Doble Calzada Bogotá Villavicencio by Cámara Colombiana de la Infraestructura

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

INFORMES VISITAS TECNICAS DIRECCIÓN TECNICA

CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA BOGOTÁ – VILLAVICENCIO

INDICE

Página Antecedentes…………………………………………………………………………………………………..…………………… 3

Aspectos contractuales……………………………………………………………………………………………………….

Descripción y alcance del proyecto …………………………………………………………………………………….

3.1.

Descripción de las obras ……………………………………………………………………………………………………..

3.1.1. Construcción, operación y mantenimiento de una segunda calzada de 45,5 km, sector el Tablón – Chirajara ………………………………………………………………………………………………………………. 3.1.2. Obras de alistamiento faltantes en la calzada actual y en los puentes, viaductos y cauces ..

6 7

3.1.3. Construcción, operación y mantenimiento de las obras necesarias en el sector de Puente Quetame – Caño Seco, como consecuencia del sismo ocurrido el 24 de mayo de 2008……….. 3.1.4. Obras de mitigación en zonas inestables (tramos 2 y 3) ……………………………………………………….

7 7

3.2.

Parámetros de diseño …………………………………………………………………………………………………………

Sectorización……………………………………………………………………………………………………..………………….

Cronograma de ejecución……………………………………………………………………………………………………..

Plan de inversión….……………………………………………………………………………………………………………..

Estado actual del proyecto ………………………………………………………………………………………………….

7.1.

Construcción, operación y mantenimiento de una segunda calzada de 45,5 km, sector el Tablón – Chirajara………………………………………………………………………………………………………………..

7.2.

Obras de alistamiento faltantes en la calzada actual y en los puentes, viaductos y cauces…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Niveles de Servicio……………………………………………………………………………………………………………….

Integración de la vía ……………………………………………………………………………………………………………..

10.

Corredor ecológico……………………………………………………………………………………………………………….

11.

Conclusiones………………………………………………………………………………………………………………………..

Anexo 1. Cronograma de ejecución sectores 2A, 3, 3A y 4 ………………………………………………….

Índice de tablas, imágenes y fotografías Página Tabla 1. Sectorización corredor Bogotá – Villavicencio…………………………………………………………. 3 Tabla 2. Aspectos Generales……………………………………………………………………………………………….. 5 Tabla 3. Obras a construir ……………………………………………………………………………………………………. 6 Tabla 4. Especificaciones vía actual vs. Nueva calzada …………………………………………………………. 8 Tabla 5. Cronograma………………………………………………………………………………………………………….… 15 Tabla 6. Proyecciones Financieras………………………………………………………………………………………… 16 Tabla 7. Niveles de Servicio………………………………………………………………………………………………….. 28 Tabla 8. Aspectos ambientales y sociales…………………………………………………………………………….. Imagen 1. Delimitación de los sectores……………………………………………………………………………….. Imagen 2. El Tablón – Puente Téllez…………………………………………………………………………………….. Imagen 3. Puente Téllez – Puente Quetame ……………………………………………………………………….. Imagen 4. Puente Quetame…………………………………………………………………………………………………. Imagen 5. Puente Quetame – Puente Naranjal…………………………………………………………………… Imagen 6. Quebrada Naranjal – Quebrada Blanca ……………………………………………………………….. Imagen 7. Quebrada Blanca – Quebrada Seca ……………………………………………………………………. Imagen 8. Guayabetal y Chirajara………………………………………………………………………………………. Imagen 9. Frentes de obra sector 2A ………………………………………………………………………………….

31 6 8 9 10 11 12 13 14 16

Imagen 10. Frentes de obra sector 3 …………………………………………………………………………………..

Imagen 11. Frentes de obra sector 3A ………………………………………………………………………………..

Imagen 12. Futuro viaducto Chirajará, vía Bogotá - Villavicencio………………………………………..

Imagen 13. Esquema de operación del par vial……………………………………………………………………

Foto 1. Frente 1 Sector 2A, Perforaciones y anclaje……………………………………………………………..

Foto 2. Frente 1 Portal entrada túnel 6A, Contrapeso Puente 1…………………………………………..

Foto 3. Vías de acceso túnel 7……………………………………………………………………………………………..

Foto 4. Portal túnel 7 …………………………………………………………………………………………………………..

Foto 5. Interior túnel 7 ……………………………………………………………………………………………………….. Foto 6. Portal túnel 8………………………………………………………………………………………………………….. Foto 7. Colocación pernos túnel 8………………………………………………………………………………………

21 21 22

Foto 8. Jumbo perforando para colocación de pernos ………………………………………………………… Foto 9. Vigas pretensadas ………………………………………………………………………………………………….. Foto 10. Viaducto sector 3A…………………………………………………………………………………………………

22 23 24

Foto 11. Protección de orillas ………………………………………………………………………………………………

Foto 12. Mallas para proteger taludes en el tramo 5 …………………………………………………………..

Foto 13. Falsos túneles en sitios críticos ……………………………………………………………………………..

Foto 14. Obras geotécnicas sobre el falso túnel ………………………………………………………………… Foto 15. Centro de Control de Operaciones sede El Boquerón …………………………………………….. Foto 16. Pantallas CCO El Boquerón……………………………………………………………………………………. Foto 17. Interior Túnel Boquerón………………………………………………………………………………………… Foto 18. Cercas vivas en la vía………………………………………………………………………………………………

27 28 29 30 33

Foto 19. Reforestación con la comunidad……………………………………………………………………………

INFORME VISITA TÉCNICA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA CALZADA BOGOTÁ - VILLAVICENCIO Este primer informe de seguimiento a proyectos que realiza la Dirección Técnica de la CCI, se enfocará en la construcción de la segunda calzada de la vía Bogotá – Villavicencio, la cual hace parte del contrato de COVIANDES S.A. Esta carretera comunica a Bogotá con Villavicencio, siendo la principal entrada a los Llanos Orientales, localizada en los departamentos de Cundinamarca y Meta, con una longitud total de 85,6 km, que inicia en el límite del Distrito de Bogotá y termina en la intersección Los Fundadores en Villavicencio. Presenta un TPDA promedio de 7.400 vehículos, de los cuales el 50% son vehículos de carga, lo que caracteriza a este corredor como uno de los de mayor tráfico del país.

1. ANTECEDENTES Hace un par de años, los principales problemas de la vía eran la vulnerabilidad a los cierres prolongados debido a deslizamientos de las laderas e inestabilidades de la banca, lo que generaba pérdidas económicas inmensas, y las difíciles condiciones topográficas del terreno, que contribuían al incremento de los costos de transporte y de los tiempos de viaje, limitando la competitividad de la región. Debido a esto y por los desastres ocurridos reiteradas veces, el Gobierno Nacional prioriza la vía Bogotá – Villavicencio mediante documento Conpes 2654 de 1993, donde define el alcance de las obras de mejoramiento para la vía, y la sectoriza en los siguientes tramos: Tabla 1. Sectorización corredor Bogotá – Villavicencio

TRAMO

DELIMITACIÓN (Puntos de Referencia)

Tramo del Distrito a cargo del IDU

k 00 + 000 – k 9 + 500 (El Antojo)

k 9 + 500 - k 25 + 500 (Puente Real)

k 25 + 500 – k 38 + 300 (Puente Téllez) el cual incluye la variante de Cáqueza

k 38 + 300 – k 70 + 600 (Caño Seco)

k 70 + 600 – k 85 + 600 (Intersección los Fundadores)

Fuente: ANI

Como consecuencia de lo anterior, el 2 de agosto de 1994, el Gobierno suscribe un contrato de concesión con la Concesionaria Vial de los Andes COVIANDES S.A., cuyo alcance incluyó los estudios, diseños definitivos, obras de rehabilitación, de construcción y la operación y mantenimiento del sector Bogotá – Cáqueza – k 55 + 000 (Tramos 1, 2, 3 y 4) y el mantenimiento y operación del sector k 55 + 000 – Villavicencio (Tramos 5 y 6). La construcción de los tramos 2, 3, y 4 finalizó en septiembre de 1999, en este momento se encuentra en operación y mantenimiento. Los tramos 5 y 6 que estaban en manos del INVIAS, se entregaron en 2005 a la concesión para su operación y mantenimiento.

Mientras que, para la construcción del tramo 1, la salida de Bogotá K0 – K13, a cargo del IDU mediante Convenio No. 1928 de 2005, se otorgó el contrato No. 116-2005 por licitación pública a Vicon S.A. para la ejecución de un corredor de dos calzadas de 10m de ancho cada una, cuya obra finalizo en 2010. Sin embargo, y pese a las obras adelantadas por el concesionario, de acuerdo con el alcance inicial del contrato, los principales problemas de la carretera como los cierres prolongados, causados por obstrucciones resultantes de los continuos deslizamientos de las laderas del corredor vial y las difíciles condiciones topográficas persistían, lo que llevó al gobierno a plantear una solución definitiva al problema de la vía. Es así, como el gobierno en cabeza del Ministerio de Transporte e INCO, delega en el concesionario los estudios de prefactibilidad para identificar los sitios más críticos y diseñar la doble calzada para resolver el problema y garantizar una circulación permanente por la vía. Finalmente, en noviembre 2006 se da vía libre al diseño fase III del estudio de prefactibilidad arriba mencionado realizado en el 2005. Dado lo anterior y en busca de mejorar la conectividad de varias regiones del país, continuando con el desarrollo de la infraestructura de transporte, se priorizan nuevas autopistas viales, bajo esquemas de concesión. Por esto, mediante documento Conpes 3612 de 20091, el gobierno declaró de importancia estratégica el Programa de Autopistas Fase I – PROESA I, conformado por tres proyectos viales: “Transversal de las Américas”, “Autopista Bogotá – Villavicencio” y “Autopistas de la Montaña”. En este documento, se define el alcance del nuevo proyecto de segunda calzada para la vía Bogotá - Villavicencio y el plan de inversiones del mismo, el cual es modificado mediante el documento Conpes 3633 de 20092. Igualmente, mediante Resolución No. 2080 del 31 de julio de 2008, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adoptó la metodología de Valoración de la Tasa de Costo Capital Promedio de los Contratos de Concesión Vial y Férrea, y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Confis y el Conpes 3413 de 20063, el contrato de concesión 444 de 1994, de primera generación, migra de un esquema de Ingreso Mínimo Garantizado con plazo fijo, a un esquema de Ingreso Real4, considerado como los ingresos percibidos por el concesionario y expresado como el Valor Presente en términos reales de los mismos. Los ingresos percibidos provienen de peajes y aportes estatales; cuyo valor corresponde a $1.850.7345 millones de diciembre de 2008. De acuerdo con esto, el 22 de enero de 2010 se firmó el Adicional No. 1 al contrato de concesión 444 de 1994 cuyo objeto es: La ejecución de las obras civiles, eléctricas, electromecánicas, ambientales, sociales y prediales necesarias para la construcción de una vía nueva, las conectantes, retornos y accesos veredales necesarios, así como el mejoramiento de algunos tramos de la vía existente; para la conformación de un par vial entre el Km 34+100 y el Km 63+000, de la Carretera Bogotá Villavicencio, sector: El Tablón – Chirajara. 1

Conpes 3612 de 2009: Programa Estratégico de Autopistas Fase I –PROESA I. Conpes 3633 de 2009: Modificación al documento Conpes 3612 en el Plan de Inversión del Proyecto “Autopista Bogotá – Villavicencio” del Programa Estratégico de Autopistas – PROESA I. 3 Documento Conpes 3413 de 2006: Programa para el Desarrollo de Concesiones de Autopistas 2006 – 2014 4 Adicional No. 1 al contrato de concesión 444 de 1994, consideración 24. 5 Valor según el plan de inversiones del Conpes 3633 de 2009: Modificación al documento Conpes 3612 en el Plan de Inversión del Proyecto “Autopista Bogotá – Villavicencio” del Programa Estratégico de Autopistas – PROESA I. 2

Con este proyecto se aumentará la capacidad vial y se reducirá el tiempo de recorrido entre las dos capitales en más de 25 minutos, así como se mejorarán las condiciones de seguridad para los usuarios.

2. ASPECTOS CONTRACTUALES Los principales aspectos contractuales se destacan a continuación. Tabla 2. Aspectos Generales ASPECTOS GENERALES Nombre Concesión

Autopista Bogotá - Villavicencio

Concesión de

Primera generación

Contrato No.

444 de 1994

Concesionario

Concesionaria Vial De Los Andes S.A - COVIANDES

Plazo concesión

348 Meses

Tramo 2 Portal Bogotá - El Antojo_9,21 Km Tramo 3 El Antojo - Puente Real_16,3 Km Tramos Tramo 4 Puente Real - Puente Téllez_12,79 Km Tramo 5 Puente Téllez - Caño Seco_32,13 Km Tramo 6 Caño seco - Villavicencio_15,13 Km Diseño Sep 1994 – May 1996 Etapas (Fecha Inicio Construcción May 1996 - Sep 1999 Finalización) Operación Ene 1999 – Ago 2023 Diseño Ene 2010 – Dic 2010 Adicional No. 1 Construcción Jul 2010 – Dic 2017 (Segunda calzada) Operación Ene 2018 - Ago 20236 Pipiral Estaciones de peaje

Puente Quetame Boquerón

Fuente: ANI

3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO El proyecto incluye el aumento de la capacidad del actual corredor, mediante la construcción, operación y mantenimiento de 45,5 km de nueva calzada en el sector El Tablón – Chirajara y el mejoramiento de algunos tramos de la vía existente. Para el nuevo diseño se evaluó el trazado teniendo en cuenta factores geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, hidrogeológicos y usos del suelo.

Según las proyecciones de ANI, se estima que el valor presente neto de los ingresos combinados de aportes y peajes se alcance en 2023. Conpes 3633 de 2009

Imagen 1. Delimitación de los sectores

Fuente: Conpes 3612 de 2009

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 3.1.1 Construcción, operación y mantenimiento de una segunda calzada de 45,5 km, sector el Tablón – Chirajara: Ejecución de las obras civiles, eléctricas, electromecánicas, ambientales, sociales y prediales, necesarias para la construcción de una calzada entre el K34+100 y K63+000 para funcionamiento en par vial con la actual calzada, incluyendo las conectantes, retornos y accesos veredales, así como el mejoramiento de algunos tramos de la vía existente, lo que suma un total de 45,5 km de longitud. Tabla 3. Obras a construir Calzada Principal Túneles Puentes y Viaductos Superficie

Und

19 19

14,5 2,6 10,7 27,8

Und

2,3

Total Mejoramiento Calzada Existente Puentes y Viaductos Superficie

5,6 7,9

Total Conectantes, retornos y accesos Puentes y Viaductos Superficie Total

Und

0,8 8,9 9,7

Fuente: Ruta al Futuro, Coviandes S.A.

