 m3/s Laguna Mamacocha Subterráneo 82%

DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal

Francis Horizontal 10 MW

DATOS DEL GENERADOR Tensión de Generación DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Producción Anual Promedio Puesta en Operación Comercial Tarifa de Adjudicación

66 kV Contrato de Concesión RER (3ra Subasta) 18.02.2014 130 GWh/año 12.12.2018 6,2 Ctvs. US$/kWh

Plano de Ubicación

Francis Horizontal 10 MW 66 kV Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

Esquema General de la C.H. Laguna Azul

01.08.2016 05.08.2016 28.06.2018 13.07.2018 12.12.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE  La C.H. Laguna Azul, se interconectará al SEIN a través de una línea de transmisión de 65.4 km. El punto de conexión inicial es la S.E. Chipmo de propiedad de CONENHUA.  Mediante R.D. N° 590-2013-ANA/AAA del 29.08.2013 se aprobó el Estudio de Aprovechamiento Hídrico con fines de generación eléctrica del proyecto C.H. Mamacocha.  El 28.01.2015, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad de la central.  El 06.03.2015, el Ministerio de Cultura emitió el CIRA N° 058-2015-DDC-ARE/MC para la Central.  El 27.03.2015 solicitaron al MINEM la Concesión Definitiva de la Central.  El 07.04.2015, con Oficio N° 504-2015-MEM/DGE el MINEM concede una ampliación del plazo de ejecución de obras en 705 días calendarios, siendo la nueva fecha de POC el 12.12.2018  Se han iniciado dos procesos de licitación: uno para la construcción de la planta y otro para la línea de transmisión.  Se han iniciado las obras preliminares en el área del proyecto (delimitación de terrenos y servidumbres, mapeo y contacto con los propietarios de los terrenos afectados, reconocimiento de los accesos viales a la zona de obra).  Se encuentra en proceso la negociación de los contratos de construcción de la planta y la línea de transmisión.  El Monto de Inversión estimado es de 60 MM US$.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL

C.H. LAGUNA AZUL (20 MW) G1 10 MW

G2 10 MW

Esquema General de la C.H. Laguna Azul

Perfil Longitudinal

S.E. CHIPMO (Conenhua)

66 kV

66 kV Conductor por definir 65,4 km

Por Definir Perfil Longitudinal

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

83

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 1 (6,6 MW) DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 1

EMPRESA CONCESIONARIA

HIDRICA 1 S.A.C.

TECNOLOGÍA UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto Caudal de Diseño Cuenca Recurso Hídrico Casa de Máquinas Factor de Planta DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina DATOS DEL GENERADOR Potencia Instalada Tensión de Generación Factor de Potencia DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión Grupo de Conexión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Tarifa de Adjudicación

Generación Hidráulica Áncash Pallasca Pampas 2 738 msnm 6,6 MW 769 m 729 m 1,4 m3/s Alto Tablachaca Río Plata y Quebrada Lechuga 2734 msnm – En superficie 65% Pelton (Eje Horizontal - 2 inyectores) 9,16 MW 1,4 m3/s 2 738 msnm 10 MVA 6.6 KV 0.9 9/12 MVA (ONAN/ONAF) 66±2x2.5%/6.6 kV YNd1 Contrato de Concesión RER (3ra Subasta) 18.02.2014 01.11.2018 35 610 MWh 5,49 Ctvs. US$/MWh

Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

01.11.2015 01.12.2015 02.05.2018 04.02.2018 01.11.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE  La C.H. Hydrika 1 se interconectará a la S.E. Agrupamiento a través de una L.T. 66 kV de simple terna de 6,5 km.  El 10.11.2014 se presentó ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash, la Evaluación Ambiental Preliminar bajo solicitud de Declaración de Impacto Ambiental, la cual no ha emitido calificación.  La solicitud del CIRA se presentó el 08.01.2015 y la apelación el 26.02.2015, se está a la espera de la calificación.  El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado el 03.06.2015.  Actualmente se está desarrollando el Estudio Definitivo de la central.  Se inició con el desarrollo de la Ingeniería de Detalle, a cargo de la empresa Poyry Perú.  Se está realizando el proceso de Licitación Privada para definir a los contratistas de la Obra Civil, el Equipamiento Electromecánico y Líneas de Transmisión.  La concesionaria solicitó ampliación de plazo para sus hitos por 5 meses, debido a retrasos en el otorgamiento de la licencia ambiental.  Mediante Oficio N° 1204-2015-MEM/DGE, el MINEM otorga ampliación de plazo por 4 meses, siendo la nueva fecha de POC el 01.11.2018.  El monto de inversión estimado es de 22,4 MM US$.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL 66 kV

C.H. 7,5 MVA HYDRIKA 5 7,5 MVA

66 kV

66 kV

13,2/20 MVA

AAAC 152 mm² 1,3 km

C.H. 7,5 MVA HYDRIKA 3

C.H. HYDRIKA 6

5,5 MVA

10/15 MVA

6.6 kV 66 kV

5,2 MVA

C.H. HYDRIKA 4

AAAC 152 mm² 5,0 km

13,2/20 MVA

10/15 MVA

66 kV

AAAC 152 mm² 6,5 km

5,2 MVA

S.E. ALTO CHICAMA

S.E. AGRUPAMIENTO

G1

C.H. 4,5 MVA HYDRIKA 2 6,6 kV 5/7,5 MVA

138 kV

138 kV AAAC 236 mm² 52,9 km

G1 10 MVA

C.H. HYDRIKA 1

5,5 MVA

AAAC 152 mm² 4,9 km

6.6 kV

7,5 MVA

PLANO DE UBICACIÓN

9/12 MVA

60/80 MVA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

84

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 2 (4 MW) DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 2

EMPRESA CONCESIONARIA

HIDRICA 2 S.A.C.

TECNOLOGÍA

Generación Hidráulica

UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto Caudal de Diseño Cuenca Recurso Hídrico Casa de Máquinas Factor de Planta DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina DATOS DEL GENERADOR Potencia Instalada Tensión de Generación Factor de Potencia

Áncash Pallasca Pampas 2 738 msnm 4 MW 778 m 729 m 0,6 m3/s Alto Tablachaca Río Pelagatos 2 734 msnm – En superficie 71% Pelton ( Eje horizontal con 1 inyector) 4,0 MW 0,6 m3/s 2 738 msnm 4,5 MVA 6,6 KV 0,9

DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión Grupo de Conexión

5/7.5 MVA (ONAN/ONAF) 66±2x2.5%/6.6 kV YNd1

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Tarifa de Adjudicación

Contrato de Concesión RER (3ra Subasta) 18.02.2014 06.07.2018 20 020 MWh 5,45 Ctvs. US$/MWh

Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

01.01.2016 01.01.2016 09.03.2018 11.12.2017 06.07.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE  La C.H. Hydrika 2 se interconectará a la S.E. Agrupamiento a través de una L.T. 66 kV de simple terna de 6,5 km.  El 10.11.2014 se presentó ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash, la Evaluación Ambiental Preliminar bajo solicitud de Declaración de Impacto Ambiental, la cual no ha emitido calificación.  La solicitud del CIRA se presentó el 08.01.2015 y la apelación el 26.02.2015, se está a la espera de la calificación.  El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado el 03.06.2015.  Actualmente se está desarrollando el Estudio Definitivo de la central.  Se inició con el desarrollo de la Ingeniería de Detalle, a cargo de la empresa Poyry Perú.  Se está realizando el proceso de Licitación Privada para definir a los contratistas de la Obra Civil, el Equipamiento Electromecánico y Líneas de Transmisión.  La concesionaria solicitó ampliación de plazo para sus hitos por 5 meses, debido a retrasos en el otorgamiento de la licencia ambiental.  Mediante Oficio N° 1210-2015-MEM/DGE, el MINEM otorga dicha ampliación, siendo la nueva fecha de POC el 06.07.2018.  El monto de inversión estimado es de 8,2 MM US$.

PLANO DE UBICACIÓN

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL C.H. 7,5 HYDRIKA 5

66 kV

MVA

7,5 MVA

66 kV

13,2/20 MVA

AAAC 152 mm² 1,3 km

66 kV 13,2/20 MVA

5,2 MVA

C.H. HYDRIKA 4

10/15 MVA

66 kV

6,6 kV 5/7,5 MVA

AAAC 152 mm² 6,5 km

5,2 MVA

S.E. ALTO CHICAMA

S.E. AGRUPAMIENTO

138 kV

138 kV AAAC 236 mm² 52,9 km

G1 10 MVA

C.H. HYDRIKA 1

5,5 MVA

6.6 kV AAAC 152 mm² 5,0 km

G1 4,5 MVA

C.H. HYDRIKA 2

C.H. HYDRIKA 6

10/15 MVA

MVA

7,5 MVA

5,5 MVA

AAAC 152 mm² 4,9 km

6.6 kV C.H. 7,5 HYDRIKA 3

66 kV

9/12 MVA

60/80 MVA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

85

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 3 (10 MW) DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 3

EMPRESA CONCESIONARIA

HIDRICA 3 S.A.C.

TECNOLOGÍA

Generación Hidráulica

UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto Caudal de Diseño Cuenca Recurso Hídrico Casa de Máquinas Factor de Planta DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina DATOS DEL GENERADOR Potencia Instalada Tensión de Generación Factor de Potencia

Áncash Pallasca Pampas 2 159 msnm 10 MW 576 m 538 m 2,75 m3/s Alto Tablachaca Río Pampas 2 155 msnm – En superficie 63%

DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión Grupo de Conexión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Tarifa de Adjudicación

Pelton de eje horizontal con dos inyectores 6,9 MW 0,6 m3/s 2 159 msnm

Pelton de eje horizontal con dos inyectores 6,9 MW 0,6 m3/s 2 159 msnm

7,5 MVA 6,6 KV 0,9

7,5 MVA 6,6 KV 0,9

13.2/20 MVA (ONAN/ONAF) 66±2x2.5%/6.6 kV YNd1 Contrato de Concesión RER (3ra Subasta) 18.02.2014 21.10.2018 50 810 MWh 5,39 Ctvs. US$/MWh

Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

01.11.2015 01.12.2015 28.03.2018 30.12.2017 21.10.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE  La C.H. Hydrika 3 se interconectará a la S.E. Agrupamiento a través de una L.T. 66 kV de simple terna de 1,3 km.  El 10.11.2014 se presentó ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash, la Evaluación Ambiental Preliminar bajo solicitud de Declaración de Impacto Ambiental, la cual no ha emitido calificación.  La solicitud del CIRA se presentó el 08.01.2015 y la apelación el 26.02.2015, se está a la espera de la calificación.  El estudio de Pre Operatividad fue aprobado el 03.06.2015.  Actualmente se está desarrollando el Estudio Definitivo de la central.  Se inició con el desarrollo de la Ingeniería de Detalle, a cargo de la empresa Poyry Perú.  Se está realizando el proceso de Licitación Privada para definir a los contratistas de la Obra Civil, el Equipamiento Electromecánico y Líneas de Transmisión.  La concesionaria solicitó ampliación de plazo para sus hitos por 5 meses, debido a retrasos en el otorgamiento de la licencia ambiental.  Mediante Oficio N° 1209-2015-MEM/DGE, el MINEM otorga ampliación de plazo por 4 meses, siendo la fecha de POC el 21.10.2018.  El monto de inversión estimado es de 30,6 MM US$.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL 66 kV

C.H. 7,5 MVA HYDRIKA 5 7,5 MVA

66 kV

66 kV

13,2/20 MVA

AAAC 152 mm² 1,3 km

C.H. 7,5 MVA HYDRIKA 3

C.H. HYDRIKA 6

5,5 MVA

10/15 MVA

6.6 kV 66 kV

5,2 MVA

C.H. HYDRIKA 4

AAAC 152 mm² 5,0 km

13,2/20 MVA

10/15 MVA

66 kV

AAAC 152 mm² 6,5 km

5,2 MVA

S.E. ALTO CHICAMA

S.E. AGRUPAMIENTO

G1

C.H. 4,5 MVA HYDRIKA 2 6,6 kV 5/7,5 MVA

138 kV

138 kV AAAC 236 mm² 52,9 km

G1

C.H. 10 MVA HYDRIKA 1

5,5 MVA

AAAC 152 mm² 4,9 km

6.6 kV

7,5 MVA

PLANO DE UBICACIÓN

9/12 MVA

60/80 MVA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

86

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 4 (8 MW) DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 4

EMPRESA CONCESIONARIA

HIDRICA 4 S.A.C.

TECNOLOGÍA

Generación Hidráulica

UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto Caudal de Diseño Cuenca Recurso Hídrico Casa de Máquinas Factor de Planta DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina

Áncash Pallasca Pampas 2 552 msnm 8 MW 281 m 253 m 4 m3/s Alto Tablachaca Río Conchucos 2548msnm – En superficie 68%

Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina DATOS DEL GENERADOR Potencia Instalada Tensión de Generación Factor de Potencia DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión Grupo de Conexión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Tarifa de Adjudicación

Pelton de eje vertical con cuatro inyectores 2,35 MW 2 m3/s 2 552 msnm

Pelton de eje vertical con cuatro inyectores 2,35 MW 2 m3/s 2 552 msnm

5,2 MVA 6,6 KV 0,9

5,2 MVA 6,6 KV 0,9

10/15 MVA (ONAN/ONAF) 66±2x2.5%/6.6 kV YNd1 Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

Contrato de Concesión RER (3ra Subasta) 18.02.2014 02.10.2018 44 790 MWh 5,55 Ctvs. US$/MWh

01.11.2015 01.12.2015 30.12.2017 01.10.2017 02.10.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE  La C.H. Hydrika 4 se interconectará a la S.E. Agrupamiento a través de una L.T. 66 kV de simple terna de 5 km.  El 10.11.2014 se presentó ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash, la Evaluación Ambiental Preliminar bajo solicitud de Declaración de Impacto Ambiental, la cual no ha emitido calificación.  La solicitud del CIRA se presentó el 08.01.2015 y la apelación el 26.02.2015, se está a la espera de la calificación.  El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado el 03.06.2015.  Actualmente se está desarrollando el Estudio Definitivo de la central.  Se inició con el desarrollo de la Ingeniería de Detalle, a cargo de la empresa Poyry Perú.  Se está realizando el proceso de Licitación Privada para definir a los contratistas de la Obra Civil, el Equipamiento Electromecánico y Líneas de Transmisión.  La concesionaria solicitó ampliación de plazo para sus hitos por 5 meses, debido a retrasos en el otorgamiento de la licencia ambiental.  Mediante Oficio N° 1208-2015-MEM/DGE, el MINEM otorga ampliación de plazo por 4 meses, siendo la fecha de POC el 02.10.2018.  El monto de inversión estimado es de 18,6 MM US$.

PLANO DE UBICACIÓN

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL 66 kV

C.H. 7,5 MVA HYDRIKA 5 7,5 MVA

66 kV

66 kV

13,2/20 MVA

6.6 kV

AAAC 152 mm² 1,3 km

C.H. HYDRIKA 3

6.6 kV 66 kV

13,2/20 MVA

C.H. HYDRIKA 4

10/15 MVA

66 kV

6,6 kV 5/7,5 MVA

AAAC 152 mm² 6,5 km

5,2 MVA

S.E. ALTO CHICAMA

S.E. AGRUPAMIENTO

138 kV

138 kV AAAC 236 mm² 52,9 km

G1 10 MVA

C.H. HYDRIKA 1

5,2 MVA

AAAC 152 mm² 5,0 km

G1 4,5 MVA

C.H. HYDRIKA 2

C.H. HYDRIKA 6

5,5 MVA

10/15 MVA

7,5 MVA

7,5 MVA

5,5 MVA

AAAC 152 mm² 4,9 km

9/12 MVA

60/80 MVA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

87

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 5 (10 MW) DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 5

EMPRESA CONCESIONARIA

HIDRICA 5 S.A.C.

TECNOLOGÍA UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto Caudal de Diseño Cuenca Recurso Hídrico Casa de Máquinas Factor de Planta DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina DATOS DEL GENERADOR Potencia Instalada Tensión de Generación Factor de Potencia DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión Grupo de Conexión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Tarifa de Adjudicación

Generación Hidráulica Áncash Pallasca Pampas 2 159 msnm 10 MW 390 m 358 m 4 m3/s Alto Tablachaca Río Conchucos 2 155 msnm – En superficie 73% Pelton de eje vertical con cuatro inyectores 3,35 MW 2 m3/s 2 159 msnm

Pelton de eje vertical con cuatro inyectores 3,35 MW 2 m3/s 2 159 msnm

7,5 MVA 6,6 KV 0,9

7,5 MVA 6,6 KV 0,9

13.2/20 MVA (ONAN/ONAF) 66±2x2.5%/6.6 kV YNd1 Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

Contrato de Concesión RER (3ra Subasta) 18.02.2014 17.06.2018 57 930 MWh 5,39 Ctvs. US$/MWh

01.12.2015 01.01.2016 14.03.2018 16.12.2017 17.06.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE  La C.H. Hydrika 5 se interconectará a la S.E. Agrupamiento a través de una L.T. 66 kV de simple terna de 1,3 km.  El 10.11.2014 se presentó ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash, la Evaluación Ambiental Preliminar bajo solicitud de Declaración de Impacto Ambiental, la cual no ha emitido calificación.  Posee CIRA aprobado el 09.02.2015.  El 18.03.2015 se presentó el Estudio de Pre Operatividad al COES, solicitando la conexión en la subestación La Ramada.  Actualmente se está desarrollando el Estudio Definitivo de la central.  Se inició con el desarrollo de la Ingeniería de Detalle, a cargo de la empresa Poyry Perú.  Se está realizando el proceso de Licitación Privada para definir a los contratistas de la Obra Civil, el Equipamiento Electromecánico y Líneas de Transmisión.  La concesionaria solicitó ampliación de plazo para sus hitos por 5 meses, debido a retrasos en el otorgamiento de la licencia ambiental.  Mediante Oficio N° 1206-2015-MEM/DGE, el MINEM otorga ampliación de plazo por 5 meses, siendo la fecha de POC el 17.06.2018.  El monto de inversión estimado es de 21,9 MM US$.

PLANO DE UBICACIÓN ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL C.H. 7,5 HYDRIKA 5

66 kV

MVA

7,5 MVA

66 kV

13,2/20 MVA

AAAC 152 mm² 1,3 km

66 kV

5,2 MVA

C.H. HYDRIKA 4

AAAC 152 mm² 5,0 km

13,2/20 MVA

10/15 MVA

6,6 kV 5/7,5 MVA

AAAC 152 mm² 6,5 km

5,2 MVA

S.E. ALTO CHICAMA

S.E. AGRUPAMIENTO

G1 MVA

138 kV

138 kV AAAC 236 mm² 52,9 km

G1 10 MVA

C.H. HYDRIKA 1

5,5 MVA

6.6 kV

66 kV C.H. 4,5 HYDRIKA 2

C.H. HYDRIKA 6

10/15 MVA

MVA

7,5 MVA

5,5 MVA

AAAC 152 mm² 4,9 km

6.6 kV C.H. 7,5 HYDRIKA 3

66 kV

9/12 MVA

60/80 MVA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

88

7.2 CENTRALES TERMOELÉCTRICAS

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

89

CENTRAL TERMOELÉCTRICA PLANTA PUCALLPA - RESERVA FRÍA (40 MW) DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Unidades de Generación Fuente de Energía Operación Capacidad de Operación a Plena Carga DATOS EQUIPO Tipo Cantidad Marca Potencia Nominal Nivel de Tensión Tipo de Combustible Sistema Capacidad del tanque de combustible Capacidad del radiador Nivel de Ruido Transformador de Distribución DATOS TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión Grupo de Conexión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC) Precio por Potencia

CENTRAL TERMOELÉCTRICA PLANTA PUCALLPA INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍAS DEL PERÚ S.A.C. Generación Térmica a Gas Ucayali Coronel Portillo Yarinacocha 154 msnm 45,63 MW Motores (Sistema Dual) Diesel 2 / Gas Natural (GN) Ciclo Abierto (Simple) Mínimo 5 días .

Motor 25 Caterpillar - Modelo 3516B 1,825 MW 480 V Diesel 2 Dual (GN) 1250 galones 203 galones 74 dB 2,5 MVA (0.48/22.9 kV) .0 50/60 MVA (ONAN/ONAF) 22,9 /60+-2x2.5% kV YNd5 1 Reserva Fría 28.08.2012 03.11.2015 9 147,36 US$/MW mes

Plano de Ubicación de la Central

HITOS EIA Cierre Financiero Llegada de equipos

09.10.2014 07.01.2015 03.07.2015

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto está ubicado en la localidad de Pucallpa, departamento de Ucayali y consiste en la construcción de una central termoeléctrica de 45,6 MW; para ello, se instalarán 25 motores Caterpillar (1,8 MW c/u).  Las unidades de generación operarán inicialmente con Diesel 2, y estarán preparadas para operar con Gas Natural. EI plazo de la concesión es de veinte (20) años, y se iniciará a partir de la POC.  Se conectará al SEIN a través de la L.T. 60 kV S.E. C.T. R.S. Pucallpa–S.E. Parque Industrial.  Con R.D. N° 303-2014-MEM/DGAAE del 09.10.2014 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental.  La concesionaria ha adquirido un terreno de 20 000 m2, en el km 10 de la Carretera Federico Basadre, a 500 m de la S.E. Parque Industrial.  El 09.12.2014, Infraestructuras y Energías del Perú S.A. firmó un Contrato de Suministro de Combustible (D2) con Petroperú S.A.  Se cumplió el Hito Cierre Financiero.  Se ha iniciado la ingeniería de detalle de la parte electromecánica.  El Estudio de Pre Operatividad ha sido concluido y presentado al COES para su evaluación.  La concesionaria tiene un contrato de suministro con Caterpillar Américas CV para adquirir 25 unidades de generación de construcción modular (Modelo 3516B de 1850 kW cada uno).  Se han iniciado actividades preliminares de movimiento de tierras y el retiro del material a los sitios de acopio autorizados.  La concesionaria firmó contrato de suministro de energía con Electro Ucayali.  Se ha definido el diseño de los tanques de 40 000 y 175 000 galones.  Se tiene un avance de 8%.  El monto de inversión aproximado es de 28,3 MM US$.

Ubicación de la Central y la Subestación

Trabajos Topográficos

Movimiento de Tierra

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

480 V

25 Grupos 25x(1,825 MW)

22,9 kV

489 m AAAC 600 (304 mm²)

25x(2,5 MVA)

C.T. PUCALLPA Reserva Fría (45,6 MW)

60 kV

60 kV

60 MVA

S.E. PUCALLPA

10 kV

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

Descapote de la capa vegetal del terreno

90

CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO MALDONADO - RESERVA FRÍA (20 MW) DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud

CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO MALDONADO INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍAS DEL PERÚ S.A.C. Generación Térmica a Diesel B5 -Gas Madre de Dios Tambopata Tambopata 140 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Unidades de Generación Fuente de Energía Operación Capacidad de Operación a Plena Carga

20,08 MW Motor - Sistema Dual Diesel 2 / Gas Natural (GN) Ciclo Abierto (Simple) Mínimo 10 días

DATOS EQUIPO Tipo Cantidad Marca Potencia Nominal Nivel de Tensión Tipo de Combustible Sistema Capacidad del tanque de combustible Capacidad del radiador Nivel de ruido Transformador de Distribución DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC) Precio por Potencia

Motor compacto de cuatro tiempos 11 Caterpillar - Modelo 3516B 1,825 MW 480 V. Diesel 2 / Gas Natural Dual (GN) 1250 galones 203 galones 74 dB 2,5 MVA (0.48/22.9 kV) 1 HITOS Reserva Fría EIA 28.08.2012 Cierre Financiero 16.09.2015 Llegada de equipos 11 718,93 US$/MW mes

Plano de Ubicación de la Central

22.08.2014 20.11.2014 16.05.2015

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto está ubicado en la localidad de Tambopata, departamento de Madre de Dios y consiste en la construcción de una central termoeléctrica de 20 MW; para ello, se instalarán 11 motores Caterpillar (1,8 MW c/u).  Esta central operará inicialmente con Diesel B5, y estará preparada para operar con Gas Natural.  EI plazo de la concesión es veinte (20) años, que se iniciará en la fecha de Puesta en Operación Comercial de la Central.  El concesionario deberá contar con un suministro continuo de combustible para operar la Planta a plena carga durante 10 días.  Debido a retrasos en la aprobación del EIA, la concesionaria ha solicitado al MINEM modificar la POC en 390 días desde su aprobación.  Con Oficio N° 1799-2014-MEM/DGE se modificó la fecha de POC hasta el 16.09.2015.  Con R.D. N° 234-2014-MEM/DGAAE del 22.08.2014 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de la central.  Se cumplió con el hito Cierre Financiero.  La Concesionaria cuenta con un Contrato Financiero con CATERPILLAR.  El Estudio de Pre Operatividad ha sido concluido y presentado al COES para su evaluación.  Se ha definido el diseño de los tanques de 40 000 y 175 000 galones.  Se han completado actividades de movimiento de tierras y malla de puesta a tierra.  Actualmente se están realizando las placas de cimentación para los generadores, debido a las condiciones climáticas presentadas se han dado atrasos en la ejecución de las actividades.  Se tiene un avance de 11%.  El monto de inversión aproximado es de 12,7 MM US$.

480 V

11 Grupos 11x(1,825 MW)

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN 22,9 kV 22,9 kV

11x(2,5 MVA)

Tramo Aéreo

Tramo Subterráneo

AAAC 608 mm² 65 m

2x(N2XSY 120 mm²) 65 m

C.T. PUERTO MALDONADO Reserva Fría (20,1 MW)

Movimiento de Tierras Concluido

Malla de Puesta a Tierra instalada y terminada

Solado en el área de los generadores

138 kV

35/15/25 MVA

10 kV

S.E. PUERTO MALDONADO Figurado de Hierro

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

91

CENTRAL TERMOELÉCTRICA IQUITOS NUEVA-RESERVA FRÍA (50 MW) DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA

CENTRAL TERMOELÉCTRICA IQUITOS NUEVA GENRENT DEL PERÚ S.A.C.

TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Número de Unidades de Generación Fuente de Energía Capacidad de Operación a Plena Carga

Generación Térmica con Petróleo Industrial N° 6 Loreto Maynas Iquitos Por definir 50 MW (inicial), con dos ampliaciones de 10 MW Por definir Petróleo Industrial N° 6 (gas natural u otro) 80,5 MW

DATOS TRANSFORMADOR Nivel de Tensión

13,8/60 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC) POC (1ra Ampliación Hasta 69 MW) POC (2da Ampliación Hasta 80.5 MW) Precio por Potencia

1 Reserva Fría 18.09.2013 18.03.2016 17.02.2017 17.02.2018 16 948 US$/MW mes

0

HITOS EIA Llegada de equipos

18.12.2014 18.11.2015

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central estará ubicada a 10 km de la ciudad de Iquitos, cerca de la Refinería de Petróleo (Petroperú). El terreno destinado para el proyecto tiene un área de 4 080 m2 y está ubicado próximo al río Amazonas, sector Santa Clara, a 12 km de la futura S.E. Iquitos Nueva 220/60 kV.  El concesionario está obligado a diseñar, financiar, construir, operar y mantener la central que tendrá una capacidad de 50 a 80,5 MW, que operará inicialmente con Petróleo Industrial N° 6, también se podrá utilizar gas natural, cuando se disponga del mismo, u otro combustible, siempre y cuando representen menores costos operativos.  La central se conectará al Sistema Aislado Iquitos, en la primera etapa, mediante una línea en 60 kV hasta la S.E. de la C.T. Iquitos existente. En la segunda etapa la central se conectará al SEIN en la S.E. Iquitos Nueva y entrará en régimen de operación de Reserva Fría.  La S.E. Iquitos Nueva pertenece a la futura L.T. 220 kV Moyobamba–Iquitos.  La central deberá tener permanente y completamente abastecido un tanque de almacenamiento para operar durante 5 días a plena carga.  El proyecto se encuentra en fase de Ingeniería, esto es, trabajos topográficos, estudios de suelos y diseños de la central. Su Estudio de Pre Operatividad se encuentra en su fase final de elaboración.  La concesionaria ha solicitado la ampliación de plazo para cumplir con el hito Aprobación del Estudio Ambiental, que está atrasado.  Han llegado a la ciudad de Iquitos los siete (7) grupos de 10 MW c/u, marca MAN, que se instalarán en esta central.  El avance del proyecto es de 38%.  La inversión aproximada será de 79,9 MM US$.