3.1.2 Obras de alistamiento faltantes en la calzada actual y en los puentes, viaductos y cauces: Estas obras están contempladas para realizarse en los tramos 4, 5 y 6. Tramos 4 y 5: Obras de protección del río Cáqueza (Sector Variante): Para solucionar problemas de socavación derivados de la creciente del río, amenazando la estabilidad de la banca. Recuperación del pavimento del sector: k45+000 a Caño Seco (k70+600), para recuperar el pavimento antiguo faltante en la vía. Construcción túnel falso (k61+800): Compromiso antiguo del INVIAS para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía por caída permanente de rocas. Construcción de obras adicionales sobre túnel falso k64+000: Terminación de obras geotécnicas iniciadas por el INVIAS. Tramo 6: Terminación de las obras geotécnicas en el talud del k74+000: Iniciadas por INVIAS Mejoramiento al pavimento de la vía antigua a Villavicencio por el Mirador: Diseño y construcción del mejoramiento. Obras faltantes en puentes, viaductos y cauces: Manejo de aguas en las calzadas: A realizar en varios puentes el control de aguas faltantes para evitar erosión sobre los estribos y pilas de estos. Actividades resultantes del estudio de patología para los puentes incluidos en los tramos 4 y 5 del proyecto: El estudio realizado por CESCO en febrero de 2009, arroja cambio de juntas de expansión, reemplazo de apoyo de neopreno, sello de fisuras y grietas, entre otros. 3.1.3 Construcción, operación y mantenimiento de las obras necesarias en el sector de Puente Quetame – Caño Seco, como consecuencia del sismo ocurrido el 24 de mayo de 2008: Soluciones en sitios especiales en varios sitios del tramo 5, 17 sitios con problemas que requieren estudios y diseños de obras geotécnicas e hidráulicas para solucionar la desestabilización presentada. Construcción de muros de contención para recuperar la banca de la carretera en puntos críticos del tramo 5 Protección de taludes con mallas galvanizadas con y sin revegetalización en varios sitios del tramo 5.

3.1.4

Obras de mitigación en zonas inestables (tramos 2 y 3): Obras con diseño (mitigación): Obras de mitigación en el K10+200, K10+700 y K12+000, y manejos de aguas en varios sitios. Diseños a ejecutar para obras geotécnicas en varios puntos de los tramos 2 y 3.

3.2 PARÁMETROS DE DISEÑO Tabla 4. Especificaciones vía actual vs. Nueva calzada Especificaciones Velocidad

Und

Existente

Nueva

Km/h

20 - 30

Ancho de vía

8 -.9

10,9

Pendiente máxima

13,5

4,5

Altura máxima de cortes

Proporción de zonas de no paso

Radio mínimo

240

Ancho del corredor vial

20 - 30

200

A nivel

A desnivel

Sí

Intersecciones principales Control de accesos Fuente: Ruta al Futuro, Coviandes S.A.

4. SECTORIZACIÓN Se dividió el sector El Tablón – Chirajara, que es por donde irá la nueva calzada para formar el par vial en ocho subsectores, según los estudios y diseños desarrollados por el concesionario. Sector 1: El Tablón – Puente Téllez Imagen 2. El Tablón – Puente Téllez

Vía actual

Con proyecto

Sector 1A: Puente Téllez – Puente Quetame Imagen 3. Puente Téllez – Puente Quetame

Vía actual

Con proyecto

Sector 2: Puente Quetame Imagen 4. Puente Quetame

Vía actual

Con proyecto

Sector 2A: Puente Quetame – Quebrada Naranjal Imagen 5. Puente Quetame – Puente Naranjal

Con proyecto

Vía actual

Sector 3: Quebrada Naranjal – Quebrada Blanca Imagen 6. Quebrada Naranjal – Quebrada Blanca

Con proyecto

Vía actual

Sector 3A: Quebrada Blanca – Quebrada Seca Imagen 7. Quebrada Blanca – Quebrada Seca

Con proyecto

Vía actual

Sector 4 y 4A: Guayabetal y Chirajara Imagen 8. Guayabetal y Chirajara

Con proyecto

VĂa actual

5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución del adicional No. 1 al contrato 444 de 1994 es de ocho años y se dividió en 15 etapas. El siguiente es el cronograma de ejecución7: Tabla 5. Cronograma No.

ETAPAS

PLAZOS

Etapa de diseños

Enero 2010 - Diciembre 2010

Etapa de adquisición de predios

Enero 2010 - Diciembre 2012

Etapa de construcción del Sector 1

Enero 2016 - Diciembre 2017

Etapa de construcción del Sector 1A

Enero 2015 - Diciembre 2017

Etapa de construcción del Sector 2

Enero 2013 - Diciembre 2016

Etapa de construcción del Sector 2A

Enero 2012 - Diciembre 2015

Etapa de construcción del Sector 3

Julio 2010 - Diciembre 2014

Etapa de construcción del Sector 3A

Enero 2011 - Junio 2015

Etapa de construcción del Sector 4

Julio 2012 - Junio 2016

Etapa de construcción del Sector 4A

Enero 2014 - Diciembre 2016

Etapa de construcción de obras de alistamiento calzada actual 3, 4, 5 y 6: Pavimentos, Puentes y Obras de Protección río Cáqueza

Enero 2010 - Diciembre 2011

Etapa de construcción de obras de alistamiento calzada actual 3, 4, 5 y 6: Obras Especiales

Julio 2015 - Diciembre 2016

Etapa de construcción obras resultantes de la Emergencia: Muros de contención y Protección de Taludes tramo 5

Enero 2010 - Junio 2013

Etapa de construcción obras resultantes de la Emergencia: Soluciones Especiales

Julio 2011 - Junio 2016

Etapa de construcción y diseños de obras de mitigación en los tramos 2 y 3

Enero 2010 - Diciembre 2012

Fuente: ANI. Adicional No. 1 al contrato de concesión No. 444 de 1994 – Carretera Bogotá Villavicencio. Proyecto doble calzada

6. PLAN DE INVERSIONES El valor máximo estimado de la inversión en las obras asciende a UN BILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES ($1.835.328.000.000) de pesos de diciembre de 2008, discriminados así:

Respuesta oficial del INCO a la Cámara de Representantes, 24 de agosto de 2010

Tabla 6. Proyecciones Financieras

Diseños

Doble Calzada e Integración Carretera

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

Total Diseños

12,478

Total Proyecto

60,201 88,483 266,54

Obras Civiles

54,651 76,098 250,56 264,750

280,74

281,260 258,25 226,44 113,996

1.575,912

265,27

1.485,403

Tramo 1

Tramo 1A

Tramo 2

Tramo 2A

Tramo 3

246,67 217,93 109,475 0

74,584

55,127

129,711

83,121 54,348

54,348

191,817

73,417

43,037

43,037 43,037

202,528

127,34

78,721

39,360

324,145

54,651 42,231 42,231

42,231

223,575

18,877

9,439

99,938

Tramo 3A

Tramo 4

62,108

51,505

51,505 25,752

242,375

Tramo 4A

30,904

20,206 20,206

71,316

15,986

11,581

4,521

90,510

21,011 12,852

246,938

20,013

226,906

113,996

1.835,328

Predios, Ambiental e Interventoría

5,549

33,868 18,877

12,385 15,986

8,516

Total Obras 100,42 49,07 Complementarias

21,568

21,011

Obras Laudo Tramos 2 y 12,434 7,021 Complementarias 3

0,558

87,961 42,049 21,011

21,011

21,011 12,852

173,09 137,55 288,11

301,75

302,27

279,26

Alistamiento Tramos 4, 5 y 6 TOTAL GENERAL

239,3

Fuente: ANI. Adicional No. 1 al contrato de concesión No. 444 de 1994 – Carretera Bogotá Villavicencio. Proyecto doble calzada

7. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO Las obras objeto del Adicional No. 1 al contrato 444 de 1994, cuentan con la Licencia 0081 de 2010, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT al INCO, y que fue cedida por este último a Coviandes S.A. De acuerdo con el cronograma de ejecución (ver anexo 1), los sectores que han iniciado obra son en orden de inicio el 3, 3A y 2A, a la fecha se han realizado las siguientes actividades: 7.1 Construcción, operación y mantenimiento de una segunda calzada de 45,5 km, sector el Tablón – Chirajara La etapa 2, que es la adquisición predial y la gestión social para los ocho sectores (1, 1A, 2A, 3, 3A, 4 y 4A), va según cronograma y espera se culmine totalmente en diciembre de 2012. Cabe destacar, que por parte del concesionario ha existido un permanente acompañamiento a los residentes en el proceso de reasentamiento, mitigando el impacto generado por el mismo a las familias a las que se les ha comprado predios.

Imagen 9. Frentes de obra sector 2A

Fuente: Coviandes S.A.

En el sector 2A, se iniciaron las obras en agosto del año pasado, con la construcción de un puente de 220 m de longitud, y de las vías de acceso al mismo, este puente dará acceso al túnel 6A que conectará desde el peaje de Puente Quetame hasta la vereda El Naranjal y tendrá una longitud de 4.380 ml. De igual manera, se ha avanzado en las excavaciones que darán contrapeso al puente del lado de Bogotá, y se han realizado trabajos de estabilización de la banca con perforaciones e inyección de anclajes. Esta actividad se espera esté culminada hacia finales de octubre de 2012, junto con toda la intersección hacia la vereda de Guacapate. También, se están iniciando los trabajos de montaje de campamentos en el Kilómetro 50 para el inicio de la construcción del túnel 6A por el costado Villavicencio y por la galería de escape que se encuentra ubicada frente al falso túnel.

Foto 1. Frente 1 Sector 2A, Perforaciones y anclaje

Foto 2. Frente 1 Portal entrada tĂşnel 6A, Contrapeso Puente 1

El sector 3, fue el primero en iniciar en enero de 2010, a la fecha se avanza en los trabajos de la vía a superficie especialmente en el trayecto comprendido entre la salida del túnel 7 y la entrada del túnel 8, las vías de movilidad local de salida del sector de Limoncitos, así como las de entrada y salida de la vereda Monterredondo. Imagen 10. Frentes de obra sector 3

Fuente: Coviandes S.A.

En lo que respecta a puentes se avanza en la construcción de los puentes 1, 3, 4, 6 y 9; éste último es un puente tipo extradosec (combinación del sistema de viga cajón con elementos atirantados); el puente 6 de 20 metros ya se encuentra prácticamente terminado, los puentes 3 y 4 se encuentran en fase de cimentación, en tanto que el puente 1 ya está en proceso de colocación de vigas. En el caso de los túneles se trabaja en la terminación del túnel 7 al que le faltan solamente 40 m para terminar la excavación y el presostenimiento; su longitud final será de 199 m; el túnel 8 presenta un avance superior a los 270 m, presenta rocas más favorables que las definidas en el diseño, por lo que se espera que su avance se mantenga a una rata promedio de 2.5 ml día.

Foto 3. Vías de acceso túnel 7

Foto 4. Portal túnel 7

Foto 5. Interior túnel 7

Foto 6. Portal túnel 8

Foto 7. Colocación pernos túnel 8

Foto 8. Jumbo perforando para colocación de pernos

Otro de los sectores que iniciaron obra es el 3A, el cual se inició a mediados del año anterior con la construcción del descole de la quebrada Tequendama, el cual consiste en un box culvert de 2x2. A la fecha, está terminado el puente de 20 m de longitud de la vía de acceso que conduce a la vereda Mesa Grande y que se encuentra por encima del portal Villavicencio del túnel 6.

Imagen 11. Frentes de obra sector 3A

Fuente: Coviandes S.A.

Igualmente, se está trabajando en la vía a superficie entre el túnel 11 y el túnel 12, así como el puente que sirve de retorno a quienes a futuro circularán por la vía nueva y requieran dirigirse hacia el municipio de Guayabetal. Foto 9. Vigas pretensadas

Foto 10. Viaducto sector 3A

Finalmente, en el sector 4 se está adelantando el proceso para la contratación de la empresa constructora que ejecutará las obras del tramo comprendido entre el municipio de Guayabetal y la salida del último túnel para llegar al puente de la Quebrada Chirajara; Cortesía: Coviandes S.A. obras que se espera estén iniciando a mediados del presente año. Imagen 12. Futuro viaducto Chirajará, vía Bogotá - Villavicencio

Paralelamente, a la construcción de la segunda calzada el concesionario está realizando obras de mantenimiento y adecuación de la calzada existente, las cuales se detallan a continuación: 7.2 Obras de alistamiento faltantes en la calzada actual y en los puentes, viaductos y cauces El avance de las obras descritas a continuación, se tomaron del documento “La Doble Calzada Bogotá – Villavicencio. ¡Avanza la construcción de una realidad!”, facilitado por el concesionario. En los tramos 4 y 5, para la recuperación del pavimento de la calzada existente entre el K45+500 y el K70+600, se están desarrollando actividades de encoles, descoles, ampliación de alcantarillas existentes, reconstrucción de cunetas, filtros, zanjas de coronación, entre otras obras de arte. El paso urbano por el municipio de Puente Quetame, hace parte del Otrosi No. 1 al Adicional No. 1 del Contrato 444 de 1994, e incluye la construcción de canalizaciones para la subterranización de redes eléctricas de media y baja tensión y alumbrado público, así como la red telefónica existente, además de la construcción de andenes, la delimitación de zonas de parqueo, la instalación de paraderos, mobiliario urbano consistente en bancas y canecas, rampas de acceso para personas discapacitadas, escaleras de acceso al colegio local; la construcción de carriles de uso exclusivo entre otras actividades importantes. Está en proceso de realización de la instalación del nuevo tendido eléctrico y telefónico, así como la instalación de los postes y luminarias para el alumbrado público. Igualmente, sobre el Río Cáqueza se viene realizando intervenciones en la variante de Cáqueza consistentes en la construcción de obras de protección de orillas sobre el costado de la carretera y para evitar la socavación. Foto 11. Protección de orillas