Plano de Ubicación de la Central

Terreno destinado a la instalación de los grupos Diésel

Ubicación de la Planta Diésel, respecto al poliducto

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

C.T. IQUITOS NUEVA (70 MW)

S.E. IQUITOS NUEVA

60 kV Longitud a Definir Conductor a Definir

70 MW Arribo de Generadores Eléctricos

60 kV 10,5 kV Longitud a Definir Conductor a Definir

2x14 MVA

C.T. IQUITOS

60 kV Descarga de Motores MAN

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

92

CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE ILO-NODO ENERGÉTICO DEL SUR ILO (735 MW) DENOMINACIÓN

CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE ILO

EMPRESA CONCESIONARIA

ENERSUR S.A.

TECNOLOGÍA

Generación Termoeléctrica Dual a Gas Natural y Diesel B5

UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS DE LA TURBINA Potencia Nominal Marca Modelo Tipo Sistema de Combustión Velocidad DATOS DEL GENERADOR Marca Modelo Potencia Nominal Factor de Potencia Tensión Nominal Frecuencia Velocidad DATOS DEL TRANSFORMADOR Marca Potencia Relación de Transformación Frecuencia DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC) Precio por Potencia

Moquegua Ilo Ilo 15 msnm 3x236,67 MW SIEMENS (USA) SGT6-5000F5ee Heavy Duty Dual (Diesel B5 / Gas Natural) 3600 rpm

Articulación con Gasoductos

SIEMENS SGen6-1000ª 3x282 MVA 0,85 18 kV 60 Hz 3600 rpm Hyosung (Korea) 3x174/290 MVA (ONAN/ONAF) 500/18 kV 60 Hz, trifásico .

Compromiso de Inversión HITOS 20.01.2014 EIA 01.03.2017 Cierre Financiero 5 750 US$/MW-mes Llegada de equipos

Fundación (anillo) de Tanque de Agua Desmineralizada

20.01.2015 20.03.2015 01.09.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto se ubica en el distrito de Ilo (Moquegua) a una altura entre 15–65 msnm.  La capacidad de la central será de hasta 735 MW. Se instalarán 3 turbinas a gas marca SIEMENS de 236,7 MW.  En la Etapa 1, la central operará con Diesel B5, hasta cuando se disponga de gas natural en la costa sur.  En la Etapa 2, la central utilizará gas natural.  La central tendrá conexión al Gasoducto Sur Peruano.  La central tendrá una capacidad de almacenamiento de Diésel B5 para 15 días de operación continua a plena carga. La central debe disponer de arranque automático (Black-Start) y equipamiento para una eventual operación aislada.  El 20.05.2015, con R.M. N° 229-2015-MEM/DM el MINEM otorgó la autorización por tiempo indefinido.  El movimiento de suelos para la S.E. Ilo 500 kV en GIS ya está terminada.  Se culminó el solado de las tres turbinas, de la sala eléctrica y de la subestación GIS.  Se han completado los trabajos para el anillo de cimentación del tanque de agua desmineralizada y de los tanques de almacenamiento de petróleo Diesel B5.  Se tiene un avance de 67% de las actividades de ingeniería y 69% de las actividades de procura y 3% de las actividades de construcción.  El avance del proyecto es de 69%.  La inversión aproximada será de 432,4 MM US$.

Fundación (anillo) de Tanque de Petróleo Diese B5

DIAGRAMA UNIFILAR DE GENERACIÓN C.T. ILO 4 (720 MW)

Solado de la Sala Eléctrica

500 kV

18 kV TG 236,67 MW

S.E. MONTALVO

500 kV 290 MVA

18 kV ACAR 750 MCM 75 km

TG 236,67 MW

290 MVA

18 kV TG 236,67 MW

290 MVA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

Vista General de Área de Generación

93

CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO BRAVO-NODO ENERGÉTICO DEL SUR MOLLENDO (720 MW) DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Número de Unidades de Generación Fuente de Energía DATOS DE LA TURBINA A GAS Potencia Marca DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Marca DATOS TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC) Precio por Potencia

CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO BRAVO SAMAY I S.A. Generación Termoeléctrica Dual a Gas Natural y Diésel B5 Arequipa Islay Mollendo 56.5 msnm 720 MW (Gas Natural) / 616 MW (Diesel B5) 4 Turbinas a Gas (154 MW c/u-Diesel B5) / (180 MW c/u-Gas) Diesel B5 (proyectado para Gas Natural) 4 turbinas de (154 MW c/u-Diesel B5) / (180 MW c/u-Gas) General Electric

Zona de Ubicación

4x212 MVA 18 kV General Electric (130/160/200 MVA)/(ONAN/ONAF1/ONAF2) a 40°C 500 kV/18 kV 1 Compromiso de Inversión HITOS 20.01.2014 EIA 01.05.2016 Cierre Financiero 6 899 US$/MW-mes Llegada de equipos

20.09.2014 20.03.2015 01.11.2015

INFORMACIÓN RELEVANTE  Este proyecto se ubica en Mollendo (Arequipa) a 56,5 msnm.  En la Etapa 1, operará con Diesel B5, hasta que se disponga de gas natural en la costa sur.  En la Etapa 2, utilizará el gas natural.  Se instalarán 4 turbinas a gas marca General Electric de 154 MW c/u, con Diesel B5 (4x180 MW con gas natural).  La central tendrá conexión al Terminal de combustible de Mollendo, mediante un poliducto y en el futuro (cuando se disponga de gas natural) al Gasoducto Sur Peruano.  La construcción será por la modalidad de Contrato EPC: Posco (Central), Siemens (S.E. GIS) y Abengoa (Línea de Transmisión 500 kV y Ampliación de S.E. San José).  Cuenta con Estudio de Pre Operatividad aprobado (Carta COES/D/DP-1598-2014) y con EIA aprobado (Resolución Directoral N° 361-2014-MEM/DGAAE).  Cuenta con Autorización de Generación otorgada el 13.02.2015 (R.M. N° 049-2015-MEM/DM).  Actualmente la concesionaria está desarrollando el Estudio de Operatividad de la Central.  La llegada de turbinas y generadores se completó el 15.06.2015. Esta actividad se retrasó debido a las protestas en la provincia de Islay.  La concesionaria solicitó ampliación de plazo para el hito POC hasta el 09.06.2016 (39 días), el cual cuenta con opinión favorable de Osinergmin.  Se viene realizando el montaje de turbinas, generadores y culminación de la construcción de los tanques de almacenamiento de combustible.  La concesionaria presenta un avance global de 84%.  La inversión aproximada será de 390 MM US$.

Tanque de Almacenamiento Combustible Diésel B5

Instalación Turbo Generador N° 1

Instalación Turbo Generador N° 2

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL C.T. PUERTO BRAVO (720 MW)

500 kV

18 kV TG 212 MVA

200 MVA

S.E. SAN JOSÉ

18 kV

500 kV

TG 212 MVA

Montaje de Transformadores de Potencia

200 MVA

18 kV

ACAR 750 MCM 58 km

TG 212 MVA

200 MVA

18 kV TG 212 MVA

200 MVA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

L.T. 500 kV S.E. C.T. Puerto Bravo

94

CENTRAL TERMOELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA (135 MW) DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS Potencia Instalada Tipo de Central Combustible Número de unidades de Generación Consumo Específico Bruto TURBINA Modelo de Turbina Potencia

CENTRAL TERMOELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA EMPRESA ELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA S.R.L.

Generación Termoeléctrica Tumbes Contralmirante Villar Zorritos 48 msnm 1 135 MW Termoeléctrica Ciclo Abierto Gas Natural 3 Turbinas a Gas 8 355 BTU/kW.h (Inferior)

Layout de la Central

GE-LM-6OOOPD-SPRINTDL 47,9 MW

GENERADOR .

Potencia 72 MVA Tensión de Generación 13,8 kV Factor de Potencia 0,85 TRANSFORMADOR Nivel de Tensión 13,8/220 kV Potencia 40/53,3/66,7(ONAN/ONAF/ONAF) MVA DATOS DE CONTRATO 1 Tipo de contrato Autorización MINEM Firma de Contrato 27.07.2011 ( R.M. N° 271-2011-MEM/DM) Puesta en Operación Comercial (POC) 31.12.2016 INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.D. N° 498-2006-MEM/AAE, del 23.08.2006, la DGAAE aprobó el EIA del proyecto.  Mediante R.M. N° 271-2011-MEM/DM, del 27.07.2011, se otorgó autorización para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la Central Térmica Nueva Esperanza.  Mediante R.M. N° 570-2012-MEM/DM, 05.01.2013, se aprobó la modificación de la autorización para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la Central Térmica Nueva Esperanza, estableciéndose la POC para el 31.12.2016.  La central cuenta con la conformidad deI COES/SINAC del Estudio de Pre Operatividad.  La central contará con tres unidades de 45 MW, a gas natural, operando en ciclo simple.  La empresa requiere, previo al inicio de la construcción, que se reubiquen dos líneas de transmisión de Electroperú y ENOSA que cruzan los terrenos donde se instalará la central.  Las obras se realizaran bajo un esquema de EPC abierto y la termoeléctrica será operada por un tercer grupo competente en Operaciones y Mantenimiento de plantas termoeléctricas.  A la fecha se realizó el acondicionamiento del área, nivelación, relleno, almacén para postes, oficina administrativa, construcción de vías y escaleras de accesos al terreno, cerco perimétrico y desbroce de vegetación natural de aproximadamente 3 hectáreas.  El avance de obra es mínimo, debido a que existen factores de frenaje que impiden el desarrollo normal del proyecto, siendo una de estas la concretización del Socio Estratégico.  Se compraron 3 turbinas (generadores) cuya carga es de 84,5 kg. Asimismo, se amplió el terminal marítimo Caleta La Cruz-Tumbes para soportar el tonelaje de las turbinas.  En la supervisión se ha verificado atrasos en el cronograma de actividades.  El monto de Inversión aproximado es de 127,2 MM US$.

Vista panorámica de la Plataforma Corvina CX11 (Lugar donde se inicia el gaseoducto)

Zona de Ubicación de la C.T. Nueva Esperanza

UBICACIÓN DEL PROYECTO Movimiento de Tierras

Corte del Terreno

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

95

AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA CICLO COMBINADO CHILCA 1 (112,8 MW) DENOMINACIÓN

AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL TÉRMOELÉCTRICA CICLO COMBINADO CHILCA 1

EMPRESA CONCESIONARIA

ENERSUR

TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia a Instalar Número de Unidades de Generación a Instalar

Generación Termoeléctrica

N° de Calderas de Recuperación a Instalar N° de Aerocondensadores Fuente de Energía DATOS DE TURBINA A GAS Potencia Nominal Tensión Marca DATOS DE TURBINA A VAPOR Potencia Nominal Tensión Marca DATOS DE TRANSFORMADOR (TURBINA GAS.) Potencia Relación de Transformación DATOS DE TRANSFORMADOR (TURBINA VAP.) Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

Lima Cañete Chilca 40 msnm (75,4 MW Ciclo Simple / 112.8 MW Ciclo Combinado 1 Turbinas a Gas 1 Turbina de Vapor 1 Calderas de Recuperación 1 Sistema de enfriamiento de aire para condensación de vapor Gas Natural Plano de Ubicación

75,4 MW 13,8 kV General Electric 37,4 MW 13,8 kV Siemens 84/105 MVA 220/13,8 kV 10 44/55 MVA 220/13,8 kV 1 Autorización MINEM Pendiente 13.12.2016 (Ciclo Simple) 13.06.2017 (Ciclo Combinado)

INFORMACIÓN RELEVANTE  El área del proyecto está ubicado al lado este de la C.T. Chilca 1.  El proyecto consiste en la construcción de una nueva unidad de generación de ciclo combinado que operará con gas natural, con una potencia instalada de 112.8 MW. La nueva unidad tendrá capacidad para operar tanto en ciclo simple como en ciclo combinado.  El sistema de enfriamiento será el de condensación por aeroenfriadores, que es un sistema “seco”.  El sistema de control distribuido (DCS) permitirá el control continuo del balance de calor y la eficiencia de la planta. Las unidades contarán con un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS).  La línea de transmisión será aérea y tendrá una longitud aproximada de 500 metros, será de doble terna con conductor de aluminio preparado para transmitir hasta 150 MVA  Se otorgó Autorización de Generación, con R.M. N° 011-2015-MEM/DM del 25.01.2015.  El Informe Técnico Sustentatorio (ITF) fue aprobado con R.D. N° 216-2014-MEM/DGAAE del 31.07.2014.  El CIRA fue aprobado con oficio N° 110-2015-DCE-DGPA/MC del 20.01.2015.  El Estudio de Pre Operatividad, fue aprobado mediante carta COES/D/DP-1019-2014 del 31.07.2014.  La contratista a cargo de la obra es Duro Felguera S.A.  Las obras se iniciaron el 10.03.2015.  Se están ejecutando las obras civiles de los equipos principales de la planta y la línea de transmisión según lo planificado.  Se ha concluido la fabricación y pruebas de la turbina de gas.  El monto aproximado de la inversión es de 140 MM US$.

Construcción de la Cimentación de la Caldera de Recuperación

Construcción de la Sala Eléctrica

VISTA DE LA CENTRAL

Construcción del Muro Corta Fuego del Trasformador

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

96

7.3 CENTRALES EÓLICAS

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

97

CENTRAL EÓLICA PARQUE EÓLICO TRES HERMANAS (90 MW) DENOMINACIÓN

CENTRAL EÓLICA PARQUE EÓLICO TRES HERMANAS

EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS Potencia Instalada Punto de Oferta Cantidad de Aerogeneradores Nivel de Tensión de Transformadores Modelo de Aerogenerador Velocidad DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Puesta en Operación (POC) Precio de la Energía Ofertado Energía Anual

PARQUE EÓLICO TRES HERMANAS S.A.C. Generación Eólica Ica Nazca Marcona 496 msnm 1 90 MW Subestación Marcona 220 kV 33 (8x2,3 MW-25x3.15 MW) 0,69/20 kV (2,6 MVA y 3,4 MVA) SWT-2.3-108, SWT-3.15-108 4 m/s 1 30.09.2011 31.12.2015 8,9 Ctvs. US$/kWh 415 760 MWh

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central se encuentra ubicada en la costa peruana, en las cercanías al mar, en el distrito de Marcona, provincia de Nazca y departamento de Ica y consta de un conjunto de 33 aerogeneradores dispuestos en alineaciones distribuidas perpendicularmente a los vientos dominantes en la zona.  Los circuitos eléctricos de media tensión del parque eólico se proyectan en 20 kV y conectan transformadores de cada turbina con la S.E. de la central.  Con R.D. N° 251-2013-MEM/AAE del 28.08.2013 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental. Mediante Oficio N° 2827-2013-MEM/AAE del 22.10.2013 se aprobó el informe de mejora tecnológica.  Con R.M. N° 362-2013-MEM/DM se aprobó la primera modificación del contrato, cambiándose la POC del 31.12.2014 al 31.12.2015. Esto se debió a demoras en la aprobación del EIA.  Con R.S. N° 049-2014-EM del 11.07.2014 se otorga la concesión definitiva de generación con recursos energéticos renovables a favor de Parque Eólico Tres Hermanas S.A.C.  El transformador de potencia, las unidades de potencia de los alternadores, las palas, los cuerpos de la torre, los nacelles, los bujes, los cables, el hierro para las cimentaciones y todos los pernos se encuentran en la zona de montaje.  Con carta COES/D/DP-1464-2015 del 09.09.2015, el COES aprobó el Estudio de Operatividad del proyecto.  El 21.09.2015 se probó la autorización de conexión para pruebas de puesta en servicio.  A la fecha se tiene 10 de los 32 aerogeneradores montados.  El avance de la obra es de 85%.  La Puesta en Operación Comercial está prevista para el 31.12.2015.  La inversión aproximada será de 185,7 MM US$.

Plano de Ubicación

Unidades de Potencia en la zona de obra

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

Palas y Torre en la Obra

Componentes en el Puerto San Martín (Paracas)

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

98

8.

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS A LAS CENTRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

99

8.1 L.T. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS MAYORES

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

100

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV S.E. CHAGLLA – S.E. PARAGSHA II DENOMINACIÓN

L.T. 220 kV S.E.CHAGLLA – S.E. PARAGSHA II

EMPRESA CONCESIONARIA

EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Chaglla (13,8/220 kV - Nueva) S.E. Paragsha II (220 kV - Ampliación)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Chaglla Huánuco Huánuco Chinchao 952 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Ancho de faja de servidumbre Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento

220 kV 460 MW (230 MW por terna) 127,5 km 25 m Celosía metálica de acero galvanizado (308 estructuras) 2 AAAC 2x700 MCM (2 x 355 mm2) EHS 70 mm2 y OPGW de 108 mm2 Aisladores de disco (vidrio o porcelana)

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio % Avance de Obra

S.E. Paragsha II Pasco Pasco Simón Bolivar 4 366 msnm

Plano de Ubicación

Empresa de Generación Huallaga S.A Consorcio Constructor Chaglla S.A. (Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. y Constructora Norberto Odebrecht S.A.) CNEC WORLEYPARSONS ENGENHARIA S.A. SUCURSAL PERÚ 31.07.2016 98%

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 220 kV S.E. Chaglla – S.E. Paragsha II de 127,5 km en doble terna, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Chaglla al SEIN.  El proyecto comprende la construcción de la S.E. Chaglla (220 kV) y la ampliación de la S.E. Paragsha (220 kV) con dos bahías de líneas.  La S.E. Chaglla, está implementada con dos pórticos de línea acoplados a los pórticos de la bahía de transformación.  La capacidad de transmisión es de 460 MW (230 MW por terna).  Mediante Resolución Directoral N° 332-2013 MEM/AAE del 08.11.2013, se aprobó el EIA de la L.T. 220 kV S.E. Chaglla – S.E. Paragsha II.  Mediante la R.S. N° 089-2013-EM del 20.12.2013 se otorgó la concesión definitiva en la L.T. 220 kV C.H. Chaglla-S.E. Paragsha 2. (2 ternas)  Las obras civiles preliminares de la L.T. 220 kV S.E. Chaglla – S.E. Paragsha II se iniciaron el 25.08.2013 (S.E. C.H. Chaglla).  A la fecha se vienen realizando las pruebas finales en vacío en la S.E. Chaglla.  El avance de la obra es de 98 %

Subestación Chaglla

Subestación Chaglla

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 220 kV S.E. CHAGLLA – S.E. PARAGSHA

C.H. CHAGLLA (406MW)

13,8 kV

220 kV

G2 200 MW

PARAGSHA II

220 kV

G1 200 MW

Subestación Chaglla

127,5 km ACAR 700 MCM (355 mm²)

G3 6 MW

2x255 MVA + 1x6 MVA Vista Panorámica de la LT 220 kV Chaglla - Paragsha

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

101

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV S.E. QUITARACSA I – S.E. KIMAN AYLLU DENOMINACIÓN

L.T. 220 kV S.E.QUITARACSA I – S.E. KIMAN AYLLU

EMPRESA CONCESIONARIA

ENERSUR S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Quitaracsa I (13,8/220 kV - Nueva) S.E. Kiman Ayllu (220 kV - Ampliación)

UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud

S.E. Quitaracsa I Ancash Huaylas Huallanca 1 465 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras (cantidad) Número de ternas Ancho de Servidumbre Configuración Conductor Cable de Guarda

220 kV 150 MVA 5 km Metálicas de acero en celosía autosoportada (14 unidades) 2 25 m Triangular ACAR 500 mm2 (ACAR 1000) OPGW 108 mm2 de 24 fibras y EHS 50 mm2

DATOS DE EJECUCIÓN Contratista Concesionaria Puesta en Servicio % Avance de Obra

Abengoa Perú S.A. Enersur S.A. 31.08.2015 (solicitó ampliación hasta diciembre 2015) 100%

S.E. Kiman Ayllu Cajamarca Cajamarca La Pampa 2 640 msnm

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 220 kV S.E. Quitaracsa I – S.E. Kiman Ayllu de 5 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Quitaracsa al SEIN.  El proyecto comprende la construcción de la S.E. Quitaracsa I (13,8/220 kV) y la ampliación de la S.E. Kiman Ayllu (220 kV).  Mediante R.S. N° 011-2013-EM, el 01.03.2013 el MINEM otorgó Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de transmisión en la L.T. 220 kV S.E. Quitaracsa I –S.E. Kiman Ayllu.  Para la construcción de la L.T. 220 kV se firmó un contrato EPC con la empresa Abengoa Perú S.A.  A la fecha, el montaje de la línea de transmisión (torres metálicas, instalación y tendido de conductor AAAC y OPGW) está concluido.  En la S.E. Kiman Ayllu (220 kV) el montaje del interruptor de potencia, seccionador de barra, seccionador de línea, transformador de corriente, transformador de tensión, pararrayos, pórtico de línea se encuentran concluidos.  El avance de las obras de la línea de transmisión y subestaciones es de 100%  ENERSUR ha presentado al MINEM, una solicitud de ampliación de plazo para la POC de la central hasta diciembre 2015, debido a eventos de fuerza mayor. Dicha solicitud cuenta con opinión favorable de Osinergmin.  Con carta COES/D/DP-1268-2015 del 31.07.2015 el COES otorgó el Certificado de Integración de la línea.

Plano de Ubicación

Estructura N° 14 de la L.T. 220kV, S.E Quitaracsa I-S.E. Kiman Ayllu

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 220 kV S.E. QUITARACSA I – S.E. KIMAN AYLLU Transformador de potencia en caverna (S.E. Quitaracsa)

13,8 kV

S.E. KIMAN AYLLU

220 kV

220 kV

G1 56 MW

ACAR 500 mm² 5 km

G2 56 MW

2x66 MVA Celda de llegada en S.E Kiman Ayllu

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

102

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV S.E. CERRO DEL ÁGUILA – S.E. CAMPO ARMIÑO DENOMINACIÓN

L.T. 220 KV S.E. CERRO DEL ÁGUILA – S.E. CAMPO ARMIÑO

EMPRESA CONCESIONARIA

CERRO DEL ÁGUILA S.A.

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Cerro del Águila S.E. Campo Armiño Huancavelica Huancavelica Tayacaja Tayacaja Surcubamba Colcabamba 2 972 msnm 2 972 msnm  S.E. Cerro del Águila (13,8/220 kV - Nueva) 3 Bancos de Transformadores 1Ø, 201 MVA c/u 220 ± 4 x 1,25% / 13,8 kV, OFWF -YNd11  S.E. Campo Armiño ( 220 kV - Ampliación)

S.E.s. ASOCIADAS DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Ancho de faja de servidumbre Estructuras (cantidad) Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio % Avance de Obra

220 kV 632,5 MVA (cada terna) 15,76 km 25 m Metálicas de celosía (9 vértices) 2 AAAC de 625 mm2 EHS 70 mm2 y OPGW 108 mm2 de 24 fibras Cerámicos .

Cerro del Águila S.A. Consorcio conformado por las empresas Astaldi S.p.A. y GyM S.A. Cerro del Águila S.A. 30.06.2016 45%

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto comprende la construcción de: la L.T. 220 kV S.E. Cerro del Águila – S.E. Campo Armiño de 15,76 km en doble terna, la S.E. Cerro del Águila (13,8/220 kV) y la ampliación de la S.E. Campo Armiño (220 kV) con dos bahías de líneas.  La L.T. 220 kV S.E. Cerro del Águila – S.E. Campo Armiño, con capacidad de transporte de 632,5 MVA cada terna, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Cerro del Águila al SEIN (525 MW).  Mediante carta COES/D/DP-083-2012 (31/01/2012), el COES aprobó la actualización del Estudio de Pre Operatividad para la conexión al SEIN de la C.H. Cerro del Águila, contemplando una capacidad de hasta 525 MW.  La S.E. Cerro del Águila, estará instalada en caverna, y será del tipo GIS, encapsulada en SF6.  Mediante R.S. N° 026-2014-EM, el 07.05.2014 el MINEM otorgó Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de transmisión en la L.T. 220 kV S.E. Cerro del Águila – S.E. Campo Armiño.  Con Resolución Osinergmin N° 24-2015-OS/CD se dictó mandato de conexión a favor de Cerro del Águila con la finalidad de que Electroperú S.A. le permita la conexión de la C.H. Cerro del águila a la S.E. Campo Armiño 220 kV.  La construcción de la L.T. 220 kV S.E. Cerro del Águila – S.E. Campo Armiño, se inició por el tramo de casa de máquinas de la central.  Los transformadores de potencia han sido ubicados en sus respectivas cabinas y se está iniciando el llenado del aceite dieléctrico respectivo.  Se está realizando movimiento de tierras al lado de la S.E. Campo Armiño para ubicar un pórtico de llegada.  Se están montando las estructuras de soporte, teniendo ya algunas torres culminadas.  El avance físico del proyecto es de 45%.

Plano de Ubicación

Inicio de la Línea de Transmisión

Estructura N° 20 en proceso de montaje

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 220 kV S.E. CERRO DEL ÁGUILA – S.E. CAMPO ARMIÑO

C .H. CERRO DEL ÁG UILA (525 M W )

13,8 kV

220 kV

G1 175 M W

S.E. CAM PO ARM IÑO

220 kV

A C S R -C u rle w 5 92 m m ² 1 5,76 m

G2 175 M W

A C S R -C u rle w 5 92 m m ² 1 5,76 m

G3 175 M W

3x201 M VA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

Caverna de Transformadores

103

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV S.E. PUCARÁ (PAMPA HANZA) – S.E. ONOCORA DENOMINACIÓN

L.T. 220 kV S.E. PUCARÁ (PAMPA HANZA) – S.E. ONOCORA

EMPRESA CONCESIONARIA

EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DEL CUSCO S.A. – EGECUSCO S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Pucará (Pampa Hanza) (13,8/138/220 kV - Nueva) S.E. Onocora (138/220 kV - Ampliación)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Pucará (Pampa Hanza) Cusco Canchis Sicuani 3 522 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras

S.E. Onocora Cusco Canchis Sicuani 3 560 msnm

220 kV 160 MVA 1,4 km Torres de celosía metálica autosoportada con perfiles angulares de acero galvanizado 1 Triangular ACSR Curlew 523,7 mm2 2 OPGW 106 mm2 de 24 hilos Aisladores de porcelana tipo estándar, clase ANSI 52-8 Conductor de acero recubierto con cobre de 35 mm2, varilla de acero recubierto con cobre de Ø16 mm x 2,4 m. .