En el tramo 6, para la recuperación de la vía antigua por el Mirador, esta por terminar la primera intervención que mejora el paso vehicular, especialmente de cargas pesadas, mercancías peligrosas y motocicletas que no pueden circular por los Túneles de Bijagual y Buenavista, esta actividad consistió en intervenir las zonas con las inestabilidades geológicas más representativas del trazado, la reconstrucción de cunetas y filtros en algunos sectores críticos, la construcción de encoles y descoles de alcantarillas existentes, la estabilización de taludes con la construcción de muros en gaviones y en concreto; el fresado, parcheo, bacheo y colocación de mezcla asfáltica, la demarcación horizontal y el reemplazo de las señales verticales más deterioradas hasta cubrir la partida límite asignada por la entidad. En los sitios con mayor ocurrencia de eventos de desprendimiento de materiales se realizaron soluciones consistentes en la construcción de falsos túneles como los localizados en los kilómetros 46+600 y 48+000, la instalación de miles de metros cuadrados de mallas en las zonas comprendidas entre el kilómetro 37 y el 43, el 46 y 47, el 49 y 50 y especialmente la zona comprendida entre el kilómetro 60 y la zona correspondiente al sector denominado los picos. Estas obras, han permitido el resurgimiento de la cobertura vegetal en zonas donde la piedra alterada se mostraba expuesta lo que generaba desprendimiento de material; en los últimos periodos invernales la carretera ha sorteado el invierno, la caída de material ha sido mínima y no se ha presentado cierre alguno con ocasión a derrumbes o caídas de materiales. Foto 12. Mallas para proteger taludes en el tramo 5

Respecto a las obras de mitigación en los tramos 2 y 3, el inicio de la concesión (kilómetro 0) y el sitio denominado Puente Real (25), se han realizado obras de intervención sobre la calzada actual consistentes en la recuperación de la banca en los Kilómetros 7+300, 10+100, 10+700, 11+600, 12+000, 12+300, 15+600, 18+000, 23+600 entre los sitios más importantes, así mismo, se han hecho obras de recuperación del cauce en las quebradas Quente y el río Cáqueza entre el K18+500 y el K25+500, la construcción de varios muros en gavión y otras obras geotécnicas que a la fecha se encuentran en proceso de diseño y próxima construcción.

Foto 13. Falsos túneles en sitios críticos

Foto 14. Obras geotécnicas sobre el falso túnel

Todas estas obras sobre la calzada existente, han ido acompañadas de obras de arte consistentes en la recuperación de alcantarillas, recalce de muros tipo new jersey, instalación de barandas metálicas, hitos, demarcación horizontal y nueva señalización vertical, a fin de que el usuario que recorre la calzada sienta su recorrido más cómodo y seguro.

8. NIVELES DE SERVICIO El concepto de nivel de servicio se utiliza para evaluar la calidad del flujo por la vía7. Los Niveles de Servicio, van desde A que representa una circulación del flujo libre, hasta F que representa condiciones de un flujo forzado, por la cantidad de tránsito que excede la capacidad de la vía. De no haberse tomado la decisión de construir la segunda calzada, la vía habría colmado su capacidad total en el corto plazo, debido al creciente aumento de tráfico. Bajo las condiciones de funcionamiento como par vial se espera que el nivel de servicio funcione de forma óptima (Nivel de servicio A) hasta el 2030, pues la capacidad de la vía aumenta al igual que las condiciones viales. En la tabla No.8, se ven los diferentes niveles de servicio asociados a la vía, tanto para la calzada actual como para la nueva. Tabla 7. Niveles de Servicio EL TABLÓN - CHIRAJARÁ PAR VIAL SECTOR 1 AÑO

SECTOR 2

SECTOR 3

SECTOR 4

Actual 2005

Nueva

Actual 2005

Nueva

Actual 2005

Nueva

Actual 2005

Nueva

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2012

2011

Fuente: Coviandes S.A.

9. INTEGRACIÓN DE LA VÍA Al atravesar la cordillera oriental, la operación de la vía se hace compleja, actualmente la concesión tiene a su cargo uno de los túneles viales más largos del país y una vez culminen las obras de la segunda calzada, tendrá a su cargo un par vial que incluye más de veinte túneles. La concesión cuenta con un moderno Centro de Control Operativo CCO, ubicado en la sede administrativa El Boquerón. Desde este sitio no solo se controlarán los túneles, sino que se monitoreará el comportamiento de los usuarios de la vía, mediante la puesta en funcionamiento de radares de velocidad instantánea y de velocidad media capaces de capturar las placas del vehículo infractor y enviar la información al puesto de control

policial más cercano al sentido de circulación del vehículo; se controlarán los adelantamientos en zonas prohibidas, el parqueo de vehículos en los pasos urbanos fuera de las bahías habilitadas para tal efecto, la circulación de personas dentro de los túneles y en general cualquier evento que pueda afectar el normal desarrollo de las actividades de la vía. Esto se viene haciendo pero de forma pedagógica, es decir, los comparendos puestos no están siendo cobrados. Foto 15. Centro de Control de Operaciones sede El Boquerón

La modernización de los sistemas actuales, incluye la actualización de algunos equipos en los túneles de Boquerón, Bijagual y Buenavista, para ponerlos al mismo nivel de los túneles que se están construyendo y que las nuevas tecnologías que se incorporen a estos sean compatibles con las actuales y se pueda unificar el lenguaje de programación del software que automatiza y controla las actividades de monitoreo de los túneles, SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition. Adicionalmente, en los túneles de quebrada Blanca, donde se presenta la mayor ocurrencia de accidentes en la carretera, ya se tienen instaladas cámaras de vigilancia, sistema de megafonía, semáforos (en pruebas) y se tiene previsto mejorar la iluminación interior. Por otra parte en el sitio conocido como la “y” de la vereda Naranjal (Kilómetro 50+000) se va a realizar el traslado de las instalaciones actuales del peaje de Puente Quetame en lo que se ha denominado Peaje de Naranjal, sitio en el cual se construirá un centro de control Local y las instalaciones para la logística que se requiere para la atención y seguridad de los 18 nuevos túneles, así como para el grupo que tendrá a cargo el mantenimiento del nuevo tramo de la carretera. Este nuevo centro de control será respaldo, así como también lo es en la actualidad el centro de control de Buenavista, de las operaciones del centro principal ubicado en la sede Boquerón y actuará en aquellos casos en que se requieran labores de mantenimiento o en aquellos casos en que por algún evento se presente la perdida de comunicaciones con el centro principal, garantizando el control de la carretera de forma permanente.

Tal como se puede apreciar en la siguiente imagen: Imagen 13. Esquema de operaci贸n del par vial

Fuente: Ruta al Futuro, Coviandes S.A.

Foto 16. Pantallas CCO El Boquer贸n

Foto 17. Interior T煤nel Boquer贸n

10. CORREDOR ECOLÓGICO Uno de los puntos más importantes y que merecen ser resaltados es la iniciativa que tuvo el concesionario de formular un proyecto MDL8 que tiene por nombre Corredor Ecológico Vial Bogotá – Villavicencio. Para esto, Coviandes contrató a la empresa Tam-Techna S.A. la cual formuló un programa de desarrollo sostenible para el corredor vial Bogotá – Villavicencio, del que se obtuvo un marco conceptual y metodológico permitiéndole al concesionario orientar sus acciones sociales y ambientales al contexto de la propuesta del corredor ecológico vial. Para complementar este estudio, en 2009 contrató a la Fundación Natura para la ejecución del proyecto “Estrategia para la planificación ambiental institucional del corredor ecológico vial Bogotá – Villavicencio”, los resultados arrojaron una estrategia de desarrollo sostenible que promueve una visión integral, ecosistémica con los actores del área de influencia del corredor vial. Basado en lo anterior y bajo los lineamientos definidos en la licencia ambiental del proyecto, los controles medioambientales9 van desde el traslado de especies epifitas, el control de la tala de los árboles y el aprovechamiento de sus maderas que son entregadas en forma inventariada a la comunidad, así como el manejo y disposición de los materiales de excavación en zonas de depósito claramente definidas y con diseños de obras de manejo de aguas y contención que garantizan su total estabilización, también las inspecciones a los frentes de obra, y la construcción de obras para el control de vertimientos sobre las fuentes de agua, control de niveles de caudales de ríos, emisiones atmosféricas, ruido entre otros. Tabla 8. Aspectos ambientales y sociales ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES CARRETERA BOGOTÁ - VILLAVICENCIO HOY

PAR VIAL

Primer corredor nacional que implanta Menor emisión tecnologías limpias bajo el marco MDL vehiculares

contaminantes

Apoyo Interinstitucional para el MDL con el Cambio de uso del suelo conlleva al operador vial saneamiento ambiental Emisión de certificados de venta de Recuperación de la ronda del Río Negro oxígeno bajo el marco del protocolo de Kyoto Reordenamiento social Desarrollo de un corredor mediante reforestación (MDL)

ecológico Respecto de las fuentes de agua, zonas de bosques y ecosistemas

Incentivos a las comunidades aledañas Baja afectación física por los túneles generando oportunidades de subsistencia Compensación de afectaciones Fuente: Ruta al Futuro, Coviandes S.A.

8 9

MDL: Mecanismo de Desarrollo Limpio Documento LA VIA BOGOTÁ – VILLAVICENCIO. ¡Avanza la construcción de una realidad!

Foto 17. Cercas vivas en la v铆a

Foto 18. Reforestaci贸n con la comunidad

11. CONCLUSIONES Como resultado de la realización y análisis de este documento y soportados en información suministrada por el concesionario y la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, así como la visita a las obras realizada en febrero de 2012, se plasman las siguientes conclusiones: Es oportuna la decisión que tomó el Gobierno Nacional al plantear una solución integral para esta vía, sobre todo teniendo en cuenta que fue priorizada para soportar el continuo incremento vehicular y mejorar la seguridad vial. El Adicional No.1 al contrato de concesión 444 de 1994, se materializa precisamente por la necesidad de mejorar los corredores de mayor importancia en aras de afrontar de una mejor manera los tratados de libre comercio, y que pese a las grandes obras y esfuerzos realizados por el concesionario de mantener niveles de servicio adecuados, los problemas en los sitios más críticos no lograban superarse. A la fecha, el concesionario, cumple a cabalidad con las inversiones y el cronograma previsto, en cada uno de los sectores en los que ha empezado obra; incluso en sectores como el 2A, la construcción inició con siete meses de anticipación. Se resalta el diseño de ingeniería del proyecto, el cual evaluó el trazado teniendo en cuenta factores geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, hidrogeológicos y usos del suelo, siendo la opción económicamente más favorable y que puede ejecutarse en el menor tiempo posible, interfiriendo de forma mínima en el entorno y en el funcionamiento de la vía actual. Calzada Principal Túneles Puentes y Viaductos Superficie

Und

19 19

14,5 2,6 10,7 27,8

Und

2,3

Total Mejoramiento Calzada Existente Puentes y Viaductos Superficie

5,6 7,9

Total Conectantes, retornos y accesos Puentes y Viaductos Superficie Total

Und

0,8 8,9 9,7

Además, el concepto de la nueva calzada es impactante, desde el punto de vista del diseño geométrico, de impacto ambiental y análisis de vulnerabilidad. Las características más importantes relacionadas con el proyecto son:

Especificaciones vía actual vs. Nueva calzada

Und

Existente

Nueva

Velocidad

Km/h

20 - 30

Ancho de vía

8 -.9

10,9

Pendiente máxima

13,5

4,5

Altura máxima de cortes

Proporción de zonas de no paso

Radio mínimo

240

Ancho del corredor vial

20 - 30

200

A nivel

A desnivel

Sí

Intersecciones principales Control de accesos

Otro de los puntos a destacar, es que el funcionamiento de la vía se contempla como una “Vía Cerrada” con accesos controlados a través de intersecciones a desnivel, con características de diseño geométrico que complementan la vía existente realizando algunos mejoramientos, de tal forma que en cada una de las calzadas se circule en un solo sentido, conformando un par vial. Se destaca la idea de “Corredor Ecológico”, como respuesta del concesionario para hacer sostenible un proyecto que atraviesa zonas geológicamente inestables, agravadas por la desforestación de sus cuencas, los páramos amenazados y la inadecuada interferencia del hombre (malas prácticas agrícolas y pecuarias), siendo pionero en el desarrollo de la gestión ambiental en infraestructura10. En el proyecto se contempla la conservación de sistemas forestales en un área aproximada de 7.500 ha, para lo cual el concesionario compro una franja de vía de 200 m. Finalmente, es importante aclarar que el sector que está siendo intervenido para formar el par vial, solamente es entre El Tablón (K34+100) y Chirajara (K63+000), dejando los extremos de la vía Bogotá – Villavicencio en una sola calzada. Sin embargo, la ANI a través de Fonade está contratando un grupo de estructuraciones en donde se encuentran incluidos los extremos dicha vía, para ver qué solución se les da mediante una futura concesión.

ANEXO 1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN SECTOR 2A, 3, 3A Y 4

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

INFORMES VISITAS TECNICAS DIRECCIÓN TECNICA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO  TRANSMILENIO FASE III  OBRAS DE VALORIZACIÓN – GRUPO 1  PROGRAMA DISTRITOS DE CONSERVACIÓN

TABLA DE CONTENIDO

INFRAESTRUCTURA DE TRANSMILENIO FASE III………………………………………………………………....

Página 40

Troncal Calle 26…………..………………………………………………………………………………………………………….

Troncal Carrera 10………………………….……………………………………………………………………………………….

Aspectos contractuales y técnicos…………………………………..…………………………………………………..….

3.1.

Grupo 1…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.2.

Grupo 2…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.3.

Grupo 3…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.4.

Grupo 4…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.5.

Grupo 5…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.6.

Calle Sexta entre Avenida Caracas y Troncal NQS (Etapa de estudios y diseños)…………………....

II.

OBRAS DE VALORIZACIÓN…………………………………………………………………………………………………..

Estado actual de las obras del Grupo 1…………………………………………………………………………………...