EGECUSCO Por definir Por definir 15.12.2017 Se está tramitando nueva fecha para inicio de obras

Número de ternas Configuración Conductor Cable de Guarda Aislamiento Puesta a Tierra DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Supervisora Puesta en Servicio % Avance de Obra

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto comprende la construcción de las S.E.s. Pucará y Acco, la ampliación de la S.E. Onocora, el tendido de la L.T. 138 kV S.E. Acco-S.E. Pucará (10,2 km) y L.T. 220 kV S.E. Pucará -S.E. Onocora (1,4 km).  La L.T. 138 kV S.E. Acco – S.E. Pucará, permitirá la transmisión de la energía eléctrica generada por la C.H. Acco.  La L.T. 220 kV S.E. Pucará (Pampa Hanza) – S.E. Onocora, permitirá la inyección al SEIN de la energía eléctrica generada por la C.H. Pucará y la C.H. Acco.  La S.E. Pucará (Pampa Hanza) consta de un patio de llaves con niveles de tensión de 220 kV y 138 kV, así como de un sistema interior de 13,8 kV. También se cuenta con dos transformadores de potencia, uno de 90 MVA, 220/13,8 kV conexión YNd1 y el otro de 120/30/90 MVA, 220/138/13,8 kV, conexión YNynd1.  En la S.E. Onocora se implementará una bahía de salida en el lado de 220 kV que recepcionará la línea proveniente de la S.E. Pampa Hanza. Los trabajos a ejecutar básicamente se darán en el patio de llaves y en la sala de control de la S.E.  La obra se inició el 01.09.2014, se viene elaborando los trabajos preliminares. La zona del proyecto se caracteriza por desarrollarse en la zona de la sierra, con frecuentes lluvias y descargas eléctricas.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 220 kV S.E. PUCARÁ (PAMPA HANZA) – S.E. ONOCORA

13,8 kV

30 MVA

Maquinaria para la obra

Zona de campamento Santa Bárbara

138 kV

138 kV

220 kV

10,2 km G1 26 MW

Plano de Ubicación

ACSR Ostrich 176,9 mm²

C.H. ACCO (26 MW)

S.E. ONOCORA

G1 76 MW

120x30x90 MVA

13,8 kV C.H. PUCARÁ (152 MW)

G1 76 MW

220 kV 1,4 km ACSR Curlew 523,7 mm²

90 MVA Ubicación Patio de llaves

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

104

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV S.E. SORO – S.E. HUAMBO (C.H. Molloco) DENOMINACIÓN

L.T. 220 KV S.E. SORO – S.E. HUAMBO

EMPRESA CONCESIONARIA

CONSORCIO CEE (Corsan Corvian - Engevix - Enex)

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Soro (13,8/220 kV - Nueva) S.E. Llatica (13,8/220 kV – Nueva) S.E. Cerro Verde (220 kV - Ampliación)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Soro Arequipa Caylloma Choco 2 050 msnm

DATOS TÉCNICOS

S.E. Soro – S.E. Huambo

S.E. Llatica – S.E. Soro

Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento

220 kV 2x180 MVA 21 km Autoportantes tipo celosía 2 ACSR Curlew 524 mm2 OPGW 70 mm2 de 12 fibras Porcelana o Vidrio Templado

220 kV 180 MVA 6,48 km Autoportantes tipo celosía 1 ACSR Curlew 524 mm2 OPGW 70 mm2 de 12 fibras Porcelana o Vidrio Templado

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio % Avance de Obra

Consorcio CEE (Corsan Corvian – Engevix – Enex) Por definir Por definir 17.10.2020 En etapa de estudios

S.E. Llatica Arequipa Caylloma Tapay 3 300 msnm

S.E. Huambo Arequipa Caylloma Huambo 2 080 msnm

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto C.H. Molloco incluye a la C.H. Soro y a la C.H. Llatica; fue adjudicado el 21.03.2013.  La L.T. 220 kV S.E. Soro – S.E. Huambo, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por el proyecto Molloco al SEIN. Este proyecto está conformado por la C.H. Soro y la C.H. Llatica.  Además, el proyecto comprende la construcción de la S.E. Soro (13,8/220 kV), la S.E. Llatica (13,8/220 kV) y la S.E Huambo (220 kV).  La S.E. Soro estará constituida por un equipamiento de maniobra en 220 kV encapsulados en gas SF6, GIS, instalado al exterior, con configuración doble barra en 220 kV. Se instalará un banco de transformadores de potencia monofásicos de 175/87,5/87,5 MVA.  La S.E. Llatica estará constituida por equipos convencionales, instalados al exterior. Se instalará un banco de transformadores de potencia monofásicos de 156/78/78 MVA.  La S.E. Huambo cortará a las dos ternas (L-2053 y L-2054) de la L.T. 220 kV Cotaruse – Socabaya y estará ubicada a 170 km de la S.E. Cotaruse. La S.E. Huambo tendrá como mínimo 6 bahías de línea.  El 17.10.2013 se firmó el contrato, el cual establece la fecha POC de la central para el 17.10.2020.  Actualmente se viene realizando los estudios de ingeniería.  A la fecha no se ha iniciado la construcción de las obras de las líneas de transmisión.

Plano de Ubicación

Trazo de Ruta

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 220 kV S.E. SORO – S.E. HUAMBO 13.8 kV G1 68,95 MVA

220 kV

ACSR Curlew 524 mm² 6,48 km

C.H. LLATICA (2x68,95 MVA) G2 68,95 MVA

140,7 MVA

13.8 kV

220 kV

S.E. HUAMBO

220 kV ACSR Curlew 524 mm² 21 km

Armado de Estructuras para doble terna

13.8 kV G1 95,76 MVA

ACSR Curlew 524 mm² 21 km

C.H. SORO (2x95,76 MVA) G2 95,76 MVA

210 MVA

13.8 kV

Armado de Estructuras para Simple Terna

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

105

8.2

L.T. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS CONTRATOS DE CONCESIÓN MINEM

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

106

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 kV S.E. LA VÍRGEN – S.E. CARIPA DENOMINACIÓN

L.T. 138 KV S.E.LA VÍRGEN – S.E. CARIPA

EMPRESA CONCESIONARIA

LA VÍRGEN S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. La Virgen (13,8/138 kV - Nueva) S.E. Caripa (138 kV - Ampliación)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. La Virgen Junín Chanchamayo San Ramón 850 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Ancho de faja de servidumbre Estructuras (cantidad) Número de ternas Configuración Conductor Cable de Guarda Aislamiento

138 kV 92 MW 62,8 km 25 m Torres metálicas de acero en celosía (22 vértices) 1 Triangular AAAC 300 mm2 2 EHS 50 mm2 Aisladores poliméricos y de cerámica

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato) % Avance de Obra

La Virgen S.A.C. GCZ Construcción S.A.C. Por definir 31.01.2016 5,7%

S.E. Caripa Junín Tarma Unión-Leticia 3 450 msnm

Plano de Ubicación

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 60 kV S.E. La Virgen – S.E. Caripa, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. La Virgen al Sistema Eléctrico interconectado Nacional (SEIN).  El proyecto comprende la construcción de la S.E. La Virgen (13,8/138 kV) y la ampliación del patio de llaves de la S.E. Caripa (138 kV).  La S.E. La Virgen, será controlada a distancia es decir completamente automática.  Los equipos de 13,8 kV serán instalados al interior mientras que los de 138 kV serán instalados al exterior (patio de llaves).  La L.T 138 kV S.E. La Virgen – S.E. Caripa recorrerá tramos de zonas de ceja de selva y sierra.  El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado por el COES el 23.07.2009 mediante carta N° COES/D1185-2009.  La concesión definitiva de transmisión se otorgó con Resolución Suprema N° 029-2008-EM el 04.06.2008, aprobándose el contrato de concesión N° 313-2008.  Se iniciaron los trabajos de construcción de accesos peatonales a ubicaciones definitivas de las estructuras.  Se tiene 52,9 km de línea con convenios de servidumbre firmados, lo cual representa el 86%.  Se tiene un avance de 6% (100% de la habilitación de campamentos, 100% del replanteo topográfico, 50% de la ingeniería de detalle y 41,4% de los caminos de acceso)

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 138 kV S.E. LA VÍRGEN – S.E. CARIPA

Replanteo Topográfico

Monitoreo Arqueológico – Línea de Transmisión

C.H. LA VÍRGEN (65 MW) S.E. CARIPA

13,8 kV 138 kV

G1 32,35 MW G2 32,35 MW

138 kV AAAC 300 mm² 62,8 km

75 MVA Habilitación Manual de Trocha

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

107

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV S.E. MARAÑON – S.E. HUARICASHASH DENOMINACIÓN

L.T. 220 kV S.E. MARAÑON–S.E. HUARICASHASH

EMPRESA CONCESIONARIA

HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. (HIDROMARAÑON) S.E. Marañón (13,8/22,9/60 kV - Nueva) S.E. Huaricashash ( kV - Ampliación)

SUBESTACIONES ASOCIADAS

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Longitud Capacidad Potencia Nominal Ancho de franja de servidumbre Estructuras Número de ternas Configuración Conductor Cable de Guarda Aislamiento

220 kV 39,50 km 88,3 MW 98,1 MVA 25 m Torres de Celosía de Acero Galvanizado 1 Simple terna - Triangular ACSR 715,5 MCM (422 mm2) 2 OPGW 100 mm2 de 24 fibras Aisladores Poliméricos

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato) % Avance de Obra

Hidroeléctrica Marañon S.R.L. Mota Engil Perú S.A: COBA 16.12.2016 Trabajos preliminares

S.E. Marañon Huánuco Huamalíes Llata 2 800 msnm

S.E. Huaricashash Huánuco Dos de Mayo Ripán 3 746 msnm

Plano de Ubicación

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 220 kV S.E. Marañon – S.E. Huaricashash, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Marañon de 88 MW.  El proyecto contempla la construcción de la S.E. Marañon de 13,8/13,8/220 kV (que contará con un banco de transformadores monofásicos) y la S.E. Huaricashash de 220 kV, que será del tipo convencional con configuración interruptor y medio.  Para la interconexión al SEIN se realizará el seccionamiento de la L.T. 220 kV S.E. Vizcarra – S.E. Antamina (L-2286) en la estructura T28. En este punto se implementará una línea en doble terna que servirá como vía de ingreso y salida de la S.E. Huaricashash.  La L.T. 220 kV S.E. Vizcarra – S.E. Antamina (L-2286) quedará seccionada en: o L-2286A: L.T. 220 kV S.E. Vizcarra - S.E Huaricashash, de 13 km aproximadamente o L-2286B: L.T. 220 kV S.E. Huaricashash – S.E. Antamina, de 43 km aproximadamente.  El 17.07.2013 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad de la L.T. 220 kV S.E. Marañon – S.E. Huaricashash.  Con Oficio N° 001-2014-MEM/AAE se da conformidad al Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado de la L.T. 220 KV Marañon-L-2286.  La ingeniería de detalle se encuentra en proceso de revisión.  El Ministerio de Cultura ha declarado la caducidad del Programa de Excavaciones Arqueológicas (PEA) con lo que ha obligado a la concesionaria a reiniciar el trámite de obtención de CIRA.  La línea de transmisión aún no tiene Concesión Definitiva.  Se viene realizando los trabajos como desbroce y nivelación de terrenos.

Estudio geotécnico

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 220 kV S.E. MARAÑON – S.E. HUARICASASH

S.E. VIZCARRA

13.8 kV G1 44 MW

S.E. HUARICASHASH

220 kV

L−2286A

Desbroce y nivelación de terreno para subestación Tipos de Estructuras

13 km

220 kV

220 kV

ACSR 422 mm² 39,5 km

C.H. MARAÑON (88 MW)

220 kV G2 44 MW

100/50/50 MVA

13.8 kV Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

L−2286B 43 km

S.E. ANTAMINA

Desbroce y nivelación de terreno

108

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV S.E. BELO HORIZONTE – S.E. TINGO MARÍA DENOMINACIÓN

L.T. 220 KV S.E. BELO HORIZONTE – S.E. TINGO MARÍA

EMPRESA CONCESIONARIA

ODEBRECHT

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Belo Horizonte (13,8 / 220 kV - Nueva) S.E. Tingo María (220 kV - Ampliación)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Belo Horizonte Huánuco Huamalies Monzón 720 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento

220 kV 180 MW 19,5 km De acero galvanizado en celosía 1 ACAR 1250 MCM (633 mm2) OPGW 115,2 mm2 de 24 hilos Aisladores Cerámicos tipo Standar

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio % Avance de Obra

Compañía Energética del Centro S.A.C Por definir Por definir 30.12.2021 0%

S.E. Tingo María Huánuco Leoncio Prado Rupa Rupa 649 msnm Plano de Ubicación

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 220 kV S.E. Belo Horizonte – S.E. Tingo María, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Belo Horizonte al SEIN.  El proyecto comprende la construcción de la S.E. Belo Horizonte (13,8/220 kV) y la ampliación de la S.E. Tingo María (220 kV).  La S.E. Belo Horizonte será del tipo desatendida, completamente automática. Los equipos de 220 kV estarán instalados al exterior y los de 13,8 kV al interior. Estará previsto para una configuración de conexión en simple barra. Contará con 3 transformadores de potencia 220/13,8 kV de 75 MVA c/u con regulación en vacío.  La S.E. Tingo María tiene una configuración en anillo, en ella se encuentran instalados equipos de REP y ETESELVA. Se implementará una celda para la línea que llegará de la S.E. Belo Horizonte.  Existe riesgo latente en la zona del proyecto, el gobierno ha declarado zona de emergencia, desde el 11.11.2011, no se han podido continuar con las actividades programadas del proyecto.  El concesionario ha presentado una solicitud para la ampliación de plazo de ejecución de obras con Carta GE-257-12 de fecha 20.11.2012 al MINEM, por causas de fuerza mayor.  Mediante R.S. N° 048-2015-EM del 09.09.2015, el MINEM aprueba la modificación del cronograma, siendo la nueva fecha de POC el 30.12.2021.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 220 kV S.E. BELO HORIZONTE – S.E. TINGO MARÍA