Obras en ejecución - Vías…………………………………………………………………………………………………...…..

Obras en ejecución - Intersecciones………………………………………………………………………………………..

Obras por iniciar………………...………………….……………………………………………………………………………….

II.

DISTRITOS DE CONSERVACIÓN..………………………………………………………………………………………….

Malla vial arterial…………………………………….……………………………………………………………………………..

Rutas alimentadoras.……………………………….……………………………………………………………………………..

Corredores de movilidad local.……………….……………………………………………………………………………...

Mejoramiento integral de barrios.………….……………………………………………………………………………...

Pavimentos locales……………………..………….……………………………………………………………………….……..

Metas y ejecución del Programa Distritos de Conservación.………………………………………….……....

6.1.

Grupo 1 - Distrito Norte…………………………………………………………………………………………………..……..

6.2.

Grupo 2 - Distrito Centro…………….…………………………………………………………………………………..……..

6.3.

Grupo 4 - Distrito Sur…...…………….…………………………………………………………………………………..……..

6.4.

Grupo 5 - Distrito Sur-Occidente..…………………………………………………………………………………………..

6.5.

Grupo 6 - Distrito Occidente..……………….………………………………………………………………………………..

Estado actual de la malla vial…………………………………………………………………………………………..……..

IV.

CONCLUSIONES……………………...………………………………………………………………………………………….

Construcción Transmilenio Fase III.………………………………………………………………………………….……..

Obras de valorización - Grupo 1…...…………..……………………………………………………………….…………..

Distritos de conservación………….....…………..…………………………………………………………………………...

INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO En el marco del convenio establecido entre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), se han adelantado una serie de actividades para hacer seguimiento a los proyectos que actualmente está ejecutando el Distrito. En reunión con funcionarios del IDU, y durante la visita técnica que realizó el equipo de la Dirección Técnica de la CCI el pasado 21 de marzo a diferentes frentes de obra, fue posible verificar el estado de avance de los proyectos y programas, y establecer las dificultades que se presentan para la entrega y puesta en operación de la infraestructura para la movilidad de la ciudad. En este Informe de Seguimiento a Proyectos del Distrito se presentará un análisis sobre el estado actual de: la Infraestructura de la Fase III de Transmilenio, las Obras de Valorización correspondientes al Grupo 1 y el Programa de Distritos de Conservación. I. INFRAESTRUCTURA DE TRANSMILENIO FASE III El diseño inicial de la Fase III de Transmilenio comprendía el desarrollo de tres corredores troncales: Calle 26, Carrera 10 y Carrera 7, que sumarían un total de 36.3 Km de longitud. Para esta Fase se había previsto construir 3 estaciones de cabecera o portales, 5 estaciones intermedias de integración, 3 estaciones de integración troncal-troncal, 44 estaciones sencillas y una estación principal para integración entre troncales con servicios complementarios denominada Estación Central (Calle 26 con Av. Caracas). Adicionalmente, puentes peatonales, plazoletas, andenes, ciclo-rutas a lo largo de los corredores y nuevas conexiones entre troncales. Sin embargo, el Distrito a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) priorizó la construcción de dos de estas nuevas troncales, la Calle 26 y la Carrera 10, a través de un esquema de contratación de obra pública a Valor Global con ajustes para obras de construcción, y pago a precios unitarios con ajustes de las obras para redes, demoliciones de predios y desvíos requeridos para la ejecución de la obra. La Calle 26 es un corredor muy importante, ya que atraviesa la ciudad conectando el extremo occidente con el oriente y viceversa. Las obras de Transmilenio se construyen desde la carrera 97 en las localidades de Fontibón y Engativá, y se prolongan hasta la carrera Tercera, muy cerca de los cerros orientales, en límites con la calle 19. Por su parte, la Carrera 10 es una vía que permite la conexión de los barrios ubicados en el sur-oriente de la ciudad, principalmente en localidad de San Cristóbal, con el centro de la ciudad. Las obras de Transmilenio inician en la calle 31 sur con carrera Tercera en el barrio 20 de Julio, toman la carrera 10 hacia el norte y se prolongan hasta la calle 34, en el sector del Parque Nacional, muy cerca del Centro Internacional y el Museo Nacional. Con relación a la troncal de la Carrera 7, en el mes de septiembre del año 2011, la administración distrital informó que el contrato para la construcción del corredor para el denominado Transmilenio ligero quedaba suspendido por un año, decisión que fue concertada entre el IDU y los contratistas a cargo, con el fin de analizar otras opciones de movilidad. 40

El contrato en mención (033 del 22 de septiembre de 2010) fue suscrito entre el IDU y la Sociedad Transmilenio Carrera 7 SC S.A.S., conformada por Construcciones El Condor S.A. y SAINC S.A., por un valor inicial de 83 mil millones, cuyo objeto es la “Actualización de los estudios y diseños y la adecuación de la carrera 7 al sistema Transmilenio en el tramo comprendido entre la calle 34 y la calle 72, y de la calle 72 en el tramo comprendido entre la carrera 7 y la Troncal Caracas”. Es importante señalar que el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) aún no está completo, y esta situación también obligó al aplazamiento del inicio de las obras el pasado 27 de septiembre, fecha que estaba prevista en el cronograma que ha sido reprogramado cuatro veces desde que se firmó el contrato. Teniendo en cuenta que actualmente se están construyendo dos corredores de la Fase III de TM, las troncales Calle 26 y Carrera 10, en este informe se analizarán los aspectos contractuales y técnicos más relevantes de estos proyectos.

1. TRONCAL CALLE 26 El corredor de la calle 26 sería transformado desde la carrera 97 hasta la carrera 3 con calle 22, en una longitud total de 12.2 Km. De acuerdo con el diseño, el perfil de la troncal calle 26 contaría con dos calzadas para tráfico mixto, y cada una tendría entre tres y cuatro carriles por sentido de circulación, según el trayecto. En relación con los carriles para el sistema Transmilenio, la troncal operaría con un carril expreso, y uno de sobrepaso en las estaciones paradero, en cada uno de sus sentidos de circulación. La troncal contaría con 12 estaciones paradero, las cuales estarían ubicadas en promedio cada 500 metros. El patio-garaje estaría localizado en la avenida de la Esperanza con la avenida Ciudad de Cali, mientras que la estación intermedia de occidente estaría construida sobre el separador central de la calle 26 al occidente del puente vehicular de la avenida Ciudad de Cali y contaría con dos plataformas para los buses del sistema, una en cada costado de la vía para la operación de las rutas alimentadoras. Fuente: IDU

Figura 1. Perfil troncal Calle 26 En la intersección de la calle 26 con la Caracas, se diseñó un intercambiador que permitiría la integración operacional de las tres troncales que confluyen en el área de influencia del sector: Troncal Calle 26, Caracas y Carrera 10. 41

La ciclo-ruta que existía por el separador central de la vía entre las carreras 97 y 50, se conservaría guardando su característica paisajística. En los sitios donde están localizadas las estaciones paradero, la ciclo-ruta pasaría a desnivel (subterránea) para no perder su continuidad. Al llegar al puente de la carrera 50, el corredor de la ciclo-ruta debe pasar al costado norte de la calle 26 a nivel hasta conectar con la NQS en ambos sentidos de circulación. El empalme hacia el centro de la ciudad se haría a través de la calle 24. Con el desarrollo de la troncal Calle 26, se tiene prevista la construcción de 19 puentes peatonales adicionales, y la adecuación de 10 puentes existentes, y se estima que la intervención total en espacio público a lo largo del corredor sería superior a los 400.000 metros cuadrados.

2. TRONCAL CARRERA 10 La troncal Carrera 10 irá desde la calle 31 sur hasta la calle 34 con carrera 7, en una longitud de 7.7 Km. El diseñó de esta esta troncal prevé la construcción de 11 estaciones sencillas, 2 estaciones intermedias, portal y patio-garaje. El acceso a las estaciones paradero sería a nivel, a excepción de la calle 31 sur, lugar en donde es necesaria la construcción de un puente peatonal tipo Transmilenio. De acuerdo con los diseños de la nueva troncal, los niveles de servicio del corredor mejorarán su capacidad, ya que cada calzada pasaría de tener tres carriles por sentido, a cuatro, distribuidos así: dos carriles por sentido para el sistema Transmilenio y dos para tráfico mixto, igualmente por sentido. El proyecto incluye la renovación total de las redes de servicios públicos, que en muchos casos son de las más antiguas de la ciudad, y su diseño integrará un gran componente paisajístico y urbano.

Fuente: IDU

Figura 2. Perfil troncal Carrera 10 El patio portal sur-oriente fue construido en un predio de 110 mil metros cuadrados y está ubicado en inmediaciones a la iglesia del 20 de Julio entre las calles 30A sur y 31 sur entre carreras Décima y Quinta. Este patio garaje tiene capacidad para 200 buses articulados y 134 buses alimentadores del sistema; cuenta con estación de servicio, zona de lavado y latonería, mantenimiento en general y oficinas administrativas. 42

Dentro de las principales obras a destacar en la troncal, se encuentra la construcción de la estación intermedia que estaría ubicada en el costado sur oriental de la intersección de la carrera 10 por la calle 6 o avenida Comuneros. Esta estructura contaría con tres niveles: sótano, nivel intermedio y cubierta; el nivel intermedio de la estación funcionaría como plataforma de ascenso y descenso de la buses intermunicipales y buses alimentadores. Adicionalmente, se construiría una conexión peatonal entre el intercambiador y la estación intermedia. Como obra complementaria se incluyó la construcción de una gran intersección a desnivel en el cruce de la carrera 10 con calle 6 o avenida Comuneros. Este intercambiador vial se compone de 3 niveles: por la parte más baja circularían los buses de Transmilenio, en la zona intermedia los peatones y por la más alta pasarían los vehículos particulares y taxis. Por último, una de las obras de mayor impacto arquitectónico y urbanístico de la Fase III, estará ubicada sobre la carrera 7 entre calles 28 y 32, en el sector del Centro Internacional. Allí se está construyendo la estación subterránea Museo Nacional, que contaría con dos calzadas de dos carriles cada una para la circulación y parada de los buses de Transmilenio al interior de la estación, pero a la entrada y la salida se reduciría a un solo carril. 3. ASPECTOS CONTRACTUALES Y TÉCNICOS El desarrollo de las obras de las dos troncales se subdividió en 5 grupos, tal como se muestra en la figura 3. De acuerdo con esta distribución, el IDU adjudicó los contratos para la ejecución de los proyectos, que se analizarán en cada una de las fichas de resumen que se presentarán a continuación.

Fuente: IDU

Figura 3. Distribución por grupos – Troncales Calle 26 y Carrera 10

3.1. Contrato No. Contratista Valor actual del contrato Avance financiero Interventoría Valor actual del contrato Fecha de inicio construcción Fecha de inicio mantenimiento Estado actual

GRUPO 1

134 de 2007 Constructora San Diego Milenio S.A. $ 168.684.516.030 $ 147.757.102.727 Consorcio Interventorias Troncales 2007 $ 11.215.046.621 17 de Junio del 2008 16 de Abril del 2011 El contrato se encuentra en etapa de mantenimiento y recibo por parte de Transmilenio. Registro fotográfico Patio Portal

Fuente: IDU

3.2.

GRUPO 2

Contrato No. Contratista Valor actual del contrato Avance financiero Avance físico Interventoría Valor actual del contrato Fecha de inicio construcción Estado actual

135 de 2007 Consorcio Metrovías Bogotá $ 251.379.588.903 $ 238.145.065.649 99.20% Pöyry Infra S.A. $ 14.403.217.639 17 de Junio del 2008 Actualmente el contrato se encuentra en etapa de recibo. A lo largo del corredor vial, se realizan trabajos de remates, detalles y se atienden observaciones realizadas por la interventoría. Registro fotográfico Perfil de la calzada terminada y obras de espacio público

Fuente: IDU

Estaciones de parada

Fuente: IDU

Intercambiador vial de la calle 6

Fuente: IDU

NOTA: Se realizan las labores de acabados para la conformación de la plazoleta peatonal.

3.3. Contrato No. Contratista Valor actual del contrato Avance financiero Avance físico Interventoría Valor actual del contrato Fecha de inicio construcción

GRUPO 3

136 de 2007 Constructora Bogotá Fase III – CONFASE S.A. $ 364.163.625.923 $ 287.281.616.142 79.14% Consorcio IML $ 22.672.784.419 17 de Junio del 2008 Registro fotográfico

Fuente: IDU

OBRAS EN EJECUCIÓN – CALLE 26 1. Puente vehicular de la carrera 7 por calle 26: Actualmente el contratista está trabajando en la cimentación del apoyo central del nuevo puente que tendrá una luz aproximada de 40 m., y que estará soportado sobre otros dos apoyos en los extremos. Posteriormente, está previsto el izaje de las vigas post-tensadas que ya fueron prefabricadas in-situ, la fundición del tablero y el extendido de la carpeta asfáltica. De acuerdo con el cronograma, esta obra sería entregada el 26 de julio de este año. Es importante resaltar que la entrada en operación de este puente estaría sujeta a la solución del Parque de la Independencia.

Fuente: CCI

2. Costado occidental puente vehicular de la carrera 13 por calle 26: Debido al cambio en el diseño geométrico de la calle 26 por ampliación de la calzada, fue necesario cambiar la luz de este puente que antes tenía 30 m. y ahora tendrá 50 m.

Fuente: CCI

3. Conexión operacional estación central: Esta importante obra se encuentra en un 95% de avance físico, y el contratista está trabajando en obras de conformación y de espacio público. Sin embargo, la entrada en operación de esta conexión operacional estaría limitada, porque a pesar de que la Secretaría de Movilidad ya aprobó los planos de señalización, la propuesta de semaforización aún no está aprobada. Igualmente, es importante hacer mención al proyecto integral “Estación Central” que está liderado por la Empresa de Renovación Urbana (ERU), y que tiene dos componentes que se desarrollarán en el mismo suelo, de manera independiente: el de movilidad, y los desarrollos inmobiliarios a partir del 1er piso de la estación, que serán viabilizados mediante la formulación de un Plan Parcial de Renovación Urbana. (No se conoce el cronograma de ejecución)

Fuente: CCI

4. Construcción conectante oriente norte de la calle 26 por carrera 7 5. Estructura Parque de la Independencia o Parque Bicentenario 6. Espacio Público entre carreras 5 y 7 7. Cruce de red matriz de 42” en la carrera 5 (bajo puente vehicular) 8. Pavimentos salida puente curvo de la carrera 5 (Norte – oriente) 9. Espacio Público Avenida Circunvalar OBRAS EN EJECUCIÓN – CARRERA 10 1. Espacio Publico Plazoleta de la Rebeca: En la carrera 10 en el costado sur de la calle 26 se encuentra el box peatonal de la Rebeca, que inicia en cercanías del Edificio Colpatria donde se construyó uno de los accesos; atraviesa la carrera 10, el parque de La Rebeca y la carrera 13, para terminar en cercanías del Edificio Fonade donde se construyó el otro acceso. Este túnel tiene por objetivo unir peatonalmente la estación Calle 24 de la carrera 10 con la futura estación central.

Fuente: CCI

2. Estación Subterránea Museo Nacional: Esta que es la primera estación subterránea del sistema, debía conectar las troncales de la carrera 10 y 7, entre las calles 28 y 32. Sin embargo, teniendo en cuenta que la construcción de la troncal por la carrera 7 se encuentra suspendida, los pasajeros solo podrán abordar o desembarcar de los buses que circularán por la troncal de la carrera 10. Este paso subterráneo estará a una profundidad aproximada de 7 m con relación al nivel de la vía actual, y se extenderá en una longitud de 700 m. De acuerdo con la operación que tendrá la estación, el nuevo diseño prevé un retorno en los dos sentidos de circulación y el paso de buses biarticulados. Esta obra presenta un avance del 50% y se proyecta la entrega para finales de este año; es importante mencionar que los retrasos en la demolición del puente de la carrera 7 con calle 26 afectaron el desarrollo de las actividades en este frente de obra.

Fuente: CCI

3.4. Contrato No. Contratista Valor actual del contrato Avance financiero Avance físico Interventoría Valor actual del contrato Fecha de inicio construcción

Estado actual

GRUPO 4

137 de 2007 Grupo Empresarial Vías Bogotá S.A.S. $ 443.274.338.230 $ 387.302.756.819 97.01% Consorcio Intercol $ 19.983.236.091 17 de Junio del 2008 Actualmente el contratista de obra adelanta labores de remates y acabados de espacio público para el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. Adicionalmente, es necesario que se definan las intervenciones que requieren las losas que se encuentran en observación, de acuerdo con el estudio que realiza la interventoría, con el acompañamiento del IDU. Registro fotográfico

Fuente: IDU

OBRAS PENDIENTES POR EJECUTAR EN ETAPA DE MANTENIMIENTO -Conexión operacional NQS con Calle 26, dado que a la fecha está pendiente aprobación por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. -Colector box Av. Constitución, obra que se hace necesaria para efectuar la normalización del sistema de aguas lluvias provenientes del oriente de la Troncal 26.

ESTADO DE LAS LOSAS El contratista que tiene a su cargo este tramo, finalizó la construcción de la obra física el 29 de diciembre del año 2011. A partir de la verificación que realizó la firma interventora en el mes de enero de este año para el recibo de las obras, se reportaron un total de 102 metas físicas sin cumplir, razón por la cual, el 31 de enero se adelantó una audiencia de imposición de multas al contratista. Dentro del grupo de actividades que no han sido recibidas a satisfacción por parte de la interventoría, está la construcción de las losas de este tramo de la troncal calle 26. Por esta razón, a partir del 2 de febrero de este año, la interventoría realizó dos recorridos técnicos para verificar el estado de las 18.000 losas que hacen parte de este contrato, de las cuales fue posible identificar 343 losas que era necesario dejar bajo observación. Para determinar el estado real de estas losas, los especialistas en geotecnia y pavimentos de la firma interventora Consorcio Intercol, adelantaron un estudio por solicitud del IDU, con el cual se espera establecer: •Inventario detallado de las losas en observación y su localización geográfica •Diagnóstico del daño o novedad presentes en cada losa •Análisis detallado de posibles soluciones, causas y acciones •Procedimientos correctivos aplicables para cada caso Paralelo al equipo de especialistas de la interventoría, el IDU conformó un grupo de especialistas, expertos en geotecnia y pavimentos, para hacer el seguimiento correspondiente. Desde el punto de vista contractual, es importante resaltar los siguientes aspectos: -La obra no ha sido recibida oficialmente por el Distrito -El contratista Grupo Empresarial Vias Bogotá, deberá responder por la reparación o cambios que se requieran, según lo estime el informe de la interventoría -El riesgo constructivo y la estabilidad de la obra son responsabilidad absoluta del contratista -No implica necesariamente que deba ser reemplazado el total de losas reportado, esto lo determinará el estudio técnico de la interventoría y los especialistas del IDU

3.5. Contrato No. Contratista Valor actual del contrato Avance financiero Avance físico Interventoría Valor actual del contrato Fecha de inicio construcción

Estado actual

GRUPO 5

138 de 2007 Infraestructuras Urbanas S.A. $ 257.027.756.635 $ 212.206.776.374 100% (Sin incluir los edificios convencionales) 95% (Incluye edificios convencionales) Ingetec S.A. $ 13.133.905.942 17 de Junio del 2008 Actualmente se trabaja en remates y observaciones realizadas por la interventoría para el recibo a satisfacción. El contratista tendrá que ejecutar las obras que hacen parte del patio-garaje en la etapa de mantenimiento, hasta tanto se tramite la Licencia de Construcción.

Registro fotográfico Portal El Dorado

Fuente: IDU

Pasos a desnivel

Fuente: IDU

Estación de parada con deprimido para ciclo-ruta

Fuente: IDU

OBRAS PENDIENTES POR EJECUTAR EN ETAPA DE MANTENIMIENTO Patio-garaje: -En el año 2010 la Secretaría de Planeación emitió un concepto que obligaba a rediseñar el esquema conceptual del patio-garaje porque era necesario reducir el área en un 25%. En ese mismo año se hizo entrega del diseño final, que incluía unos nuevos requerimientos hechos por Transmilenio, donde se establecía que el 70% de los buses que ingresarían al patio-garaje serían biarticulados, y que era necesario garantizar la infraestructura independiente para dos operadores (Fontibón y Engativá). Posteriormente, Planeación indicó que para el desarrollo del proyecto se requería Licencia de Construcción, razón por la cual el proyecto fue presentado ante la Curaduría No. 5, y en octubre de 2011 notificó a la entidad de los requerimientos necesarios para adelantar este trámite; esta documentación se está gestionando para hacer la solicitud formal de la Licencia. -Actualmente se adelantan trabajos en la zona de mantenimiento. -La construcción de los edificios del patio-garaje se ejecutará en la etapa de mantenimiento que tiene un plazo de 60 meses, ya que está sujeta a la aprobación de la Licencia de Construcción.

Fuente: CCI

TRAMO DE TRANSMILENIO HASTA EL AEROPUERTO EL DORADO El desarrollo de las obras del Grupo 5 de la Fase III de Transmilenio por la calle 26, llega hasta la carrera 97. Para garantizar la conexión del sistema con el Aeropuerto El Dorado, es necesario adicionar un tramo de aproximadamente dos kilómetros de troncal. Inicialmente se generaron inconvenientes por un tema de predios, y posteriormente se convirtió en un tema de responsabilidades entre el Distrito y Opaín, por la elaboración de los diseños y la construcción de este tramo. Según las cláusulas del contrato de concesión firmado entre la Aerocivil y Opaín, el concesionario debía realizar el diseño de las vías tanto mixtas como de los carriles de Transmilenio hacia el aeropuerto incluyendo los diseños presentados por el IDU, los cuales según el consorcio no cumplían con los requisitos de movilidad dentro del área concesionada, por lo que se determinó que Opaín presentaría un nuevo diseño que incluía la construcción de deprimidos y pasos elevados entre las vías de acceso tanto para los vehículos particulares, como de servicio público y Transmilenio. Según la Aerocivil, el diseño fue aprobado por el IDU en abril del año pasado, pues se ajustaba a las políticas de movilidad del Distrito. Sin embargo, el 7 de diciembre de 2011, Opaín manifestó que de acuerdo con el contrato de concesión no le correspondía realizar inversiones en los pasos deprimidos que se incluyeron en el diseño, debido a que en su entender están por fuera de lo establecido en el contrato en cuanto al desarrollo vial e indicó a su vez, que iban a replantear los diseños de forma tal que Opaín pudiera cumplir con su obligación contractual de

manera independiente de las obras que el Distrito realizaría, pero conservando un corredor para dicho fin conforme a lo estipulado en el contrato. A comienzos de este año, Opain informó que presentaría oficialmente esta propuesta que podría ser definitiva, y el Distrito tendría que entrar a licitar la construcción de los carriles exclusivos para Transmilenio por un monto estimado de $70.000 millones para la ejecución de las obras, de acuerdo con el concesionario. La Aerocivil ha informado que este nuevo diseño de las vías no contaría con deprimidos ni pasos elevados sino que éstas irían a nivel, con cruces semaforizados, condición que generaría algunos problemas desde el punto de vista de movilidad. Se independizaron los proyectos para la construcción de los carriles mixtos y los de Transmilenio, y cada uno tendría un contratista trabajando de manera independiente. Opain ha rediseñado todos los accesos a la terminal, de manera que desde los predios del El Dorado hasta donde llega la terminal, cada proyecto tiene su propio espacio. Es necesario que el IDU apruebe en primera medida este nuevo diseño, y que posteriormente estructure la licitación y que el Distrito busque los mecanismos para financiar la ejecución del proyecto, el cual podría iniciar su construcción a finales de este año o principios de 2013, dependiendo del cronograma que se establezca para el proceso licitatorio.

Fuente: Aerocivil - IDU

Figura 4. Trazado TM hasta Aeropuerto El Dorado Con relación a la financiación, el Secretario de Hacienda de Bogotá, Ricardo Bonilla, ha declarado que la administración distrital no tiene asignados los recursos para construir estos dos kilómetros que faltan de la troncal Calle 26 de Transmilenio, ya que no está previsto en el presupuesto aprobado por el Concejo, y por el Alcaldía saliente para el año 2012. El funcionario ha expresado que es necesario pedir los recursos al Concejo dentro del cupo de endeudamiento que se solicitará para la construcción del Metro o incluir el rubro en el proceso de armonización presupuestal que se discutirá en el mes de julio de este año.

3.6.

CALLE SEXTA ENTRE AVENIDA CARACAS Y TRONCAL NQS (Etapa de estudios y diseños)

Contrato No. Contratista Objeto Valor actual del contrato Interventoría Valor actual del contrato Estado actual del contrato

044 de 2010 Ingenieros Constructores e Interventores - ICEIN S.A. Actualización de estudios y diseños y la adecuación de la calle 6ª al sistema Transmilenio en el tramo comprendido entre las troncales Caracas y NQS, incluida la intersección Calle 6ª – NQS $ 61.918.818.086 Consorcio Diconsultoria – Joyco Calle Sexta $ 2.830.544.792 Actualmente el contrato se encuentra finalizando la etapa de estudios y diseños Trazado

TRONCAL NQS

CALLE 6

Fuente: IDU

AVENIDA CARACAS

ALCANCES DEL PROYECTO -Carril exclusivo TM -Intervención espacio público en área de influencia directa de estaciones (si se requiere). -Intervención de redes secas y de alcantarillado en zonas de estaciones e intersecciones y donde se requiera por deterioro. -Intervención de carriles mixtos en el área de estaciones (si se requiere). -Dos estaciones en las Carreras 18 y 27, en el separador central. -Diseño y construcción del interconector Calle 6 – NQS. Integración operacional del Sistema Transmilenio entre la Calle 6 y la Troncal NQS, Norte – Oriente, Sur - Oriente y viceversa.

II. OBRAS DE VALORIZACIÓN En el año 2005 el Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo No. 180 por el cual se autorizó el cobro de una Contribución de Valorización por Beneficio Local en el Distrito Capital de Bogotá, con la destinación específica de financiar la construcción del Plan de Obras que integran los sistemas de movilidad y de espacio público, y que están contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y sus operaciones estratégicas. La contribución de valorización por beneficio local tiene las siguientes características:  Es un gravamen real sobre propiedades inmuebles  Recae sobre los propietarios o poseedores  Está destinado a la construcción de obras de interés público  La ejecución del plan de obras es la que determina el beneficio sobre los predios  El gravamen se distribuye en función del beneficio En el año 2009 el Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo No. 398 que modificó el Acuerdo 180 de 2005 estableciendo cambios en: el plan de obras de los sistemas de movilidad y espacio público a construir con cargo a la contribución de valorización; el monto distribuible total que quedó en $2.036.953.955.575 (pesos de junio de 2005); la asignación del monto distribuible para la financiación de las obras; la reasignación de la Fase I para la zona de influencia 2 del Grupo 1 de obras de movilidad, donde el plazo máximo para iniciar la etapa de construcción de dichas obras, no podrá exceder el término de dos (2) años contados a partir del momento en que se expida el acto administrativo que ordena asignar y reasignar el valor del monto distribuible correspondiente a la construcción de las obras de dicha zona de influencia, so pena de devolver los valores recaudados. La modificación del plan de obras del sistema de movilidad consistió básicamente en: Segmento avenida Ferrocarril de Occidente desde la carrera 93 hasta carrera 100

INCLUIR

Se adelantó del grupo IV la intersección avenida Ciudad de Cali por avenida Ferrocarril de Occidente Avenida TAM desde avenida Luis Carlos Galán Sarmiento hasta avenida Centenario (calle 13)

EXCLUIR

Avenida Luis Carlos Galán desde avenida Fontibón (Carrera 97) hasta avenida El TAM (Carrera 129) Peatonal avenida Centenario por carrera 124 Peatonal avenida Centenario por carrera 111

A su vez, el Acuerdo 445 de 2010 modificó parcialmente el Acuerdo 398 de 2009, y entre otras disposiciones, estableció que la contribución de valorización correspondiente a las Fases II, III y IV del Acuerdo 180 de 2005 se asignaría en los años 2012, 2014 y 2016 respectivamente, como se presenta en la Tabla 1. En el Acuerdo 180 de 2005 se fijaron las zonas de influencia de la contribución de valorización para las obras del Sistema de Movilidad y Espacio Público, y se definió el plan de obras a construir, que está conformado por cuatro grupos que se ejecutarán de forma sucesiva conforme se expone en las siguientes tablas. 55

Tabla 1. Fases de asignación FASE I

FASE II

FASE III

FASE IV

2007

2012

2014

2016

CONTRIBUCIÓN VALORIZACIÓN GRUPO 1

GRUPO 2

-ESTUDIOS -DISEÑOS -COMPRA PREDIOS -CONSTRUCCIÓN -ESTUDIOS -DISEÑOS -INTERVENTORIA E&D -COMPRA PREDIOS

COSTO TOTAL (en pesos de jun-2005)

$459.003.326.512 -CONSTRUCCIÓN -INTERVENTORÍA -ESTUDIOS -DISEÑOS -INTERVENTORIA E&D -COMPRA PREDIOS

GRUPO 3

$412.563.855.399 -CONSTRUCCIÓN -INTERVENTORÍA -ESTUDIOS -DISEÑOS -INTERVENTORIA E&D -COMPRA PREDIOS

GRUPO 4

$575.053.767.157 -CONSTRUCCIÓN -INTERVENTORÍA

$590.333.006.507

Fuente: IDU Nota: Incluye las modificaciones del Acuerdo 398 de 2009 y del Acuerdo 445 de 2010

Tabla 2 Plan de obras GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

METAS FÍSICAS TOTAL OBRAS

VÍAS

282

675.215

INTERSECCIONES VIALES

193

800.800

PEATONALES

43.400

ANDENES

348.756

PARQUES

944.424

TOTAL

CONCEPTO

134

Km/carril

M2 ESPACIO PÚBLICO

Km CICLORUTA

44,5

475

2.812.595

44,5

Fuente: IDU Notas: (1) Según el Acuerdo 180 de 2005 el Grupo 1 contemplaba un total de 45 obras, cifra que fue modificada por el Acuerdo 398 de 2009 y se ajustó a un total de 43 obras. (2) Incluye las modificaciones del Acuerdo 398 de 2009 y del Acuerdo 445 de 2010.

1. ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL GRUPO 1 De acuerdo con la información entregada este año por el IDU, se han ejecutado un total de 26 obras que estaban incluidas dentro del plan para el desarrollo del sistema de movilidad y espacio público de la ciudad, de las 38 que fueron asignadas al Grupo 1 (sin incluir parques). De las 12 obras que hacen falta por entregar, 9 se encuentran en ejecución, 2 por iniciar y 1 contrato que recientemente fue adjudicado, por la caducidad que se había declarado en el año 2011. (Ver Tabla 3)

Tabla 3. Resumen estado de ejecución – Grupo 1 OBRAS

TERMINADAS

EN EJECUCION

POR INICIAR

CADUCIDAD

TOTAL

VIAS

INTERSECCIONES

PUENTES

ANDENES

TOTAL

Fuente: IDU

Los retrasos en la ejecución de estas obras han obedecido a dificultades para la adquisición de predios, elaboración de diseños definitivos o permisos ambientales, según un informe presentado por la Personería de Bogotá en el año 2011. Ante esos atrasos, el IDU ha interpuesto una serie de multas por incumplimiento a los contratistas responsables, y declaró la caducidad del contrato para la construcción de la intersección de la Calle 94 con Avenida NQS, contrato que este año fue adjudicado nuevamente. Con el fin de establecer el avance de las obras que hacen parte del Grupo 1 y que están pendientes por entregar, a continuación se presenta en resumen, el estado de los proyectos y las fechas estimadas de entrega. 2. OBRAS EN EJECUCIÓN – VÍAS 2.1. AVENIDA CUNDINAMARCA (CARRERA 36) DESDE AVENIDA CIUDAD DE LIMA (CALLE 19) HASTA AVENIDA AMÉRICAS Contrato No. 70 de 2008 – Adición 1 Otro si 2 al contrato 70/2008 Contratista Consorcio Distritos Bogotá Valor del contrato $6.805.166.342 Interventoría Consorcio Epsilon Bogotá Valor del contrato $ 973.218.014 % Avance ejecución 96.5% Terminación estimada Mayo de 2012 Registro fotográfico

Fuente: IDU

2.2. AVENIDA CARRERA NOVENA DESDE LA CALLE 170 HASTA AVENIDA 147 2.3. CALLE 170 DE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA AVENIDA COTA Contrato No. 066 de 2009 Contratista Mario Alberto Huertas Cote Valor inicial contrato $ 51.942.433.583 (Incluye la ejecución de los 2 proyectos) Se adicionaron recursos para mayores cantidades de obra de Información Adición espacio público. Interventoría Consorcio CRA S.A. Diego Fonseca 026 /2009 Valor del contrato $ 2.576.677.923 AVENIDA CARRERA NOVENA DESDE LA CALLE 170 HASTA AVENIDA 147 % Avance ejecución Fecha de inicio Terminación estimada

94% 20 de noviembre de 2010 Junio de 2012 Registro fotográfico

Fuente: IDU

CALLE 170 DE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA AVENIDA COTA % Avance ejecución Fecha de inicio Terminación estimada

54% 20 de enero 2010 Junio de 2012 Registro fotográfico

Fuente: IDU

2.4. AVENIDA MARISCAL SUCRE CTO

TRAMO

AVANCE FISICO

FINALIZACIÓN

136 – 07

AVENIDA MARISCAL SUCRE: CARRERA 22 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, Y CARRERA 20 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 26

89.82%

30-enero-2012

137 – 07

KR 19B ENTRE AC 26 Y AC 24)

Por definir

137 – 07

KR 19B ENTRE AC 28 Y AC 26 Y KR 19 ENTRE AC 26 Y CL 29

Por definir

122C

070 – 08

AV. MARISCAL SUCRE DESDE CALLE 19 HASTA CALLE 62: (CRA 19 Y CRA 20, EN LA CRA 39 PARA EMPALMAR CON LAS CRAS 22 Y 24 DESDE LA CALLE 41 HASTA LA CALLE 45)

98%

122D

070 – 08

AV. MARISCAL SUCRE DESDE CALLE 19 HASTA CALLE 62: (AV. COLOMBIA (TV 21 Y 23), DESDE LA DIAGONAL 63 HASTA EMPALMAR CON LA CRA 24 CON CALLE 62)

100%

Terminada

123

135 – 07

AVENIDA MARISCAL SUCRE (CARRERAS 18 Y 19) DESDE LA AVENIDA JIMENEZ DE QUEZADA (A.C. 13) HASTA LA AVENIDA DE LOS COMUNEROS (AC 6)

97%

17-marzo-2012

124

135 – 07

AVENIDA MARISCAL SUCRE (CARRERAS 18 Y 19) DESDE LA AVENIDA LA AVENIDA DE LOS COMUNEROS (AC 6) HASTA LA AVENIDA DE LA HORTUA (AC1)

87.21%

17-marzo-2012

PROYECTO

122ª

122B

En Agosto 2011 servicio – Se suspendidas las hasta la entrega faltante

se dio al encuentran actividades del predio

Esquema del proyecto Fuente: IDU

Estado actual del proyecto - Actualmente se realizan trabajos de espacio público en las esquinas de las bocacalles en la Carrera 19 entre Avenida 22 y Calle 24. - Se adelantan remates en el espacio público en la zona de los marmoleros, en la Carrera 19 entre Calles 24 y 26. - Se ejecutan remates, detalles y observaciones realizadas por la interventoría a lo largo de los corredores sobre la carrera 19 y Carrera 19B. - Se adelanta conformación de la estructura del andén en la Calle 1F con Transversal 20, esquina sur – occidental. - A lo largo del corredor se realizan obras de remates y detalles en el Espacio Público.

- Se adelanta el extendido de capa de rodadura en la Transversal 20 entre Calles 1 Avenida Hortúa y 1F sobre el costado occidental. - Se realizan trabajos de estructura de vía en la Transversal 20 entre la Calle 3 hasta la Calle 4. - Hallazgo de restos óseos: Debido al hallazgo de restos óseos en las excavaciones iniciadas en el separador central de la Carrera 19 entre las Calles 26 y 24, la entidad solicitó al ICANH informe referente a los procedimientos a seguir. A la fecha no se tiene respuesta por parte de la mencionada entidad.

3. OBRAS EN EJECUCIÓN – INTERSECCIONES 3.1. INTERSECCIÓN CARRERA 11 CON AVENIDA NQS Contrato No. Contratista Valor del contrato Interventoría Valor del contrato % Avance ejecución Terminación estimada

071 de 2009 Unión Temporal Intersección Valorización Bogotá 25 $ 56.564.600.285 Consorcio CRA S.A. Diego Fonseca 025/2009 $3.546.765.366 73% Junio 7 de 2012 Registro fotográfico Puente terminado

Fuente: IDU

Estado actual del proyecto La solución prevista para esta intersección vial fue el diseño de un paso a desnivel. La construcción de este puente atirantado, con voladizos sucesivos ya se encuentra terminada, sin embargo, es necesario ejecutar una serie de actividades complementarias que hacen parte del alcance del contrato. Dentro de estas actividades vale la pena mencionar la adecuación de los descoles para las redes de aguas lluvias y aguas negras, a través de una línea de conducción de aproximadamente 80 m. Para realizar estas obras, es necesario tener la aprobación del Plan de Manejo de Tráfico por parte de la Secretaría de Movilidad, pero a la fecha y a pesar de las comunicaciones que reiteradamente ha enviado el contratista solicitando alguna respuesta, la entidad no ha emitido ningún pronunciamiento. Por otra parte, también se espera la aprobación del cruce semaforizado que está proyectado para la calle 106 con la carrera 11 (costado sur del puente), a fin de garantizar la circulación de los vehículos que transitarían en sentido occidente-oriente por la calle 106 y que se conectarían con

el nuevo puente de la carrera 11. Este Plan de manejo de Tráfico tampoco ha sido aprobado. Actualmente, el contratista trabaja en la construcción del acceso del costado sur del puente (calle 106), en el mejoramiento de la sub-rasante en algunos sectores, así como en la construcción de redes de servicios públicos en la carrera 11 y en obras de mejoramiento del espacio público. Obras en ejecución Construcción de redes de servicios públicos

Fuente: CCI

Adecuación de espacios públicos

Fuente: CCI

Costado sur del nuevo puente de la Carrera 11 con NQS

Ubicación del cruce semaforizado en la intersección de la Calle 106 con el puente de la Carrera 11; no ha sido aprobado por Movilidad.

Fuente: CCI

3.2. INTERSECCIÓN CALLE 94 CON NQS Contrato No. Contratista Valor del contrato Interventoría Valor del contrato Plazo Caducidad

Características del proyecto

05 de 2012 Consorcio AIA-CONCAY 2012 El contrato inicial se había adjudicado por $43.868 millones El contrato actual se adjudicó por $85.266 millones Consorcio Gomez Cajiao & Joyco $ 1.800.821.792 20 meses El contrato anterior que fue adjudicado en noviembre de 2009 y debía finalizar el 25 de abril de 2011, se declaró en caducidad mediante Resolución No. 3765 del 30 de agosto de 2011. -Para esta intersección, está prevista la construcción de una glorieta a desnivel que permitirá generar un corredor continuo. -Esta obra busca mejorar las dificultades de movilidad que se presentan en la NQS por el alto flujo vehicular de la vía y por la intersección semaforizada que existe actualmente a la altura de la calle 94. Por la zona circulan unos 4.000 vehículos hora sentido. - El proyecto a su vez incluiría una conectante también deprimida o a desnivel para conectar la avenida NQS con la avenida 19 y de esta manera solucionar los giros entre las dos vías. El puente peatonal que existe hoy en día para salvar el paso de la NQS será reemplazado por uno que se construirá al sur del existente. -Se construirán 29.000 metros cuadrados de espacio público con ciclo ruta y el componente paisajístico. Esquema del proyecto

Fuente: CCI

4. OBRAS POR INICIAR 4.1. AVENIDA FERROCARRIL ENTRE CARRERA 100 Y 93 El 6 de marzo-2012 el IDU inició la etapa de estudios y diseños que contará con un plazo de tres meses para su ejecución. Localización

Información

Fuente: IDU

4.2. INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI CON FERROCARRIL DE OCCIDENTE El 6 de marzo-2012 el IDU inició la etapa de estudios y diseños que Información contará con un plazo de cuatro meses para su ejecución. Esquema inicial

Fuente: IDU

III. DISTRITOS DE CONSERVACION El Subsistema Vial de Bogotá está compuesto por la malla vial arterial, intermedia y local. La malla vial arterial es la red de vías de mayor jerarquía, que actúa como soporte de la movilidad y la accesibilidad urbana y regional y de conexión con el resto del país. Igualmente, facilita la movilidad de mediana y larga distancia como elemento articulador a escala urbana. La malla vial intermedia está constituida por una serie de tramos viales que permean la red que conforma la malla vial arterial, y sirve como alternativa de circulación, ya que permite el acceso y la fluidez de la ciudad a escala zonal. La malla vial local está conformada por los tramos viales cuya principal función es la de permitir la accesibilidad a las unidades de vivienda. El resultado porcentual de la clasificación de las vías que conforman el Subsistema Vial de Bogotá se presenta en la siguiente gráfica: Fuente: IDU

Figura 4. Subsistema vial de Bogotá Con el objeto de integrar las acciones de intervención de mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y construcción de la malla vial arterial, intermedia y local de la ciudad, se implementó el Programa de Distritos de Conservación, que busca optimizar la aplicación de los recursos para elevar el nivel de servicio de las vías, evitar el deterioro, prolongar la vida útil y mejorar las condiciones de movilidad en los tramos que sean priorizados dentro de cada Distrito. Los Distritos de Conservación se conformaron a partir de la distribución de la ciudad en seis (6) zonas geográficas, en las cuales se desarrollan actividades de construcción, reconstrucción, rehabilitación y mantenimiento, de acuerdo con las necesidades identificadas y la disponibilidad de los recursos. Tabla 4. Distribución Distritos de Conservación DISTRITO GRUPO 1

GRUPO 2

LOCALIDADES NORTE

CENTRO

- SUBA - USAQUÉN -BARRIOS UNIDOS -CHAPINERO -TEUSAQUILLO -PUENTE ARANDA -LOS MÁRTIRES -ANTONIO NARIÑO

DISTRITO

LOCALIDADES

GRUPO 3

SUR-ORIENTE

-SANTAFÉ -CANDELARIA -RAFAEL URIBE -SAN CRISTOBAL

GRUPO 4

SUR

-USME -TUNJUELITO -CIUDAD BOLIVAR

GRUPO 5

SUR-OCCIDENTE

-KENNEDY -BOSA

GRUPO 6

OCCIDENTE

-FONTIBÓN -ENGATIVÁ

Fuente: IDU

El contratista responsable de las obras debe garantizar la atención de las vías priorizadas para la movilidad de la malla vial arterial y adicionalmente atender las emergencias presentadas en el Distrito que le corresponda. Dentro del desarrollo de los respectivos contratos, el contratista debe conocer las vías a su cargo y así programar las inversiones e intervenciones de manera tal que se optimicen los recursos a su disposición. Así mismo, tendrá la posibilidad de aplicar nuevas tecnologías para la intervención de pavimentos y la utilización de equipos de última generación que permitan optimizar los recursos y los rendimientos en obra.