Trazo de Ruta (línea roja)

Llegada a S.E. Tingo María

C.H. BELO HORIZONTE (180 MW)

13,8 kV

220 kV S.E.TINGO MARÍA

60 MW

220 kV 75 MVA

13,8 kV

ACAR 1250 MCM 633 mm²

60 MW

19,5 km

75 MVA

13,8 kV 60 MW

75 MVA Terreno de ubicación de la S.E. Belo Horizonte

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

109

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 kV S.E. TARUCANI – S.E. MAJES DENOMINACIÓN

L.T. 138 kV S.E. TARUCANI – S.E. MAJES

EMPRESA CONCESIONARIA

TARUCANI GENERATING COMPANY S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Tarucani (13,8/138 kV) S.E. Majes (138 kV- Ampliación)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Tarucani Arequipa Arequipa Tarucani 3 300 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Empresa Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio % Avance de Obra

S.E. Majes Arequipa Caylloma Majes 1 410 msnm

Plano de Ubicación

138 kV 115 MW 57,7 km Postes de madera tratada (tramo costa) y estructuras metálicas de acero en celosía (tramo sierra) 1 (preparada para doble en el futuro) AAAC 283 mm2 OPGW de 74,96 mm2 Aisladores de vidrio o porcelana (tramo sierra) y poliméricos tipo tensión (tramo costa) Tarucani Generating Company S.A. Por definir Por definir 07.06.2015 Suspendido

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 138 kV S.E. Tarucani – S.E. Majes, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Tarucani, al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN)  El proyecto contempla la construcción de la S.E. Tarucani de 13,8/138 kV, que se conectará a la S.E. Majes a través de la L.T. 138 kV S.E. Tarucani – S.E. Majes de 57,7 km (tramo costa: 25,96 km y tramo sierra: 31,74 km).  El COES otorgó la conformidad al Estudio de Pre Operatividad para la conexión al SEIN de la C.H. Tarucani, a través de la carta COES/D/DP-4327-2011, del 23.08.2011.  La C.H. cuenta con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, otorgado mediante CIRA N° 2012-264/MC, de fecha 09.07.2012.  Con R.D. N° 334-2013-MEM/AAE del 11.11.2013 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de la L.T. 138 kV S.E. Tarucani-S.E. Majes.  El diseño de la S.E. Tarucani ha sido previsto para una configuración de conexión en simple barra. Se ha previsto un Patio de Llaves en 138 kV con un transformador trifásico de 3 devanados 13,8/13,8/138 kV, 60 MVA (etapa I), en la etapa II se instalará otro transformador trifásico de 3 devanados 13,8/13,8/138 kV, 60 MVA.  El 29.02.2012, se recibió de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste la carta SEAL-GG/TE-302-2012, en la cual se confirma Reserva de Espacio en la Sub Estación Majes por el tiempo necesario para llevar a cabo las negociaciones del contrato de conexión.  Con R.S. N° 086-2014-EM se otorga a favor de Tarucani Generating Company S.A. la concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica en Línea de Transmisión.

Campamento Provisional

Trazo de Ruta 2

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 138 kV S.E. TARUCANI – S.E. MAJES S.E. Tarucani

C.H. TARUCANI (49 MW)

13,8 kV

S.E. MAJES

138 kV

G1 24,5 MW

138 kV AAAC 283 mm² 57,7 km

G2 24,5 MW

60 MVA S.E. Majes

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

110

8.3

L.T. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS SUBASTA RER

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

111

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 kV S.E. ZAÑA – S.E. CAYALTI DENOMINACIÓN

L.T. 60 kV S.E. ZAÑA – S.E. CAYALTI

EMPRESA CONCESIONARIA

ELECTRO ZAÑA S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Zaña ( 6,9/60 kV - Nueva) S.E. Cayaltí (60 kV - Ampliación)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Zaña Lambayeque Chiclayo Zaña 729 msnm

S.E. Cayaltí Lambayeque Chiclayo Cayaltí 78 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Configuración Conductor Cable de Guarda Aislamiento

60 kV 13 MW 53,60 km Metálicas de celosía 1 Triangular AAAC 125 mm2 OPGW de 24 fibras y acero galvanizado EHS 50 mm2 Aisladores poliméricos tipo tensión

Plano de Ubicación

Trazo de Ruta

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato) % Avance de Obra

Electro Zaña S.A.C. Por definir Por definir 31.12.2018 En Etapa de Estudios

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 60 kV S.E. Zaña – S.E. Cayaltí de 50,70 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Zaña al SEIN.  El proyecto comprende la construcción de la S.E. Zaña (6,9/60 kV) y la ampliación de la S.E Cayaltí (60 kV), que es propiedad de ADINELSA.  La configuración básica de la Línea de Transmisión será de simple terna, radial, esta configuración es denominada por el COES como línea de dos terminales.  En los dos extremos de la Línea de Transmisión se instalarán seccionadores e interruptores para la maniobra y protección.  No se prevé la instalación de sistemas de compensación reactiva en los extremos de la línea.  El proyecto está en etapa de estudios.  Se ha culminado el Estudio Definitivo de la Línea de Transmisión y vienen tramitando ante la Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.

Trazo de Ruta

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 60 kV S.E. ZAÑA – S.E. CAYALTI Estructuras Típicas

30,7 Km

Estructuras Típicas

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

112

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 kV S.E. CHANCAY – S.E. HUARAL DENOMINACIÓN

L.T. 60 kV S.E. CHANCAY – S.E. HUARAL

EMPRESA CONCESIONARIA

SINDICATO ENERGÉTICO S.A. (SINERSA)

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Chancay (10/60 kV - Nueva) S.E. Huaral (60 kV - Ampliación)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Chancay Lima Huaral Lampián 2 024 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Disposición conductores Conductor Aislamiento Fundaciones Puesta a tierra

.

60 kV 25 MVA 60,45 km Metálicas en celosía con perfiles de acero galvanizado 1 Triangular AAAC 300 mm2 Aisladores poliméricos de suspensión y de anclaje Tipo parrilla y Stub Varillas de Copperweld de 16 mm ɸ x 2,4 m de longitud

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora % Avance de Obra

Sindicato Energético S.A. (SINERSA) ENERGOPROJEKT S.A. COLPEX PROJECT S.A. 80%

S.E. Huaral Lima Huaral Huaral 200 msnm

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 60 kV S.E. Chancay – S.E. Huaral, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Chancay al SEIN.  La C.H. Chancay contempla Ia puesta en operación de dos Unidades de Generación de 11 MVA cada una, con una tensión de generación de 10 kV.  La C.H. Chancay (S.E. Chancay) se enlazará con Ia S.E. Huaral de 60 kV a través de un transformador elevador de 25 MVA, relación de transformación 10/61,5 kV y una línea de transmisión 60 kV.  El sistema de transmisión comprende la construcción de la S.E. Chancay (10/60 kV), la construcción de la línea de transmisión 60 kV de 25 MVA, 60.45 km, simple terna y la ampliación de la S.E Huaral (60 kV) de propiedad de Edelnor.  El equipo a instalar en el patio de llaves de la S.E. Chancay está compuesto por un transformador principal de 25 MVA, 10/60 kV, seccionador, interruptor, transformadores de medición y pararrayos.  Se han instalado 100 torres de un total de 123.  El avance es de 80%.

Plano de Ubicación

Trazo de Ruta

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 60 kV S.E. CHANCAY – S.E. HUARAL

C.H. CHANCAY (22 MVA)

Ubicación de S.E. Chancay y Pórtico de Salida de Línea

S.E. HUARAL (Edelnor)

13,8 kV 60 kV

11 MVA

60 kV AAAC 300 mm² 60 km

11 MVA

23 MVA

Estructura de la Línea de Transmisión 60 kV Chancay-Huaral

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

113

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66 kV S.E. MANTA – S.E. LA PAMPA DENOMINACIÓN

L.T. 66 KV S.E. MANTA – S.E. LA PAMPA

EMPRESA CONCESIONARIA

PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A.CHIDROMANTA

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Manta (6,3/66 kV – Nueva) S.E. La Pampa (66 kV- Ampliación)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Manta Ancash Corongo La Pampa 1 504 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras (cantidad) Ancho de faja de servidumbre Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento Puesta a Tierra

S.E. La Pampa Ancash Corongo La Pampa 1504 msnm

66 kV 24 MVA 2,68 km Torres de celosía metálica (7) y de madera (1) 16 m 1 ACSR 160 mm2 Acero EHS 38 mm2 Aisladores Poliméricos, conductor de cobre de 35 mm2 ACS Electrodo de acero con recubrimiento de cobre de 15 mm de diámetro y 2,4m de longitud

DATOS DE EJECUCIÓN Contratista Concesionaria Empresa Supervisora Fecha de Inicio (Estimada) Fecha de Conclusión (Estimada) % Avance de Obra

Construcciones Electromecánicas Delcrosa S.A. Peruana de Inversiones en Energías Renovables S.A.C. Bureau Veritas del Perú S.A. 01.08.2013 31.03.2018 0%

Plano de Ubicación

Casa de Máquinas y Subestación Manta

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 66 kV S.E. Manta – S.E. La Pampa de 2,68 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Manta al SEIN.  El Proyecto comprende la construcción de: L.T. 66 kV S.E. Manta – S.E. La Pampa, la S.E. Manta y la ampliación de la S.E. La Pampa.  La S.E. Manta, estará adosada a la casa de máquinas de la C.H. Manta, será de tipo exterior y contará con un área de 38 m x 27 m.  El transformador de salida es trifásico, de tipo exterior y 24 MVA de capacidad.  Mediante Resolución Suprema N° 071-2013-EM del 22.10.2013 se otorga concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión eléctrica.  Mediante Oficio N° 2050-2013-MEM/DGE del 17.10.2013 el MINEM aceptó la solicitud de suspensión del Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN, por problemas de imposición de servidumbres, desde el 27.03.2013.  El 01.06.2015 se levantó la suspensión del Contrato de Concesión RER.  La concesionaria ha solicitado ante el Ministerio de Energía y Minas, la modificación del cronograma a fin de tener como nueva fecha de POC el 31.03.2018.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 66 kV S.E. MANTA – S.E. LA PAMPA

Subestación de Salida Manta

C.H. MANTA (19,78 MW) S.E. LA PAMPA

6,3 kV 66 kV

G1 9,89 MW

G2 9,89 MW

66 kV ACSR 160 mm² 2,68 km

24 MVA

Casa de Máquinas

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

114

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 kV S.E. 8 DE AGOSTO – S.E. TINGO MARÍA DENOMINACIÓN

L.T. 138 KV S.E. 8 DE AGOSTO – S.E. TINGO MARÍA

EMPRESA CONCESIONARIA

ANDES GENERATING CORPORATION – ANCORP S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. 8 de Agosto (/138 kV – Nueva) S.E. Tingo María (138 kV- Ampliación)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. 8 de Agosto Huánuco Huamalies Monzón 1 165 msnm

DATOS TÉCNICOS DE LA L.T. Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Disposición Conductor Cable de Guarda Puesta a Tierra

.

138 kV 50 MW 58,7 km Postes metálicos y estructuras metálicas de celosía 1 Vertical y Triangular ACAR 350 MCM (177 mm2) OPGW de 48 fibras y cable EHS de 50 mm2 Electrodos de Copperweld

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora % Avance de Obra

Andes Generating Corporation – ANCORP S.A.C SACYR Construcción S.A. Sucursal del Perú DESSAU S&Z S.A. (en negociación) 26,12%

S.E. Tingo María Huánuco Leoncio Prado Rupa Rupa 649 msnm

Plano de Ubicación

Construcción de S.E. 8 de Agosto

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 138 kV S.E. 8 de Agosto – S.E. Tingo María de 58,7 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. 8 de Agosto (19 MW), la C.H. El Carmen (8,4 MW) y la C.H. Nueva Esperanza (8 MW) al SEIN. La S.E. 8 de Agosto será la subestación colectora.  El Proyecto comprende la construcción de la S.E. 8 de Agosto y la ampliación de la S.E. de Tingo María.  La capacidad de transmisión de la L.T. 138 kV S.E. 8 de Agosto – S.E. Tingo María es de 50 MW.  S&Z Consultores Asociados S.A. ha desarrollado el Estudio Definitivo para la L.T. 138 kV S.E. 8 de Agosto – S.E. Tingo María y subestaciones.  El Estudio de Pre Operatividad para la Conexión al SEIN fue aprobado con Carta COES/D/DP-709-2011 (28.11.11).  Con R.S. N° 021-2014-EM del 07.04.2014 el MINEM otorgó la concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica.  Se realizó la limpieza de la faja de servidumbre, caminos de acceso, transporte de agregados, excavación de fundaciones y hormigonado de stubs.  Se viene realizando trabajos de excavación cimentaciones y montaje de las estructuras.  El proyecto presenta un avance de 26%.