1. MALLA VIAL ARTERIAL La primera actividad de obra del programa de Distritos de Conservación se enfatizó en realizar acciones de movilidad en la malla vial arterial principal y arterial complementaria, es decir tapar los huecos de las vías principales que atraviesan la ciudad con el fin de brindar seguridad y movilidad en las mismas. Complementario a esta acción, se realizaron los diagnósticos de las vías priorizadas para determinar las labores de mantenimiento y de rehabilitación de los corredores de la malla vial arterial. 2. RUTAS ALIMENTADORAS Con la puesta en marcha del sistema Transmilenio, se crearon las rutas alimentadoras que están conformadas por corredores cortos que operan fuera de las troncales, y su finalidad es brindar accesibilidad al sistema y acercar a los usuarios a su lugar de destino u origen, permitiendo que Transmilenio tenga un mayor cubrimiento de la ciudad. La implementación de los corredores causó deterioro prematuro, debido a que las vías utilizadas inicialmente no fueron diseñadas para la carga que soportan. Esto hizo que se realizaran acciones de mantenimiento correctivo y una vez identificados los nuevos corredores se diseñaran aplicando las nuevas especificaciones.

En los corredores priorizados se están ejecutando actividades de rehabilitación y reconstrucción de acuerdo al resultado del diagnóstico realizado por el contratista. 3. CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Los Corredores de Movilidad Local (CML), son definidos como segmentos viales que conforman una red local, la cual permite la accesibilidad, movilidad y conectividad de los barrios con el sector y de éste con el resto de la ciudad. Después de tener los diagnósticos en los segmento priorizados, se determinó el tipo de intervención requerido: mantenimientos rutinario y periódico o intervenciones profundas de rehabilitación y reconstrucción, por lo que el contratista debió elaborar los estudios y diseños. Adicionalmente, los contratistas realizaron la revisión de estudios y diseños existentes, para iniciar la rehabilitación y reconstrucción de los segmentos viales priorizados. 4. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Está conformado por corredores de movilidad local en los cuales se realizan intervenciones de construcción, reconstrucción y rehabilitación. Este programa está incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y busca atender las Unidades de Planeación Zonal (UPZ) más necesitadas de la ciudad, donde se localiza el mayor número de asentamientos subnormales. Los contratos que se encuentran en ejecución están atendiendo las localidades de San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar. 5. PAVIMENTOS LOCALES Es el programa con el cual el IDU apoya a las comunidades organizadas de los estratos 1, 2 y 3, para la construcción y rehabilitación de la Malla Vial Local. Para la construcción y rehabilitación de los pavimentos locales se tienen en cuenta una serie de criterios de selección, garantizando la objetividad en la distribución de los recursos para cada localidad.

6. METAS Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DISTRITOS DE CONSERVACIÓN El Programa de Distritos de Conservación tiene prevista como meta física de ejecución, un total de 2331 Km/carril que se debe cumplir en el año 2012. Mediante los contratos de Distritos de Conservación se han intervenido 1458.69 Km/carril de mantenimiento, 253.98 Km/carril de rehabilitación y 55.63 Km/carril de construcción, para un total general de 1768.3 Km/carril terminados. 66

Actualmente se están ejecutando 30.55 Km/carril de mantenimiento, 53.53 Km/carril de rehabilitación y 8.70 Km/carril de construcción, para un total general de 92.79 Km/carril en intervención. Tabla 5. Estado de ejecución DISTRITO

VALOR CONTRATO

VALOR PROGRAMADO

VALOR EJECUTADO

% DE OBRA PROGRAMADO

% DE OBRA EJECUTADO

% ATRASO (-) / ADELANTO (+)

NORTE

$ 107.042.778.913

$ 86.357.840.923

$ 81.212.205.195

80.68%

75.87%

-4.81%

CENTRO

$ 152.822.856.911

$ 102.608.899.603

$ 106.534.809.099

67.14%

69.71%

2.57%

SUR

$ 100.487.124.278

$ 83.795.303.754

$ 67.136.301.123

83.39%

66.81%

-16.58%

SUROCCIDENTE

$ 131.793.820.036

$ 103.685.642.538

$ 106.968.853.103

78.67%

81.16%

2.49%

OCCIDENTE

$ 116.965.512.233

$ 87.560.488.458

$ 88.403.243.898

74.86%

75.58%

0.72%

TOTAL

$ 609.112.092.371

$ 464.008.175.276

$ 450.255.412.418

Fuente: IDU - Informes de Interventoría (Febrero-2012)

A continuación, se presenta en resumen el estado de avance de cada uno de los Distritos de Conservación, y los aspectos contractuales más importantes para resaltar. Es importante señalar, que en este informe no se presentarán datos sobre el Distrito Suroriente, ya que a pesar de que en abril de 2010 se adelantó la cesión parcial del contrato, se mantuvieron los atrasos y el IDU tuvo que declarar la caducidad del contrato en el mes de agosto del año 2011, porque adicionalmente el contratista había incumplido con la disponibilidad del cupo de crédito que exigía el contrato. El Instituto no recibió en su totalidad ningún segmento vial intervenido ni terminado y está evaluando la forma en la que se le dará continuidad a este contrato que a esa fecha tenía un avance del 33%, y que cuenta con un presupuesto estimado de 93 mil millones de pesos.

6.1. GRUPO 1 – DISTRITO NORTE Contrato No. Contratista Plazo total Valor inicial del contrato Adición Valor actual del contrato Interventoría Fecha de inicio etapa previa Fecha de inicio etapa de obras Fecha de terminación

IDU-069-2008 Colombo Hispánica Ltda. 43 meses $ 106.681.565.540 $ 361.213.373 $ 107.042.778.913 Consorcio TMK Vial 16 de Febrero del 2009 16 de Abril del 2009 15 de Septiembre del 2012 Registro fotográfico El Codito: Carrera 4 desde la TV 183 A hasta la Cl 185 D

Fuente: IDU

Avenida El Tabor (Calle 132)

Fuente: IDU

Villa Hermosa

Fuente: IDU

6.2. GRUPO 2 – DISTRITO CENTRO Contrato No. Contratista Plazo total Valor inicial del contrato Adición No. 1 (valorización) Adición No. 2 (valorización) Valor reconocimientos Valor actual del contrato Interventoría Fecha de inicio etapa previa Fecha de inicio etapa de obras Fecha de terminación

IDU-070-2008 Consorcio Distritos Bogotá 46 meses $ 119.857.818.697 $ 11.228.705.157 $ 15.623.087.545 $ 6.113.245.512 $ 152.822.856.911 Consorcio Epsilon Bogotá 16 de Febrero del 2009 16 de Abril del 2009 15 de Diciembre del 2012 Registro fotográfico Carrera 45 entre calles 53 y 63

Fuente: IDU

Av. Carrera 27 entre calles 1G y 3

Fuente: IDU

Av. Circunvalar - Calle 91

Fuente: IDU

6.3. GRUPO 4 – DISTRITO SUR Contrato No. Contratista Plazo total Valor inicial del contrato Interventoría Fecha de inicio etapa previa Fecha de inicio etapa de obras Fecha de terminación

IDU-072-2008 Consorcio Vías del Distrito 42 meses $ 100.487.124.278 Consorcio CCU 16 de Febrero del 2009 16 de Abril del 2009 15 de Agosto del 2012 Registro fotográfico Autopista al Llano Serafín Doña Juana

Fuente: IDU

Calle 48S desde Carrera 26 hasta Carrera 31

Fuente: IDU

BERNAL (Calle 70 Sur entre Carrera 18G Bis y Carrera 18I)

Fuente: IDU

6.4. GRUPO 5 – DISTRITO SUR OCCIDENTE Contrato No. Contratista Plazo total Valor inicial del contrato Adición No. 1 (valorización) Adición No. 2 (UEL) Valor actual del contrato Interventoría Fecha de inicio etapa previa Fecha de inicio etapa de obras Fecha de terminación

IDU-073-2008 Unión Temporal Mantenimiento Vial de Bogotá 46 meses $ 119.833.235.356 $ 8.165.280.204 $ 3.795.304.476 $ 131.793.820.036 Consorcio Interviales 16 de Febrero del 2009 16 de Abril del 2009 15 de Diciembre del 2012 Registro fotográfico Cruce Avenida 68 con Calle 18 sur

Fuente: IDU

Carrera 89 C entre Calle 42 A Sur y Calle 42 F Sur

Fuente: IDU

Tramo 26 Carrera 68 I entre Calle 40 y Calles 44 sur

Fuente: IDU

6.5. GRUPO 6 – DISTRITO OCCIDENTE Contrato No. Contratista Plazo total Valor inicial del contrato Adición Valor actual del contrato Interventoría Fecha de inicio etapa previa Fecha de inicio etapa de obras Fecha de terminación

IDU-074-2008 Consorcio Metrovías Malla Vial 46 meses $ 115.088.938.111 $ 1.876.574.122 $ 116.965.512.233 Consorcio Vías para la Movilidad 17 de Febrero del 2009 17 de Abril del 2009 16 de Diciembre del 2012 Registro fotográfico AC 19 (Avenida Industrial) entre Avenida Boyacá y Carrera 68D

Fuente: IDU

Calle 67 A entre Transversal 113 F y Transversal 113 B

Fuente: IDU

Calle 17 Y entre Carrera 113 y Carrera 116 (Tramo 4)

Fuente: IDU

7. ESTADO ACTUAL DE LA MALLA VIAL La Malla Vial de Bogotá a Diciembre de 2011 alcanza 15275.8 Km/carril de los cuales el 94.24% (14396.2 km/carril) corresponden al Subsistema Vial y el 5.76% (879.55 km/carril) al Subsistema de Transporte (Troncales Transmilenio). De acuerdo con la información suministrada por el IDU, el diagnóstico de las vías a partir del año 2011 está asociado al estado de condición, que es medido con el Índice de Condición del Pavimento (PCI)1, parámetro que permite calificar la condición superficial de la estructura del pavimento. Este Índice se basa en los resultados de un estudio visual de la condición del pavimento, en el que se identifican la CLASE, la EXTENSIÓN y la SEVERIDAD del daño que se presenta. Este índice numérico varía desde cero (0), para un pavimento fallado o en mal estado, hasta cien (100) para un pavimento en perfecto estado. El diagnóstico de las vías está asociado al estado de condición de cada una, medido con el Índice de Condición de Pavimento así: PCI ≤ 25 26 ≤ PCI ≤ 55 PCI ≥ 56

VÍAS EN MAL ESTADO VÍAS EN REGULAR ESTADO VÍAS EN BUEN ESTADO

De acuerdo con esta clasificación, el estado de la malla vial de Bogotá correspondiente al Subsistema Vial (14396.2 km/carril), se encuentra así:

Figura 5. Estado Malla Vial – Subsistema Vial Fuente: Base de datos del inventario y diagnóstico de la malla vial (IDU Dic-11) Nota: No se incluyen Troncales Transmilenio

Igualmente, el IDU entregó en detalle la información relacionada con el estado de las redes que conforman el subsistema vial de Bogotá (ver Figura 6) a Diciembre de 2011, tal como se presenta en la siguiente gráfica:

La metodología “Pavement Condition Index” (PCI), fue desarrollada por el cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos para proveer un índice que representará la integridad estructural y la condición de operación superficial del pavimento.

Fuente: IDU

Figura 6. Estado Malla Vial – Detalle Subsistema Vial Fuente: Base de datos del inventario y diagnóstico de la malla vial (IDU Dic-11) Nota: No se incluyen Troncales Transmilenio

Por último, se presentan las cifras a diciembre de 2011, con el inventario y diagnóstico de la malla Vial de Bogotá: Tabla 6. Diagnóstico malla vial de Bogotá CONDICIÓN DEL PAVIMENTO SUBSISTEMA TRANSPORTE

TRONCALES (Incluye carriles mixtos)

BUENO

REGULAR

TOTALES

MALO

KM/CARRIL

766,8

58,0

54,79

879,55

CONDICIÓN DEL PAVIMENTO COMPONENTES DEL SUBSISTEMA VIAL

BUENO

REGULAR

TOTALES

MALO

KM/CARRIL

Malla vial arterial principal y complem.

1790,4

70,98

435,0

17,2

297,1

11,8

2522,5

Malla vial intermedia

1118,8

31,5

553,1

15,5

1885,0

53,0

3556,8

Malla vial local

1196,9

14,4

1957,8

23,5

5162,2

62,1

8316,9

TOTAL SUBSISTEMA VIAL

4106,1

28,5

2945,9

20,5

7344,3

51,0

14396,2

TOTAL GENERAL

4872,9

3003,9

7399,0

15275,8

Fuente: Base de datos del inventario y diagnóstico de la malla vial (IDU Dic-11) Notas: (1) Para determinar la extensión de la malla vial de la ciudad se tomó la información existente en la base de datos del Instituto, la cual ha sido actualizada con datos obtenidos a partir de la ejecución de contratos de inventario y diagnóstico. (2) A partir del año 2011 el diagnóstico de las vías está asociado al estado de condición, medido con el Índice de Condición de Pavimento (PCI), con lo cual se sustituye el índice (ICP) utilizado en años anteriores. (3) A partir del año 2010 para el diagnóstico de las troncales se incluyó el estado "REGULAR". (4) No se incluye la malla vial rural

IV.