Materiales para L.T. 60 kV. S.E. 8 de Agosto-S.E. Tingo María

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 138 kV S.E. 8 DE AGOSTO – S.E. TINGO MARÍA C.H. NUEVA ESPERANZA (8 MW) C.H. 8 DE AGOSTO (19 MW)

4,16 kV 22,9 kV

G1 4 MW

ACAR 177 mm²

138 kV

3,17 km

G2 4 MW

58,7 km

4,16 kV

13,8 kV

22,9 kV ACAR 177 mm² 1,53 km

G2 4,2 MW

Construcción L.T. 60 kV. S.E. 8 de Agosto-S.E. Tingo María

138 kV

ACAR 177 mm²

12 MVA

G1 4,2 MW

S.E. TINGO MARÍA

25x30x55 MVA

12 MVA

G1 9,5 MW

G2 9,5 MW

22,9 kV

C.H. EL CARMEN (8,4 MW) Vaciado de Concreto en la Pata C – Torre 30

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

115

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 kV S.E. RENOVANDES H1 – S.E. CHANCHAMAYO – S.E. YANANGO DENOMINACIÓN

L.T. 60 KV S.E.RENOVANDES H1 – S.E. CHANCHAMAYO – S.E. YANANGO

EMPRESA CONCESIONARIA

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.R.L.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Renovandes H1 (13,8/22,9/60 kV - Nueva) S.E. Chanchamayo (60 kV - Ampliación) S.E. Yanango Renovandes (60/220 kV - Nueva) S.E. Yanango Edegel (220 kV - Ampliación)

UBICACIÓN

S.E. Renovandes H1

Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Chanchamayo

S.E. Yanango Renovandes

Junín Chanchamayo Chanchamayo

Junín Chanchamayo Chanchamayo

Junín Chanchamayo San Ramón

673 msnm

771 msnm

1462 msnm

S.E. Yanango Edegel

Junín Chanchamayo San Ramón

Plano de Ubicación

1500 msnm

DATOS TÉCNICOS DE LA L.T. SE. Renovandes-SE. Chanchamayo

Tramo

SE. Chanchamayo-SE. Yanango Renovandes

60 kV 60 kV 19,45 km 18,57 km Torres metálicas autosoportadas 1 AAAC 285 mm2 AAAC 285 mm2 2 OPGW 105 mm de 24 fibras

Tensión nominal Longitud Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento

SE. Yanango Renovandes-SE. Yanango Edegel

220 kV 0,20 km

ACSR 524 mm2

S.E. Renovandes H1

Porcelana ANSI 52-3

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato) % Avance de Obra

Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana S.R.L. Cobra – ACS Grupo Energía 31.10.2016 En Elaboración de Ingeniería

INFORMACIÓN RELEVANTE  El punto de conexión al SEIN será la S.E. Yanango de EDEGEL, en donde se ampliará el sistema de 220 kV para recibir a la línea de transmisión que viene de la S.E. Yanango RENOVANDES.  Con R.M. N° 552-2013-MEM/DM del 13.12.2013 se aprueba la primera Adenda al contrato modificando la POC del 31.12.2014 al 31.07.2016.  El Minem aprobó la segunda Adenda modificando la POC del 31.07.2016 al 31.10.2016  Con R.D. N° 027-2014-MEM/AAE del 23.01.2014 se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental de la L.T. 60 kV Renovandes H1-Chanchamayo ubicada en los Distritos de Perené, Chanchamayo y San Ramón en el Departamento de Junín.  Con R.S. N° 016-2015-EM del 23.04.2015, el MINEM otorga la concesión definitiva para realizar la actividad de transmisión eléctrica y se aprobó la suscripción del contrato de concesión N° 463-2014.  Se encuentra en proceso de elaboración y aprobación de la ingeniería de detalle, asimismo en proceso de fabricación del transformador de potencia 20-25/3-3,75/20-25 MVA, interruptores de potencia, seccionadores de línea, seccionadores de barras, pararrayos, transformadores de medida para 138 kV.  Han presentado una nueva alternativa al COES para salir por la S.E. La Vírgen, la cual permite adicionalmente la conexión de la S.E. Chanchamayo a las líneas de generación, tanto de la C.H. Renovandes H1 como de la C.H. La Virgen, lo que mejorará significativamente la calidad del servicio eléctrico en la zona del valle de Chanchamayo.  El avance de obras civiles es de 3%

S.E. Chanchamayo

S.E. Yanango RENOVANDES

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 60 kV S.E. RENOVANDES H1 – S.E. CHANCHAMAYO

S.E. CHANCHAMAYO

C.H. RENOVANDES H1 (20 MW)

13,8 kV

60 kV

60 kV

G1 20 MW

S.E. YANANGO RENOVANDES

60 kV

18,6 km

19,5 km

AAAC 285 mm²

AAAC 285 mm²

S.E. YANANGO EDEGEL

220 kV

220 kV 0,2 km

ACSR 524 mm²

25 MVA 25/12/25 MVA

S.E. Renovandes H1 – Ubicación de la Plataforma

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

116

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 kV S.E. HUATZIROKI I – S.E. YURINAKI DENOMINACIÓN

L.T. 60 KV S.E.HUATZIROKI I – S.E. YURINAKI

EMPRESA CONCESIONARIA

EMPRESA DE GENERACIÓN HIDRÁULICA SELVA S.A. (EGEHISSA)

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Huatziroki I (10/22,9/60 kV - Nueva) S.E. Yurinaki (60 kV - Nueva)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Huatziroki I Junín Chanchamayo Perené 550 msnm

DATOS TÉCNICOS DE LA L.T. Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento

60 kV 25MVA 30,70 km Torres de celosía 1 AAAC 200 mm2 OPGW de 12 hilos Aisladores cerámicos tipo ANSI 52-3

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato) % Avance de Obra

Empresa de Generación Hidráulica Selva S.A. - EGEHISSA Por definir Por definir 04.03.2016 13%

S.E. Yurinaki Junín Chanchamayo Perené 1 554 msnm Plano de Ubicación

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 60 kV S.E. Huatziroki I – S.E. Yurinaki, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Huatziroki I, al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN)  El proyecto comprende la construcción de la S.E. Huatziroki (10/22,9/60 kV) y la S.E. Yurinaki (60 kV); y el tendido de la L.T. 60 kV S.E. Huatziroki I -.S.E. Yurinaki (30,7 km)  En la S.E. Huatziroki I, se implementará una celda de llegada de la línea y un transformador de potencia de 60/22,9/10 kV – 25/25/25 MVA (ONAN)  En la S.E. Yurinaki, se implementarán 3 celdas de línea y se dejará previsto el espacio para una bahía para una futura línea.  La C.H. Huatziroki I cuenta con documento de aprobación del Estudio de Aprovechamiento Hídrico (R.D. N° 049-2012-ANA-DARH, del 06.06.2012).  La C.H. Huatziroki I cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA N° 2012-063JUN, del 21.06.2012).  La C.H. Huatziroki I cuenta con la Aprobación del Estudio de Pre Operatividad para la Conexión al SEIN (Carta COES/D/DP-938-2012, del 04.10.2012).  Con R.D. N° 056-2014-MEM/AAE del19.02.2014 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Línea.  El avance físico de las obras es de 13%, correspondiente a obras preliminares.

Trabajos de Replanteo de la L.T. (Vértice V1)

Obras preliminares: Estudios de suelos

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 60 kV S.E. HUATZIROKI I – S.E. YURINAKI

C.H. HUATZIROKI I (19 MW) S.E. YURINAKI

10 kV G1 9,6 MW

60 kV

60 kV AAAC 200 mm² 30,70 km

G2 9,6 MW

25/5/25 MVA

Armado de Estructura

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

117

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 kV C.H. SANTA LORENZA – L.T. PARAGSHA 2-HUÁNUCO DENOMINACIÓN

L.T. 138 kV C.H. SANTA LORENZA – L.T. PARAGSHA 2-HUÁNUCO

EMPRESA CONCESIONARIA

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA LORENZA S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Santa Lorenza (13,8/138 kV - Nueva) S.E. Huánuco (138 kV) S.E. Paragsha 2 (138 kV)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Santa Lorenza Huánuco Ambo San Rafael 2202.5 msnm Zona de Ubicación

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Configuración Conductor Cable de Guarda Aislamiento Puesta a Tierra

138 kV 75 MVA 2,88 km doble terna + 1,35 km simple terna Torres metálicas 2 ternas x 1 cond/fase Simple terna: alternada. Doble terna: vertical AAAC 400 MCM (200 mm2) EHS 3/8 (50 mm2) De vidrio, tipo suspensión estándar Cable copperweld 7 N° 10 AWG y varilla copperweld de 2,4 m. y 16 mm. de diámetro

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato) % Avance de Obra

Empresa de Generación Eléctrica Santa Lorenza S.A.C. Por definir Por definir 30.12.2018 En Etapa de Estudios

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 138 kV C.H. Santa Lorenza – L.T. Paragsha 2-Huánuco, interconectará la C.H. Santa Lorenza al SEIN.  La S.E. de salida de la C.H. Santa Lorenza se conectará a la torre existente N° 108 y N° 109 de la L.T. 138 kV Paragsha 2 – Huánuco (L-1121), mediante dos tramos cortos de 3,65 km y 3,46 km respectivamente.  El vano de seccionamiento T108-T109 de la línea L-1121 se halla aproximadamente a 58 km de la S.E. Paragsha y a 28 km de la S.E. Huánuco.  La L.T. a construirse contará de un tramo de doble terna de 2,88 km y dos tramos de simple terna de 0,77 km y 0,58 km. Estos tramos tendrán la misma capacidad y las mismas características técnicas de la L.T. 138 kV Paragsha 2 – Huánuco (L-1121).  El 10.09.2014 se expidió la R.D. N° 267-2014-MEM/DGAAE que aprueba la Declaración de Impacto Ambiental de la Línea de Transmisión a construirse.  El 02.10.2014 se expidió la R.D. N° 299-2014-MEM/DGAAE que rectifica el nombre de la empresa jurídica de la R.D. N° 267-2014-MEM/DGAAE.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 138 kV C.H. SANTA LORENZA – L.T. PARAGSHA 2-HUÁNUCO

13,8 kV 138 kV

G1 9,45 MW G2 9,45 MW

0,77 km

T−108

Patio de Llaves

S.E. PARAGSHA 2 58 km

2,88 km

AAAC 400 MCM (200 mm²)

25 MVA

Trazo de Línea

138 kV

2,88 km 0,58 km

C.H. SANTA LORENZA (18,7 MW)

T−109

28 km

S.E. HUÁNUCO Estructuras

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

118

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66 kV C.H. POTRERO – S.E. AGUAS CALIENTES DENOMINACIÓN

L.T. 66 kV C.H. POTRERO – S.E. AGUAS CALIENTES

EMPRESA CONCESIONARIA

EMPRESA ELÉCTRICA AGUA AZUL S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Potrero (30/60 kV - Nueva) S.E. Aguas Calientes (60 kV - Nueva)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Potrero Cajamarca San Marcos Eduardo Villanueva 1950 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Longitud Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento Puesta a Tierra

S.E. Aguas Calientes Cajamarca San Marcos Eduardo Villanueva 2000 msnm

60 kV 5 km Torres de celosía metálica 1 AAAC 185 mm2 OPGW de 24 hilos Aisladores de porcelana Conductor de cobre de 35 mm2 y electrodo de acero con recubrimiento de cobre 5/8”x2.4 m. de longitud

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato) Avance de obras

Zona de Ubicación

Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. Por definir Fichtner GmbH & Co. KG Sucursal del Perú 31.12.2016 0%

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 66 kV C.H. Potrero – S.E. Aguas Calientes, interconectará la C.H. Potrero al SEIN.  La S.E. Aguas Calientes cortará la línea existente de 60 kV entre la S.E. San Marcos y la S.E. Cajabamba, ambas de propiedad de Hidrandina. La S.E. Aguas Calientes cortará la línea a la altura de la estructura N° 134.  Con R.S. N° 068-2014-EM, se otorga la concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión.  Mediante R.D. N° 130-2014-MEM/DGAAE del 16.05.2014 la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas aprobó la Declaración de Impacto Ambiental de la línea de transmisión.  La Dirección Regional de Cultura de Cajamarca, otorgó el CIRA N° 182-2012 el 14.12.2012, asimismo, mediante R.D. N° 091-2014-DDC CAJ-MC aprobó el Plan de Monitoreo Arqueológico del proyecto.  El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado con carta COES/D/DP-482-2012 del 31.005.2012.  La empresa Fichtner GmbH & Co. KG Sucursal del Perú es la empresa encargada de la Supervisión del Proyecto.  La concesionaria informó que está en proceso de adjudicación la construcción de la línea de transmisión.

Trazo de Línea

Trazo de Línea

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 66 kV C.H. POTRERO – S.E. AGUAS CALIENTES

10 kV

S.E. SAN MARCOS S.E. POTRERO

60 kV

G1 9,95 MW G2 9,95 MW

60kV

AAAC 180 mm² 5 km

24 MVA

C.H. POTRERO (19,9 MW)

S.E. AGUAS CALIENTES

13,60 km

60 kV 19,85 km

S.E. CAJABAMBA Nivelación Área de Campamentos

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

119

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66 kV C.H. YARUCAYA – S.E. ANDAHUASI DENOMINACIÓN

L.T. 66 kV C.H. YARUCAYA – S.E. ANDAHUASI

EMPRESA CONCESIONARIA

HUAURA POWER GROUP S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Yarucaya (13.8/66 kV - Nueva) S.E. Andahuasi (66 kV - Ampliación)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Yarucaya Lima Huaura Sayán 685 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Conductor Aislamiento Puesta a Tierra DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato) % Avance de Obra

S.E. Andahuasi Lima Huaura Sayán 685 msnm

66 kV 34 MVA 22.5 km Poste de madera clase 3 y 4 1 AAAC 120 mm2 Poliméricos (suspensión y anclaje) Electrodo de acero recubierto de cobre 16 mm-2.4 m. Conductor de cobre 25 mm2, conductor copperweld 25 mm2 y tierra de cultivo cernido Huaura Power Group S.A.C. Por definir Por definir 31.12.2016 En Etapa de Estudios

INFORMACIÓN RELEVANTE  La ampliación de la S.E. Andahuasi comprende un transformador de potencia de tres devanados 7/9/7-9/2-2.5 MVA (ONAN-ONAF), 66+-13x1%/22.9/10 kV, con regulación automática de tensión bajo carga y grupo de conexión YNyn0d5.  El transformador de la S.E. Yarucaya es de 18 MVA, 66+-8x1.25%/13.8 kV con grupo de conexión YN0d5.  Se concluyó la ingeniería de detalle del proyecto de interconexión: planos, memoria descriptiva y de cálculo. Se están corrigiendo algunas observaciones finales.  Se aprobó el Plan de Participación Ciudadana (PPC) y los Términos de Referencia (TDR) correspondientes al EIA del proyecto. Asimismo, se realizaron los dos primeros talleres del PPC en las comunidades de Quintay u Sayán.  El 13.03.2015 se presentó a la DGAAE, el EIA de la línea de transmisión. Está pendiente su aprobación.  El monto de inversión es de aproximadamente 2,8 MM US$ ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 66 kV C.H. YARUCAYA – S.E. ANDAHUASI

C.H. YARUCAYA (15 MW)

13.8 kV

S.E. ANDAHUASI

66 kV

66 kV

Al 120 mm2 22,5 km

15 MW

13.8/66 kV 18 MVA

Trazo de Ruta de la Línea de Transmisión Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

120

8.4

L.T. CENTRALES TERMOELÉCTRICAS

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

121

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 kV S.E. C.T. PUERTO BRAVO – S.E. SAN JOSE DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA SUBESTACIONES ASOCIADAS

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Cantidad de Estructuras Tipo de Estructuras Número de ternas Configuración Conductor Cable de Guarda Aislamiento DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Puesta en Servicio (contrato) % Avance de Obra

L.T. 500 kV S.E. PUERTO BRAVO – S.E. SAN JOSE SAMAY I S.A. S.E. Puerto Bravo (13,8/500 kV) S.E. San José (500 kV ) S.E. Puerto Bravo S.E. San José Arequipa Arequipa Islay Arequipa Mollendo La Joya 27 msnm 1 450 msnm

Trazo Línea de Transmisión

500 kV 1 200 MVA 58 km 118 Metálicas de celosía 1 Triangular ACAR calibre 750MCM OPGW de 24fibras y 1 Alumoweld Vidrio Templado

Trazo de Línea de Transmisión 500 kV

Samay I S.A. Abengoa y Siemens 01.05.2016 77%

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 500 kV S.E. Puerto Bravo – S.E. San José de 58 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.T. Puerto Bravo al SEIN.  El proyecto comprende la construcción de la S.E. GIS Puerto Bravo (13,8/500 kV) y la Ampliación de la S.E. San Jose.  La subestación GIS está compuesto por la Sala de GIS 500 kV, la sala de control, la sala de baterías, sala de servicios auxiliares y almacén.  La ampliación contempla la instalación y equipamiento de 2/3 del diámetro eléctrico para la llegada de línea 500 kV desde la subestación Puerto Bravo, la cual incluye el equipamiento de patio de llaves, pórticos, sistemas de control, protección y medición, equipos de servicios auxiliares y todo el equipamiento e infraestructura necesarios para su integración.  Así mismo, tendrá conectado en derivación, un reactor de línea de 500 kV y 50 MVAR, con núcleo de hierro y sumergido en aceite dieléctrico, para compensar la potencia reactiva capacitiva generada por la línea de transmisión. El suministro incluye la celda para la conexión del reactor de línea, pórticos, sistema de control, protección y medición, y todo el equipamiento necesario para su integración.  Está en proceso la instalación de equipos en la S.E. Puerto Bravo; así como los trabajos en las fundaciones de los transformadores.  El proyecto presenta un avance de 77%.  El recorrido de la ruta de la línea de transmisión es a lo largo de la zona costera del sur del país (Islay y Arequipa), básicamente conformado por terrenos eriazos.

Subestación GIS-C.T. Puerto Bravo

ESQUEMA UNIFILAR

C.T. PUERTO BRAVO (720 MW)

18 kV

Subestación Puerto Bravo

500 kV

TG 212 MVA

200 MVA

S.E. SAN JOSÉ

18 kV

500 kV

TG 212 MVA

200 MVA

18 kV

ACAR 750 MCM 58 km

TG 212 MVA

200 MVA

18 kV TG 212 MVA

200 MVA Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

Montaje de Torre N° 88

122

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 kV S.E. ILO 4– S.E. MONTALVO DENOMINACIÓN

L.T. 500 kV S.E. ILO 4– S.E. MONTALVO

EMPRESA CONCESIONARIA

ENERSUR S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Ilo 4 (500 kV) S.E. Montalvo (500 kV ) S.E. Ilo 4 Moquegua Ilo Ilo 15 msnm

UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Cantidad de Estructuras Tipo de Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato) % Avance de Obra

S.E. Montalvo Moquegua Mariscal Nieto Moquegua 1450 msnm

500 kV 1400 MVA 75 km 118 Metálicas de celosía 1 ACAR calibre 750MCM OPGW de 13,9 mm de diámetro Vidrio Templado

Ubicación de la L.T.

Enersur S.A. Abengoa CESEL Ingenieros 01.03.2017 En Etapa de Ingeniería

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 500 kV S.E. Ilo 4 – S.E. Montalvo de 75 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.T. ILO al SEIN.  El proyecto comprende la construcción de la S.E. GIS Ilo 4 y la Ampliación de la S.E. Montalvo.  La subestación GIS está compuesto por la Sala de GIS 500 kV, la sala de control, la sala de baterías, sala de servicios auxiliares y almacén. Los cables enterrados serán puestos en unas galerías de concreto especialmente diseñadas para la conducción de los cables desde los transformadores hasta la Subestación GIS.  La ampliación contempla la instalación y equipamiento de 2/3 del diámetro eléctrico para la llegada de línea 500 kV desde la subestación Puerto Bravo, la cual incluye el equipamiento de patio de llaves, pórticos, sistemas de control, protección y medición, equipos de servicios auxiliares y todo el equipamiento e infraestructura necesarios para su integración.  Con R.S. N° 010-2015-EM del 16.04.2015, se otorga concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica y se aprueba el contrato de concesión N° 467-2015.  La mayoría de fundaciones y canalizaciones de la ampliación de la S.E. Montalvo están terminadas; asi como la caseta de control.  Se han montado 22 torres de suspensión y 5 están en proceso de montaje, las demás cuentan con fundaciones y stubs terminados.  Las obras civiles de la loza de la S.E. GIS 500 kV de Ilo están avanzados; así como las excavaciones y fundaciones del pórtico de salida y equipos al exterior de 500 kV.  Se tiene un avance de 91,2% en las actividades de ingeniería; 53,7% en las actividades de procura de la obra y 37,1% en las actividades de construcción.  El proyecto tiene un avance de 48%

Ampliación de la terraza de 500 kV de la S.E. Montalvo

Ampliación de la S.E. Montalvo

DIAGRAMA UNIFILAR DE LA CENTRAL

C.T. ILO 4 (720 MW)

500 kV

18 kV TG 236,67 MW

S.E. MONTALVO

Fundaciones de Estructuras

500 kV 290 MVA

18 kV ACAR 750 MCM 75 km

TG 236,67 MW

290 MVA

18 kV TG 236,67 MW

290 MVA Loza de la base S.E. Ilo GIS 500 kV

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

123

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV S.E. C.T. PUCALLPA (RESERVA FRÍA) – S.E. PUCALLPA DENOMINACIÓN

L.T. 60 kV S.E. C.T. PUCALLPA – S.E. PUCALLPA

EMPRESA CONCESIONARIA

INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍAS DEL PERÚ S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. C.T. Pucallpa (60/22,9 kV) S.E. Pucallpa (60 kV)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. C.T. Pucallpa Ucayali Coronel Portillo Pucallpa 160 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad Nominal Longitud Número de ternas Configuración Tipo de estructuras Conductor Cable de guarda Ancho de servidumbre Aislador

60 kV 52,4 MW 0,489 km 1 Vertical y Triangular Metálicas autosoportadas AAAC 600 MCM (304 mm2) 1 OPGW 97,42 mm2 de 24 fibras y 1 EHS 38 mm2 16 m De porcelana

DATOS DE CONTRATO Tipo Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial

Contrato de Concesión Por definir 03.11.2015 (POC de la C.T. Reserva Fría)

S.E. Pucallpa Ucayali Coronel Portillo Pucallpa 160 msnm

Plano de Ubicación

INFORMACIÓN RELEVANTE  La Línea de Transmisión 60 kV S.E. C.T. Pucallpa – S.E. Pucallpa, interconectará al SEIN la Central Termoeléctrica de Pucallpa (Reserva Fría).  El proyecto comprende también la ampliación de la S.E. Pucallpa existente y la construcción de la S.E. C.T. Pucallpa (Reserva Fría).  La L.T. será de un solo circuito y utilizará estructuras de celosía en simple y doble terna; se instalará un tramo por el trazo de la línea existente L.T. 60 kV S.E. Pucallpa–S.E. Yarinacocha, hasta llegar al pórtico de la S.E. Pucallpa.  La L.T. constará de 4 estructuras, a la salida del pórtico de la S.E. C.T. Pucallpa (Reserva Fría) la primera estructura será de simple terna y las otras tres estructuras serán de doble terna.  La nueva S.E. de la Central termoeléctrica Pucallpa (Reserva Fría) contará con 25 transformadores elevadores de 2,5 MVA c/u con relación de transformación 0,48/22,9 kV y grupo de conexión YNd5 y 25 grupos de generadores con capacidad de 1,825 MW c/u y con factor de potencia de 0,8. Asimismo contará con 1 transformador de potencia trifásico, de dos devanados, para instalación al exterior, sumergido en baño de aceite, de 50/60 MVA (ONAN/ONAF), 22,9/60+-2x2.5% kV.  La Ingeniería de Detalle está a cargo de INSPECTRA y Promotora de Proyectos S.A.C.  El 20.05.2015, la concesionaria presentó el Estudio de Pre Operatividad al COES para su aprobación.  Se ha iniciado el movimiento de tierras.  La POC de la central está prevista para el 03.11.2015.

ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 480 V

25 Grupos 25x(1,825 MW)

22,9 kV

Movimiento de Tierras

60 kV

60 kV 489 m AAAC 600 (304 mm²)

25x(2,5 MVA)

C.T. PUCALLPA Reserva Fría (45,6 MW)

Ubicación de la C.T. Pucallpa

60 MVA

S.E. PUCALLPA

10 kV

Ubicación de la S.E. C.T. Pucallpa

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

124

LÍNEA ELÉCTRICA 22,90 KV S.E. C.T. PUERTO MALDONADO (RESERVA FRÍA) – S.E. PUERTO MALDONADO L.E. 22,9 kV S.E. C.T. PUERTO MALDONADO – S.E. PUERTO MALDONADO

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA

INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍAS DEL PERÚ S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. C.T. Puerto Maldonado Reserva Fría (22,9/0,48 kV) S.E. Puerto Maldonado (22,9 kV)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. C.T. Puerto Maldonado Madre de Dios Tambopata Tambopata 140 msnm

S.E. Puerto Maldonado Madre de Dios Tambopata Tambopata 140 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad de Diseño Longitud Número de Ternas Configuración Tipo de Estructuras Conductor Cable de Guarda Ancho de Servidumbre Aislador

Tramo Aéreo

Tramo Subterráneo

22,9 kV 24 MW 65 m Simple Terna Vertical Postes de concreto AAAC 1200 MCM (608 mm2) 1 OPGW de 97,42 mm2 11 m Porcelana

22,9 kV 24 MW 65 m Doble Terna Ductos de concreto Cable N2XSY 120 mm2 Cable Fibra Óptica ADSS 11 m

DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial

Contrato de Concesión Por definir 16.09.2015 ((POC de la C.T. Reserva Fría-solicito ampliación)

Plano de Ubicación

INFORMACIÓN RELEVANTE  La Línea Eléctrica 22,9 kV C.T. Puerto Maldonado – S.E. Puerto Maldonado, interconectará al SEIN la Central de Puerto Maldonado (Reserva Fría).  El proyecto comprende también la ampliación de la S.E. Puerto Maldonado existente y la construcción de la S.E. de la C.T. Puerto Maldonado (Reserva Fría).  La Línea Eléctrica será de un solo circuito y utilizará postes de concreto en simple terna en el tramo aéreo hasta el poste E-3 y un tramo soterrado, que será instalado en ductos de concreto en doble terna desde el poste E-3 hasta llegar al pórtico de la S.E. Puerto Maldonado (22,9 kV).  La nueva S.E. de la C.T. Puerto Maldonado (Reserva Fría) contará con 11 transformadores elevadores de 2,5 MVA c/u con relación de transformación 0,48/22,9 kV y grupo de conexión YNd5 y 11 grupos de generadores con capacidad de 1,825 MW c/u y con factor de potencia de 0.8.  La Ingeniería de Detalle está a cargo de INSPECTRA y Promotora de Proyectos S.A.C.  El 20.05.2015, la concesionaria presentó el Estudio de Pre Operatividad al COES para su aprobación.  En obra, se ha finalizado el movimiento de tierras y la instalación de las mallas de puesta a tierra.  La POC de la central estaba prevista para el 16.09.2015; la concesionaria ha solicitado postergación de la POC de la central.

Movimiento de tierras

ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Malla de Puesta a Tierra

480 V

11 Grupos 11x(1,825 MW)

22,9 kV

22,9 kV

11x(2,5 MVA)

Tramo Aéreo

Tramo Subterráneo

AAAC 608 mm² 65 m

2x(N2XSY 120 mm²) 65 m

C.T. PUERTO MALDONADO Reserva Fría (20,1 MW)

138 kV

35/15/25 MVA

10 kV

S.E. PUERTO MALDONADO

Vista panorámica S.E. Puerto Maldonado

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Setiembre 2015

125