CONCLUSIONES

1. CONSTRUCCIÓN TRANSMILENIO FASE III:  El avance promedio de ejecución de este proyecto es del 94% al mes de marzo, que incluye la finalización de obras como: los portales El Dorado y 20 de Julio, 7 puentes peatonales, 5 puentes vehiculares, 4 box coulvert peatonales, entre otras. Sin embargo, hay unas obras que actualmente se están ejecutando y son necesarias para la entrada en operación plena de las troncales de la calle 26 y carrera 10, como la estación subterránea Museo Nacional y los puentes vehiculares de la calle 26 con carrera 13 y con carrera 7, además del Parque de la Independencia. El IDU debe, cuanto antes, anunciar las fechas definitivas de entrega de estas obras. Sumado a esto, el IDU debe viabilizar la conexión operacional de la calle 26 con NQS. Cuando entre en operación la calle 26, los usuarios que deseen conectar con la troncal NQS no podrán hacerlo, lo que es injustificable.  Uno de los aspectos que más preocupa a la CCI en el desarrollo de este proyecto, es el futuro del corredor por la carrera 7a, teniendo en cuenta que el contrato que había sido adjudicado en el año 2010 para realizar los ajustes a los estudios y diseños, y la construcción de la infraestructura para el denominado Transmilenio ligero, fue suspendido en el mes de septiembre de 2011. Es importante que la administración distrital defina rápidamente si este contrato debe ser liquidado de forma bilateral con el contratista, por los costos que este hecho generará para la ciudad. De otra parte, la CCI advierte que la indefinición sobre el proyecto a ejecutarse en el corredor de la Cra 7ª, conlleva a problemas en la operación de TM, principalmente para los usuarios que circularán por la carrera 10a, ya que los buses articulados y biarticulados que recorrerán esta troncal, solo podrán llegar hasta la estación Museo Nacional y allí necesariamente los pasajeros tendrán que desembarcar y salir del sistema a buscar otra alternativa para movilizarse hacia el norte, en la medida que no tendrá ninguna interconexión con otras troncales. En particular sobre cada uno de los grupos aún en ejecución se resalta: GRUPO 3:  En la visita técnica que realizó la CCI a las obras en ejecución del Grupo 3 de la Fase III de Transmilenio, fue posible constatar el 95% de avance físico en la intersección de la calle 26 con la Caracas, donde se construyó un intercambiador que permitirá la integración operacional de las tres troncales que allí confluyen: troncal Calle 26, Caracas y Cra10a. Sin embargo, hay dos aspectos que vale la pena resaltar teniendo en cuenta su impacto para una posible entrada en operación parcial de la Fase III de Transmilenio.

Por una parte, la Secretaría de Movilidad aún no ha aprobado el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) donde se presentó la propuesta para semaforizar esta intersección. De otro lado, es preocupante el estado de ejecución del proyecto integral “Estación Central” liderado por la Empresa de Renovación Urbana (ERU), ya que se desconoce cuáles han sido los avances en la consecución de la banca de inversión que estructurara el proyecto. De esta manera, es imposible establecer la fecha de inicio de este proyecto, y por ende, de su entrada en operación.  La intervención en el Parque de la Independencia es una de las obras más importantes del corredor de la calle 26 que se extiende hasta la avenida 19 por la carrera 3, ya que hace parte de la transformación del centro histórico de la ciudad. Debido a la acción interpuesta por un grupo de ciudadanos, no ha sido posible dar inicio a las obras que harían parte de la adaptación del “Plan Director del Parque de la Independencia” que fue elaborado por el Arquitecto Rogelio Salmona, y que constituye la hoja de ruta para la transformación de este sector. Este proyecto, que tendrá un costo aproximado de 30.000 millones como parte del presupuesto de la Fase III de Transmilenio, compromete directamente la entrada en operación del nuevo puente que se construye en la carrera 7a sobre la calle 26, pero a la fecha, el IDU no ha dado información acerca de la resolución de este trámite jurídico. GRUPO 4:  Dentro del Grupo 4, el hallazgo que genera mayor preocupación, es el relacionado con las 343 losas que están bajo observación de la firma interventora, para determinar su estado real. Los especialistas en geotecnia y pavimentos del Consorcio Intercol, están elaborando un informe técnico que contendrá el inventario detallado de las losas en observación, su localización geográfica, al igual que el diagnóstico del daño y un análisis detallado de posibles causas, soluciones y procedimientos correctivos aplicables para cada caso. Estas intervenciones tendrían una afectación directa en la entrega de este tramo para la operación de la troncal calle 26, sin embargo, a la fecha no se conocen los resultados de dicho estudio.  Se debe dar celeridad al trámite de aprobación del diseño que fue presentado por el IDU a la Secretaría Distrital de Movilidad para la conexión operacional de la NQS con calle 26, teniendo en cuenta que esta obra es muy importante para la operación del sistema. De otra manera, no será posible la interconexión de las dos troncales y necesariamente los pasajeros que circularían en sentido occidente – oriente a través de la calle 26, tendrían que llegar hasta la Estación Central para tomar otra ruta que los conduzca hacia el norte pero por la troncal Caracas, congestionando aún más la operación por dicha troncal y aumentando los tiempos de viaje de los usuarios.  Como parte de las obras faltantes en este tramo, es muy importante resaltar la construcción del colector de la Avenida Constitución; este box coulvert es una obra indispensable para la normalización del sistema de aguas lluvias que provienen del oriente de la Troncal 26, para garantizar el drenaje normal del agua y evitar posibles inundaciones en épocas de invierno sobre este punto del corredor.

GRUPO 5:  Otra situación que requiere la mayor atención por parte del IDU, es el trámite de la Licencia de Construcción para el patio-garaje de la troncal calle 26, ya que en el estado actual solo sería posible su entrada en operación parcial, referida únicamente al estacionamiento de los buses.  Para completar el plan de obras del Grupo 5 de la fase III, es perentorio que la administración distrital concentre sus esfuerzos en definir un plan de financiación para la construcción del tramo que conectaría la estación portal El Dorado con el Aeropuerto El Dorado, ya sea para pedir los recursos al Concejo dentro del cupo de endeudamiento que se solicitará para la construcción del Metro, o incluir el rubro en el proceso de armonización presupuestal que se discutirá en el mes de julio de este año, tal como lo expresó el Secretario de Hacienda del distrito. CONEXIÓN CALLE 6a:  Desde el punto de vista técnico, la CCI considera que la decisión que tomó la administración distrital el pasado mes de abril como plan de choque para mejorar el servicio de los articulados, y que consiste en desviar algunas rutas del sistema Transmilenio desde la Troncal Caracas a la Troncal NQS por la calle 6a, tendrá como consecuencia el deterioro total de este tramo de la vía, puesto que el pavimento no cuenta con las especificaciones técnicas de capacidad para el paso de este tipo de vehículos. Se debe priorizar su intervención en el corto plazo. 2. OBRAS DE VALORIZACIÓN – GRUPO 1:  La ejecución de los proyectos correspondientes al Grupo 1 debía iniciar en el año 2007, sin embargo, las obras arrancaron dos años más tarde. Estos retrasos que se hicieron más evidentes en la etapa de ejecución por cuenta de las dificultades propias de los proyectos urbanos como la adquisición de predios, la obtención de los permisos ambientales, las interferencias con redes de servicios públicos y la insuficiencia de presupuestos, sumados a los incumplimientos de algunos de los contratistas responsables de estas obras, afectaron inevitablemente el cronograma previsto para el desarrollo de las mismas. Ante esos atrasos, el IDU está haciendo un seguimiento estricto, a fin de cumplir con los nuevos plazos establecidos. Sin embargo, es incierta la iniciación de los proyectos del Grupo 2.  De las 38 obras que hacen parte del Grupo 1 a cargo del IDU, se han entregado y puesto en servicio un total de 26 de obras. Actualmente se están ejecutando 9 de las 12 obras restantes; 2 están por iniciar y la última corresponde al nuevo contrato que se adjudicó este año para la construcción de la intersección de la Avenida Laureano Gómez (AK 9) – NQS por la calle 94, como consecuencia de la caducidad declarada el año anterior al contratista.  En la visita que realizó la CCI al proyecto ubicado en la intersección de la carrera 11 con avenida NQS, se verificó el avance de esta importante obra que contribuirá a la movilidad de esta zona de la ciudad. Sin embargo, se debe hacer referencia a los 77

aspectos que aún no ha podido adelantar el contratista por la falta de aprobación de los Planes de Manejo de Tráfico, como por ejemplo, los descoles de las redes de aguas lluvias y aguas negras, obras que son totalmente necesarias para el manejo de las aguas en esta temporada invernal, así como la aprobación para el cruce semaforizado que está proyectado sobre la calle 106 con la carrera 11 (costado sur del puente), a fin de garantizar la circulación de los vehículos que transitarían en sentido occidenteoriente por la calle 106 y que se conectarían con el nuevo puente de la carrera 11.  Igualmente, es muy importante hacer referencia al proyecto vial que prolongaría la carrera 11 desde la calle 106 a la calle 100, en una longitud aproximada de 650 m, y que según el diseño tendría dos calzadas de tres carriles cada una, andenes y cicloruta. A la fecha, la complejidad de este proyecto ha radicado en la adquisición predial de la franja que atraviesa el Cantón Norte, que tendrá un costo total de 49.152 millones de pesos, de los que cuales el distrito ya canceló aproximadamente el 87%. Según el acuerdo firmado en diciembre de 2011 entre el Distrito y el Ministerio de la Defensa, trascurridos seis meses después del pago que se efectuó en el mes de abril de este año, el Ministerio de la Defensa entregará al IDU los terrenos de la Policía Militar (PM15) y del grupo mecanizado Rincón Quiñónez; tres meses más tarde, la zona ubicada en la Escuela Superior de Guerra. Posteriormente, el IDU deberá cancelar los $6.347 millones restantes, pero hasta tanto realice las obras de cerramiento estructural en ambos costados de la carrera 11 desde la calle 100 hasta la calle 106 y los accesos a Liceo Patria, Escuela Superior de Guerra, Universidad Militar Nueva Granada, PM 15 y Grupo Mecanizado Rincón Quiñónez. La CCI considera que es muy importante que el IDU trabaje simultáneamente en la preparación de la licitación y la adjudicación del contrato, que dé celeridad al inicio de las obras, para garantizar que este corredor que mejoraría la movilidad desde el norte hacia el centro de la ciudad, esté listo en el menor tiempo posible. 3. DISTRITOS DE CONSERVACIÓN:  Para el año 2011, el inventario de la malla vial de Bogotá se estimó en 15.275 Km/carril, de los cuales el 94.24% (14.396 km/carril) corresponden al Subsistema Vial y el 5.76% (879 km/carril) al Subsistema de Transporte (Troncales Transmilenio).  El Programa de Distritos de Conservación tiene prevista como meta física de ejecución, un total de 2.331 Km/carril de intervención sobre el subsistema vial (que corresponden al 16.2%), que se debe cumplir en el año 2012. De acuerdo con la información suministrada por el IDU, al cierre del año 2011, con este programa se han se han intervenido 1.458 Km/carril de mantenimiento, 254 Km/carril de rehabilitación y 56 Km/carril de construcción, para un total general de 1.768 Km/carril terminados, es decir, un 75.86%. Actualmente se están ejecutando 30 Km/carril de mantenimiento, 53 Km/carril de rehabilitación y 9 Km/carril de construcción, para un total general de 93 Km/carril en intervención.

 De los seis Distritos de Conservación, el que presenta mayores problemas es el Distrito Suroriente, ya que a pesar de que en abril de 2010 se hizo la cesión parcial del contrato, los atrasos se mantuvieron y el IDU tuvo que declarar la caducidad del contrato en el mes de agosto del año 2011, porque adicionalmente, el contratista había incumplido con la disponibilidad del cupo de crédito que exigía el contrato. El Instituto no recibió en su totalidad ningún segmento vial intervenido ni terminado y está evaluando la forma en la que se le dará continuidad a este contrato que a esa fecha tenía un avance del 33%, y que cuenta con un presupuesto estimado de 93 mil millones de pesos.  Con relación al estado de la malla vial de Bogotá correspondiente al Subsistema Vial (14.396 km/carril), el 29% (4.106 Km/carril) se encuentra en buen estado, el 20% (2.945 Km/carril) en estado regular, y el 51% (7.344 Km/carril) se encuentra en mal estado. A partir del año 2011, este diagnóstico de las vías está asociado al Índice de Condición del Pavimento (PCI); un parámetro que permite calificar la condición superficial de la estructura del pavimento. Este Índice se basa en los resultados de un estudio visual de la condición del pavimento, en el que se identifican la CLASE, la EXTENSIÓN y la SEVERIDAD del daño que se presenta.  De estos resultados, es importante resaltar que al desagregar los porcentajes para la malla vial arterial, intermedia y local, resulta muy preocupante el hecho de que el 51% de la malla vial local y el 53% de la malla vial intermedia se encuentran en mal estado. Por el contrario, la malla vial arterial reporta que el 71% se encuentra en buen estado, y tan solo un 12% en mal estado. De estas cifras se deduce que es necesario prestar mayor atención al desarrollo de obras de intervención sobre la red intermedia y local, debido a que este rezago ha contribuido en gran medida a los problemas de movilidad de la ciudad, y en este sentido se requiere el compromiso de todas las alcaldías locales para impulsar y ejecutar proyectos de mejoramiento vial, que contribuyan a los resultados obtenidos desde los Distritos de Conservación.  También es importante destacar los retrasos de este programa, que se han generado en algunos casos por interferencias con redes de aguas lluvias y negras, ocasionando mayores costos de obra por la reposición o renovación de estas redes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB, y que se han debido ejecutar con los presupuestos asignados dentro del contrato. Es importante que previo a la ejecución de las obras, se defina desde el alcance, la competencia que tiene cada entidad del distrito en el desarrollo de sus proyectos.  Por último, queremos resaltar la iniciativa del IDU para impulsar de la mano con este programa, la implementación de nuevas tecnologías en la modificación de los pavimentos que se emplearon en diferentes sectores de la ciudad, motivando de esta manera, la innovación integrada al desarrollo de nueva infraestructura.